Common use of Gestión medioambiental Clause in Contracts

Gestión medioambiental. Será por cuenta de la empresa mantenedora la gestión de los residuos sujetos a reglamentación específica generados por su actividad en relación al servicio de mantenimiento. El mantenedor proporcionará a la propiedad los documentos acreditativos de su tratamiento de acuerdo con la normativa aplicable. Todo el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le sean de aplicación. La empresa contratista cumplirá con todos los requisitos legales establecidos en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico y municipal. Por tanto, será responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestión ambiental en sus trabajos. Cualquier daño ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo de los trabajos contratados será asumido enteramente por ella. La APB no se hace responsable de los posibles costes derivados del mismo: p.e. control, medición, corrección, sanción, indemnización. En el caso de la empresa contratista subcontrate alguno de los trabajos, la nueva empresa contratada estará obligada a cumplir todos los requisitos ambientales aplicables a la primera. La empresa contratista solicitará y comunicará toda la información en materia ambiental necesaria: requisitos ambientales, consultas, datos, incidentes, informes. La empresa contratista realizará el control operacional, seguimiento y medición relativos a los residuos, vertidos, emisiones y ruidos generados por ella en el desarrollo de sus trabajos. En caso de incumplimiento de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podrá adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, incluida la resolución del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado. La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los costes económicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradación ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen pública. La empresa contratista informará a la APB de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los trabajos. La APB podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de ejecución. La empresa contratista se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos están ordenadas y limpias. Las zonas que sufran alguna alteración temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa contratista serán devueltas por éste a su estado original a la finalización de dichos trabajos.

Gestión medioambiental. Será por cuenta La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la empresa mantenedora la gestión legislación medioambiental vigente que sea de los residuos sujetos aplicación al trabajo realizado. Para ello deberá dar formación e instrucciones específicas en materia de buenas prácticas medioambientales al personal que vaya a reglamentación específica generados por su actividad en relación al servicio de mantenimientoejecutar el contrato. El mantenedor proporcionará a centro vinculado al presente contrato podrá recabar del contratista justificación de la propiedad los documentos acreditativos de su tratamiento de acuerdo con la normativa aplicable. Todo formación o instrucciones específicas recibidas por el personal de la empresa para el correcto desarrollo del trabajo. El contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le sean de aplicación. La empresa contratista cumplirá con todos los requisitos legales establecidos en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico y municipal. Por tanto, será responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestión ambiental en sus trabajos. Cualquier daño ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo de los trabajos contratados será asumido enteramente por ella. La APB no se hace responsable de los posibles costes derivados cualquier incidente medioambiental por él producido, quedando el Servicio Canario de Salud liberado de toda responsabilidad que del mismo: p.e. control, medición, corrección, sanción, indemnizaciónmismo se derive. En el caso de consecuencia, la empresa contratista subcontrate alguno adjudicataria, con carácter general, adoptará las medidas preventivas exigidas en cada caso; concretamente, las relativas al vertido de líquidos contaminantes, abandono de cualquier clase de residuo, emisiones contaminantes a la atmósfera, etc., especialmente, prestará extrema atención a la correcta gestión y manipulación de los trabajosclasificados como residuos peligrosos. En razón de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario adoptará cuantas medidas exija el estricto cumplimiento de las prescripciones establecidas en la nueva empresa contratada estará obligada vigente legislación medioambiental comunitaria, estatal, autonómica, local y propia, que le sea de aplicación a cumplir todos los requisitos ambientales aplicables trabajos a la primerarealizar. La empresa contratista solicitará adjudicataria, queda obligada al cumplimiento estricto de aquellos procedimientos y comunicará toda la información protocolos en materia ambiental necesaria: requisitos ambientalesmedioambiental establecidos en el centro vinculado al contrato. Ante un incumplimiento de estas Condiciones, consultasel Centro vinculado al contrato, datospodrá proceder a la paralización del trabajo, incidentes, informescorriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Adjudicatario. La empresa contratista realizará el control operacional, Para un eficaz seguimiento y medición relativos control del cumplimiento de las medidas medioambientales, es necesario que el adjudicatario designe un interlocutor en esta materia, con el objeto de programar y llevar a los residuoscabo un calendario de reuniones ordinarias, vertidos, emisiones y ruidos generados por ella en el desarrollo de sus trabajosestablecer las situaciones que pueden dar lugar a reuniones extraordinarias. En caso de incumplimiento de los requisitos legales cualquiera de las condiciones medioambientales exigidas, la Dirección xxx XXXX, conforme al contrato establecido, podrá repercutir sobre el adjudicatario el coste económico, directo o indirecto, que de tal incumplimiento se derive. En caso de incumplimiento grave o incumplimientos repetidos de la normativa medioambiental vigente y/o ambientalesdel propio Sistema de Gestión Ambiental, el CHUC tendrá la APB podrá adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, incluida la resolución del servicio, dependiendo facultad de la naturaleza del perjuicio causado. La APB se reserva rescindir el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los costes económicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradación ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen pública. La empresa contratista informará a la APB de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los trabajos. La APB podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de ejecución. La empresa contratista se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos están ordenadas y limpias. Las zonas que sufran alguna alteración temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa contratista serán devueltas por éste a su estado original a la finalización de dichos trabajoscontrato.

Gestión medioambiental. Será por cuenta La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la empresa mantenedora la gestión de los residuos sujetos a reglamentación específica generados por su actividad en relación al servicio de mantenimiento. El mantenedor proporcionará a la propiedad los documentos acreditativos de su tratamiento de acuerdo con la normativa aplicable. Todo el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le sean de aplicación. La empresa contratista cumplirá con todos los requisitos legales establecidos en los ámbitos comunitariolegislación ambiental comunitaria, estatal, autonómico autonómica y municipal. Por tantolocal, será responsable vigente que sea de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestión ambiental en sus trabajos. Cualquier daño ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo de aplicación a los trabajos contratados será asumido enteramente por ellacontratados. La APB no Dirección del Centro donde se hace responsable de ubiquen los posibles costes derivados del mismo: p.e. controlequipos a mantener, medición, corrección, sanción, indemnización. En el caso de la empresa contratista subcontrate alguno de los trabajos, la nueva empresa contratada estará obligada a cumplir todos los requisitos ambientales aplicables a la primera. La empresa contratista solicitará y comunicará toda la información en materia ambiental necesaria: requisitos ambientales, consultas, datos, incidentes, informes. La empresa contratista realizará el control operacional, seguimiento y medición relativos a los residuos, vertidos, emisiones y ruidos generados por ella en el desarrollo de sus trabajos. En caso de incumplimiento de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podrá adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, incluida la resolución del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado. La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a repercutir sobre la empresa contratista adjudicataria las acciones y gastos que se originen por motivo de los costes económicos adicionales derivados el incumplimiento de sus incumplimientos: degradación obligaciones de carácter ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen pública. La empresa contratista informará adjudicataria adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión medioambiental, en especial las relativas a la APB evitar vertidos, emisiones contaminantes o el abandono de todos cualquier tipo de residuo, con extrema atención a los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los trabajos. La APB podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de ejecuciónresiduos considerados peligrosos. La empresa contratista adjudicataria se asegurará compromete a informar inmediatamente, a la Dirección del Centro donde se ubiquen los equipos objeto de contratación, sobre cualquier accidente o incidente que las instalaciones utilizadas se produzca en el desarrollo de sus trabajos están ordenadas y limpias. Las zonas que sufran alguna alteración temporal como consecuencia curso de los trabajos efectuados contratados. La Dirección del Centro podrá solicitar un informe escrito referido al hecho y a sus causas. La empresa adjudicataria será responsable del coste de la eliminación y traslado de los residuos que se generen con motivos de los trabajos objeto de contratación, de la obtención de los correspondientes certificados de eliminación por gestor de residuos autorizado y de la empresa contratista serán devueltas por éste a su estado original remisión de los mismos a la finalización Dirección del centro donde se hayan generado los residuos. Asimismo, el adjudicatario deberá adoptar prácticas de dichos trabajosahorro y eficiencia energética, ya sean organizativas, de gestión o de carácter técnico, de forma que se eviten o minimicen, en la medida de lo posible, los consumos de energía. El adjudicatario deberá considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético en el uso y normal funcionamiento de los equipo objeto de la contratación y formar y documentar al personal del centro a respecto. Los procesos de reposición de equipos y materiales amparados por esta contratación, se producirán siempre, debidamente documentados, en sintonía con los objetivos de mejora de la eficiencia energética y de disminución de los consumos de energía de los centros sanitarios.

Gestión medioambiental. Será por cuenta La empresa gestionará los residuos generados en los edificios como consecuencia del servicio objeto de los contratos basados y se hará cargo, sin coste extraordinario para la Administración, de la empresa mantenedora retirada, transporte y destrucción de cualquier tipo de instalación, equipo o residuo que por su tipología, contenido o característica, pudiera ser objeto de un tratamiento específico, según lo establecido en la legislación medio ambiental para la gestión de dichos residuos, ya sean peligrosos o no, y remitirá al responsable del contrato basado aquella documentación acreditativa que justifique el cumplimiento de las exigencias sobre los mismos. Los costes generados para subsanar los daños ocasionados por el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, y toda mezcla a dilución de residuos sujetos a reglamentación específica generados que dificulte su gestión, así como por su actividad en relación al servicio el incumplimiento de mantenimiento. El mantenedor proporcionará a estas obligaciones, o la propiedad los documentos acreditativos ocultación o falseamiento de su tratamiento de acuerdo con datos y certificados exigidos por la normativa aplicable. Todo el personal , serán a cargo de las empresas, independientemente de la empresa contratista responsabilidad que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le sean pudiera dirimirse de aplicaciónsu actuación. La empresa contratista cumplirá con todos los requisitos legales establecidos en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico y municipal. Por tanto, será responsable de cualquier incumplimiento legal derivado En aras de una mala mejor gestión ambiental, la intervención realizada por las empresas deberá observar las siguientes medidas: • Priorizar el criterio de eficiencia y ahorro energético. • Procurar minimizar el impacto visual y acústico en el entorno en el que se realicen sus labores. • Minimizar los residuos generados, realizando un sistema selectivo en su recogida. • Procurar la utilización de productos de bajo impacto ambiental. • Priorizar la utilización de materiales con certificado de ambiental y/o reciclados. • Potenciación del uso de materiales locales al objeto de reducir el consumo energético que conlleva su transporte. • Procurar la utilización de materiales naturales. Las empresas, antes de formular sus ofertas, deberán inspeccionar las instalaciones, comprobando el estado de las mismas y su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que figuran en sus trabajoseste pliego. Se entiende que los licitadores conocen y dan su conformidad a las instalaciones, salvo alegación que se incluirá en la oferta económica, no pudiendo alegar posteriormente limitaciones o defectos de las mismas como causa del mal funcionamiento. Cualquier daño ocasionado rotura o desperfecto que no sea consecuencia del uso y que se descubra con posterioridad a la firma del contrato, deberá ser reparado por la empresa contratista al medio ambiente durante adjudicataria sin cargo alguno para la Administración, incluyendo los elementos que sea necesario reponer. Para los edificios objeto de primera contratación, en los procedimientos basados, con carácter previo a la elaboración xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas, las Unidades Peticionarias contactarán con las empresas consultadas, para que visiten las dependencias que van a ser objeto de licitación con el desarrollo fin de que puedan facilitar información a la Unidad Peticionaria referente a las necesidades de número de horas para llevar a cabo con la máxima garantía el correcto servicio de mantenimiento en función de cada edificio y el nivel contratado. Las empresas asistentes propondrán a los correspondientes Órganos las particularidades que deben incluir para la elaboración correcta xxx xxxxxx específico del centro. EL RESPONSABLE DE CONTRATACION CENTRALIZADA MEDIOS MATERIALES MINIMOS INCLUIDOS: Se establece la relación de los trabajos contratados será asumido enteramente por ella. La APB no se hace responsable medios materiales mínimos de los posibles costes derivados que deberá disponer el contratista. Esta relación no es exhaustiva, por lo que el adjudicatario deberá incluir, en su caso, todos los medios materiales precisos para realizar correctamente las operaciones indicadas en el presente Pliego. Los materiales enumerados en los apartados 1.1 y 1.3 deberán estar puestos a disposición del mismo: p.e. control, medición, corrección, sanción, indemnización. En el caso personal de la empresa contratista subcontrate alguno mantenimiento en cada uno de los trabajosedificios que, la nueva empresa contratada estará obligada a cumplir todos los requisitos ambientales aplicables a la primeraen su caso, estén comprendidos dentro del objeto del contrato derivado. La empresa contratista solicitará - Juego de llaves fijas - Juego de llaves xx xxxxxxxx - Juego de llaves de vaso - Juego de llaves de tubo - Juego de llaves inglesas - Juego de llaves de grifa - Juego de destornilladores - Juego de corta tubos - Juego de martillos - Juego xx xxxxx - Juego de escofinas - Juego de arco xx xxxxxx - Juego de corta fríos - Juego de mordazas - Juego de xxxxxx xx xxxxx - Juego de buriles - Juego de gatos - Juego de tijeras - Juego de alicates - Juego de tenazas - Cinta métrica - Calibres y comunicará toda la información en materia ambiental necesaria: requisitos ambientales, consultas, datos, incidentes, informes. La empresa contratista realizará el control operacional, seguimiento galgas - Linternas - Juego xx xxxxx y medición relativos a los residuos, vertidos, emisiones paletas - Juego xx xxxxxx y ruidos generados por ella en el desarrollo espátulas - Útiles de sus trabajos. En caso enlucido y alisado - Juego de incumplimiento niveles y plomadas - Útiles de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podrá adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, incluida la resolución del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado. La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos transporte y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los costes económicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradación ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen pública. La empresa contratista informará a la APB de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los trabajos. La APB podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de ejecución. La empresa contratista se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos están ordenadas y limpias. Las zonas que sufran alguna alteración temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa contratista serán devueltas por éste a su estado original a la finalización de dichos trabajos.acarreo

Gestión medioambiental. Será El adjudicatario se compromete a aplicar los procedimientos oportunos para la correcta gestión medioambiental que se derive de la realización de los trabajos desarrollados en CNIC, acatando la normativa interna sobre reciclaje de papel y cualquier otra que repercuta en una mejor utilización de los recursos respetuosa con el medio ambiente. Para la correcta prestación del servicio, el adjudicatario aportará el personal “in situ” adecuado para llevar a cabo las funciones del servicio señaladas en el apartado 2. Los licitadores indicarán (en el Sobre “B” de referencias técnicas) la propuesta de dotación de plantilla concretando, según la cualificación y categoría (licenciados, personal administrativo, etc.…), el esquema de personal in situ propuesto para llevar a cabo los servicios solicitados por cuenta CNIC con indicación del número de horas y el precio hora propuestos. La prestación in situ se considera una condición esencial del contrato y el incumplimiento de la misma será causa específica de rescisión del mismo. La prestación del servicio incluirá los desplazamientos del personal de la adjudicataria a las instalaciones del CNIC necesarios para garantizar que el servicio se presta adecuadamente a las necesidades de los usuarios, incluyendo reuniones, entrevistas, seminarios y cualquier otro acto o evento que requiera la presencia de los asesores expertos en cada materia, todo ello sin perjuicio de la actividad que deba desarrollarse fuera de las mismas o en las instalaciones de la empresa mantenedora adjudicataria. Un coordinador, designado por la gestión empresa adjudicataria con sede en la misma, ejercerá las funciones de responsable-encargado de los residuos sujetos a reglamentación específica generados por su actividad en relación al servicio servicios contratados, asumiendo las tareas de mantenimientocoordinación y organización y actuando como interlocutor autorizado del adjudicatario durante la prestación del servicio. El mantenedor proporcionará coordinador ejercerá igualmente y de forma plena las funciones de organización y dirección propias del empleador respecto del personal de la empresa adjudicataria. En caso de ser requerido, el adjudicatario efectuará, con carácter inmediato, las sustituciones necesarias con personal de igual o superior capacitación para cubrir las ausencias de sus trabajadores, sean estas por vacaciones reglamentarias, incapacidad transitoria, permisos o cualquier otra causa análoga, de forma que se garantice permanentemente y sin interrupción la prestación del servicio in situ. El incumplimiento de esta cláusula será considerado falta grave y será objeto de la penalidad correspondiente. En ningún caso estará autorizada la subcontratación del servicio por parte de la empresa adjudicataria. El adjudicatario, en su calidad de empleador, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a los contratos de trabajo que formalice y adoptará todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan situaciones que pudieran llevar a sus trabajadores a demandar al CNIC por cualquier causa derivada de su contrato de trabajo. A tal efecto la empresa adjudicataria adoptará la máxima diligencia para ejercer sus prerrogativas como empleadora incluyendo el poder de dirección de los trabajadores, las potestades organizativas de su trabajo y la potestad disciplinaria, en su caso, e instruirá a sus trabajadores para que las cuestiones relativas a la propiedad los documentos acreditativos organización de su tratamiento trabajo se canalicen a través del coordinador de acuerdo con la normativa aplicableempresa adjudicataria y nunca a través del CNIC. Todo En este sentido, el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le sean adjudicataria recibirá siempre las instrucciones de aplicacióntrabajo a través del coordinador designado por la empresa adjudicataria, así como toda la información relativa a horarios, jornadas, salarios, vacaciones, permisos retribuidos o no, SANCIONES LABORALES o cualquier otra circunstancia o condición derivada de su contrato de trabajo. La empresa contratista cumplirá adjudicataria deberá coordinar con todos el departamento de prevención de riesgos del CNIC la prevención de sus trabajadores aportando mensualmente la documentación que se requiera conforme a los requisitos legales establecidos en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico procedimientos internos y municipal. Por tanto, será responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestión ambiental en formando e informando a sus trabajos. Cualquier daño ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo trabajadores de los trabajos contratados será asumido enteramente por ellariesgos de su actividad. La APB no se hace responsable Con el fin de evitar la responsabilidad subsidiaria o solidaria del CNIC en materias xx xxxxxxx o de seguridad social respecto de los posibles costes derivados del mismo: p.e. control, medición, corrección, sanción, indemnización. En el caso trabajadores de la empresa contratista subcontrate alguno adjudicataria, esta deberá acreditar periódicamente, en la forma establecida con carácter general en los procedimientos internos, que se encuentra al corriente de pago de los trabajos, la nueva empresa contratada estará obligada a cumplir todos los requisitos ambientales aplicables salarios y de las cotizaciones a la primera. La empresa contratista solicitará y comunicará toda la información en materia ambiental necesaria: requisitos ambientales, consultas, datos, incidentes, informes. La empresa contratista realizará el control operacional, seguimiento y medición relativos a los residuos, vertidos, emisiones y ruidos generados por ella en el desarrollo seguridad social de sus trabajos. En caso de incumplimiento de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podrá adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, incluida la resolución del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado. La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los costes económicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradación ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen pública. La empresa contratista informará a la APB de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los trabajos. La APB podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de ejecución. La empresa contratista se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos están ordenadas y limpias. Las zonas que sufran alguna alteración temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa contratista serán devueltas por éste a su estado original a la finalización de dichos trabajostrabajadores.