CUADRO RESUMEN (Pág. 1)

OBJETO DEL CONTRATO

ROSAM

CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

Perfil de contratante: xxxx://xxx.xxxxx.xx

1. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO:

EDIFICACION DE 20 VIVIENDAS

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO:
Presupuesto máximo de licitación (sin IVA): 1.590.787 €	IVA al 7%: 111.355 €
Contrato sujeto a regulación armonizada: SI Actuación financiada con fondos europeos: SI		NO NO	X
			X
Tipo de fondo:	% de Cofinanciación:

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo máximo de ejecución total:	18 MESES
Plazos parciales de ejecución a origen	SI		NO	X
CAPITULOS O HITOS	MES/DÍAS	RECEPCIÓN PARCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8

4. GARANTÍA PROVISIONAL:

Se exige garantía provisional SI

Importe: 47.723,61 EUROS 3% del presupuesto de Licitación

a) Entidad y núm. De cuenta para el depósito de garantías en metálico:

UNICAJA 2103 4004 43 0030003743

5. GARANTÍA DEFINITIVA:

Importe:	5% del presupuesto de adjudicación sin IVA
Acreditación por medios electrónicos o informáticos de la constitución de las garantías:	SI		NO	X

6. OTRAS GARANTÍAS:

Retención del 5% de cada certificación (IVA excluido), conforme cláusula 37 apartado 3 xxx xxxxxx

7. PLAZO DE GARANTÍA:

12 meses

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

Procedimiento abierto sin variantes con varios criterios de adjudicación

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORÍA
NO SE EXIGE	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE
Exigencia de solvencia complementaria según anexo 6: SI		NO	X
Incorporación de oficio de la certificación del Registro Oficial de SI empresas clasificadas		NO	X

10. PRECIO REVISABLE: SI	NO	X
Índices o fórmulas a efectos de revisión de precios:
Método o sistema para la TRAMITACIÓN de la revisión

11. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: Ordinaria

Urgente

12. LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Parcela 11 de la manzana 2D, de la UE-2 del SLV-2 de Conil de la Frontera.

13. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE SI

TRABAJO:

14. UTILIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CASO DE ENVÍO POR CORREO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITACIÓN:

Dirección:

15. INCORPORACIÓN DE OFICIO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA AL PROCEDIMIENTO: SI

16. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DE UBICACIÓN DEL TABLÓN DE ANUNCIOS:

SEDE SOCIAL DE ROSAM

C/ Línea de la Concepción, S/N 11140 – Conil de la Frontera

17. PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA (art. 205.2 LCSP):

18. PLAZO ESPECIAL DE COMUNICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN (Art.

163.3 RGLCAP).):

19. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE OFICINA EN ANDALUCIA: SI

20. PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL(19% máximo) :

21. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ANEXOS AL SI

PROYECTO:

Se podrá aportar por las empresa licitadoras el capítulo anexo a que hace referencia el apartado 11.5 del presente Xxxxxx

22. PLAZO ADJUDICACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

3 MESES

23. CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN:

La adjudicación queda condicionada suspensivamente a la concesión de la preceptiva licencia municipal de obras y a la obtención xxx xxxxxxxx hipotecario por parte de ROSAM.

24. FORMA DE PAGO:

Pagos parciales:

Pago único:

Periodicidad:

Por certificación mensual

25. SEGUROS: SI

26. PRÓRROGA DEL CONTRATO: SI	NO	X
Alcance de la Prorroga:
Actualización del precio según el IPC SI	NO	X

27. CAPÍTULOS DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS
Capítulo I.-	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	358,53
Capítulo II.-	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS	24.059,00
Capítulo III.-	CIMENTACIONES	95.442,10
Capítulo IV.-	SANEAMIENTO	29.410,33
Capítulo V.-	ESTRUCTURAS	243.142,32
Capítulo VI.-	ALBAÑILERÍA	157.339,23
Capítulo VII.-	CUBIERTAS	42.915,91
Capítulo VIII.-	INSTALACIONES	274.208,83
Capítulo IX.-	AISLAMIENTOS	33.228,54
Capítulo X.-	REVESTIMIENTOS	152,994,19
Capítulo XI.-	CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	100.237,12
Capítulo XII.-	VIDRIERÍA	10.444,16
Capítulo XIII.-	PINTURAS	26.198,94
Capítulo XIV.-	VARIOS	5.899,79
Capítulo XV.-	URBANIZACIÓN	54.271,02
Capítulo XVI.-	TELECOMUNICACIONES	25.383,92
Capítulo XVII.-	GESTION DE RESIDUOS	29.362,23
Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		31.899,64
		1.336.795,80 €

28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO(art. 102 LCSP):

− Consideraciones de tipo medioambiental:

− Consideraciones de tipo social:

− Otras consideraciones

29. SUBCONTRATACIÓN SI

ANEXO 1

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Xxx , con D.N.I. nº.

y domicilio en

, actuando en nombre y representación de

, entidad con domicilio en y C.I.F. .

E X P O N E

1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por ROSAM, del contrato de Obras:

CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

por el sistema de procedimiento abierto, se compromete, en la cualidad con que interviene, a la ejecución de las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por un Presupuesto de:

Importe en letra (sin IVA):

Importe en cifra (sin IVA):

Importe IVA:

Y con adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales necesarios en los términos del Anexo nº 6 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al presente contrato. Dicho importe incluye los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Que está facultado para suscribir la presente oferta en virtud de1

3. Que se compromete, en el caso de resultar adjudicatario, a establecer y mantener durante el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.

4. Que se compromete a ejecutar las obras arriba indicadas, por el siguiente presupuesto:

1 Especificar el título de representación

A) TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.

B) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL CAPITULO ANEXO.

C) PRESUPUESTO GLOBAL DE EJECUCIÓN MATERIAL. (A + B)

D) BAJA SOBRE PRESUPUESTO GLOBAL DE EJECUCIÓN MATERIAL.

E) PRESUPUESTO GLOBAL DE EJECUCIÓN MATERIAL OFERTADO. (C – D)

F) GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.

G) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL. (E + F)

H) IVA SOBRE PRESUPUESTO GENERAL.

I) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. (G + H)

euros

En , a de de 200

Fdo.:

ANEXO 1. BIS (Pág. 1)

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.

Xxx , con D.N.I. nº.

y domicilio en

, actuando en nombre y representación de

, entidad con domicilio en y C.I.F. .

Xxx , con D.N.I. nº.

y domicilio en

, actuando en nombre y representación de

, entidad con domicilio en y C.I.F. .

Xxx , con D.N.I. nº.

y domicilio en

, actuando en nombre y representación de

, entidad con domicilio en y C.I.F. .

E X P O N EN

1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía(ROSAM), del contrato de Obras:

Título: CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

Importe en letra (sin IVA): Importe en cifra (sin IVA): Importe IVA:

y con adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales necesarios en los términos del Anexo nº 6 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al presente contrato. Dicho importe

incluye los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Que están facultados para suscribir la presente oferta en virtud de1

3. Que se comprometen, en el caso de resultar adjudicatario, a establecer y mantener durante el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.

A) TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.

B) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL CAPITULO ANEXO.

C) PRESUPUESTO GLOBAL DE EJECUCIÓN MATERIAL. (A + B)

D) BAJA SOBRE PRESUPUESTO GLOBAL DE EJECUCIÓN MATERIAL.

E) PRESUPUESTO GLOBAL DE EJECUCIÓN MATERIAL OFERTADO. (C – D)

F) GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.

G) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL. (E + F)

H) IVA SOBRE PRESUPUESTO GENERAL.

I) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. (G + H)

euros

4. Que se compromete a ejecutar las obras arriba indicadas, por el siguiente presupuesto

En , a de de 200

Fdo.: Fdo.:

1 Especificar el título de representación

ANEXO 2. Programación de las obras.

Xxx , con D.N.I. nº. y domicilio en , actuando en nombre y representación de entidad con domicilio en y C.I.F. , en relación con el procedimiento de adjudicación por ROSAM, del contrato de obra que se especifica1 CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA, se

compromete a la realización de las obras, en un plazo total de

2, con un desarrollo mensual, según se especifica a continuación:

meses

CAPÍTULOS O HITOS	AÑO
	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	IMPORTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
PRESUPUESTO	PARCIAL
DE EJECUCION	Al origen
MATERIAL

En a de 200 EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

1Especificar el titulo de la obra y el expediente

2 Expresar en cifra y en letra. Prevalece, sobre cualquier otro, el plazo establecido en letra

ANEXO 4.

TITULACIÓN Y CUALIFICACIÓN EXIGIDA PARA EL JEFE DE OBRA Y OTROS PROFESIONALES

Xxx , con D.N.I. nº. y domicilio en , actuando en nombre y representación de , entidad con domicilio en y

C.I.F. , en relación con los requisitos que se exigen para la adjudicación por ROSAM, del contrato de Obras

CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

por el sistema de procedimiento abierto, asume el compromiso de adscribir a la obra los técnicos con la cualificación y experiencia, al menos, que se indican a continuación:

A) JEFE DE OBRA:

– TITULACIÓN RELACIONADA CON LA MATERIA DE: EDIFICACIÓN

– ESPECIALIDAD EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE: EDIFICACION

– PREFERENTEMENTE: ARQUITECTO TÉCNICO

– EXPERIENCIA MÍNIMA: 3 AÑOS

B) ENCARGADO DE OBRAS:

– ESPECIALIDAD EN EJECUCIÓN: EDIFICACION DE VIVIENDAS

– EXPERIENCIA MINIMA: CINCO AÑOS

– TIEMPO DE ADSCRIPCIÓN A LA OBRA: Jornada laboral completa durante el plazo

En , a de de 200

Fdo.:

ANEXO 5. (Pág. 1)

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MEDIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En caso de no requerirse clasificación de contratista se aportarán los documentos que constan a continuación a los efectos establecidos en el artículo 64 de la Ley.

DOCUMENTACIÓN ECÓNOMICO-FINANCIERA

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales aprobadas y firmadas, correspondientes a los dos últimos ejercicios, con informe de auditoría, si éste es preceptivo.

Cuando el plazo de presentación de documentación para el procedimiento termine antes del final del primer semestre, y las cuentas anuales del año inmediatamente anterior no estuvieran aun aprobadas, deberá aportarse de forma complementaria las cuentas anuales firmadas del año inmediato anterior.

Tratándose de Personas Físicas declaración xx xxxxx de los dos últimos años.

ANEXO 5. (Pág. 2)

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Se desarrollarán los aspectos señalados a continuación, que figuran marcados en las casillas correspondientes

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la empresa.

− Se exige las titulaciones académicas del empresario.

− Se exige las titulaciones académicas empresa.

de los cuadros de

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.

− Se exige una experiencia de años del empresario.

− Se exige una experiencia de años de los cuadros de la empresa.

Títulos académicos y experiencia del o de los responsables de las obras.

− Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulación de ARQUITECTO TÉCNICO.

− Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de 3 años.

Relación de las obras ejecutadas de características y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecución para las más importantes expedidos por la Administración o por el promotor.

Se consideran obras de carácter análogo:

− En obras de edificación de viviendas protegidas.

− En obras de urbanización .

− En otro tipo de obras .

Se consideran de presupuesto análogo cuando el presupuesto del contrato ejecutado sea igual o superior a 85 %, del presupuesto de licitación del presente contrato:

Se exigirán certificados de buena ejecución de las obras realizadas en el curso de los últimos cinco años.

ANEXO 5. (Pág. 3)

Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos, durante los últimos tres años.

− Se exige un número mínimo de contratos laborales indefinidos de personal de la empresa de por 100 del total de la plantilla durante los últimos tres años.

− Se exige unos efectivos de personal directivo como mínimo de %, sobre el total de la plantilla.

Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el contrato que reúnan como mínimo las siguientes condiciones (incluir tiempo de adscripción a la obra):

−

ANEXO 6.

SOLVENCIA COMPLEMENTARIA PARA EMPRESAS CLASIFICADAS

Xxx , con D.N.I. nº. y domicilio en , actuando en nombre y representación de , entidad con domicilio fiscal en y C.I.F. , en relación con los requisitos que se exigen para la adjudicación por ROSAM, del contrato de Obras

CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

por el sistema de procedimiento abierto, declara que:

1) Asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y personales necesarios para la correcta ejecución de las obras.

Este compromiso tiene el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 206.g) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, o para el establecimiento de las penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

2) La empresa declara que tiene actualmente adjudicados por ROSAM la relación de contratos de obra siguientes:

Nombre de la Obra	Importe de Adjudicación	Ppto Pte ejecución
1.
2.
3.
4.

Resultado un presupuesto total pendiente de ejecución al día de la fecha de:

(IVA excluido).

En , a de de 200

Fdo.:

Notas:

. En el caso que el licitador sea una U.T.E. se cumplimentará este anexo para cada miembro de la misma.

. En los casos que la empresa tenga contratos adjudicados por EPSA como miembro de una U.T.E., en la columna % U.T.E. se indicará la participación de la empresa en la misma.

ANEXO 7 (Pág. 1)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE Nº 2

1. MEMORIA.-

En este apartado el ofertante reflejará sus conocimientos del proyecto, de los terrenos y de las condiciones que rigen la ejecución y el contrato que la regula.

Presentación: Se desarrollará en un máximo de 20 paginas DIN-A4 a una sola cara, con el siguiente orden y contenido:

1.1. CONONOCIMIENTO DEL TERRENO Y NORMAS LOCALES

- Condicionantes en la ejecución. Permisos, licencias, acopios, vertidos, etc.

Acometidas provisionales

- Condiciones topográficas y geotécnicas.

- Accesos a la obra y medidas cautelares. Descripción y características de los accesos previstos a la obra.

- Se podrán aportar croquis y fotografías del solar y entorno

1.2. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

- Técnicas constructivas

- Calidades, incidencias en la ejecución y en costes.

- Mediciones y presupuesto. Justificación del Capitulo Anexo, (se expondrán exclusivamente las referencias y justificación del contenido del mismo)

1.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Análisis de la viabilidad técnica de la ejecución de las obras en los procedimientos previstos, señalando si procede, los aspectos que revistan especial complejidad de ejecución, o que requieran de procedimientos o técnicas especiales en su realización, indicando en su caso los no previstos en el proyecto.

- Medios o maquinarias auxiliares especiales

- Incidencias topográficas y geotécnicas

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO

- Incidencias de la ubicación y terrenos

- Incidencias de las características del proyecto

- Medidas y medios específicos, para acortar (en su caso) periodos de ejecución.

- Justificaciones de la programación

- Diagramas PERT y GANNT (podrán presentarse en DIN-A3 plegados)

1.5. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

- Condiciones xxx xxxxxx del Cláusulas

- Condiciones xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas

1.6. OTROS

- En casos especiales o excepcionales, cualquier concepto u observación sobre las condiciones del proyecto y de su ejecución no contempladas en los anteriores apartados.

ANEXO 7 (Pág. 2)

OFERTA TECNICA Y MEJORAS

En los siguientes apartados el concursante presentará las variables sobre las condiciones de ejecución y garantías así como las mejoras introducidas sobre los mismos, que constituyen su oferta técnica.

El licitante tendrá en cuenta que los conceptos aquí incluidos deberán ser tangibles de concretarse de forma que puedan elevarse a exigencias contractuales en caso de adjudicación.

2. PLAZO

Presentación: Exclusivamente una página según el modelo Anexo 2

El plazo de ejecución de las obras ofertado en letra que figura en el Anexo 2 será invariable y prevalecerá sobre los demás que haya podido indicar el licitador en otros anexos o documentos.

El plazo indicado en letra será el que se establezca como condición contractual, y el que será tenido en cuenta a efectos de baremación.

En caso de falta de indicación o indefinición de la cuantificación de plazo en el apartado correspondiente del Anexo 2, o indicación de plazo superior al de licitación, se adoptará el plazo indicado como máximo en la licitación, a los efectos contractuales y de baremación.

Este apartado desarrollará los aspectos señalados a continuación:

- Plan de obra, en cuyo diagrama figurará al menos, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. Todo ello referido al PEM y presupuesto de licitación, sin que en ningún caso quede reflejada la oferta económica del licitador.

3. CAPITULO ANEXO

Presentación: Se presentaran comparativamente los epígrafes y líneas de medición y valoración que figuran el proyecto, con los epígrafes y líneas de medición y valoración que se corrigen, aumentan o sustituyen, estimadas por el ofertante; indicándose las diferencias presupuestarias obtenidas en dicho comparativo, cuya suma constituirá el importe del Capitulo Anexo.

En este apartado se incluirá exclusivamente las mediciones y valoraciones de las incorrecciones, deficiencias e incoherencias observadas en o entre los documentos de Memoria, Planos, Mediciones, Presupuestos y Pliego de Condiciones del proyecto, las observaciones o justificaciones de las mediciones o valoraciones aquí expuestas, se expondrán en el correspondiente apartado de MEMORIA

El Capítulo Anexo comprenderá la medición y valoración de aquellas unidades de obra que, a juicio del licitante, sean necesarias para llevar a cabo la total ejecución de las obras e instalaciones objeto del contrato, y que no estén incluidas en el estado de mediciones y presupuestos contenidos en el proyecto.

Igualmente, se podrán poner de manifiesto en este capítulo posibles errores existentes en el estado de mediciones y presupuesto, ya sean aritméticos o diferencias de medición. Cuando dicha error suponga la modificación de alguna de las partidas existentes en el presupuesto, en el Capítulo Anexo sólo se incluirá el importe de la diferencia entre aquella y la modificada.

En general, se podrá incluir y valorar en el Capítulo Anexo cualquier concepto que, a juicio del ofertante, sea necesario para llevar a cabo la ejecución de las obras en los términos establecidos en el Contrato y cuya valoración no esté incluida en el mismo.

No se valoraran en este capitulo aquellos conceptos que el ofertante, en su caso, haya podido introducir como mejoras, así como los conceptos, mediciones o presupuesto relativo a los capítulos de movimientos de tierra y cimentación, se indicaran los errores u omisiones que en su caso se hayan detectado en dichos capítulos sin incluir la valoración correspondiente a los mismos.

El capitulo Anexo podrá resultar de importe negativo.

4. EQUIPO TECNICO

Presentación: Esquema de organigrama del personal técnico con incidencia directa en la ejecución de las obras, con referencia nominal en los puestos que corresponda, e indicación del porcentaje de dedicación de cada técnico incluido en dicho organigrama, a la obra que se oferta.

El organigrama se acompañará de las características del perfil técnico de cada puesto (titulación y años de experiencia) detallando en el caso de referencia nominal el historial profesional del técnico propuesto.

Se expondrán en este apartado el organigrama del personal técnico que la empresa ofertante dispondrá para la ejecución de las obras, en caso de resultar adjudicatario.

- Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, Encargados, acompañando perfil profesional detallado (titulación, experiencia…). Dicho personal será exigido por ROSAM en la obra con la dedicación propuesta por el licitador. Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y aceptada por ROSAM, que exigirá la presentación del historial profesional del propuesto, en los términos que se dirán.

- Para el resto del personal y técnicos (autocontrol de calidad de ejecución- PAC, planificación, topografía, seguridad y salud laboral, etc.), no propuesto necesariamente de forma nominal, se definirá el perfil del mismo, rellenando igualmente las características y dedicación de dicho personal en el mismo Cuadro del Anejo citado, entendiéndose que se mantendrán tales características en el caso de resultar adjudicatario.

El Licitador que resulte adjudicatario, habrá de presentar las acreditaciones de títulos profesionales u otros certificados de formación y experiencia.

5. MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN, Y OFERTAS DE MAYORES GARANTIAS Y PERIODO DE GARANTIA.-

Presentación y contenido: Se expondrán los procedimientos y mejoras ofertadas por el licitante para la atención de reclamaciones durante el periodo de garantías, así como las mejoras en los plazos, asistencia, mantenimiento y garantías sobre materiales e instalaciones ejecutados.

Este apartado se expondrá en una extensión máxima de 20 páginas A4 a una cara. Se desarrollarán los aspectos señalados a continuación:

a) Procedimientos empleados para llevar a cabo la recepción de las obras en los plazos previstos y en las condiciones aptas para su recepción.

b) Procedimientos y condiciones ofertados, para llevar a cabo la atención de incidencias durante el periodo de garantía. Se especificará la disponibilidad de delegación u oficina en la localidad de las obras, o en ubicación próxima.

c) Ampliación período de garantía. En caso de que el licitador ofrezca la ampliación del plazo de garantía previsto en el Pliego de Condiciones que rige el Contrato de la Obra, se entenderá que ese periodo adicional se mantendrán vigentes las mismas condiciones contractuales establecidas. Además, podrá ofertar asistencia técnica posterior a la finalización del Periodo de Garantía, especificando las condiciones de esa asistencia.

d) Asistencia técnica posterior a la terminación del plazo de garantía. En caso de que el licitador ofrezca alguna asistencia técnica posterior a la finalización del Periodo de Garantía, especificará las condiciones de esa asistencia. Se indicará el alcance y duración de la propuesta de los trabajos de mantenimiento y asistencia técnica

e) Mejoras en garantías de ejecución, mantenimiento, materiales e instalaciones, concretando plazos y conceptos garantizados.

La oferta de estas mejoras no podrán tener incidencia económica alguna.

ANEXO 8

CRITERIOS PARA LA BAREMACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se baremaran conforme a la siguiente puntuación:

A.- PUNTUACIÓN DE OFERTAS TECNICAS Y MEJORAS

La puntuación se distribuirá ajustándose a los siguientes criterios:

1. MEMORIA.- Puntuación máxima: 30 puntos

Se valorará el conocimiento del proyecto, de las condiciones de ejecución y del contrato, así como su justificación y coherencia de los conceptos ofertados en el resto de los apartados.

2. PLAZO Puntuación máxima: 10 puntos

Se otorgará la puntuación máxima al plazo óptimo, entendiendo por tal al que se encontrara situado en la media de los ofertados. Se considerarán cero puntos al plazo que sea inferior a deducir un 30% de la media de los ofertados. Se otorgarán el 50% de los puntos a las ofertas que igualen el plazo tipo de la licitación. La puntuación de cada oferta será proporcional a lo indicado, con una aproximación a unidades.

3. CAPITULO ANEXO Puntuación máxima: 30 puntos

- Coherencia de los conceptos incluidos.

- En general se valorará el conocimiento del proyecto y su presupuesto, demostrado mediante las aportaciones de los conceptos incluidos en este capitulo, ponderando su relevancia en relación con los aportados por el resto de concursantes

4. EQUIPO TECNICO Puntuación máxima: 10 puntos

- Se valorará la adecuación del equipo responsable de la ejecución de las obras, y en su caso para la gestión de calidad, propuesto por el licitante, a la entidad y características del proyecto.

- Se atenderá especialmente a la calificación y experiencia de jefe de obra y del encargado general propuestos, en obras similares a la ofertada, valorando el currículum de cada uno de ellos.

5. MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN, Y OFERTAS DE MAYORES GARANTIAS Y PERIODO DE GARANTIA Puntuación máxima: 20 puntos

- Se valoraran los conceptos procedimientos y mejoras ofertados en este apartado según el anexo 7

LA NO APORTACIÓN DE ALGUNOS DE ESTOS APARTADOS SUPONDRÁ UNA VALORACIÓN DE 0 PUNTOS EN EL APARTADO NO PRESENTADO

ANEXO 9.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA PROPOSICIÓN SERÁ CONSIDERADA TEMERARIA O DESPROPORCIONADA

Dados los criterios de adjudicación (Anexo 10) no resulta necesaria la consideración de temeridad.

ANEXO 10. (Pág. 1)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN A).- SELECCIÓN DE OFERTAS TECNICAS

El Comité técnico remitirá a la Mesa de Contratación el informe de valoración de las ofertas técnicas, con la puntuación efectuada conforme a los criterios de Baremación expuestos en el Anexo 8.

La Mesa mediante acuerdo en tal sentido, adoptado con anterioridad a la apertura de proposiciones económicas, procederá a efectuar una selección de las ofertas con mayor calidad técnica, conforme a los siguientes criterios:

1. Fijará un valor, V1, de puntuación técnica, que será siempre múltiplo de 5, que irá comprendido entre 50 y 85 puntos, ambos inclusive.

Para fijar el citado valor, la Mesa de Contratación procederá como sigue:

La Mesa de Contratación, entre los valores posibles distintos de 50, elegirá el mayor valor que permita seleccionar al menos cinco ofertas; cuando no sea posible alcanzar tal numero de ofertas, la selección de ofertas quedará reducida a las ofertas con puntuación técnica iguales o superiores a 50.

2. Serán consideradas de Calidad Técnica Elevada las ofertas con puntuación técnica superior al valor V1

B).- VALORACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS.

La valoración de ofertas económicas se realizará exclusivamente entre las seleccionadas de Calidad Técnica Elevada, como sigue:

1. Se calculará la media aritmética de los presupuestos ofertados, de entre las seleccionadas como Calidad Técnica Elevada.

2. Se asignarán 100 puntos a un presupuesto equivalente a la media obtenida según el apartado anterior.

3. Se asignaran 0 puntos al presupuesto de licitación, y 0 puntos al presupuesto correspondiente al de licitación menos 15 puntos porcentuales sobre el citado presupuesto.

4. Los presupuestos a baremar se valoraran proporcionalmente a las puntuaciones determinadas según los apartados anteriores.

En el caso de disponer de dos únicas ofertas para baremar, se considerará mejor oferta económica la de menor presupuesto entre ambas, siempre que su presupuesto no suponga un porcentaje de baja superior al 15%

5. El procedimiento de baremación concluirá en una lista de las ofertas baremadas, en orden decreciente en función de la puntuación obtenida.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos, según el apartado 4 del Cuadro Resumen, se otorgará la máxima valoración a la oferta económica que comporte el precio más bajo.

C).- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación propondrá al Órgano de Contratación, como oferta más ventajosa, la que resulte con mayor puntuación de entre las valoradas según el apartado anterior. La segunda y tercera oferta en orden de prelación serán las siguientes en orden decreciente de puntuación.

La propuesta efectuada por la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a ROSAM mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de Contratación.

El Órgano de adjudicación tendrá, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la Propuesta más ventajosa mediante la aplicación de los criterios establecidos en el presente Pliego, o declarar desierto el concurso, motivando, en todo caso, su resolución con referencia a los criterios de adjudicación expuestos.

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN:

En el caso que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, el orden de preferencia en la adjudicación será el siguiente (señalar el orden de preferencia):

2

Apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector Público.

3

Apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector Público.

4

Apartado 2 del artículo 12 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

1

Apartado 2 del artículo 162 de la Ley 2/1999, de 31 xx xxxxx, de Sociedades Cooperativas Xxxxxxxxx.

XXXXX 00: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Xxx , con D.N.I. nº. , actuando en nombre y representación de la entidad

, en calidad de(1)1

domiciliada en y

C.I.F. , en relación con el procedimiento de adjudicación por ROSAM, del contrato:

Título: CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

declara, bajo su personal responsabilidad:

1. Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que representa, incluidos los miembros de Alta Dirección, no se hallan comprendidos ni les afectan las causas de incompatibilidad, ni las prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

2. Que no forma parte de la entidad persona alguna incursa en los supuestos a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 xx xxxxx, de Incompatibilidades de Altos Cargos; Ley 3/2005, de 8 xx xxxxx, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas; Decreto 8/1985, de 22 de enero, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y organismos dependientes; y Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad Social, así como de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, previstas por las disposiciones vigentes, tal como se acreditará con la documentación correspondiente, comprometiéndose a aportarla con anterioridad a la adjudicación definitiva del contrato, o en otro caso, será excluido del procedimiento.

Así mismo, se comunica que el Domicilio Fiscal, vigente de la empresa, se encuentra situado en

4. Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que se licita ni ha sido adjudicataria o participado de manera alguna en la ejecución de los contratos de consultoría que han tenido como objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de las obras objeto del presente expediente de licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 250.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, todo ello en los términos del artículo 45 del citado texto legal.

5. Que en relación con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, declara que el licitador:

1 Por imperativo del artículo 9 de la Ley 3/2005, de 8 xx xxxxx, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el 124 del R.D. 1784/1996, de 19 de julio, del Reglamento del Registro Mercantil, esta declaración sólo puede venir suscrita por Órgano de dirección o representación competente (Administrador Único, Administrador Solidario, Administradores Mancomunados o Secretario del Consejo de Admón., con el VºBº del Presidente) y no por un apoderado. De suscribirse por el apoderado, este documento se acompañará con una declaración ante notario del Órgano de dirección o representación competente. No obstante lo anterior, no será necesario la declaración ante notario si ya ha sido acreditado ante el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

no pertenece a ningún grupo de empresas en los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio

Pertenece a un grupo de empresas compuesto por las que se indican en la relación adjunta, señalando igualmente la relación de socios a que se refiere el artículo 86.2 del citado Reglamento General con indicación de los que se presentan a la licitación. La relación incluye el nombre y apellidos o denominación y el nº de identificación fiscal.

Y para que así conste, hago la declaración precedente en , a

de de .

Fdo.:

ANEXO 12: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE

Xxx , con D.N.I. nº. y domicilio en , en nombre y representación de ,

con domicilio en

y C.I.F.

Xxx , con D.N.I. nº. y domicilio en , en nombre y representación de ,

con domicilio en

y C.I.F.

Xxx , con D.N.I. nº. y domicilio en , en nombre y representación de ,

con domicilio en

y C.I.F.

declaran, bajo su personal responsabilidad que las empresas representadas asumen el compromiso de concurrir conjunta y solidariamente a la adjudicación del contrato:

Título: CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA.

constituyéndose en Unión Temporal de Empresas con la denominación

mediante escritura pública con carácter previo a la formalización de la adjudicación definitiva del contrato, para el supuesto de resultar adjudicatario provisional del mismo.

Que la participación de cada una de las empresas que formarían la UTE sería la que se establece a continuación:

–

Que a los efectos de representación ante el órgano de contratación, los que suscriben designan a D./Xx , con D.N.I. nº

, mayor de edad, con domicilio en

, que ha de ostentar la plena representación de la UTE durante la vigencia del contrato.

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

ANEXO 14: MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA PROVISIONAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en (calle, plaza, avenida, número código postal y localidad) y en su nombre, (nombre/s y apellido/s del/de los apoderado/s firmante/s)), con poderes suficientes para obligarle en este acto,

A V A L A

A: (nombre y apellidos o razón social del/de los avalado/s), NIF (del/ de los avalado/s), en virtud de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público y concordantes del Reglamento General aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, para responder de las obligaciones siguientes: las derivadas de la viabilidad y seriedad de su oferta, del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato y para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo

135.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de las obligaciones de la formalización del contrato de OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA ante ROSAM, por importe de EUROS: (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al/los obligado/s principal/es, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la ROSAM, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estará en vigor hasta que la ROSAM o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En , a de de

(razón social de la entidad avalista)

fdo.: (nombre/s y apellido/s del/de los apoderado/s firmante/s)

ANEXO 14 BIS: MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA PROVISIONAL

Certificado número .

(razón social de la entidad aseguradora) (en adelante, asegurador), NIF

ASEGURA

A: (nombre y apellidos o razón social del tomador del seguro), NIF (del tomador), en concepto de tomador del seguro, ante la ROSAM (en adelante asegurado), hasta el importe de euros (importe en letra y cifra), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL

SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA en concepto de garantía provisional, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de éste, con sujeción a los términos establecidos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la ROSAM o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria

En , a de de

(razón social de la entidad avalista)

fdo.: (nombre/s y apellido/s de los apoderados firmantes)

ANEXO 15 (Pág. 1): CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En, ......... a .... de de 200..

R E U N I D O S

De una parte, D.............................. con DNI nº............

Y de otra, D.................................. con DNI nº...........

I N T E R V I E N E N

El Sr. ............................................................., en nombre y representación de Roche Sociedad Anónima Municipal, en adelante ROSAM, en su calidad de

…………………., con domicilio social en X/ Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx x/x, xx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, y que actúa con C.I.F.: A-11.004.082, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia xx Xxxxx, al folio 77, del Tomo 88 de la Sección General, hoja número 183; inscripción 1ª, estando Facultado para este acto en virtud de Escritura otorgada el …… de ……………….. de …… bajo el número de protocolo ……………., ante el Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Colegio xx Xxxxx, Dña. Xxxxx del Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.

El Sr. , en su propio nombre y representación o en el

de la entidad ......................................., constituida mediante escritura otorgada en

…………, ante el Notario D. ..............................….. el día ………., con el número de orden ….….., inscrita en el Registro mercantil de ………… al Tomo……., actuando en calidad de ............. según escritura otorgada ante el Notario de D.

................................ el día……, bajo el nº ……. de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de……… . La entidad tiene su domicilio social en....................................... y C.I.F.:...........

Los comparecientes, con el carácter con que intervienen, se reconocen mutuamente la capacidad legal para obligarse y a tal efecto

EXPONEN

1. Que ROSAM promovió un procedimiento abierto sin variantes para la contratación de las OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA conforme al Proyecto redactado por D. ................................... y a los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladores del procedimiento de adjudicación y ejecución del contrato.

2. Que, (nombre del contratista si es persona física, o denominación social, para

las personas jurídicas)..... ha participado en la convocatoria, formulando su oferta, previo examen y conocimiento del Proyecto de Obras y xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Que ROSAM ha resuelto la convocatoria anterior, habiendo resultado adjudicatario .....(nombre del contratista si es persona física, o denominación social, para las personas jurídicas)....., mediante Resolución del Director de ROSAM/acuerdo del Consejo de Admón.)..... de fecha…......., por resultar su oferta la más ventajosa, a cuyo efecto las dos partes representadas, suscriben el presente contrato, que se regirá por las siguientes

C L A U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecución por parte de ...................

.....(nombre del contratista si es persona física, o denominación social, para las personas jurídicas)............ (en adelante LA CONTRATA) de las obras de

.................................., incluido el suministro, transporte y montaje de los materiales, así como todos los elementos precisos para la ejecución del Proyecto redactado por

........................………….., en la forma y condiciones que se establecen en el presente contrato, en el citado Proyecto, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentos contractuales que LA CONTRATA acepta plenamente, dejando constancia de su conformidad mediante la firma de cada uno de ellos.

SEGUNDA.- PRECIO.

El precio del contrato asciende a la cantidad ofertada por la contrata de

………………. EUROS (……. euros). Esta cantidad lleva incluidos los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al tipo vigente y, en general, todos los conceptos que se especifican en el Pliego y demás documentos contractuales, y será abonado mediante certificaciones de obra, tal como se indica en el citado Xxxxxx.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo total para la ejecución de las obras será de ………… meses contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras.

Igualmente LA CONTRATA se obliga al cumplimiento de los plazos parciales fijados en su programa de trabajo.

El Acta de Comprobación de Replanteo e inicio de Obras tendrá lugar en el plazo máximo de un mes a partir de la firma de este contrato, debiendo la CONTRATA proveer, con anterioridad al indicado plazo, todo lo necesario para proceder a la comprobación del replanteo de las obras en presencia de ROSAM y de la Dirección facultativa.

El plazo de garantía de la totalidad de las obras e instalaciones realizadas, que ha de mediar entre la recepción y la liquidación del contrato, será de un año, sin perjuicio de los compromisos asumidos por la CONTRATA en su oferta.

CUARTA.- GARANTÍA DEFINITIVA.

Para responder del cumplimiento de sus obligaciones, la CONTRATA ha presentado previamente a la firma de este contrato garantía por importe de EUROS

(………. euros) equivalente al 5% del presupuesto de adjudicación, solidario con renuncia expresa a los beneficios de excusión, ejecutivo al sólo requerimiento de ROSAM y con vigencia hasta la recepción de las obras.

QUINTA.- REVISIÓN DE PRECIOS.

La revisión de precios será la establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

SEXTA.- OFICINA

La CONTRATA se compromete a de establecer y mantener durante el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.

SÉPTIMA.- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

La CONTRATA adscribirá a la ejecución del contrato los medios materiales y personales que se concretaron, en su oferta

OCTAVA.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

La CONTRATA presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y sus anexos, que rige este contrato de ejecución de obras, firmando un ejemplar del citado Xxxxxx que se une al presente contrato formando parte integrante e inseparable del mismo.

Y en prueba de conformidad se firma el presente contrato, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.

POR ROSAM

Fdo.:

POR LA CONTRATA

Fdo.:

ANEXO 16: MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en (calle, plaza, avenida, número código postal y localidad) y en su nombre, (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

A V A L A

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF (del avalado), en virtud de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Contratos del Sector Público y concordantes del Reglamento General aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, para responder de las obligaciones siguientes: de todas las derivadas de la ejecución del contrato de OBRAS DE EDIFICACION DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA, ante la EMPRESA

PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA, por importe de EUROS: (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de ROSAM, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estará en vigor hasta que la EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En , a de de

(razón social de la entidad avalista)

fdo.: (nombre/s y apellido/s de los apoderados firmantes)

ANEXO 16 BIS: MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA DEFINITIVA

Certificado número .

(razón social de la entidad aseguradora) (en adelante, asegurador), NIF

, con domicilio en (calle, plaza, avenida, número código postal y localidad), debidamente representado por, (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA

A: (nombre y apellidos o razón social del tomador del seguro), NIF (del tomador), en concepto de tomador del seguro, ante la ROSAM (en adelante asegurado), hasta el importe de euros (importe en letra y cifra), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de OBRAS DE EDIFICACION DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL

SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA, en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de éste, con sujeción a los términos establecidos en la legislación de contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo

En , a de de

(razón social de la entidad avalista)

fdo.: (nombre/s y apellido/s de los apoderados firmantes)

ANEXO 17: MODELO DE PORTADA DE SOBRE SOBRE Nº .- DOCUMENTACIÓN

TÍTULO: OBRAS DE EDIFICACION DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA

Datos de la empresa o persona licitadora:

Nombre o denominación social: NIF/CIF:

Nombre persona de contacto: Calle y nº:

D.P, población y prov.:

Teléfono.: fax:

e-mail: fdo.:

ROSAM

Datos del Registro de recepción de ofertas:

MODELO 17 BIS: MODELO DE PORTADA DE SOBRE PARA UTE

SOBRE Nº .- DOCUMENTACIÓN

TÍTULO: OBRAS DE EDIFICACION DE 20 VPP EN REGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN PARCELA 11 DE LA MANZANA 2D DE LA UE-2 DEL SLV-2 DE CONIL DE LA FRONTERA

Datos de la UTE:

Denominación de la UTE:

Datos de la persona física o jurídica constituyente de la UTE:

Nombre o Denominación social:

Datos del Registro de recepción de ofertas:

ROSAM

Nombre persona de contacto: Calle y nº:

D.P, población y prov.:

Nombre persona de contacto: Calle y nº:

D.P, población y prov.:

Teléfono.: fax:

e-mail:

Teléfono.: fax:

e-mail: fdo.:

Datos de la persona física o jurídica constituyente de la UTE:

Nombre o Denominación social:

Datos de la persona física o jurídica constituyente de la UTE:

Nombre o Denominación social:

Nombre persona de contacto: Calle y nº:

D.P, población y prov.:

Nombre persona de contacto: Calle y nº:

D.P, población y prov.:

Teléfono.: fax:

e-mail:

Teléfono.: fax:

e-mail:

fdo.:

ANEXO 18: MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS

D/Xx , con DNI núm.:

, en nombre y representación de , en calidad de

, de conformidad con lo establecido en el artículo 130.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (márquese lo que proceda):

Que los datos y circunstancias tenidos en cuenta para la clasificación de la empresa representada en el grupo, subgrupo y categoría expresados en el certificado que se adjunta, expedido por el Registro de Empresas Clasificadas del Estado, siguen estando vigentes y no han sufrido alteración o variación que pueda afectar a dicha clasificación, conforme a lo establecido en la Ley 30/2007, de 00 xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Xx , x xx xx

Xxx.:

Document Metadata

Table of Contents

CUADRO RESUMEN (Pág. 1)

Document Metadata