ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява: 1. с изпълнение на всички задължения на страните; 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна; 4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата; 6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или 2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор; 3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство. Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на странитепредвидената в чл. 2, ал. 8, т.1 стойност;
2. по взаимно съгласие между странитеСтраните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при неизпълнение условията на задълженията на една чл. 118 от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност Закона за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯобществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти на констатирано срока за доставка по Договора с повече от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или48 (четиридесет и осем) часа;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителдва или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорт. 3 констатирани недостатъци/липси;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118несъстоятелност или ликвидация;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото изпълнение по една или повече номенклатурни единици от обособена позиция - едностранно, ал. 1 от ЗОПс петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение неустойки или обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дружеството е провел процедура за претърпени централизирана доставка на лекарствени продукти, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от прекратяването сключените по процедурата договори. При прекратяване на договора вредитова основание, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДоговора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Доставка На Лекарствени Продукти, Договор За Доставка На Лекарствени Продукти
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Чл. 34. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 12 или с изчерпване на средствата по чл. 6, ал. 1.
3. с прекратяване на Рамковото споразумение, въз основа на което този договор е сключен.
4. когато изпълнението му стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи отговорност.
Чл. 35. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да прекрати договора при следните условия:
1. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при виновно неизпълнение или системно лошо изпълнение на всички задължения на странитезадълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер;
2. по взаимно съгласие между странитеедностранно, изразено в писмена формас 14-дневно писмено предизвестие, ако са налице отклонения или недостатъци, установени при приемане на заявените артикули и при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани дефектите или да замени артикулите с качествени, съответстващи на първоначално договорените. В този случай ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер;
3. при неизпълнение едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странадържавата, в която е извършено нарушението;
4. при настъпване констатирани нередности или конфликт на обективна невъзможност интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без обезщетение за изпълнение на възложената работаИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без неустойки;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предотврати – предизвика - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпри недостиг на бюджетни средства по бюджета на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ като цяло, с 10едномесечно писмено предизвестие;
7. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява своите задължения;
8. едностранно, с 30-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновкапредизвестие отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯдоговора:
1. При системно неспазване едностранно с едномесечно писмено предизвестие, отправено до ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, при системна забава на изпълнението (три или повече пъти) на задължението по чл. 7, ал. 2 с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илидвадесет работни дни.
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ виновно или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите системно не изпълнява задълженията си по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;предотврати.
64. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпри незадоволителна оценка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче разваля договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ изцяло или отчасти.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да развали договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните за извършените предаване на отчетната документация с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 30 дни;
2. при обстоятелствата по изпълнение на договора.чл. 16, ал. 1;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(1) ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 16, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправените от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Предоставяне На Национално Съфинансиране, Договор За Предоставяне На Национално Съфинансиране
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение С изтичане срока на всички задължения на странитедоговора;
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-- с 5 (пет) дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за изпълнение интереси - с изпращане на възложената работаедностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. когато С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
68. едностранно С двумесечно писмено предизвестие – от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост всяка от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯстраните.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния графикзадълженията си по договора с повече от срокът посочен в чл. 4, неразделна част ал. 2 от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
2. Не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок констатирани недостатъци;
3. Системно не изпълнява точно някое от задълженията си по договора;
4. Бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПнесъстоятелност или ликвидация.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности - АБОНАТ услуги по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) /1/ Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;.
54. когато са настъпили съществени промени във финансирането с оттеглянето на обществената поръчка – предмет поръчката от Възложителя.
/2/ В случаите по ал.1, т.2, т.3 и т.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора при условията на раздел ІІ. Цена и начин на плащане.
/1/ Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента само стойността на получаване тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни при условията на предизвестието раздел ІІ. Цена и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯначин на плащане.
(2) /2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла , ако в резултат на този договор се разбира три обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки, при констатирани от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствоот инвеститорския контрол повече от 2 нарушения на изпълнението.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Строителен Договор, Construction Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на странитепредвидената в чл. 2, ал.1 стойност;
2. по взаимно съгласие между странитеСтраните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при неизпълнение условията на задълженията на една чл. 118 от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност Закона за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯобществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти на констатирано срока за доставка по Договора с повече от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или48 (четиридесет и осем) часа;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителдва или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорт. 3 констатирани недостатъци/липси;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118несъстоятелност или ликвидация;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото изпълнение по една или повече от обособените позиции - едностранно, ал. 1 от ЗОПс петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение неустойки или обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дружеството е провел процедура за претърпени централизирана доставка на лабораторни реактиви, китове и специфични консумативи, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от прекратяването сключените по процедурата договори. При прекратяване на договора вредитова основание, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДоговора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление предотврати.
4. в случай на констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФонда неизпълнение на административните, веднага след настъпване финансовите, техническите и други аспекти при изпълнение на обстоятелствата;
6. проекта прекратява договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено без предизвестие, без да дължи обезщетениякакто и при установяване на погрешно представени, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост изфабрикувани или плагиатствани части от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпредставеното предложение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче прекратяван договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности ФОНДЪТ може да прекрати договора с предизвестие при обстоятелствата по изпълнение на договорачл. 11, ал. 1.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива, въз основа на взето решение на Изпълнителен съвет и определен срок за възстановяване на сумите.
(1) ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 11, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договорасъответната постоянна научно-експертна комисия.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление предотврати.
4. при незадоволителна оценка.
5. в случай на констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФонда неизпълнение на административните, веднага след настъпване финансовите, техническите и други аспекти при изпълнение на обстоятелствата;
6. проекта прекратява договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено без предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче прекратяван договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да прекрати договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните за извършените предаване на отчетната документация с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 30 дни;
2. при обстоятелствата по изпълнение на договора.чл. 16, ал. 1;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(1) ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 16, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Този Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. Страните по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форманего;
3. при неизпълнение настъпване на задълженията пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до седем дни от настъпване на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странаневъзможността и да представи доказателства;
4. при настъпване прекратяване на обективна невъзможност за изпълнение юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,по смисъла на възложената работазаконодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. когато са при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
6. при пълно неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията;
7. при настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договораДоговора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно без предизвестие, предизвестие и с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При : при системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира (три и повече пъти пъти) неизпълнение на констатирано от страна задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, както и при пълно неизпълнение на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването гаранционна поддръжка; или при пълно неизпълнение на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение за обучение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи персонала на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. : - с изпълнение изтичане на всички задължения срока на страните;
2. договора или достигане на прогнозната стойност на договора, което от двете събития настъпи по-рано - по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. ; - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. ; - когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в договорения срок констатирани в гаранционния срок недостатъци; когато използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му; когато Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или когато е посоченв производство по несъстоятелност или ликвидация. - при прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ, освен ако Възложителя даде съгласие договорът да бъде продължен от правоприемник.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в случаитерезултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в които замянатасъстояние да изпълни своите задължения. В този случай обезщетение не се дължи.
(3). Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон случаи или когато:
1. е необходимо съществено изменение на поръчката, съответно включването което не позволява договорът да бъде изменен на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по основание чл. 118116, ал. 1 от ЗОП.
2. се установи, без да дължи обезщетение че по време на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ провеждане на действията за претърпени от прекратяването възлагане на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 11854, ал. 1, т. 1 от ЗОП., въз основа на които е следвало да бъде отстранен от обществената поръчка;
(4). В случаите по ал. 3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните , т. 2 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и не дължи обезщетение за извършените претърпените вреди от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение прекратяването на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изпълнение С изпълнението на всички задължения на страните;.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;страните – с подписването на споразумение.
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с 14-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване С двуседмично писмено предизвестие от страна на обективна невъзможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по всяко време до приключване изпълнението на договора, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всички изпълнение и приети към момента на възложената работапрекратяването работи, съгласно подписан двустранен протокол;
5. когато В случая по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
6. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
68. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.когато същият:
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1: С изтичане на сроковете регламентирани в чл.4, ал.1 от настоящия договор. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна Когато бъде отнета лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента за извършване на получаване превоз на предизвестието пътници от контролните органи на Министерство на транспорта, информационните технологии и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсъобщенията.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или10 работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител несъстоятелност или когато е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1: С изтичане на сроковете регламентирани в чл.3, ал.2 от настоящия договор. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или10 работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител несъстоятелност или когато е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пррекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеноти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
: С изтичането на срока по чл. 5, ал. 1. с , освен когато е удължен на основание, предвидено в закон и в този договор; С пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения на страните;
2. страните по договора; По взаимно съгласие между странитена странните с двустранно писмено споразумение, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една с което се уреждат последиците от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при прекратяването; При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на възложената работа;
5. когато обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице и с продължителност, която прави невъзможно или излишно оставащото изпълнение; Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при системно (повече от три пъти) виновно неизпълнение на задълженията на неизправната страна по договора; Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите, в които в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни договора; Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6; При условията по чл. едностранно 5, ал. 1, т. 3 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЗакона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 10-дневно писмено предизвестиепреференциален данъчен режим, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи контролираните от тях лица и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯтехните действителни собственици.
(2) Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. производство по несъстоятелност или ликвидация; в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП или други, изрично уредени в нормативен акт случаи.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.
(31) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение прекратяване на договора., освен при прекратяване на юридическо лице – страна без правоприемство и по чл. 21, ал. 2:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение изпълнението на всички задължения на странитестраните и изтичане на гаранционния срок по чл. 21;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение незапочване на задълженията строителството в едномесечен срок от датата на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
4. при настъпване когато след започване на обективна невъзможност за изпълнение работа, и на възложената работа;всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че: - има несъответствие с предложената работна програма. - се установи отклонение от приложения линеен график. - се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
6. в други случаи предвидени в закон;
(2) В случай че работата бъде спряна по обективни причини, без които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за претърпени от прекратяването извършената работа до прекратяване на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПдоговора.
(3) В случаите на т. 3 на ал. 1 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложения линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе изпълнението в предвидения график, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изготвя протокол с установяване на незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия линеен график. Договорът се прекратява само с уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичането на едномeсечния срок от предаването на обекта и одобрени се счита за прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение момента достигане на договорауведомяването до изпълнителя.
(4) В случаите на т. 4 на ал. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 15-дневен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случаите на ал. 3 и ал. 4 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не прекрати договора, ако прецени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодоляни и крайният срок ще бъде спазен, както и качественото и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал. 3 и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствоал. 4 на настоящия член независимо от обосновката на изпълнителя.
Чл(6) В случаите на ал. 44 Във всички случаи 3 и ал. 4 от настоящия член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на прекратяване/разваляне ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯтези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договораможе да претендира обезщетение.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение С изтичане срока на всички задължения договора или изчерпване прогнозната стойност на страните;
2договора. по 2.По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
3. при 3.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно - с 10( десет)-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване ; 4.При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за изпълнение интереси - с изпращане на възложената работа;
5. когато едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 5.С окончателното му изпълнение; 6.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно (2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 1.забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3(три) дни; 2.не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост констатирани недостатъци; 3.не изпълни точно някое от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” задълженията си по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния графикдоговора; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 4.използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му; 5.бъде обявен в несъстоятелност или когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3производство по несъстоятелност или ликвидация. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП(3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10(десет) дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Втора Позиция
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Договорът се прекратява:
1. с С изтичане на срока на договора и пълно изпълнение предмета на всички задължения на странитедоговора;
2. по По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
3. при При невъзможност за замяна на изпълнител, по преценка на Възложителя.
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7- с 30-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено 10-дневно предизвестие от изправната към неизправната странаВъзложителя до Изпълнителя;
46. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договоратози договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВъзложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – едностранно от Възложителя с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
(2) Възложителят може да прекрати договора едностранно без предизвестие – от датата на писменото изявление на Възложителя, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по този договор с повече от 90 (деветдесет) календарни дни;
62. не отстрани в срока, определен от Възложителя, констатирани дефекти или недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3) Възложителят може да прекрати договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 1045-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи дължими неустойки и неустойки обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор Прекратяването се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става извършва след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Изпълнителя и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Възложителя дейности по изпълнение на този договор.
(4) След изтичане на три месеца от датата на подписване на договора, всяка от страните има право да прекрати договора на основание чл. 114 от ЗОП. Страните имат право на преговори преди да пристъпят към прекратяване на договора.
(45) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може Договорът се прекратява в случаите по чл. 118 от ЗОП, а именно:
5.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да развали договора бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1;
5.2. се установи, че по реда и при условията предвидени време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
5.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в него или в приложимото законодателствопроцедура по чл. 258 ДФЕС.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Проектиране И Изграждане
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с С изпълнение и предаване на всички задължения на страните;договорената работа.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;писмен вид.
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в 3-дневен срок от настъпване
4. С 3-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел ІV от настоящия договор.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на обстоятелствата;изпълнението на конкретни дейности по договора с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни от срока за изпълнение съгласно чл.4 от настоящия договор.
6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. С писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост уведомление от допълнителна обосновкаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба.
8. В този случай С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране или прекратяване на действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна издаденото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени удостоверение по чл.167 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЗУТ или еквивалентен документ.
(2) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи изпълнението на поръчката или на конкретни дейности по нея с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни или няма да извърши дейностите и услугите по договора по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1развали договора. При системно неспазване от страна В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на линейния графиктези работи, неразделна част от настоящия договоркоито са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПпретендира обезщетение.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали прекрати договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяванес 5/разваляне пет/ дневно писмено предизвестие, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждането на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при изпълнението на задължения по вина него са допуснати съществени нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение законодателството в областта на договораобществените поръчки.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Изготвяне На Доклад За Оценка На Съответствие На Инвестиционен Проект
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по чл. с изпълнение на всички задължения на страните4, ал. 1 от договора;
(2. по ) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3. при ) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с 3-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
(4. при настъпване ) При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за изпълнение интереси – с изпращане на възложената работаедностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(5) С окончателното му изпълнение;
(6) С изразходване на предвидената сума в чл.2, ал.1 от договора
(7) По реда на чл. когато 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
(8) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати предотврати, – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(29) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или3 /три/ работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорофертата му;
35. бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПнесъстоятелност или ликвидация.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 3) -дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. : С изтичането на срока на неговото действие, а ако е удължен на основание, предвидено в закон и/или в този договор – с изтичането на така удължения срок; С пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения на страните;
2. страните по договора; По взаимно съгласие между странитена странните с двустранно писмено споразумение, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една с което се уреждат последиците от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при прекратяването; При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице и с продължителност, която прави невъзможно или излишно оставащото изпълнение; Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна, даващо възможност за надлежно изпълнение в рамките на възложената работа;
5. посочения срок, на задължение на неизправната страна по договора, при съществено по характер и значение или системно (повече от три пъти) виновно неизпълнение; Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите, в които в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни договора, както и когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпредотврати.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора прекратява договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност; когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. производство по несъстоятелност или ликвидация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прецени дали да прекрати договора или изпълнението да продължи; в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗОП или други, без да дължи обезщетение изрично уредени в нормативен акт случаи.
(3) Предвидените в ал. 2 основания за прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването договора, с изключение на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание основанието по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане , се считат за основания за прекратяване по причина/вина на финансовите взаимоотношения между страните ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като това изброяване е неизчерпателно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и при наличието на други основания за извършените от страна прекратяване по причина/вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предвидени в нормативен акт или в договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали При прекратяване на договора по реда на ал. 1, т. 3 – 6 и при условията предвидени ал. 2 в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯслучаите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за когато е започнало изпълнение на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да предприеме мерки за обезопасяване и консервация на изпълнените работи, да освободи и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекта и всички свързани с него документи.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Този Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. Страните по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форманего;
3. при неизпълнение настъпване на задълженията пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странаневъзможността и да представи доказателства;
4. при настъпване прекратяване на обективна невъзможност за изпълнение юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на възложената работазаконодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договораДоговора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
62. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 3 (три) месечно писмено предизвестие, с 10-дневно писмено отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, без да дължи обезщетениякаквото и да било обезщетение или неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, пропуснати ползи в случай че договорът между него и неустойки и без необходимост „БТВ МЕДИА ГРУП“ АД бъде прекратен/развален;
5. едностранно от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
с 6 (2шест) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без месечно писмено предизвестие, с уведомление, изпратено отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
26. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, офертата си или използва смени декларирания в офертата си подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването /подизпълнители и/или включи подизпълнител по време на подизпълнител е извършено със съгласието изпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите Договора без да са налице обстоятелствата по чл. 11866, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 11 от ЗОП.
(31) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените Всяка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Страните може да развали договора Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по реда и Договора, при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чли с последиците съгласно чл. 44 Във всички случаи 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на прекратяване/писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. В случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояване му дължи каквото и да било обезщетение, компенсация или неустойка; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща реализираните (до готов за излъчване вид) според снимачния график издания на Предаването, автоанонси и/или други създадени аудиовизуални произведения като неустойкачаст от Услугата по чл. 1.
(2) За целите на този Договор, цялата гаранция Страните ще считат за изпълнение виновно неизпълнение на договорасъществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работа по изпълнението на Услугите за повече от 36 (тридесет и шест) часа;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация или Техническото предложение;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осъществил дължимата се творческа и техническа реализация, не е заснел, според снимачния график, издания на Предаването, автоанонси и/или други създадени аудиовизуални произведения като част от Услугата по чл. 1 или по време на заснемането и излъчването на издание на Предаването на живо, са допуснати отклонения от утвърдения формат и сценарий на конкретното издание, които нанасят вреди /в т.ч. и имиджови/ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение С изтичане срока на всички задължения договора или изчерпване прогнозната стойност на страните;договора.
2. по По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-- с 10( десет)- дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за изпълнение интереси - с изпращане на възложената работаедностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. когато С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или3(три) дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорофертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. (3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10(десет) дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Изпълнение На Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с С изпълнение и предаване на всички задължения на страните;договорената работа.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;писмен вид.
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;.
4. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел III от настоящия договор.
5. когато са настъпили С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на изпълнението с повече от 15 дни.
6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договоранастоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предотврати – предизвика, с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;.
68. едностранно С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от допълнителна обосновка. В този случай действието Държавен контролен орган груби нарушения на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯнормативната уредба.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на поръчката да се откаже от договора и да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1действието му. При системно неспазване от страна В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла извършените до момента на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПотказа работи.
(3) Прекратяването става след уреждане Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи изпълнението на финансовите взаимоотношения между страните за извършените поръчката с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 15 дни или няма да извърши възложените работи по уговорения начин и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствомогат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Услуга
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с .) С окончателното му изпълнение и приемане на всички задължения договорената работа, съгласно предвидените в Раздел ІV на страните;настоящия договор изисквания.
2.) С изтичане на срока по чл. по 2.
3.) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;.
4. при .) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;.
5.) При отказ за финансиране от бюджета на ЕЗФРСР от страна на Европейската комисия - с едностранно писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с двустранен протокол.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички дължими към момента на прекратяване плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което страните подписват протокол, в който посочват всички изпълнени дейности до момента.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с пет (пет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договорафинансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновкапредотврати. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да той дължи обезщетение на за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение сключването на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Услуга
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Договорът се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения на странитеизпълнението му;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-едностранно, с 3 (три) дневно предизвестие от изправната към неизправната писмено предизвестие, отправено до другата страна;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие - при настъпване неизпълнение на обективна невъзможност за изпълнение задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и ако прекъсне или системно забавя повече от три пъти изпълнението на възложената работапредмета на договора;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането при констатирани нередности - с изпращане на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с едностранно писмено уведомление предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване не отстрани в разумен срок, определен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния графикВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; иликонстатирани недостатъци;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен не изпълни точно някое от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорзадълженията си по договора;
3. смени декларирания в случаите офертата си подизпълнител/подизпълнители и/или включи подизпълнител по време на изпълнение на договора без да са налице обстоятелствата по чл. 11866, ал. 1 11 от ЗОП, ;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3) Договорът се прекратява без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е предизвестие:
1. на основание чл. 1185, ал. 1, т. 1 3, б. „б“ от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, когато се установи, че въз основа на финансовите взаимоотношения между страните неверни данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приложил изключението по чл. 4 от същия закон. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи връщане на гаранцията за изпълнение и заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може ведно със законната лихва. В случай че обществената поръчка е изпълнена ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във възстанови всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояваполучени суми ведно със законната лихва, като неустойкаВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения;
2. когато се установи, цялата гаранция че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е декларирал неверни данни в декларацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за изпълнение мерките срещу изпирането на договорапари.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието Настоящият договор приключва с изтичане срокът му на този договор се прекратявадействие по чл. 3.
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
2. при системно нарушаване на която и да е от клаузите на договора (повече от два пъти), като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 7- дневно писмено предизвестие до неизправната;
3. при неизпълнение констатирани нередности и/или конфликт на задълженията интереси – с изпращане на една от страните по договора със 7-дневно едностранно писмено предизвестие от изправната към неизправната странаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
65. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието при възникване на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” обстоятелството по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора със 7-дневно предизвестие;
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някое от задълженията си по договора или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 работни дни, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го прекрати с 3-дневно предизвестие;
7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.
(3) Прекратяването става след уреждане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при следните условия:
1. при възникване на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени обезщетение за претърпени вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение прекратяването на договора.;
(4) 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при условията предвидени без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в него или в приложимото законодателствоуговореното време.
Чл3. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договорачл. 66 от ЗОП.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Този Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на срока по чл. 4 от Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на странитеСтраните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността, като представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;
3. при неизпълнение констатирани нередности и/или конфликт на задълженията на една от страните по договора със 7интереси – с 10-дневно едностранно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна;ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато (3) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(24) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване от страна /три или повече пъти/ в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 /един/ месец извърши забавяне изпълнението на линейния графикмаршрут, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” констатирано по смисъла реда на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илиДоговор;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;офертата му.
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10-дневно предизвесткие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на но договора.
(41) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при условията предвидени без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в него или в приложимото законодателствоуговореното време.
Чл. 44 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 36. Във всички случаи на прекратяване/разваляне прекратяване на договора Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по вина Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение прекратяване работа и размера на договора.евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение : С изтичане на всички задължения сроковете регламентирани в чл.5, ал.1 от настоящия договор или преди изтичане на страните;
2. по сроковете при достигане на обща стойност на договора – 42 000,00 лева без ДДС; По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на повече от страна две последователни заявки за отпечатване и доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; иливаучери за храна.
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител несъстоятелност или когато е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пррекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеноти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения на странитесрока по чл. 3, ал. 1;
2. по взаимно съгласие между странитеСтраните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при неизпълнение условията на задълженията на една чл. 118 от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност Закона за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯобществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти на констатирано срока за доставка по Договора с повече от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или48 (четиридесет и осем) часа;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителдва или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорт. 3 констатирани недостатьци/липси;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118несъстоятелност или ликвидация;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото изпълнение по една или повече номенклатурни единици от обособена позиция - едностранно, ал. 1 от ЗОПс петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение неустойки или обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дружеството е провел процедура за претърпени централизирана доставка на лекарствени продукти, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от прекратяването сключените по процедурата договори. При прекратяване на договора вредитова основание, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДоговора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение : С изтичане на всички задължения сроковете регламентирани в чл.2 от настоящия договор или преди изтичане на страните;
2. по сроковете при достигане на обща стойност на доставките – (59 000,00 лева без ДДС за Първа обособена позиция или 5 000,00 лева без ДДС за Втора обособена позиция); По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на повече от страна две заявки за доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хранителни продукти в рамките на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илиедин календарен месец;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител несъстоятелност или когато е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пррекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеноти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;предотврати.
64. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпри незадоволителна оценка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче разваля договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението му, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да развали договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните за извършените предаване на отчетната документация с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 30 дни;
2. при обстоятелствата по изпълнение на договора.чл. 17, ал. 1;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(1) ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 17, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 1 contract
Samples: Funding Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение : С изтичане на всички задължения сроковете регламентирани в чл.3, ал.1 от настоящия договор или преди изтичане на страните;
2. по сроковете при достигане на обща стойност на доставките – 3 150,00 лева без ДДС; По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на повече от страна две заявки за доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали в рамките на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илиедин календарен месец;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител несъстоятелност или когато е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пррекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеноти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения на странитеизпълнението му;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. ; 3.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения, като заплаща на изпълнителя извършените до прекратяването и приети без забележки дейности; 4.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие - при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне или системно забавя повече от три пъти изпълнението на предмета на договора; 5.при констатирани нередности - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 1 от изправната към неизправната страна;Закона за обществените поръчки (ЗОП).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП във връзка с чл. 73, т. 1 от ППЗОП.
(4) При прекратяване на договора на някое от основанията по чл. при настъпване 118 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;договора.
(5. когато ) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати, същият може да предотврати – прекрати договора с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. едностранно не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестиеконстатирани недостатъци;
2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3. смени декларирания в офертата си подизпълнител/подизпълнители и/или включи подизпълнител по време на изпълнение на договора, без да са налице обстоятелствата по чл. 66, ал. 11 от ЗОП;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора по ал. 1, т. 3, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи неустойки и неустойки обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършената от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на част от договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление предотврати.
4. при незадоволителна оценка
5. при прекратяване на финансирането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от индийската страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.за индийските партньори
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче разваля договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението му, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да прекрати договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните предаване на отчетната документация с повече от 30 дни;
2. при обстоятелствата по чл. 10, ал. 1;
(4) При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за извършените от страна прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности възстановяване финансови средства, ако има такива.
(5) при прекратяване на договора при незадоволителна оценка БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по изпълнение решение на Изпълнителен съвет може пълно или частично да възстановят получените средства по договора.
(41) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 10, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 1 contract
Samples: Funding Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;предотврати.
64. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпри незадоволителна оценка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче разваля договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да развали договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните за извършените предаване на отчетната документация с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 30 дни;
2. при обстоятелствата по изпълнение на договора.чл. 17, ал. 1;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(1) ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 17, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 1 contract
Samples: Grant Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на странитепредвидената в чл. 2, ал.1 стойност;
2. по взаимно съгласие между странитеСтраните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при неизпълнение условията на задълженията на една чл. 118 от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност Закона за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯобществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение4*се счита всеки един от следните случаи:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти на констатирано срока за доставка по Договора с повече от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или48 (четиридесет и осем) часа;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителдва или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорт. 3 констатирани недостатъци/липси;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118несъстоятелност или ликвидация;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото изпълнение по една или повече номенклатурни единици от обособена позиция - едностранно, ал. 1 от ЗОПс петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение неустойки или обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дружеството е провел процедура за претърпени централизирана доставка на медицински изделия, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от прекратяването сключените по процедурата договори. При прекратяване на договора вредитова основание, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДоговора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Доставка На Превързочни Материали И Еднократни Комплекти
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Този Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения срока на странитеДоговора по чл.3, ал. 1;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати действието на договора едностранно като отправи едномесечно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
52. когато са настъпили съществени промени във финансирането за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(23) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестиедоговора с 15-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да осигури за целия период на изпълнение екипа, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бил определен за изпълнител и в съответствие със ЗОП не осигурява заместници с еквивалентна квалификация и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договорапрофесионален опит.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали прекрати договора с 15-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от последващо изпълнение на възложената работа, предмет на настоящия договор. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателстводоговора към момента на неговото прекратяване.
Чл(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще прекрати договора при пълно неизпълнение на договорните задължения след санкциониране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.22, ал.1. 44 Във всички случаи В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на прекратяване/разваляне ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да претендира обезщетение извън договорената неустойка.
(6) В случай на прекратяване на договора по вина в резултат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 5, ал. 1 от този Договор, въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора.
Appears in 1 contract
Samples: Строителен Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият договорът се прекратявапрекратява с:
1. с С окончателното изпълнение на всички задължения на странитезадълженията по него;
2. по По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена формаписмено;
3. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30 (тридесет) работни дни;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-- с 10- дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането При констатирани нередности и/или конфликт на обществената поръчка – предмет интереси - с изпращане на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с едностранно писмено уведомление предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелстватаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. едностранно По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
7. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство.
8. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно едномесечно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи дължими неустойки и неустойки обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
9. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
(42) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, по смисъла на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по реда и при условията предвидени в него пълно или в приложимото законодателствочастично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/(2) При разваляне на договора по вина при условията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯчл. 87-88 от Закона за задълженията и договорите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договораизправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
52. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
63. едностранно при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯизвънреден характер, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост възникнало след сключването на договора („непреодолима сила“) продължила повече от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ10 (десет) дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора едностранно, без предизвестие, предизвестие с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия договор с повече от 3 (три) дни;
2. при системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира (три и повече пъти пъти) неизпълнение на констатирано от страна задълженията на представител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционни ремонти;
3. при използване на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който не е бил деклариран или е различен от този, който е посоченпървоначално декларирания, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител подизпълнител, е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;.
(3. ) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(34) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(45) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Възложителят може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Договорът се прекратявапрекратява в следните случаи:
19.1. с изпълнение С изтичане на всички задължения на страните;уговорения срок.
29.2. по По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
39.3. при неизпълнение на задълженията При виновна забава на една от страните по договора със 7-дневно страните, продължила повече от 30(тридесет/) дни, изправната страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.
9.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмо предизвестие от изправната към неизправната страна;ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
49.5. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато Когато са настъпили съществени съществените промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) 9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие,когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: - забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10(десет) работни дни. - не отстрани в разумен срок, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатирани недостатъци. При системно неспазване - не изпълни точно някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договорзадълженията си по договора. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му. - бъде обявен в несъстоятелност или когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 /тридесет/ дневен срок на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПпредизвестие, без да дължи дължими неустойки и обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;предотврати.
64. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени при незадоволителна междинна оценка извършена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯУАФ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче разваля договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението му, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да развали договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните предаване на отчетната документация с повече от 30 дни;
2. при обстоятелствата по чл. 9, ал. 1;
(4) При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за извършените от страна прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности възстановяване финансови средства, ако има такива.
(5) При прекратяване на договора при незадоволителна оценка БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по изпълнение решение на Изпълнителен съвет може пълно или частично да възстановят получените средства по договора.
(41) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 9, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. : с изпълнение изтичане на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. уговорения срок; с неговото изпълнение; при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5; е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС; когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договоранастоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6; ако по време на действие на договора, изпълнителят или определен от него за изпълнение на поръчката експерт,бъде лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързани с изпълнение на поръчката и не бъде заменен с друг. Настоящият договор може да бъде прекратен: по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - юридическо лице е в производство по несъстоятелност или ликвидация, след подписване на настоящия договор; при невъзможност за замяна на експерт, в предвидените в договора случаи; едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 1014-дневно писмено предизвестиепредизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като изпълнените до момента на получаване прекратяване на предизвестието и одобрени договора работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след установяване на размера им с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1подписване на двустранен протокол между страните. При системно неспазване едностранно от страна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако в резултат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
§2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 27 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане Допълнителните разпоредби на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна ЗОП не е в състояние да изпълни своите задължения, като изпълнените до момента на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени прекратяване на договора работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение след установяване на договораразмера им с подписване на двустранен протокол между страните; със 7 (седем) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната, в случай на системно неизпълнение на поетите с договора задължения.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Договорът се прекратява:
1. с изпълнение С изтичане на всички задължения срока на странитедоговора;
2. по С пълно изпълнение предмета на договора;
3. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
34. при При невъзможност за замяна на изпълнител по реда предвиден в този договор, по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7- с 30-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
6. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено 10-дневно предизвестие от изправната към неизправната странаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
47. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договоратози договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора едностранно без предизвестиепредизвестие – от датата на писменото изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” задълженията си по смисъла на този договор се разбира три и с повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или90 (деветдесет) календарни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителне отстрани в срока, без да е декларирал това в документите за участиеопределен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани дефекти или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорнедостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПнесъстоятелност или ликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 45-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става се извършва след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договоратози договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може Договорът се прекратява в случаите по чл. 118 от ЗОП, а именно:
4.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да развали договора бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
4.2. се установи, че по реда и при условията предвидени време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
4.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в него или в приложимото законодателствопроцедура по чл. 258 ДФЕС.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по : По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или10 работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител несъстоятелност или когато е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеноти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Project Contract for Public Procurement for Service
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение С изтичане срока на всички задължения договора или изчерпване прогнозната стойност на страните;договора.
2. по По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно - с 10( десет)-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. Едностранно от Възложителя без предизвестие при настъпване констатирано неизпълнение на обективна невъзможност за изпълнение договорните задължения от страна на възложената работа;Изпълнителя..
5. когато При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. С окончателното му изпълнение;
7. По реда на Закона за обществените поръчки;
8. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или3(три) дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорофертата му;
35. бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПнесъстоятелност или ликвидация.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10(десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:прекратява с изтичането на срока за изпълнение.
1. с изпълнение на всички задължения (2) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните;.
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. ) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че xxxxxx невъзможност е налице.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от последващо изпълнение на възложената работа, предмет на настоящия договор. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с протокол.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договорафинансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати.
(7) В случаите, когато при изпълнението на договора са допуснати съществени нарушения, нередности или измами, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да предотврати – изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме законовите действия за възстановяване на вече изплатените средства по договора.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-15 (петнадесет) дневно писмено предизвестиепредизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетениянеустойки по договора, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост когато има доказано забавяне на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за период по-голям от допълнителна обосновка. В този случай действието четири месеца, освен ако не се дължи на прекратяването настъпва след заплащане на СМРпричина, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза която Възложителя не носи вина.
(29) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна се счита за прекратен при изчерпване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.посочени x
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение : С изтичане на всички задължения срока по настоящия договор; При изчерпване на страните;
2. по стойността му, преди изтичане на неговия срок; По взаимно съгласие между страните, страните изразено в писмена форма;
3. при ; При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4; При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; По реда на чл. при настъпване на обективна невъзможност 118 от Закона за изпълнение на възложената работа;
5. когато обществените поръчки; Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с уведомлениеповече от 15 (петнадесет) календарни дни; не отстрани в разумен срок, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване определен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния графикВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част констатирани недостатъци; не изпълни точно някое от настоящия договор. Под „системно” задълженията си по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния графикдоговора; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3производство по несъстоятелност или ликвидация. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности доставки по изпълнение на договора. Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови задължения възникнали преди прекратяване на договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Оферта За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с С изпълнение на всички задължения на страните;.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;.
3. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените дейности по смисъла на този договор.
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;.
5. когато При констатиран конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯтези обстоятелства.
(2) В случай, че изпълнението на дейностите по договора бъдат спрени по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен писмен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПдоговора.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението дейности с повече от страна 5 (пет) дни извън уговорените срокове по чл.6 или няма да изпълни дейност по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези изпълнени дейности, които са извършени качествено, приети са по съответния ред, и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договорамогат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по По реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Члна чл. 44 Във всички случаи 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на прекратяване/разваляне ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора по вина в размер на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение 5% /пет на договорасто/ от възнаграждението съгласно чл.3 ал.1 от този договор.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Услуга
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият Договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
32. при неизпълнение с изтичане на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странауговорения срок;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договораДоговора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
64. едностранно при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯизвънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 7 (седем) дни;
5. в случай че Xxxxxxxxxxx съвет или упълномощен от него орган вземе решение за предоставяне на стоката, предмет на договора, за хуманитарна помощ и/ или преодоляване на последици от възникнали бедствия и/или аварии на територията на страната, договорът се прекратява само в частта на предоставената стока, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла стоката предмет на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илидоговора;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорДоговор;
3. при забава на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоката, предмет на договора, повече от 7 работни дни;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118чл.118, ал. 1 ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118чл.118, ал. 1ал.1, т. 1 т.1 от ЗОП.
(34) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДоговора.
(45) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение С изтичане на всички задължения на страните;сроковете регламентирани в чл.4, ал.1 от настоящия договор.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;.
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-– с10- дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за изпълнение интереси – с изпращане на възложената работа;едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. когато С окончателното изпълнение на договора.
6. По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения.
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;.
68. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна Когато бъде отнета лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента за извършване на получаване превоз на предизвестието пътници от контролните органи на Министерство на транспорта, информационните технологии и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсъобщенията.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или10 работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
6. Промени цените на подизпълнител е извършено със съгласието билетите по едно или повече маршрутни разписания без писменото одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и получено по реда на чл.3, ал.4 от настоящия договор;.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието 12.1. Прекратяване от страна на този договор се прекратяваБенефициента:
1а) при надлежно обосновани случаи Бенефициентът може да оттегли своето искане за безвъзмездна финансова помощ и да прекрати договора по всяко време като представи писмено предизвестие в срок от 60 (шестдесет) дни при посочване на причините за своето решение,като по този начин няма да бъде задължен да изплаща обезщетения по договора. с изпълнение Ако не съществуват основателни причини или ако Програмният оператор не приеме причините за прекратяване на всички договора, то се счита, че Бенефициентът неправилно е прекратил договора и ще трябва да понесе последствията, описани в чл. 12.3.
12.2. Прекратяване от страна на Програмния оператор: Програмният оператор има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било компенсации в случай че Бенефициентът:
а) неоснователно не изпълни някое от своите задължения и продължава да не го прави или не представя задоволително обяснение в срок от 30 дни след изпращането на странитеписмено уведомление;
2. по взаимно съгласие между странитеб) При наличие на доказателства за нередност или измама или други незаконни действия от страна на Бенефициента
в) В случай на промяна на правното, изразено в писмена формафинансовото, техническото и организационното състояние на Бенефициента, което се отразява значително на изпълнението на проекта и променя обстоятелствата, при които е взето решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
г) не спазва разпоредбите на членове 4 и 10 от Общите условия;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – д) декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната помощ, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯили представи доклади, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;отразяват действителното положение.
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка12.2.1. В този случай действието на прекратяване на договора Бенефициентът има право да получи само такава част от безвъзмездната помощ, която отговаря на изпълнената част от проекта, от което се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат изпълнени след прекратяването настъпва след заплащане на. договора. За тази цел Бенефициентът следва да представи искане за плащане и заключителен доклад в съответствие с член 2.
12.3. В случай на СМР, извършени неправомерно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента Бенефициента по реда на получаване на предизвестието член 12.1 и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, предвидени в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, член 12.2 т. 1 а), б), г) и д) Програмният оператор може да изиска изцяло или частично възстановяване на вече изплатените суми от ЗОПбезвъзмездната помощ, съразмерно с тежестта на нарушенията, като даде на Бенефициента възможност да изложи позицията си.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 12.4. Преди или вместо да развали прекрати договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствосилата на разпоредбите на този член Програмният оператор има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват във временно прекратяване на плащанията без предизвестие.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Общи Условия
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1: С изтичане на сроковете регламентирани в чл.4, ал.1 от настоящия договор. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7– с10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване При констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С окончателното изпълнение на възложената работа;
5договора. когато По реда на чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна Когато бъде отнета лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента за извършване на получаване превоз на предизвестието пътници от контролните органи на Министерство на транспорта, информационните технологии и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсъобщенията.
(2) ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или10 работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, офертата му.
5. Бъде обявен в които замяната, съответно включването несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
6. Промени цените на подизпълнител е извършено със съгласието билетите по едно или повече маршрутни разписания без писменото одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и получено по реда на чл.3, ал.4 от настоящия договор;.
(3). в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 – дневно предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени неустойки и обезщетения и без необходимост от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание члдопълнителна обосновка. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените извършеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения срока на странитедоговора;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 дни от настъпване на невъзможността и да предостави доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
5. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане насъгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.
(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена формаслучаите на неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
64. едностранно когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯстраните.
(23) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или7 (седем) работни дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посоченпосочен в офертата му, освен в случаите, в които замяната, съответно включването с изключение на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 11866, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, 11 и ал. 1, т. 1 12 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 28. Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение прекратяване на договора., освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за предоставените към момента на прекратяване услуги и размера на евентуално дължимите плащания;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Техническо Обслужване И Ремонт На Автомобили
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието Чл.41. Договорът се прекратява по вина на този договор се прекратяваИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато:
1. с изпълнение на всички задължения на странитеИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 5 (пет) дни;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена формаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 10 (десет) дни;
3. при неизпълнение на задълженията заповеди от упълномощеното лице на една ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, потвърдени от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странапоследния;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите офертата си, послужила като основание за участие, сключването на настоящия договор или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването посочен във въпросната оферта.
5. при системни нарушения на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Чл.42. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие.
Чл.43. След получаване на предизвестието, посочено в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи писмено обяснение и да поиска среща за претърпени от уреждане на отношенията. В случай, че такова обяснение не постъпи в горепосочения 3 (три) дневен срок или на срещата не се постигне споразумение, договорът се счита за прекратен.
Чл.44. След прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси работната площадка и да напусне обекта в 3 (три) дневен срок.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор едностранно, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При прекратяване на договора вредипо реда, освен ако прекратяването посочен в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на основание чл. 118ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, ал. 1, т. 1 от ЗОПкоято последният е извършил в изпълнение на договора до момента на получаването на уведомлението и която съответства като количество и качество на договореното между страните.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение никакви неустойки, обезщетения или допълнителна обосновка за прекратяването на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствона ал.1.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на срока на неговото действие;
2. с изпълнениео на всички задължения на странитестраните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегната страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.
(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на срока му на действие в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена формаслучаите на неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие;
3. при неизпълнение на задълженията на една в случаите по чл. 118, ал. 1 от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;Закона за обществените поръчки.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(23) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване не изпълни или забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или20 (двадесет) дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорофертата му;
35. бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договоранесъстоятелност или ликвидация.
(4) При предсрочно прекратяване на договора:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може е длъжен да развали договора по реда заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствоприети РСМР, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства.
Чл2. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне Когато прекратяването на договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояватой дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, като неустойкаподлежащи на връщане, цялата гаранция за изпълнение периода от датата на договорапрекратяване на договора до тяхното връщане.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
1. с изпълнение по взаимно съгласие на всички задължения на странитестраните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
53. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – проекта, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФОНДА, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление предотврати.
4. при незадоволителна оценка.
5. в случай на констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯФонда неизпълнение на административните, веднага след настъпване финансовите, техническите и други аспекти при изпълнение на обстоятелствата;
6. проекта прекратява договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено без предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ФОНДЪТ може да прекрати Договора без предизвестиезаяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителче разваля договора, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите даде срока по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП2, ако изпълнението му, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
(3) Прекратяването става след уреждане ФОНДЪТ може да развали договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на финансовите взаимоотношения между страните за извършените предаване на отчетната документация с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 30 дни;
2. при обстоятелствата по изпълнение на договора.чл. 17, ал. 1;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(1) ФОНДЪТ може да развали прекрати договора по реда едностранно и при условията предвидени без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в него или случаите когато възникнат някои от обстоятелствата, посочени в приложимото законодателствочл. 17, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
Чл(2) Договорът може да бъде прекратен и в случаите, когато БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. 44 Във всички случаи Решението по този въпрос се взема от Изпълнителния съвет на прекратяване/разваляне ФОНДА по предложение на договора по вина съответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯфинансовия план, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвояванаправени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение не подлежат на договоравъзстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
Appears in 1 contract
Samples: Funding Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с С изпълнение и предаване на всички задължения на страните;договорената работа.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;писмен вид.
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;.
4. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел XІV от настоящия договор.
5. когато са настъпили С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на строителните работи с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни от договорения срок за изпълнение съгласно чл.13 от настоящия договор.
6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договоранастоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предотврати – предизвика (включително в случай че сключеният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се прекрати или програмата не финансира дейности частично или напълно по този договор), с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;.
68. едностранно С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно когато е необходимо съществено изменение на договора, което не позволява той да бъде изменен на някое от основанията съгласно действащата нормативна уредба.
9. С писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато се установи, че по време на провеждане на производството за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от производството, или когато договорът не е следвало да бъде сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от ДФЕС.
10. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на действащото националното законодателство.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в В случаите по чл. 118ал.1, ал. 1 от ЗОП, без да т.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени претърпените вреди от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПдоговора.
(3) Прекратяването става след уреждане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на финансовите взаимоотношения между страните обекта в съответствие със Закона за извършените обществените поръчки да се откаже от страна договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение стойността на договораизвършените до момента на отказа работи.
(4) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи предаването на обекта като цяло с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствомогат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с С изпълнение и предаване на всички задължения на страните;договорената работа.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;писмен вид.
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;.
4. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел XІІ от настоящия договор.
5. когато са настъпили С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на строителните работи с повече от 15 дни от договорения срок за изпълнение съгласно чл.11 от настоящия договор.
6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – поръчка, предмет на договоранастоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предотврати – предизвика, с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;.
68. едностранно С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от допълнителна обосновка. В този случай действието Държавен контролен орган груби нарушения на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯнормативната уредба.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено по всяко време до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна завършване и предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обекта в съответствие със ЗОП да се откаже от договора и настоящия договор;
3да прекрати действието му. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без В този случай той е длъжен да дължи обезщетение заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването стойността на договора вреди, освен ако прекратяването е извършените до момента на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПотказа работи.
(3) Прекратяването става след уреждане Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи предаването на финансовите взаимоотношения между страните за извършените обекта като цяло с повече от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 20 дни или няма да извърши строителните и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности монтажни работи по изпълнение на договора.
(4) уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствомогат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с прекратява при пълно изпълнение на всички задължения ангажиментите от двете страни и изтичане на странитедоговорените срокове;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Договорът може да прекрати Договора бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно и без предизвестие, с уведомлениев случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратено водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илиВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. когато в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това изпадне в документите за участиебанкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или използва подизпълнителсъдът постанови управление на имуществото му от синдик, който е различен от тозиили започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, който е посоченили извършва дейността си под контрола на синдик, освен попечител или управител, назначен в случаитеполза на кредиторите му, или бъде обявен в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорликвидация;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в случаите по члсила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
4. 118в случай на организационна промяна, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение водеща до промяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вредиюридическото лице, освен ако прекратяването тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;
5. в случай на основание чл. 118всякаква друга законова невъзможност, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение възпрепятстваща изпълнението на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.
(5) Договорът може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоявав случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, като неустойкаал. 1 до изтичане на крайните срокове;
2. системно не изпълнява задълженията си по договора, цялата гаранция за изпълнение на договораслед неколкократни писмени покани.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изпълнение изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена формастраните - с подписването на споразумение;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване с двуседмично писмено предизвестие от страна на обективна невъзможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по всяко време до завършването на обекта, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнение всички изпълнени и приети към момента на възложената работапрекратяването работи, съгласно подписан двустранен протокол;
5. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
6. при констатирани нередности и(или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. при преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или промяна на съдружниците в неперсонифицирано дружество, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „б“, подбукви „аа“ и „бб“ от ЗОП, договорът се прекратява по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.
8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
69. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.когато същият:
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения срока, за който е сключен, или с достигане на странитепредвидената в чл.20, ал.3 от ЗОП стойност за този вид дейност;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната към до неизправната страна;
4. при настъпване констатирани нередности и/или конфликт на обективна невъзможност за изпълнение интереси - с изпращане на възложената работаедностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора ДОГОВОРА без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване по реда на чл.73 от страна ППЗОП 2.когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния графикнякое от задълженията си с повече от пет работни дни; не отстрани в разумен срок, неразделна част определен от настоящия договор. Под „системно” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности; не изпълни точно някое от задълженията си по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния графикДОГОВОРА; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва ползва подизпълнител, който е различен от този, който посочения в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите производство по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДОГОВОРА.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (п) подпечатано ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (п) подпечатано
1. инж. (заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) (заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) директор на ТП „ДЛС Тракия” управител на „Егер” ООД
2. (заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД): (п)
3. Изготвил и съгласувал: (п)
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора:
1. с при пълно или частично неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от страна на всички задължения на странитеИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по взаимно съгласие между странитепричини, изразено които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или предизвика, като в писмена форматози случай не се дължат неустойки;
3. при неизпълнение невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на задълженията договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на една ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на прекратяването изпълнение, прието от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. в случай, че по време на действие на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията, обявени при настъпване откриване на обективна невъзможност за изпълнение процедурата, в резултат на възложената работакоито е сключен договора;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането по време на обществената поръчка – предмет изпълнение на договорадоговора бъде установено по надлежния ред, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелстватадължи обезщетение за пропуснати ползи и задържа гаранцията за изпълнение;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до изтичане срока на договора да се откаже от договора и да прекрати действието му, включително и когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;състояние да изпълни своите задължения. Това се извършва с едномесечно писмено предизвестие.
3. в (2) В случаите по чл. 118, ал. 1 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на действително извършените услуги от ЗОП, момента на последното плащане по фактура до момента на прекратяване по този ред без да дължи неустойка и/или обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПпропуснати ползи.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Технически Прегледи На Моторни Превозни Средства
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Договорът се прекратява:
1т.1. с изпълнение изтичане на срока на Договора или с изпълнението на всички задължения на странитестраните по него;
т.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за настъпилата невъзможност;
т.3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство;
т.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
(2) Договорът може да бъде прекратен
т.1. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
3т.2. при неизпълнение когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на задълженията на една всяка от Страните.
т.3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните по договора със 7-дневно предизвестие не носи отговорност или при промени в условията на финансиране, определени от изправната към неизправната странаУО на Оперативна програма „Добро управление” 2014 - 2020, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5т.4. когато са настъпили други съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договорапоръчка, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(23) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно без предизвестие, предизвестие и с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посоченпосочен в документите за участие, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.
(1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал работа по изпълнение на заявените дейности, предмет на договора, за период по-дълъг от 10 (десет) дни след датата на писменото им заявяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до деня, предхождащ деня на заключителната конференция;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. техническите спецификации (Приложение №1, т. 1 от ЗОП) и Техническото предложение (Приложение №2).
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при условията предвидени в него или в приложимото законодателствобез да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Този договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения задълженията по договора
2. при настъпване на странитепълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността, като представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл.5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
52. когато са настъпили съществени промени във финансирането Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВъзложителя.
(23) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може Възложителят има право да прекрати Договора договора едностранно без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо e налице неизпълнение или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; иливъзложена дейност по договора или задължение на Изпълнителя;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнението не отговаря на Техническата спецификация за изпълнение на поръчката и/или на техническото предложение на Изпълнителя;
3. Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му;
4. Изпълнителят смени ключов експерт по Приложение № 2 на договора без да уведоми Възложителя или след като го е посоченуведомил, освен но промяната не е одобрена.
(4) Договорът може да бъде прекратен и когато са настъпили съществени промени във финансирането на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. В тези случаи Възложителят не дължи неустойка.
(1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията на чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на Услугата за повече от 7 (седем) дни след влизането в случаите, сила на договора;
2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на Услугата за повече от 20 (двадесет) дни след влизането в които замяната, съответно включването сила на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договордоговора;
3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от изискванията на Техническата спецификация и Техническото си предложение.
(3) Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава от страна на Изпълнителя, то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 26. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.
(31) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяванепрекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:
1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършените към момента на прекратяване Услуги и размера на евентуално дължимите плащания;
2. Изпълнителят се задължава да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя.
3. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя всички документи/разваляне материали, изготвени от него в изпълнение на договора по вина до датата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯпрекратяването; и
4. да върне на Възложителя всички документи и материали, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.
(2) При предсрочно прекратяване на договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред дейности/етапи.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. След изтичане на гаранционните срокове, а когато е удължен на основание, предвидено в закон и/или в този договор – с изтичането на така удължения срок;
2. С пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения на страните;
2. страните по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена формадоговора;
3. при неизпълнение По взаимно съгласие на задълженията на една странните с двустранно писмено споразумение, с което се уреждат последиците от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странапрекратяването;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на възложената работаобективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице и с продължителност, която прави невъзможно или излишно оставащото изпълнение;
5. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна, даващо възможност за надлежно изпълнение в рамките на посочения срок, на задължение на неизправната страна по договора, при съществено по характер и значение или системно (повече от три пъти) виновно неизпълнение;
6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите, в които в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни договора, както и когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпредотврати.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора прекратява договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му;
2. бъде обявен в несъстоятелност; когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорпроизводство по несъстоятелност или ликвидация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прецени дали да прекрати договора или изпълнението да подължи;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗОП или други, без да дължи обезщетение изрично уредени в нормативен акт случаи.
4. непредставяне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разрешителни от ДАНС за претърпени от прекратяването достъп до стратегически обекти на договора вредивсички лица, освен ако прекратяването е свързани с изпълнението на основание обществената поръчка.
(3) Предвидените в ал. 2 основания за прекратяване на договора, с изключение на основанието по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане , се считат за основания за прекратяване по причина/вина на финансовите взаимоотношения между страните ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като това изброяване е неизчерпателно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и при наличието на други основания за извършените от страна прекратяване по причина/вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Изпълнителя, предвидени в нормативен акт или в договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали При прекратяване на договора по реда на ал. 1, т. 3 – 6 и при условията предвидени ал. 2 в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯслучаите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за когато е започнало изпълнение на дейностите по договора., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да предприеме мерки за обезопасяване и консервация на изпълнените строително-монтажните
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратява:
1. След изтичане на гаранционните срокове, а когато е удължен на основание, предвидено в закон и/или в този договор – с изтичането на така удължения срок;
2. С пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения на страните;
2. страните по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена формадоговора;
3. при неизпълнение По взаимно съгласие на задълженията на една странните с двустранно писмено споразумение, с което се уреждат последиците от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната странапрекратяването;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на възложената работаобективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице и с продължителност, която прави невъзможно или излишно оставащото изпълнение;
5. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна, даващо възможност за надлежно изпълнение в рамките на посочения срок, на задължение на неизправната страна по договора, при съществено по характер и значение или системно (повече от три пъти) виновно неизпълнение;
6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите, в които в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни договора, както и когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпредотврати.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора прекратява договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който посочен в офертата му;
2. бъде обявен в несъстоятелност; когато е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договорпроизводство по несъстоятелност или ликвидация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прецени дали да прекрати договора или изпълнението да подължи;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗОП или други, без да дължи обезщетение изрично уредени в нормативен акт случаи.
(3) Предвидените в ал. 2 основания за прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването договора, с изключение на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание основанието по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане , се считат за основания за прекратяване по причина/вина на финансовите взаимоотношения между страните ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като това изброяване е неизчерпателно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и при наличието на други основания за извършените от страна прекратяване по причина/вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Изпълнителя, предвидени в нормативен акт или в договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали При прекратяване на договора по реда на ал. 1, т. 3 – 6 и при условията предвидени ал. 2 в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯслучаите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за когато е започнало изпълнение на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да предприеме мерки за обезопасяване и консервация на изпълнените строително-монтажните работи, както и да разчисти и освободи съответния обект от всякакви строителни отпадъци, строителни материали и оборудване и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекта и всички свързани с него документи.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този Настоящият договор се прекратявапрекратява с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1;
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
2. при системно нарушаване на която и да е от клаузите на договора (повече от два пъти), като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 7- дневно писмено предизвестие до неизправната;
3. при неизпълнение констатирани нередности и/или конфликт на задълженията интереси – с изпращане на една от страните по договора със 7-дневно едностранно писмено предизвестие от изправната към неизправната странаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
65. едностранно при възникване на обстоятелството по чл. 118, ал. 1, т.1 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЗОП, с 10като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора със 7-дневно писмено предизвестие;
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някое от задълженията си по договора или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 работни дни, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В като в този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМРВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го прекрати с 3-дневно писмено предизвестие;
7. не отстрани в разумен срок, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ., констатирани недостатъци;
(23) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора прекратява договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯпредизвестие при следните условия:
1. При системно неспазване от страна при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; илидоговора;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да го е декларирал това посочил в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите офертата му без да са изпълнени условията по чл. 11866, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, 11 и ал. 1, т. 1 12 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този ). Настоящият договор се прекратява:
1. с : С неговото изпълнение; При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на всички задължения възложената работа; Със 7 (седем)-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната, в случай на страните;
2. по неизпълнение на поетите с договора задължения; При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му; По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3; Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнениет до преклатяването на договора работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор. при неизпълнение При констатирани нередности и/или конфликт на задълженията интереси – с изпращане на една от страните по договора със 7-дневно едностранно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна;
4ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. когато Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ). В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора по реда на чл. 14, ал.1, т.3 и т.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50% от цената на договора без ДДС.
(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯкогато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. При системно неспазване Забави изпълнението на някое от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част задълженията си по договора с повече от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или30 дни;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участиеофертата си, или използва подизпълнител, който което е различен от този, който е посочен, освен посочен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПофертата му.
(3) Прекратяването става след уреждане 2). По реда на финансовите взаимоотношения между страните чл. 43, ал.4 от Закона за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени прекрати договора, ако в него или резултат на непредвидени обстоятелства не е в приложимото законодателствосъстояние да изпълни своите задължения.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с С изпълнение и предаване на всички задължения на страните;договорената работа.
2. по По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;писмен вид.
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в 3-дневен срок от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице.
4. С 3-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел ІV от настоящия договор.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на обстоятелствата;изпълнението на конкретни дейности по договора с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни от срока за изпълнение съгласно чл.4 от настоящия договор.
6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. С писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост уведомление от допълнителна обосновкаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба.
8. В този случай С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране или прекратяване на действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна издаденото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени удостоверение по чл.167 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЗУТ или еквивалентен документ.
(2) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи изпълнението на поръчката или на конкретни дейности по нея с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни или няма да извърши дейностите и услугите по договора по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1развали договора. При системно неспазване от страна В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на линейния графиктези работи, неразделна част от настоящия договоркоито са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОПпретендира обезщетение.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали прекрати договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяванес 5/разваляне пет/ дневно писмено предизвестие, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждането на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при изпълнението на задължения по вина него са допуснати съществени нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение законодателството в областта на договораобществените поръчки.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Изготвяне На Доклад За Оценка На Съответствието
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Действието на този договор Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение изтичане на всички задължения на странитесрока по чл. 3, ал. 1;
2. по взаимно съгласие между странитеСтраните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при неизпълнение условията на задълженията на една чл. 118 от страните по договора със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност Закона за изпълнение на възложената работа;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯобществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти на констатирано срока за доставка по Договора с повече от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или48 (четиридесет и осем) часа;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнителдва или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;т. 3 констатирани недостатъци/липси; Щ
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в случаите несъстоятелност или когато е в производство по чл. 118несъстоятелност или ликвидация;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора - едностранно, ал. 1 от ЗОПс петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение неустойки или обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дружеството е провел процедура за претърпени централизирана доставка на лекарствени продукти, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от прекратяването сключените по процедурата договори. При прекратяване на договора вредитова основание, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договораДоговора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.
Appears in 1 contract