Common use of KONČNE DOLOČBE Clause in Contracts

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

KONČNE DOLOČBE. Stranki okvirnega sporazuma si bosta prizadevali morebitne nesporazume primarno reševati z medsebojnim dogovarjanjem. Če v takem primeru dogovor ne bi bil mogoč, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z mediacijo oziroma drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele, če tudi ta dogovor ne bi bil mogoč, se zadeva preda v reševanje stvarno in krajevno pristojnemu sodišču. Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da ima v primeru spora najvišjo moč za presojanje ta okvirni sporazum in z njim povezana dokumentacija javnega naročila, šele nato pa ostali predpisi. V primeru, če med realizacijo tega okvirnega sporazuma nastanejo spremembe v statusu izvajalca se vse obveznosti iz tega okvirnega sporazuma prenesejo na njegove pravne naslednike. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe tega okvirnega sporazuma so veljavneveljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in kot dodatek k okvirnemu sporazumu. Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od strank okvirnega sporazuma, veljati pa prične ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno Okvirni sporazum je podpisan v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 2 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. PRILOGA 1Priloge: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo - obrazec ponudbe št. …….. _________ z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija dne _______ (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija priloga št. MAP2020/0137 in DZR 1) opis predmeta naročila (priloga št. projekta: R4BE01-A025/553, 2) ovrednotenje meril za izbiro ponudbe (priloga št. map3) seznam strokovne ekipe Izvajalec: R4BE01-6X/M01Naročnik: V __________, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba dne _________ V Grosupljem, dne ________ Priloga št. ……10: VZOREC MENIČNE IZJAVE Izvajalec: ___________________________ ___________________________ ___________________________ v skladu s Pogodbo za JN št. 430-14/2018 (N-19/_) – sklop _/Okvirnim sporazumom za JN št. 430-14/2018 (N-19) – sklop 3, sklenjeno dne ______ med naročnikom/upravičencem Občino Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje in izvajalcem v vrednosti/ocenjeni vrednosti ________________ EUR z dne …….. Priloge zavezujejo enako DDV za javno naročilo »gradbeni nadzor«, izročamo naročniku/upravičencu 3 bianko menice v skupni višini 5.890,00 EUR (sklop 1)/7.220,00 (sklop 2)/3.170,00 (sklop 3) kot pogodba samafinančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datotekiMenice so podpisane s strani odgovornih oseb izvajalca, ki bo dostopen so pooblaščene za podpis menic: ____________________________________________________________________________ (ime in priimek) (podpis) ____________________________________________________________________________ (ime in priimek) (podpis) S to menično izjavo naročnika/upravičenca pooblaščamo, da lahko unovči priložene menice. Menice so izpolnjene s klavzulo “brez protesta” in plačljive na javnem odpiranju ponudbprvi poziv. Menice so unovčljive pri banki ______________________, obrazec “Specifikacija pogodbene cene ki vodi naš poslovni račun št. _______________. Menice veljajo do ___________. Menice niso prenosljive – ponudbeni predračun” pa naloži uveljavlja jih lahko le naročnik/upravičenec. Morebitne spore med upravičencem in izdajateljem menic rešuje stvarno pristojno sodišče v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi pogodbi, se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziromauzanc, če v uzancah ni urejenoglede tistega, česar tudi uzance ne urejajo, pa Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. PRILOGA 1: specifikacija Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. ……………………….. z dne………. …… PRILOGA 2: Dinamični terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna Razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 MAP2019/0358 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01R4DI01-6E/M11 M04 in R4DI01-6E_M05 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Tehnično ekonomski elaborat Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., . direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Podrobna specifikacija se nahaja v tehničnih razpisnih pogojih. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJARekapitulacija« v pdf .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “»Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni - predračun” « pa naloži v razdelek “»Druge priloge”«. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije Specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “»Druge priloge”«. V primeru razhajanj med podatki v povzetku Povzetku predračuna (REKAPITULACIJIrekapitulaciji) – - naloženim v razdelek »Predračun« «, in celotnim predračunom – Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek razdelku »Druge priloge«.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe 8.1 Pogodba je sklenjena v enem izvirniku, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonikaga hrani dobavitelj. Pogodba je sklenjena in podpisana z dnem, ko sta obe stranki seznanjeni s podanim soglasjem druge pogodbene stranke. Če je pogodba sklenjena v 4 izvodihelektronski obliki, začne veljati z dnem, ko odjemalec prejme potrditveno sporočilo dobavitelja o sklenjeni pogodbi na naslov elektronske pošte, ki ga odjemalec navede v pogodbi. Dobavitelj izroči odjemalcu en izvod kopije pogodbe v roku 15 dni od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvoduvrstitve odjemalca v dobaviteljevo bilančno (pod)skupino. PRILOGA 1Odjemalec lahko zahtevo za vpogled do izvirnika pogodbe poda na elektronski naslov: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2xxxx@xxxxxx.xx ali po pošti na naslov: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………Petrol d.d., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELESDunajska cesta 50, d.o.o1000 Ljubljana, s pripisom »Podpora kupcem«, dobavitelj pa je dolžan vpogled omogočiti v roku 15 dni od prejema zahteve. Direktor Prodaje (če je druga oseba kot odjemalec) PLAČNIK oz. pristopnik k dolgu (neobvezno) – spodaj navedeni s svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen z vsebino te pogodbe in se zavezujem plačevati odjemalčeve obveznosti v skladu z določili SPP ter določili Obligacijskega zakonika o pristopu k dolgu. Ime in priimek/Firma: * Datum rojstva/Matična št.: * Naslov/sedež: * Davčna št./ID za DDV: * Kraj in pošta: * Telefon: * Kontaktna oseba: * E-mail: Kraj: * Datum: * Podpis: * Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., direktor družbe xxxLjubljana Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000 (Prva pogodbena stranka, v nadaljevanju: »dobavitelj« ali »Petrol«) Vabimo vas, da nam s podajo spodaj predlaganih privolitev v obdelavo osebnih podatkov izkažete zaupanje glede njihove uporabe. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik Hkrati se zavezujemo, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za spodaj opredeljene namene obdelovali zgolj v informacijskem sistemu okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko urejate (podate, prekličete) s pisno zahtevo, poslano na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, ali v spletnem portalu oz. mobilni aplikaciji Moj Petrol. Z oznako v okvirčku soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke iz tega obrazca (prosimo, označite, s katerimi nameni obdelave osebnih podatkov soglašate): skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb, ki sem jih s Petrol d.d., Ljubljana, sklenil oz. za namen izvajanja ukrepov v fazi priprave na sklenitev pogodbe* ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na spletnih straneh Petrola, s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacij*, uporabo Petrolovih profilov na družbenih omrežjih*, uporablja za oblikovanje mojega profila stranke za namen izdelave in predstavitev meni prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev, z uporabo naslova e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datotekipošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte. skupaj s podatki, ki bo dostopen jih obdeluje za namen izvajanja pogodb* ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na javnem odpiranju ponudbspletnih straneh Petrola , obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacij*, uporablja za oblikovanje mojega profila za namen izvajanja trženjskih raziskav - pridobivanj mnenj o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah, ki jih lahko izvaja z uporabo naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Podpis:

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja predloži: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, detajlni terminski plan, izjavo v skladu s VI. Za odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tudi za vse ostaloskupne ponudnike in podizvajalce. Pogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do zaključka vseh del, kar predvidoma v šestih mesecih od podpisa pogodbe. Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: - če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili (razen če ni dogovorjeno v tej pogodbi drugih določbah pogodbe drugače določeno), - če se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziromaje proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v uzancah skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene storitve, - če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca. Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni urejeno, Obligacijskega zakonikaupravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem. Pogodba je sklenjena in podpisana napisana v 4 dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 vsaka stranka en (1) izvod. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ……………….____________, dne ……………….. Ljubljana_____________ Kranj, dne ……………….. ELES____________ (kraj) Izvajalec: Naročnik: ________________ Elektro Gorenjska, d.o.o., direktor družbe d.d. ________________ Predsednik uprave: ________________ xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Xxxxx Xxxxxxxx

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneZa vsa razmerja, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbiki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo bosta pogodbeni stranki upoštevali določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. člen ZJN 3A), ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je: - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca; - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in podpisana za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v 4 primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za čas izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme naročnik 3 in izvajalec po 1 (en) izvod. PRILOGA 1Nova Gorica, . . , . . NAROČNIK: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2IZVAJALEC: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553ELEKTRO PRIMORSKA, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………d.d., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Nova Gorica Predsednik uprave: Xxxx Xxxxxxx

KONČNE DOLOČBE. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 15. člena te pogodbe. Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ. V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneveljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot dodatek k pogodbi. Za spremembo skrbnikov pogodb te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi stranki. Naročnik izrecno izključuje uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in ob izrecni navedbiizvajalec vsak po dva izvoda. Priloga: predračun izvajalca št. z dne Bled, dne , dne NAROČNIK: IZVAJALEC: Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled Direktor Direktor(ica) xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Razpisni obrazec št. 11 Ponudnik: IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI da gre bomo naročniku Višja strokovna šola za spremembo gostinstvo, velnes in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjenaturizem Bled, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavnaPrešernova cesta 32, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja 4260 Bled izročili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bomo predložili v roku 10 dni po podpisu pogodbe, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 11a), ki je priloga te izjave. Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: Razpisni obrazec št. 11a (firma in sedež/naslov izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila) VZOREC MENIČNE IZJAVE s pooblastilom za unovčenje menice 1. Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v postopku javnega naročila »Obnova 8 hotelskih sob in apartmaja v objektu MIC - Hotel Astoria Bled z upoštevanjem okoljskih xxxxxxx« (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN z dne ) izročamo naročniku Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled tri (3) bianco menice, ki so jih podpisale pooblaščene osebe: (ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis) Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic. 2. Pooblaščamo naročnika, da do višine evrov (10% pogodbene vrednosti z DDV) v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo v naslednjih primerih: − če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali − če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali − če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali − če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali − če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti. Za in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka , odprtem pri poslovni banki (naziv banke): . Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. 3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik. 4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom. 5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse ostalo, kar ni dogovorjeno izročene menice uporabiti za poplačilo v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če primerih navedenih v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika1. Pogodba točki te menične izjave. Ta menična izjava je sklenjena in podpisana v 4 dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za resnost ponudbe, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje. (žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika) Priloga: 3 x bianco menica Razpisni obrazec št. 12 Ponudnik: IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI da bomo naročniku Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled predložili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bomo predložili takoj po potrditvi končnega obračuna, skladno z obrazcem št. 12a, ki je priloga te izjave. Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: Razpisni obrazec št. 12a (firma in sedež/naslov izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila) VZOREC MENIČNE IZJAVE s pooblastilom za unovčenje menice 6. Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v postopku javnega naročila »Obnova 9 hotelskih sob na lokaciji Hotel Astoria Bled z upoštevanjem okoljskih vidikov« (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN z dne ) izročamo naročniku Hotel Astoria Bled, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled tri (3) bianco menice, ki so jih podpisale pooblaščene osebe: (ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis) Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic. 7. Pooblaščamo naročnika, da do višine evrov (5% pogodbene vrednosti z DDV) v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo v naslednjem primeru: - če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne izvrši svoje obveznosti. in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka , odprtem pri poslovni banki (naziv banke): . Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. 8. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik. 9. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od katerih prejme dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom. 10. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik 3 izpolni in izvajalec 1 izvod. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun uporabi za plačilo skladno s ponudbo pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za resnost ponudbe, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje. (žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika) Priloga: 3 x bianco menica Razpisni obrazec št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.13

KONČNE DOLOČBE. Morebitne Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna. Vsaka od pogodbenih strank lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe ali če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo. Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje. V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze. Kakršne koli spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene možne le v pisni obliki in ob izrecni navedbisoglasju vseh pogodbenih strank. Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, da gre pisno ali preko elektronske pošte) za spremembo javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in dopolnitev te pogodbeizjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika. Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonikaprimeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb. Pogodba je sklenjena in podpisana sestavljena v 4 sedmih (7) izvodih, od katerih prejme naročnik 3 tri (3) izvode, uporabnik in izvajalec 1 izvoddobavitelj pa vsak po dva (2) izvoda. PRILOGA 1št.: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES____________ ___________, d.o.odne ___________ Naročnik: Dobavitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ št.: ___________, dne ___________ Uporabnik: ________________ ________________ ________________ NAROČNIK: in UPORABNIK: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa ____________________ Matična številka: 5030544 ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, ki ga zastopa Xxxxxxxx Xxxxxx, dr. med., direktor družbe xxxspec. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik ortoped Matična številka: 5053765 ID številka: SI30348145 (v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datotekinadaljnjem besedilu: uporabnik) ter IZVAJALEC: firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudbga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka: ____________ TRR: _____-___________, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži odprt pri _________________. (v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJInadaljnjem besedilu: izvajalec) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.sklepajo

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to dobi pisno soglasje naročnika. V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe so veljavneprišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbiki urejajo prenesene pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da gre bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval posredoval podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za spremembo katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe. Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija naročnika, ponudba dobavitelja, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in dopolnitev ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe. Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno, v kolikor ni moč doseči sporazumne rešitve, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče. Ta pogodba je sklenjenaveljavna z dnem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiobveznosti in s tem izpolni pogoj iz 17. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonikačlena te pogodbe. Pogodba je sklenjena in podpisana sestavljena v 4 štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 sprejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. Vsak izvod šteje za original. Kraj in izvajalec 1 izvod. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………datum,………., dne ………………….. Kraj in datum,……….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.……..

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tudi za dobro izvedbo pogodbenih obveznostivse skupne ponudnike in podizvajalce, ter finančno zavarovanje. Za vse ostaloPogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2018. Naročnik ima pravico, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: - če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili, - če se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziromaje proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v uzancah skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave, - če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni urejeno, Obligacijskega zakonikaupravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem. Pogodba je sklenjena in podpisana napisana v 4 dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 vsaka stranka en (1) izvod. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ……………….____________, dne ……………….. Ljubljana_____________ Kranj, dne ……………….. ELES____________ (kraj) Izvajalec: Naročnik: ________________ Elektro Gorenjska, d.o.o., direktor družbe d.d. ________________ Predsednik uprave: ________________ xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Xxxxx Xxxxxxxx

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe 1) Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, Gradbenega zakona, Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje. 1) Spremembe in dopolnitve te pogodbe k tej pogodbi so veljavneveljavne le, če so sklenjene sprejete v pisni obliki in ob izrecni navedbiobliki, kot aneks k pogodbi. 2) Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, če za to ne pridobi predhodnega soglasja naročnika. 3) Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). 1) Izvajalec se obvezuje, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje bo v roku deset 8 dni po podpisu od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku posredoval podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane. 1) Vse morebitne spore iz te pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziromabosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. pa spora ne bosta mogli rešiti sami pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 1) Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 6 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 4 izvode, izvajalec pa 2 izvoda. _ _, dne _ Ljubljana, dne _ Izvajalec: Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO _ _ direktor _ MINISTER xx. Xxxxx Xxxxxxxx Ime in izvajalec 1 izvodpriimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (naziv/ime gospodarskega subjekta, matična št., naslov): izjavljam, da gospodarski subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA4) ni povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba člena Zakona o integriteti in asignacija preprečevanju korupcije (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553Uradni list RS, št. map69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK). Podpis: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5_ Dne: ponudba št_ 1. ……odstavek 35. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.člena ZIntPK:

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so: PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 MAP2020/0251 in DZR izdelovalca IBE d.d., št. projekta: R4BE01-A025/553, št. mapmape: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 M05 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja naročniku ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi pogodbi, se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, oz. če v uzancah tam ni urejeno, določeno Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in po 3, izvajalec pa 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so: PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. …………… z dnedne …………. …… PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 3: tehnični razpisni pogoji DZR D58102-6E/M02 ter REEL36-6E/M03 PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. MAP2020/0226 Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………..., dne …dne: …………….. Ljubljana, dne dne: ………………… …………………….. …………………… ELES, d.o.o., . ………………………………………… direktor družbe ………………………………………… xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJARekapitulacija« v pdf .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “»Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni - predračun” « pa naloži v razdelek “»Druge priloge”«. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije Specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “»Druge priloge”«. V primeru razhajanj med podatki v povzetku Povzetku predračuna (REKAPITULACIJIrekapitulaciji) – - naloženim v razdelek »Predračun« «, in celotnim predračunom – Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek razdelku »Druge priloge«. Montaža OPGW kabla z obešalno opremo in spojnim materialom – DV Demontaža obstoječega OPGW kabla s pripadajočo obešalno opremo Izdelava dostopnih poti in platojev za elektromontažna dela Ostala dela na DV 2 x 110 kV Krško-Hudo Montaža vodnikov, izolatorjev in obešalne ter pritrdilne opreme na priključnem daljnovodu Montaža OPGW kabla in pripadajoče obešalne ter pritrdilne opreme - priključni DV Ostala dela na priključnem DV Izvajalec (nakazovalec): …………………………………………………………… (polni naziv) …………………………………………………………… (naslov) …………………………………………………………… (matična številka) …………………………………………………………… (ID za DDV) v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv izvajalca) …………………………………………………………… (polni naziv) …………………………………………………………… (naslov) …………………………………………………………… (matična številka) …………………………………………………………… (ID za DDV) v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca) Naročnik (nakazanec): ELES, d.o.o. Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx matična številka: 5427223 v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneZa vsa razmerja, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbiki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo bosta pogodbeni stranki upoštevali določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. člen ZJN 3A), ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je: ‐ sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN‐3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca; ‐ pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in podpisana za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v 4 primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 1) V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. 2) Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za čas izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme naročnik 3 in izvajalec po 1 (en) izvod. PRILOGA 1Nova Gorica, . . , . . NAROČNIK: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2IZVAJALEC: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553ELEKTRO PRIMORSKA, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………d.d., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Nova Gorica Predsednik uprave: Xxxx Xxxxxxx

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev 16.1 Razpisna dokumentacija ter ponudba sta sestavni del te pogodbe. Ta pogodba Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, predstavljajo celoto in se kot taki interpretirajo. V primeru nasprotij oziroma neskladij glede določenih obveznosti, se za potrebe interpretacije, v kolikor ni drugače dogovorjeno, uporablja naslednji vrstni red: 1. pogodba, 2. ponudba, 3. razpisna dokumentacija. 16.2 V kolikor so ali postanejo posamezna določila te pogodbe v celoti ali delno neveljavna oziroma obstaja v pogodbi praznina, le to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Pogodbeni stranki v takem primeru dogovorita veljavno določilo, ki je sklenjenanajbližje namenu in cilju razveljavljene določbe ter njunim interesom. 16.3 Pogodbeni strani se izrecno dogovorita, ko jo podpišeta zastopnika obeh da dobavitelj ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli morebitnega dodatka, ki bi bil v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. 16.4 Vse pravice in dolžnosti iz te pogodbe preidejo na pravne naslednike pogodbenih strank in postane veljavnastrank. Njuna dolžnost je, ko najkasneje da vse obveznosti iz te pogodbe za vse čase preneseta na svoje pravne naslednike. 16.5 Veljavne so le pisne spremembe ali dopolnitve te pogodbe. To velja tudi za spremembo tega določila. 16.6 Morebitne spore, ki bi nastali v roku deset dni zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo mogoče rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. sedežu naročnika. 16.7 Pogodba je sklenjena in podpisana sestavljena v 4 dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme naročnik 3 po en (1) izvod. 16.8 Ponudba je priloga 1 k predmetni pogodbi in izvajalec 1 izvodnjen sestavni del. PRILOGA 1Naročnik: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo štKOMUNALA TREBNJE d.o.o. …….. z dne……Dobavitelj: Direktor: Xxxxxx Xxxxxxx Direktor: žig Datum: žig Datum: Številka: Številka: (ponudnik - izdajatelj menice) (kraj in datum) KOMUNALA TREBNJE d.o.o. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Xxxxxxxxx xxxxx 00

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti12.1. Za vse ostalourejanje medsebojnih pravic in obveznosti, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi ki niso dogovorjene s pogodbo o samooskrbi, se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziromavsakokrat veljavnega Zakona o oskrbi z električno energijo in predpisov, če v uzancah ni urejenoizdanih na temelju tega zakona, določila vsakokrat veljavnega Obligacijskega zakonika, vsakokrat veljavnega Stvarno-pravnega zakonika, vsakokrat veljavnega Stanovanjskega zakona in drugih predpisov, ki vplivajo na odnos med pogodbenima strankama. 12.2. Če se ti SPP spreminjajo izključno zaradi sprememb v zakonodaji, se šteje, da se pogodbeni odnos med dobaviteljem in odjemalcem ni spremenil na način, zaradi katerega bi odjemalec imel pravico odstopiti od pogodbenega odnosa, ki ga urejajo ti SPP. 12.3. Pogodba o samooskrbi je sklenjena v enem izvodu, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki in podpisana ga hrani dobavitelj. Pogodba o samooskrbi je sklenjena z dnem, ko sta obe stranki seznanjeni s podanim soglasjem k sklenitvi pogodbe druge pogodbene stranke. Če je pogodba o samooskrbi sklenjena v 4 izvodihelektronski obliki, začne veljati z dnem, ko odjemalec prejme potrditveno sporočilo dobavitelja o sklenjeni pogodbi na e-naslov, ki ga odjemalec navede v pogodbi o samooskrbi. Dobavitelj izroči odjemalcu en izvod kopije pogodbe o samooskrbi v roku 15 dni od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvoduvrstitve odjemalca v dobaviteljevo bilančno (pod)skupino. PRILOGA 1Odjemalec lahko zahtevo za vpogled do izvoda pogodbe o samooskrbi poda na e-naslov: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx ali po pošti na naslov: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………Petrol d.d., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELESXxxxxxxx xxxxx 00, d.o.o0000 Xxxxxxxxx, s pripisom »Podpora strankam«, dobavitelj pa je dolžan vpogled omogočiti v roku 15 dni. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., direktor družbe xxxLjubljana Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana tel.: 00 00 00 000 xxx.xxxxxx.xx 12.4. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datotekiVsi podatki po pogodbi o samooskrbi in podatki, ki bo dostopen iz nje izvirajo, so poslovna skrivnost. 12.5. SPP se objavijo na javnem odpiranju ponudbspletni strani dobavitelja, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži na naslovu xxx.xxxxxx.xx in začnejo za odjemalca, ki je mali poslovni odjemalec veljati z dnem 15.03.2023 in za odjemalca, ki je gospodinjski odjemalec z dnem 01.04.2023 ter z dnem pričetka veljavnosti v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračunaceloti nadomeščajo prej veljavne Splošne pogoje o samooskrbi, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«ki so veljali od 01.06.2020 do preklica.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna. Vsaka od pogodbenih strank lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe ali če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo. Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje. V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze. Kakršne koli spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene možne le v pisni obliki in ob izrecni navedbisoglasju vseh pogodbenih strank. Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, da gre pisno ali preko elektronske pošte) za spremembo javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in dopolnitev te pogodbeizjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika. Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonikaprimeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb. Pogodba je sklenjena in podpisana sestavljena v 4 petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik 3 tri (3) izvode, uporabnik in izvajalec 1 dobavitelj pa vsak po en (1) izvod. PRILOGA 1št.: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES____________ ___________, d.o.odne ___________ Naročnik: Dobavitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ št.: ___________, dne ___________ Uporabnik: ________________ ________________ ________________ NAROČNIK: in UPORABNIK: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa ____________________ Matična številka: 5030544 ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, ki ga zastopa Xxxxxxxx Xxxxxx, dr. med., direktor družbe xxxspec. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik ortoped Matična številka: 5053765 ID številka: SI30348145 (v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datotekinadaljnjem besedilu: uporabnik) ter IZVAJALEC: firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudbga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka: ____________ TRR: _____-___________, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži odprt pri _________________. (v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJInadaljnjem besedilu: izvajalec) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.sklepajo

KONČNE DOLOČBE. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne nesporazume primarno reševati z medsebojnim dogovarjanjem. Če v takem primeru dogovor ne bi bil mogoč, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z mediacijo oziroma drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele, če tudi ta dogovor ne bi bil mogoč, se zadeva preda v reševanje stvarno in krajevno pristojnemu sodišču. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima v primeru spora najvišjo moč za presojanje ta pogodba in z njo povezana dokumentacija javnega naročila, šele nato pa ostali predpisi. V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneveljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in kot dodatek k pogodbi. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, veljati pa prične ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 2 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. PRILOGA 1Priloge: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo - obrazec ponudbe št. …….. _________ z dne……dne _______ (priloga št. 1) opis predmeta naročila (priloga št. 2) ovrednotenje meril za izbiro ponudbe (priloga št. 3) seznam strokovne ekipe Izvajalec: Naročnik: V __________, dne _________ V Grosupljem, dne ________ PRILOGA ŠT. 9C: VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (SKLOP 3) Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, ki jo zastopa župan xx. Xxxxx XXXXXX Matična številka: terminski plan PRILOGA 35880734, ID za DDV: podizvajalska pogodba in asignacija SI14067765 (v primeru vključenega podizvajalcanadaljnjem besedilu: naročnik) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki__________________________________, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudbga zastopa direktor _____________________ Matična številka: ___________, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži ID za DDV: ___________ (v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJInadaljnjem besedilu: izvajalec) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.sklepata naslednji

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneZa vsa razmerja, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbiki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo bosta pogodbeni stranki upoštevali določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. člen ZJN 3A), ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je: - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca; - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in podpisana za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v 4 primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za čas izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme naročnik 3 in izvajalec po 1 (en) izvod. PRILOGA 1Nova Gorica, . . , . . NAROČNIK: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2DOBAVITELJ: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553ELEKTRO PRIMORSKA, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………d.d., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Predsednik uprave: Xxxx Xxxxxxx

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneZa vsa razmerja, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbiki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo bosta pogodbeni stranki upoštevali določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. člen ZJN 3A), ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je: - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca; - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in podpisana za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v 4 primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 1) V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. 2) Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za čas izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme naročnik 3 in izvajalec po 1 (en) izvod. PRILOGA 1, . .2020 Nova Gorica, . .2020 IZVAJALEC: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo NAROČNIK: ELEKTRO PRIMORSKA d. d. Predsednik uprave: Xxxx Xxxxxxx, univ.dipl.inž.el. Priloga in sestavni del te pogodbe so: - Priloga št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija 1 Mapa 2 - Priloga št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni 2 Ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe1. Ta pogodba Pisni sporazum je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje sestavljen v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 2 enakih izvodih, od katerih enega prejme naročnik, enega pa izvajalec del v NEK. 2. Pisni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank sporazuma. 3. Za izvajalca, ki na podlagi dolgoročne pogodbe izvaja storitve, se ta Pisni sporazum uporablja za vse vrste del in za vsa delovišča istega izvajalca. Sestavni del Pisnega sporazuma je Xxxxxxxxx izjava pisnemu sporazumu, s katero se za posamezno delovišče/gradbišče določi posamezno pooblaščeno osebo za VZD. Pristopno izjavo pisnemu sporazumu se dostavi TO.VPD NEK ali pooblaščeni osebi NEK (naročnik 3 storitve). 4. V primeru, da izvajalec del samostojno izvaja dela po Delavnemu nalogu NEK, je pooblaščena oseba za VZD lahko hkrati tudi imenovani vodja del izvajalca. 5. Izvajalec del je dolžan seznaniti odgovorno osebo naročnika z vsako spremembo vsebine Pisnega sporazuma ali spremembo določene/pooblaščene osebe za VZD, navedeno v Pristopni izjavi pisnemu sporazumu. 6. Pristopna izjava pisnemu sporazumu se lahko uporabi tudi kot dokazilo podizvajalca, da je seznanjen z določili Pisnega sporazuma za zagotavljanje VZD na skupnem delovišču/gradbišču. 7. Za morebitne specifičnosti na posameznem delovišču oziroma druge spremembe se k Pisnemu sporazumu lahko dodajajo aneksi, oziroma priloge (npr. program varnostnih ukrepov, specifična navodila za varno delo, seznami, dokazila, izkazi itd.). 8. Izvajalec se strinja in izvajalec 1 izvodsoglaša, da prevzame sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve zakonskih določb VZD oziroma kršitev tega Pisnega sporazuma, v skladu z določili pogodbe – sklenjene med izvajalcem del ter naročnikom, na katera se nanašajo obravnavana dela. 9. PRILOGA Pisni sporazum je sestavni del Splošnih pogojev za izvajanje remontnih del in ostalih storitev v NEK (veljavna revizija). v Krškem, dne: v , dne Za NEK: Predsednik Uprave Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx del: Član Uprave Xxxx Xxxxxxxxx Podjetje-organizacija / samostojni obrtnik: Naslov: Angažiran za izvajanje naslednjih del: Po pogodbi/naročilnici: 1. Da sem seznanjen z vsebino Pisnega sporazuma št.: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo štVPD-NEK 01/2020, glede skupnega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zakonskih in internih zahtev vezanih na zagotavljanje ukrepov povezanih z morebitnim pojavom epidemije / pandemije, požarne zaščite in ravnanja z okoljem v NEK in da v celoti sprejemam vse obveznosti in pravice iz Pisnega sporazuma. …….. z dne……Sporazum je sklenjen na podlagi 39. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba člena Zakona o varnosti in asignacija zdravju pri delu (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija štZVZD-1, Ur. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553list RS, št. map: R4BE01-6X43/11), med Nuklearno elektrarno Krško d.o.o. in izvajalcem del na skupnem delovišču/M01gradbišču v NEK. 2. Da v skladu z drugo točko 39. člena ZVZD-1 za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter za nadzor nad izvajanjem ukrepov VZD v NEK, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.pooblaščam osebo:

KONČNE DOLOČBE. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 15. člena te pogodbe. Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ. V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneveljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot dodatek k pogodbi. Za spremembo skrbnikov pogodb te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi stranki. Naročnik izrecno izključuje uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda. Prilogi: - priloga št. 1: predračun izvajalca št. z dne - priloga št. 2: zavarovalna polica za zavarovanje odgovornosti za škodo št. z dne NAROČNIK: IZVAJALEC: Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter primopredaje del, ob izrecni navedbi, upoštevanju navedenega skrajnega roka. NAVODILO: Ponudnik priloži žigosan in podpisan terminski plan izvedbe! Ponudnik: da gre bomo v banki dobili brezpogojno in na prvi pisni poziv garancijo za spremembo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje bomo predložili v roku deset 10 dni po podpisu pogodbe naročniku, skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 12a), ki je priloga te izjave. NAVODILO: Ponudnik izpolni obrazec, ga žigosa in podpiše. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika UPRAVIČENEC: Občina Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije/zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Garancija/zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: – če izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali – če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali – če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali – če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali – če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za vse ostaloto garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonikaizdana pri MTZ pod številko 758. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.Ponudnik:

KONČNE DOLOČBE. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne nesporazume primarno reševati z medsebojnim dogovarjanjem. Če v takem primeru dogovor ne bi bil mogoč, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z mediacijo oziroma drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele, če tudi ta dogovor ne bi bil mogoč, se zadeva preda v reševanje stvarno in krajevno pristojnemu sodišču. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima v primeru spora najvišjo moč za presojanje ta pogodba in z njo povezana dokumentacija javnega naročila. Prednostno se upoštevajo določila zavarovalnih pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in določila zavarovalne police, šele nato pa zavarovalni pogoji in klavzule zavarovalnice, v kolikor niso v nasprotju z določili zavarovalnih pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in določilih zavarovalne police. V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu zavarovalnice, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njene pravne naslednike. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavneveljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonikakot dodatek k pogodbi. Pogodba je sklenjena in z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank,. Pogodba je podpisana v 4 2 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. PRILOGA Priloge: priloga št. 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo Seznam končnih naročnikov priloga št. …….. z dne……. PRILOGA 2: terminski plan PRILOGA Obrazec ponudbe – Ponudba št. ______ z dne _______ priloga št. 3: podizvajalska pogodba potrjeni Pogoji za zavarovanje sredstev, premoženjskih interesov in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA oseb Občine Grosuplje in zavodov priloga št. 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projektaPredračun – Zbirna tabela-ponudbeni izračun Zavarovalnica: R4BE01-A025/553, št. mapNaročnik: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ……………….V __________, dne ……………….. Ljubljana_________ V Grosupljem, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.________

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so: PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. ………………………z dne………. …………………… PRILOGA 2: terminski plan tehnični razpisni pogoji za nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 MAP2020/0666 s tehnično dokumentacijo in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 PRILOGA 5: ponudba št. ……. ………………………z dne …….. ……………………… Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

KONČNE DOLOČBE. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi pogodbi, se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziromauzanc, če v uzancah ni urejenoglede tistega, česar tudi uzance ne urejajo, pa Obligacijskega zakonika. Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. PRILOGA 1: specifikacija Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. ……………………….. z dne………. …… PRILOGA 2: terminski Terminski plan PRILOGA 3: podizvajalska pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna Razpisna dokumentacija št. MAP2020/0137 in DZR št. projekta: R4BE01-A025/553, št. map: R4BE01-6X/M01, R4BE01-6S/M01 in R4BE01-6E/M11 MAP2019/0044 s tehničnimi razpisnimi pogoji PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne …….. Razpisna dokumentacije: R4DI01-6G_01_M01 in R4DI01-6G_01_M02 Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama. IZVAJALEC: NAROČNIK: ………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ……………….. ELES, d.o.o., . direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Podrobna specifikacija se nahaja v tehničnih razpisnih pogojih. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »REKAPITULACIJARekapitulacija« v pdf .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “»Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni - predračun” « pa naloži v razdelek “»Druge priloge”«. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije Specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “»Druge priloge”«. V primeru razhajanj med podatki v povzetku Povzetku predračuna (REKAPITULACIJIrekapitulaciji) – - naloženim v razdelek »Predračun« «, in celotnim predračunom – Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. Podrobna specifikacija se nahaja v tehničnih razpisnih pogojih. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Specifikacija pogodbene cene - predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil excel obliko Specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.