Narovnání. 1. Smluvní strany se ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že uzavřením této dohody jsou vyrovnány veškeré nároky zaměstnavatele vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené opatřeními a krizovými usneseními Vlády České republiky vydanými na základě usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o škody vzniklé z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele uhradit zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu příslušejících zaměstnanci při překážkách v práci uvedených v čl. III této dohody, vzniklé v době, za kterou náleží zaměstnavateli příspěvek dle této dohody.
Narovnání. 3.1 Smluvní strany se dohodly, že Sporná práva a povinnosti specifikované v článku 2 této Dohody se dnem účinnosti této Dohody zcela narovnávají tak, že Sporná práva a povinnosti touto Dohodou zcela zanikají a jsou v plném rozsahu (zcela) nahrazeny následujícími novými právy a povinnostmi specifikovanými v tomto článku 3 Dohody: Smluvní strany tímto shodně prohlašují a činí nepochybným, že Nájemní smlouva je neplatná, a to od samého počátku, a tedy nikdy nevyvolávala právní účinky; Smluvní strany tímto shodně prohlašují a činí nepochybným, že Pozemek 1608/43 nebyl a není ve vlastnictví hl. m. Prahy ani ve svěřené správě MČ Ďáblice, že společnost FCC neužívala a neužívá Pozemek 1608/43 a že Pozemek 1608/43 se nenachází v Areálu Skládky; Smluvní strany se zavazují současně s touto Dohodou společně uzavřít nájemní smlouvu na pronájem Pozemků na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2047 s ročním nájemným ve výši 154.341,25 Kč, jejíž závazné znění tvoří přílohu č. 2 této Dohody (dále jen „Nová nájemní 1. 7. 2023 Podnájemní smlouvu; MČ Ďáblice zaručuje a činí nepochybným, že jí byly Pozemky ze strany hlavního města Prahy řádně a v souladu s právními předpisy svěřeny do správy s tím, že MČ Ďáblice je oprávněna Pozemky pronajmout společnosti FCC Smluvní strany se dohodly, že:
(i) MČ Ďáblice nemá vůči FCC nárok na úhradu jakékoliv úplaty/náhrady v souvislosti s užíváním Pozemku 1608/43 ze strany FCC, a pokud by takové právo měla, tak se jej MČ Ďáblice podpisem této Dohody vzdává;
(ii) úplata/náhrada za užívání Pozemku 1604 ze strany FCC v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2023 činí celkovou částku ve výši 2.469.460,- Kč, což odpovídá částce 154.341,25 Kč ročně. MČ Ďáblice nemá v této souvislosti vůči FCC žádné další nároky na zaplacení úplaty/náhrady za užívání Pozemku 1604 v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2023, s tím, že úplata/náhrada za toto období již byla MČ Ďáblice ze strany FCC řádně a úplně uhrazena jakožto část Zaplacené částky.; a
(iii) rozdíl mezi Zaplacenou částkou, tj. částkou 6.173.650,- Kč, a uhrazenou úplatou/náhradou za užívání Pozemku 1604 období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2023 dle bodu (ii) výše, tj. částkou 2.469.460,- Kč, činí 3.704.190,,- Kč (dále jen „Přeplatek“). Tento Přeplatek byl ze strany FCC uhrazen ve prospěch MČ Ďáblice bez právního důvodu, a tedy se jedná o bezdůvodné obohacení na straně MČ Ďáblice, na jehož vracení má FCC vůči MČ Ďáblice nárok, a to případně včetně úroků z prodlení (za podmínek uvedených níže). MČ Ďáblice tímto uznává co do...
Narovnání. 4.1 Narovnáním se v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy s účinností ke Dni Narovnání ruší veškerá Sporná a pochybná práva a závazky mezi Smluvními stranami nebo některými z nich, a nahrazují se následujícími novými právními vztahy:
(a) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ:
(b) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a Otrokovicemi:
(i) jejich závazkem uzavřít Nominační dohodu a
(ii) jejich závazkem narovnat shora popsaný spor o diskriminaci města Otrokovice v oblasti oprav, údržby a investic a nesolidárního stočného na území města Investičním memorandem a
(iii) závazkem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín nezměnit ani nezrušit Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody.
(c) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a Fryštákem:
(i) jejich závazkem uzavřít Nominační dohodu a
(ii) jejich závazkem narovnat shora popsaný spor o diskriminaci města Fryšták v oblasti oprav, údržby a investic na území města Investičním memorandem a
(iii) závazkem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín nezměnit ani nezrušit Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody.
(d) mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Otrokovicemi:
(i) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ uhradit Otrokovicím částku ve výši 7 500 000,- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých), a to jako paušální náhradu veškerých dosud neuhrazených nákladů Otrokovic vynaložených v souvislosti s uplatňováním a vymáháním Sporných a pochybných práv a nároků, a odpovídajícím závazkem Otrokovic vzdát se nároku na náhradu nákladů ve všech soudních řízeních, která budou ukončena v důsledku Narovnání, a
(ii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Otrokovic uzavřít Nominační dohodu, a
(iii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nezměnit ani nezrušit Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody.
(e) mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Fryštákem:
(i) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ uhradit Fryštáku částku ve výši 1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), a to jako paušální náhradu veškerých dosud neuhrazených nákladů Fryštáku vynaložených v souvislosti s uplatňováním a vymáháním Sporných a pochybných práv a nároků, a odpovídajícím závazkem Fryštáku vzdát se nároku na náhradu nákladů ve všech soudních řízeních, která budou ukončena v důsledku Narovnání, a
(ii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Fryštáku uzavřít Nominační dohodu, a
(iii) záva...
Narovnání. Vlastník a Uživatel se za podmínek sjednaných v této Dohodě o narovnání dohodli, že Uživatel od Vlastníka odkoupí, resp. bude obdarován předmětným Pozemkem a Vlastník přijme plnění ve výši dosud hrazené Uživatelem až do doby prodeje, resp. darování předmětných Pozemků. Vlastník zároveň nebude požadovat jakékoliv bezdůvodné obohacení ani příp. vyšší nájemné, podanou Žalobu o výši náhrady za užívání pozemků vezme zpět, čímž dojde k ukončení soudního řízení a vzájemné vztahy Smluvních stran tak budou bezezbytku vypořádány. Od uzavření Nájemní smlouvy ze dne 14.8. 2006 hradí Uživatel částku odpovídající výměře pozemků, které zůstaly ve vlastnictví Vlastníka, tj. pozemků parc. č. 1327/1 a parc. č. 1327/2, v k. ú. Chodov. Na základě uvedeného uhradil Uživatel Vlastníkovi za užívání pozemků: Dne 31.11.2009 částku ve výši 38.731,90 Kč (slovy: třicet-osm-tisíc-sedm-set-třicet-jedna-korun-českých-devadesát-haléřů) za rok 2009; částka zahrnovala též alikvotní část plnění za užívání pozemku parc. č. 1327/3 v téže obci a kat. území v období od 1.1.2009 do 13.11.2009 (tj. do koupě tohoto pozemku) Dne 19.10.2010 částku ve výši 32.940,- Kč (slovy: třicet-dva-tisíc-devět-set-čtyřicet-korun-českých) za rok 2010 Dne 25.11.2011 částku ve výši 32.940,- Kč (slovy: třicet-dva-tisíc-devět-set-čtyřicet-korun-českých) za rok 2011 Za užívání pozemků parc. č. 1327/1 a 1327/2 v obci Praha a kat. území Chodov v roce 2012 uhradí Uživatel do 30 dní od podpisu Kupní smlouvy č. SM1200000982 stejnou sazbu, tj. 30,- Kč/m2/rok, v alikvotní výši, a to za období od 1.1.2012 do dne účinnosti převodu předmětných pozemků. Vlastník a Uživatel se dohodli, že z důvodu vypořádání jejich vzájemných vztahů za základě této Dohody o narovnání, budou oba Pozemky převedeny Vlastníkem Uživateli za cenu jednoho, a to většího z pozemků (parc. č. 1327/2) a druhý pozemek (parc. č. 1327/1) bude Vlastníkem Uživateli bezplatně darován. Ke koupi pozemku parc. č. 1327/2 byla mezi Smluvními strana uzavřena Kupní smlouva č. SM1200000982, ze dne ………….., ve které je Kupní cena za předmětný pozemek stanovena dohodou Smluvních stran dle cenového předpisu na 1.890,- Kč/m2 (slovy: jeden-tisíc-osm-set-devadesát-korun-českých), tj. celkem částka o celkové výši 2.007.180,- Kč (slovy: dva-miliony-sedm-tisíc-sto-osmdesát-korun-českých). Pozemek parc. č. 1327/1 bude Vlastníkem bezplatně převeden, tj. darován Uživateli na základě Darovací smlouvy č. SM1200000981, ze dne ………….., uzavřené Smluvními stranami. Vlastník touto Dohodou př...
Narovnání. 1. Smluvní strany se ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že uzavřením této dohody jsou vyrovnány veškeré nároky zaměstnavatele vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené opatřeními a krizovými usneseními Vlády České republiky vydanými na základě usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
Narovnání. 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
4.2. Respektujíce shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečností, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně: ■ Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 1.055.777,14 Kč vč. DPH (slovy jedenmilionpadesátpěttisícsedmsetsednidesátsedm Korunčeských čtrnáct haléřů), vyčíslenou na podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 7 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody. ■ K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.
Narovnání. 1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.
2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, uvedených v položkovém rozpočtu dojde ke snížení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1. Xxxxxxx o dílo č. 266/1S/2022, o částku ve výši 601.384,00 Kč bez DPH.
3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Xxxxxxx o dílo č. 266/1S/2022 je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po provedených úpravách dle této dohody bude činit celková cena díla částku ve výši 5.748.710,00 Kč bez DPH.
Narovnání. 2.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá Sporná práva a povinnosti se uzavřením této Dohody narovnávají a nahrazují následujícím ujednáním:
2.1.1 Dodavatel poskytuje na cenu díla sjednaného dle Xxxxxxx slevu ve výši 71 925 Kč bez DPH.
2.1.2 Dosud neuhrazené zádržné dle odst. 1.4 této Dohody se ponižuje o slevu dle odst. 2.1.1 této Dohody. Pohledávka dodavatele vůči objednateli na uhrazení zádržného je tedy ve výši 341 754,11 Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele o uvolnění zádržného. Dodavatel je oprávněn podat žádost až po odstranění všech vad a nedodělků. Zádržné bude převedeno na bankovní účet dodavatele, na který byly poukazovány platby během realizace díla.
2.1.3 Vlastníkem poskytnutého díla dle Xxxxxxx se změnami dle Změnového listu je objednatel.
2.1.4 Samotná skutečnost, že byly realizovány změny díla dle Změnového listu, nebude smluvními stranami považována za vady díla ani nedodělky díla dle Xxxxxxx.
2.1.5 Záruka za jakost poskytnutého plnění dle čl. XI. Smlouvy se vztahuje rovněž na plnění dle Změnových listů.
Narovnání. 1. Účastníci se dohodli, že veškerá vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, která jsou mezi Účastníky sporná či jakkoliv pochybná, ať už jsou v této Dohodě uvedená či neuvedená, se v plném rozsahu ruší a nahrazují se novými nespornými závazky Účastníků vymezenými v čl. III odst. 2 - 5 a čl. IV této Dohody. Na základě této výslovné dohody Účastníků se ruší zejména nárok Účastníka č. 3 vůči Účastníkům č. 1 a č. 2 na úhradu smluvní pokuty ve výši 7.500.000,- Kč podle čl. II odst. 1 Dohody.
2. Účastníci se v rámci zrušení veškerých sporných či jakkoliv pochybných práv a povinností vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už uvedených či neuvedených v předchozím odstavci, jakož i pro účely dosažení právní jistoty budoucích vztahů, dále dohodli tak, že vůči sobě nebudou po podpisu této Dohody zahajovat žádná soudní, exekuční, správní či jiná obdobná řízení, jejichž předmětem by bylo uplatnění práva (nároku) jednoho z Účastníků ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať již v této Dohodě uvedeného nebo neuvedeného, zejména pak nároku na smluvní pokutu Účastníka č. 3 uvedeného v čl. II odst. 1 této Dohody.
3. Účastníci souhlasně prohlašují a jeden druhého ubezpečují, že vůči sobě nevedou žádná soudní řízení, rozhodčí, či jiná arbitrážní nebo správní řízení. Pokud i přes toto prohlášení Účastníků vyjde dodatečně najevo, že Účastníci mezi sebou vedou jakákoliv soudní řízení, rozhodčí, či jiná arbitrážní nebo správní řízení, zavazují se tato další soudní řízení, rozhodčí, či jiné arbitrážní nebo správní řízení bez zbytečného odkladu pravomocně ukončit zpětvzetím žaloby, návrhu na zahájení řízení, vyslovením souhlasu se zpětvzetím návrhu (žaloby) a vzdáním se náhrady nákladů řízení v souladu s účelem této dohody. Ten z Účastníků, který je v takovém řízení (sporu) žalobcem (navrhovatelem) oprávněným disponovat s předmětem řízení, zavazuje se nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu Účastník v opačném procesním postavení písemně sdělí, že takový spor či řízení probíhá, vzít v plném rozsahu žalobu (návrh na zahájení řízení), kterou toto řízení zahájil, zpět a současně se zavazuje po druhém z Účastníků nepožadovat náhradu nákladů řízení. Totožné povinnosti dopadají též na situace, kdy se v totožném procesním postavení nachází více účastníků než pouze jeden.
4. Účastníci souhlasně prohlašují a tímto prohlášením se vzájemně ubezpečují, že žádný z nich ke dni podpisu této Dohody nepostoupil a po podpisu této Dohody ani nepostou...
Narovnání. 1. S ohledem na zájem obou účastníků této dohody vyřešit spor smírně se bývalý pronajímatel a bývalý nájemce dohodli na následujícím narovnání.
2. Bývalý nájemce uhradí bývalému pronajímateli částku 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), a to do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. Úhradu poukáže bývalý nájemce na účet bývalého pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 111107222/0800, VS: 7060300602.
3. Provedením úhrady dle odst. 2 budou mezi bývalým pronajímatelem a bývalým nájemcem plně vypořádány jejich veškeré vzájemné nároky, strany si nebudou nadále ničeho dlužny a nebudou vůči sobě mít žádných práv a povinností, ať už smluvních, z titulu práva z vad, práva na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo z jiných obdobných titulů.