Common use of Společná ujednání Clause in Contracts

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Společná ujednání. Smluvní Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit plnění díla dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na majetek Xxxxxxxxxxx byl prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti Xxxxxxxxxxx, za něž se považuje zejména porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. I odst. 3 (včetně povinností stanovených v Příloze č. 1 smlouvy), čl. II odst. 5, v čl. V odst. 1 a 3 nebo čl. VII smlouvy. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči Objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že na straně Zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude Zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat o této skutečnosti Objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se dohodlyzavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k dokončení plnění předmětu smlouvy. Dosáhne-li prodlení více než 5 kalendářních dnů, vyhrazuje si nepřejíObjednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady nákladů Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí a bez uvedení důvodů tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny (potvrzenými emailem) Objednatele. Na pokyny které by mohly být v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené neprodleně objednatele upozorní. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plněních smlouvy byla jakákoliv práva v souladu se smlouvou a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu všemi aktuálně platnými právními předpisy. Zhotovitel si zajistí veškeré podklady potřebné pro zpracování plnění díla vlastními prostředky. K této smlouvy, ledaže smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu plnění díla. Zhotovitel může pověřit zhotovením plnění díla třetí osobu. Při provádění plnění díla touto třetí osobou má Xxxxxxxxxx odpovědnost jako by plnění díla prováděl sám. Objednatel je ve smlouvě výslovně sjednáno jinakpovinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost po celou dobu plnění plnění díla. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašujíXxxxxxxxxx svým podpisem níže potvrzuje, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátujejich odeslání. Smluvní strany prohlašují, že případné zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuálně účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodlyZhotovitel tímto prohlašuje, že si nepřejíje držitelem veškerých povolení a oprávnění, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené umožňujících mu uskutečnit Dílčí plnění dle Rámcové smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Rámcové smlouvy byla jakákoliv práva není v likvidaci a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 15. 11. 2026 nebo do vyčerpání celkových finančních prostředků (maximální celkové ceny) stanovených v odvětví týkajícím se předmětu plnění této článku V. odst. 1 Rámcové smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Uplynutí doby trvání Rámcové smlouvy dle tohoto odstavce nemá vliv na trvání uzavřených Výzev, ledaže by došlo k ukončení Rámcové smlouvy vyčerpáním celkových finančních prostředků; v tom případě jsou ke dni ukončení Rámcové smlouvy ukončeny i Výzvy. Tato Rámcová smlouva bude ukončena, nastane-li některý z následujících případů: způsobem v souladu s odst. 3 tohoto článku; kdykoliv na základě písemné dohody obou smluvních stran; odstoupením od této Rámcové smlouvy dle odst. 5, resp. odstoupením od jakékoliv Výzvy dle odst. 8 (jestliže se Objednatel rozhodne zároveň odstoupit i od Rámcové smlouvy); výpovědí dle odst. 9, resp. výpovědí Výzev dle odst. 10 (jestliže se Objednatel rozhodne zároveň vypovědět Xxxxxxxx smlouvu) Objednatel je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašujíoprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy vedle důvodů uvedených v právních předpisech taktéž v případě, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxebude vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k podstatnému porušení povinnosti Xxxxxxxxxxx, za něž se považuje zejména porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 I. odst. 2 občanského zákoníkunebo čl. Smluvní II odst. 2 nebo Zhotovitel poruší závazek dle odst. 3 Preambule Rámcové smlouvy udržovat po celou dobu trvání Smlouvy prohlášení zhotovitele odst. 1 a 2 Preambule Rámcové smlouvy v pravdivosti a platnosti nebo Zhotovitel nedodrží svůj závazek dle čl. IV odst. 11 a 12 Rámcové smlouvy nebo Zhotovitel poruší Informační povinnost dle odst. 3 Preambule Smlouvy nebo Objednatel zjistí, že Xxxxxxxxxx je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ. Odstoupení od Rámcové smlouvy ze strany tímto Objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči Objednateli. Účinky odstoupení od Rámcové smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Toto ustanovení odst. 6 Rámcové smlouvy se pro odstoupení od Výzev dle odst. 7 a 8 použije obdobně. Objednatel je v případě naplnění důvodů pro odstoupení od této Rámcové smlouvy uvedených v odst. 5 této Rámcové smlouvy oprávněn odstoupit rovněž od všech Výzev či jakékoliv Výzvy uzavřené do té doby mezi smluvními stranami, a to i bez toho, aby současně odstoupil od této Rámcové smlouvy. V případě, že se důvod odstoupení dle odst. 5 týká pouze některé Výzvy, je Objednatel oprávněn odstoupit jak od příslušné Výzvy, jíž se důvod odstoupení týká, tak od této Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí a bez uvedení důvodů tuto Rámcovou smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Objednatel je oprávněn vypovědět všechny nebo jakoukoliv Výzvu bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pro výpověď Výzvy se obdobně použije ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy není dotčena účinnost Výzev uzavřených v době trvání této Rámcové smlouvy, a to v souladu s ustposlední větou odst. 3 tohoto článku. Tímto není dotčena možnost takovou Výzvu ukončit některým ze způsobů dle tohoto článku. Jednotlivé Výzvy budou ukončeny zánikem závazku s odkazem na § 630 1980 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu (tzv. fixní závazek), a to v trvání čtyř letpřípadě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění uvedenou v konkrétní Výzvě. Započtení V takovém případě zaniká závazek vyplývající z této Výzvy počátkem prodlení Zhotovitele, ledaže Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámí, že na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouštísplnění Výzvy trvá. Smluvní strany vylučují ve vztahu Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování Dílčích plnění vlastními prostředky. K této Rámcové smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odstrozsahu Dílčích plnění. 2 občanského zákoníku a Zhotovitel může pověřit zhotovením části Dílčích plnění třetí osobu (poddodavatele). Při provádění části plnění touto třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost jako by plnění prováděl sám. Xxxxxxxxxx svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá aby obraz Rámcové smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené Rámcové smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodavatel Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel za stejných podmínek uveřejnil taktéž písemně potvrzené Výzvy a metadata k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátunim splňující podmínky dle uvedeného zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání.

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodlyZhotovitel tímto prohlašuje, že si nepřejíje držitelem veškerých povolení a oprávnění, aby umožňujících mu uskutečnit dílo dle Xxxxxxx. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním Smlouvy a s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu se Smlouvou a se všemi aktuálně účinnými právními předpisy. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením některých částí díla, popř. dílčích částí částí díla, třetí osobu v roli poddodavatele. Části díla, která Zhotovitel zamýšlí zadat jiným osobám, je povinen uvést v Příloze č. 3 této Smlouvy. Při provádění díla touto třetí osobou má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele nebo zvětšení rozsahu díla provedeného poddodavatelem nesmí být realizovány bez předchozího písemného schválení objednatelem. Xxxxxxxxxx se zavazuje provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Změna složení realizačního týmu nesmí být provedena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nahrazení člena týmu, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace ve veřejné zakázce, je možné pouze za předpokladu, že nový člen týmu bude splňovat kvalifikační kritéria na danou pozici. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této Smlouvy uzavřené pojištění pro případ vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobené třetím osobám (včetně objednatele) v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně odpovědnosti zhotovitele za případnou újmu na zdraví třetích osob, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 3.000.000,- Kč. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výslovných ustanovení uzavřené výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel je povinen požadované pojištění doložit kopií pojistné smlouvy byla jakákoliv práva (pojistného certifikátu), a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) se pak po jejím předložení zhotovitelem stane Přílohou č. 2 Smlouvy. Po uplynutí této lhůty objednatel zhotovitele vyzve k doložení požadovaného pojištění kopií pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) a zhotoviteli bude poskytnuta dodatečná lhůta 5 pracovních dnů na doložení požadovaného pojištění. Nedoloží-li zhotovitel požadované pojištění kopií pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) ani v odvětví týkajícím dodatečné lhůtě dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, v takém případě účinky odstoupení od Smlouvy nastávají zpětně ke dni uzavření Smlouvy. Zhotovitel se předmětu plnění této smlouvyzavazuje nejpozději do 31. 12. 2018 předložit objednateli seznam nejméně 20 konvenčních zemědělců a nejméně 5 ekologických zemědělců, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašujía to v tom smyslu, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxejsou připraveni spolupracovat se Xxxxxxxxxxxx na tomto projektu. Smluvní strany Tento seznam bude učiněn přílohou Xxxxxxx formou dodatku. Dále se dohodly zhotovitel zavazuje, že nejpozději v téže lhůtě 31. 12. 2018 uzavře smlouvy o podmínkách spolupráce se zemědělci spolupracujícími na vyloučení úročení úroků projektu (dále jen ,,smlouvy o spolupráci“). Tyto smlouvy o spolupráci musí minimálně obsahovat: informace o poskytnutí odborného poradenství, informace o poskytnutí vzdělávacích a nákladů dle ustinformačních aktivit a informačních materiálů závazek ohledně řešení odbytu bioproduktů z farmy (konvenční podniky se zaváží nejpozději do 31. § 1806 12. 2019 zahájit přechodné období na ekologické zemědělství a § 1932 odstnásledně odbytovat vlastní bioprodukci; stávající ekologické podniky se zaváží nejpozději do 31. 2 občanského zákoníku12. Smluvní strany tímto 2019 odbytovat vlastní bioprodukci), informace o spolupráci s médii, smlouvy o spolupráci musí být účinné nejméně po dobu trvání Smlouvy, kromě podmínky o realizaci odbytu vlastních bioproduktů. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že zavázal požadované podniky v souladu s ustustanoveními Přílohy č. 1 Smlouvy kapitola ,,Dílo tvoří naplnění následujících cílů“ body I., II. a III. Zhotovitel je též povinen oznámit objednateli, kdyby některý z v Příloze č. 1 Smlouvy kapitola ,,Dílo tvoří naplnění následujících cílů“ body I., II. a III. požadovaných (a již dříve uzavřených a objednateli oznámených) závazků zanikl. A to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od zániku uvedené smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel uveřejní dle § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 219 odst. 2 občanského zákoníku 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na svém profilu tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ objednatel uveřejní na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Xxxxxxxxxx svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou Smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Dodavatel Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh jejich odeslání. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou k plnění předmětu dle této Smlouvy nezbytné, jedná se tak o zhotovitele ve strojově čitelném formátusmyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že jako příslušník určitého stavu nebo povolání nebo jako jiný odborník k plnění předmětu dle této Smlouvy, nahradí objednateli škodu, vznikne-li objednateli škoda podle § 2950 občanského zákoníku. Xxxxxxxxxx je povinen informovat objednatele neprodleně o jakékoliv změně v osobě svých statutárních orgánů. Zhotovitel je po dobu účinnosti Xxxxxxx povinen před zveřejněním jakéhokoliv textu nebo grafického materiálu vztahujícího se k ekologickému zemědělství nebo biopotravinám předložit tento text nebo grafický materiál objednateli a vyžádat si jeho souhlas s použitím daného textu nebo grafického materiálu v rámci aktivit, které jsou předmětem této Smlouvy. Souhlas objednatele může být udělen formou elektronické zprávy nebo písemně pracovníky Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ve lhůtě 14 dnů od doručení podkladů ze strany zhotovitele. Zhotovitel musí připomínky objednatele zapracovat a upravený text nebo grafický materiál znovu předložit objednateli ke schválení nejdéle do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen ve všech informačních či propagačních materiálech souvisejících s dílem výrazným písmem a na nepřehlédnutelném místě uvést, že akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství. Před realizací každého z informačně edukativních seminářů dle Přílohy č. 1 aktivita č. 5 ,,Realizace informačně edukativních seminářů a dalších aktivit“ se objednatel vyjádří ke zhotovitelem navrženému lektorovi daného semináře. Objednatel zhotovitelem navrženého lektora schválí nebo odmítne (s odůvodněním). V případě, že objednatel navrženého lektora odmítne, je zhotovitel povinen navrhnout objednateli nového lektora dle požadavků objednatele; nově navržený lektor opět podléhá schválení objednatelem. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli konkrétní osobu lektora k jednotlivému semináři nejpozději 20 kalendářních dní před konáním konkrétního semináře.

Společná ujednání. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD - Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS"). Dle ZoRS je společnost ČD - Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy a jejich dodatky v registru smluv spravovaných Ministerstvem vnitra, což smluvní strana tímto dotčená svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejív souladu s §3, aby nad rámec výslovných odst. 1 a §5, odst. 6 ZoRS nebudou uveřejněna data týkající se výše a rozpisu pojistného a osobních údajů podepisujících osob. Výše pojistného tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, smluvní strany se zavazují zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit, přičemž výjimku z této povinnosti představuje zveřejnění nebo zpřístupnění obchodního tajemství osobám činným pro pojistitele, které mají povinnost zachovávat mlčenlivost podle ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva § 127 zákona číslo 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (Zákon o pojišťovnictví), subjektům vyjmenovaným v ustanovení § 128 Zákona o pojišťovnictví a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění zajistitelům této pojistné smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxejiné skutečnosti uvedené v této pojistné smlouvě než skutečnosti uvedené v první větě tohoto odstavce se za obchodní tajemství nepovažují. Smluvní strany se dohodly berou na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tímvědomí, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započteníbyla-li smlouva uzavřena po 1.7. 2016, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán a podléhá-li ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.ČD - Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru a neprodleně zaslat pojistiteli potvrzení o zveřejnění v registru. Přílohy: Rozpis pojistného Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku OSPP-03 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti VPP PO 1/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti IT společností ZPP PO IT 01/14 Podpis a razítko pojistitele: Allianz pojišťovna, a.s. V Praze dne 06.12.2017 Podpis: Jméno: Razítko: Podpis: Jméno: Razítko V rozsahu všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) OSPP-03 vydaných s platností od 1.1.2014 V rozsahu všeobecných pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti VPP-PO 1/14 vydaných s platností od 01.01.2014 a zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti IT společností ZPP PO IT 1/14 vydaných s platností od 01.01.2014

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodlyZhotovitel tímto prohlašuje, že si nepřejíje držitelem veškerých povolení a oprávnění, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy byla jakákoliv práva není v likvidaci a povinnosti dovozovány není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany objednatele v případě změn státního rozpočtu a z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků na úhradu ceny díla bez jakýchkoliv sankcí pro objednatele (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu MZe ČR). Od smlouvy lze odstoupit v odvětví týkajícím případě, že dojde k podstatnému porušení povinností zhotovitele, za něž se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinakpovažuje prodlení zhotovitele s předáním části díla delší 15-ti dnů po dohodnutém termínu. Vedle shora uvedeného smluvní Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxezajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky. Smluvní strany K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se dohodly vyhotovuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu. Při provádění díla touto třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Objednatel je povinen uveřejnit na vyloučení úročení úroků svém profilu smlouvu a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto další informace o ní v souladu s ust§ 147a zákona č. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 137/2006 Sb., zákon o registru smluvveřejných zakázkách, ve znění pozd. Dodavatel předpisů. V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel dočasně či dlouhodobě zajišťovat plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu ode dne vzniku takových okolností, informovat objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze po nich požadovat, k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátuukončení díla.

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínekpodmínek , obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejíZhotovitel svým podpisem níže souhlasí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva obraz Dohody a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či Dílčích smluv splňujících podmínky pro jejich uveřejnění v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu registru smluv včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy příloh Dohody a těchto všeobecných smluvních podmínekDílčích smluv, obsah s ním případných dodatků a metadat k této Dohodě a k uvedeným Dílčím smlouvám byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k tomuto účelu poskytne smlouvu jejich odeslání. Zhotovitel tímto prohlašuje, že on sám i jeho případní poddodavatelé jsou držiteli veškerých povolení a oprávnění potřebných pro řádné provedení díla dle Dohody. Zhotovitel je povinen vyhotovit každé jednotlivé plnění poskytované na základě dílčí smlouvy na odpovídající odborné úrovni a v souladu se všemi platnými a účinnými právními normami. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Dohody není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Dohody, stejně jako od jakékoliv Dílčí smlouvy zejména v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení s Poskytovatelem nebo bude vydáno rozhodnutí o úpadku Poskytovatele nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti Zhotovitele, za něž se považuje zejména prodlení Zhotovitele se zhotovením díla (každého jednotlivého Výstupu či ad hoc plnění) delší než 30 dnů či nepotvrzení Objednávky ve lhůtě dle čl. II. odst. 2 Dohody, pokud Objednávka splňuje náležitosti tam uvedené. Zhotovitel poruší některou z jeho povinností uvedenou v čl. XII. této Dohody nebo v případě, že bude Objednateli v důsledku porušení povinností poskytovatele vyplývajících z čl. XII. Dohody udělena pokuta nebo obdobná sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (popř. jiného dozorového orgánu ČR nebo EU, do jehož působnosti patří kontrola zpracování osobních údajů). Zhotovitel poruší zákaz dle čl. IX. odst. 2. Dohody. Dohoda nebo kterákoliv Dílčí smlouva mohou být Objednatelem bez jakýchkoliv sankčních opatření vypovězeny bez udání důvodu, s výpovědní dobou v trvání jednoho měsíce, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ukončením účinnosti Dohody z jakéhokoli důvodu nezaniká účinnost Dílčích smluv uzavřených na základě Dohody účinných ke dni skončení účinnosti Dohody; není však tímto dotčeno právo Objednatele tyto Dílčí smlouvy samostatně vypovědět dle předchozího odstavce 5. Účinnost každé z těchto Dílčích smluv skončí nejpozději uplynutím doby čtyři roků počítané ode dne nabytí účinnosti Dohody. Práva a povinnosti smluvních stran z těchto Dílčích smluv se po ukončení účinnosti Dohody nadále přiměřeně řídí jejími ustanoveními. Ukončením účinnosti Dílčí smlouvy či Dílčích smluv nezaniká účinnost Dohody. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny Objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním Dohody a s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Dohody v souladu s Dohodou, s Dílčími smlouvami a se všemi aktuálně platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění podle Dohody a Dílčích smluv (např. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) a zhotovit každé dílčí plnění na odpovídající odborné úrovni. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla z veřejně dostupných zdrojů vlastními prostředky, vyjma podkladů uvedených v čl. III. K této Dohodě neexistují žádná vedlejší ujednání. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u Zhotovitele kontrolu plnění Dohody a Dílčích smluv zaměřenou zejména na věcné plnění Dohody a Dílčích smluv, výsledky plnění Dohody a Dílčích smluv dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu údajů o Zhotoviteli, včetně příloh ve strojově čitelném formátuzměny údajů zástupců Zhotovitele uvedených v záhlaví této Dohody i Dílčích smluv a jakékoliv změny týkající se Zhotovitelovy ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejíZhotovitel svým podpisem níže souhlasí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva obraz Dohody a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či Dílčích smluv splňujících podmínky pro jejich povinné uveřejnění v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu registru smluv včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy příloh Dohody a těchto všeobecných smluvních podmínekDílčích smluv, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem případných dodatků a pokud takové vznesl, došlo o nich metadat k dohodě, jsou věrné této Dohodě a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou uvedeným Dílčím smlouvám byly uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh jejich odeslání. Zhotovitel tímto prohlašuje, že on sám i jeho případní poddodavatelé jsou držiteli veškerých povolení a oprávnění potřebných pro řádné provedení díla dle Dohody. Zhotovitel je povinen vyhotovit každé jednotlivé plnění poskytované na základě Dílčí smlouvy na odpovídající odborné úrovni a v souladu se všemi platnými a účinnými právními normami. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Dohody není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve strojově čitelném formátu.znění pozd. předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Dohody, stejně jako od jakékoliv Dílčí smlouvy v případě, že: bude zahájeno insolvenční řízení s Poskytovatelem nebo bude vydáno rozhodnutí o úpadku Poskytovatele nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

Společná ujednání. Smluvní strany se si dohodly, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Dodavatel přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména v souvislosti se zvýšením nákladů na provedení díla nebo dodání předmětu smlouvy. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny učiněný při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Všeobecné smluvní podmínky jsou rovněž platné a závazné pro všechny společnosti skupiny Veolia Energie v ČR tj. Veolia Energie ČR, a.s. - IČO: 45193410, AmpluServis, Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné věrně a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasíPODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb.BOZP, zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany Zhotovitel tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy je držitelem veškerých povolení a těchto všeobecných smluvních podmínekoprávnění, obsah s ním byl projednán, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že měl možnost v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany objednatele v případě změn státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro plnění Díla bez jakýchkoliv sankcí pro objednatele (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu MZe ČR). Od smlouvy lze odstoupit pouze ze závažných důvodů. Závažnými důvody se rozumí prodlení s předáním dílčího plnění nebo odstranění vad delší než 20 dnů od termínů stanovených v příloze č. 1 smlouvy. Za závažné porušení se rovněž považuje situace, kdy ani po třetím kole nebudou uspokojivě vypořádány a zapracovány připomínky objednatele podle čl. III odst. 5 smlouvy. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zhotovitel vstoupí do likvidace. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s 6 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel může pověřit zhotovením části Díla třetí osobu. Při provádění Xxxx touto třetí osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést změny návrhu u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy nebo všeobecných zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, kontrolu plnění smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané povinností smluvními stranami. Ve vztahu O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sbobsahu i rozsahu Díla., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Společná ujednání. Smluvní strany se dohodlyPoskytovatel tímto prohlašuje, že si nepřejíje držitelem veškerých povolení a oprávnění, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva umožňujících mu poskytovat Službu dle Smlouvy. Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se předmětu plnění této smlouvyObjednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinakpopř. Vedle shora uvedeného smluvní o prohlášení úpadku jeho společnosti. Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí se s obsahem Xxxxxxx seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že Xxxxxxx je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. V případě, že na straně Poskytovatele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude Poskytovatel schopen dočasně či praxedlouhodobě zajistit plnění Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat Objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k dokončení plnění předmětu Smlouvy. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u Poskytovatele kontrolu plnění Smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění Smlouvy, výsledky plnění Smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. Započtení na pohledávky vůči Objednateli vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští s výjimkou započtení pohledávek umožněného článkem VII. odst. 10. této Smlouvy. Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Poskytovatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na provedení Díla a poskytování Služeb. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 2605 odst. 2 a 2618 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto v souladu s ust. Dle § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 147a odst. 2 občanského zákoníku 1 písm. a) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu Xxxxxxx uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a souhlasí dodatků, přičemž profilem objednatele se ve smyslu § 17 písm. x) ZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu objednatele stanoví prováděcí právní předpis. Dále dle písmene b) § 147a odst. 1 výše uvedeného zákona je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. Poskytovatel je navíc srozuměn s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatel je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlížíodvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátuZveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Poskytovatel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny Objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním Smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.

Společná ujednání. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle Xxxxxxx. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že na majetek Xxxxxxxxxxx byl prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti Xxxxxxxxxxx, za něž se považuje prodlení Xxxxxxxxxxx s plnění díla delší 30 dnů. Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu, s 3 měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že si nepřejívrátí vzájemně poskytnutá plnění dle Smlouvy, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím nedohodnou-li se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašujíZhotovitel má povinnost řídi se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny Objednatele, že si pokud nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxev přímém rozporu se zněním Xxxxxxx a s příslušnými platnými právními předpisy. Smluvní strany Zhotovitel se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany tímto zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu s ustSmlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou promlčecí lhůtu Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky, vyjma podkladů uvedených v trvání čtyř letčl. Započtení na pohledávky odběratele vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněny při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vkládán v rozporu s výslovnými ujednáními těchto všeobecných smluvních podmínek a uzavřené smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany. Smlouvu včetně všeobecných smluvních podmínek lze měnit pouze písemnou formouIII. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u Zhotovitele kontrolu plnění Smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění Smlouvy, výsledky plnění Smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odběratelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrné a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k formulacím a ujednáním obsaženým ve smlouvě nebo těchto všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje podpisem. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sbrozsahu díla., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.