Common use of Sopimuksen päättäminen Clause in Contracts

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys rikkoo sopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalle.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Osapuolet eivät voi irtisanoa tai purkaa Rakennuttajasopimusta 3 ennen kohdassa 17.1 mai-nittua ajankohtaa, elleivät Osapuolet yhdessä muuta päätä tai ellei jäljempänä mainitusta muuta johdu. Kaupungilla (muutoin kuin Rakennuttajana) on oikeus irtisanoa sopimus seuraamuksitta purkaa Rakennutta- jasopimus 3 välittömästi päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellesen tai niiden Osapuolten osalta, jos Yritys mikäli - Osapuoli luopuu tontin varauksestaan tai olennaisesti laiminlyö Rakennuttajasopimukses- sa 3, Rakennusaikaisella hallintoajallaan Osakasyhteisössä Merkintä- ja käyttösopimuk- sen 3 tai tontin varaus- ja luovutusasiakirjassa mainittuja velvollisuuksiaan tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimustaniiden ehtoja tai sitä mitä niiden nojalla on määrätty, eikä kirjallisen kehotuksen saatuaan viipymättä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassalaiminlyöntiään tai rikkomustaan; - Osapuoli asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen taikka muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei Osapuoli pysty suoriutumaan Rakennuttaja- sopimuksen 3, Rakennusaikaisella hallintoajallaan Osakasyhteisössä Merkintä- ja käyttö- sopimuksen 3 tai tontin varaus- ja luovutusehtojen mukaisista velvollisuuksistaan. - Osapuoli laiminlyö/on laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten osakeyhtiö- tai/ja kirjanpitolain velvoitteita, tai rekisteröintivelvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja eläke- vakuutus- tai muiden vastaavien lakisääteisten yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen. - Jos Yritys yksi tai useampi Osapuolena oleva rakennuttajaryhmän tai muun yhteenliittymän jäsenistä rikkoo tai laiminlyö edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä mainittuja velvoitteitaan edellä kuvatulla tavalla tai asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen tai muutoin joutuu tilantee- öseen, jossa on ilmeistä, ettei ryhmä tai yhteenliittymä pysty suoriutumaan velvoitteis- taan. Konkurssin alettua on edellä esitetyissä tilanteissa noudatettava konkurssilain säännöksiä. Osapuolella ja/tai kun Osapuoli on asetettu konkurssiin, on Osapuolen konkurssipesällä edellä esitetyissä tilanteissa kuitenkin mahdollisuus esittää Kaupungille järjestelyä, jolla Osapuolen ja/tai Osapuolen konkurssipesän suoritusvelvollisuus voidaan täyttää tai luovuttaa kolmannelle ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäjonka Kaupunki voi kohtuudella hyväksyä. Mainituista purkamisista huolimatta Rakennuttajasopimus 3 pysyy muilta osin voimassa ja sitoo muita Osapuolia. Osapuolen on siirrettävä Rakennuttajasopimuksen 3 purkamis- tai siirtotilanteessa Palvelu- yhtiön osakkeet joko Kaupungin nimeämälle tontin uudelle Varauksensaajalle tai Palvelu- yhtiölle. Varainsiirtoveron perusteen selvittämisestä ja maksettavaksi tulevasta varainsiirto- veron suorittamisesta vastaa Rakennuttajasopimusta 3 rikkonut Osapuoli, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys tai mikäli tämä on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut TuottajalleOstaja.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Osapuolet eivät voi irtisanoa tai purkaa Merkintä- ja käyttösopimusta 3 ennen kohdassa 18.1 mainittua ajankohtaa, elleivät Osapuolet yhdessä muuta päätä tai ellei jäljempänä mainitusta muuta johdu. Palveluyhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleseuraamuksitta purkaa Merkintä- ja käyttösopimus 3 välittömästi päättymään, jos Yritys mikäli - Osakasyhteisö olennaisesti laiminlyö Merkintä ja käyttösopimuksessa 3 mainittuja velvolli- suuksiaan tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimustamainitun sopimuksen ehtoja tai sitä mitä niiden nojalla on määrätty, eikä kirjallisen kehotuksen saatuaan viipymättä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassalaiminlyöntiään tai rikkomustaan. Jos Yritys - Osakasyhteisö asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen taikka Osakasyhteisö muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei se pysty suoriutumaan tai huolehtimaan velvoitteistaan. - Osakasyhteisö laiminlyö/on laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten osakeyhtiö- tai/ja kirjanpitolain velvoitteita, tai rekisteröintivelvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja eläkevakuutus- tai muiden vastaavien lakisääteisten yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen. Konkurssin alettua on edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä esitetyissä tilanteissa noudatettava konkurssilain säännöksiä. Osapuolella ja/tai kun Osapuoli on asetettu konkurssiin, on Osapuolen konkurssipesällä edellä esitetyissä tilanteissa kuitenkin mahdollisuus esittää Palveluyhtiölle järjestelyä, jolla Osapuolen ja/tai Osapuolen konkurssipesän suoritusvelvollisuus voidaan täyttää tai luovut- taa kolmannelle ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäjonka Palveluyhtiö voi kohtuudella hyväksyä. Osapuolen on siirrettävä Merkintä- ja käyttösopimuksen 3 purkamis- tai siirtotilanteessa tai tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen johdosta Palveluyhtiön osakkeet Kaupungin nimeämälle tontin uudelle Varauksensaajalle tai Palveluyhtiölle. Varainsiirtoveron perus- teen selvittämisestä ja maksettavaksi tulevasta varainsiirtoveron suorittamisesta vastaa Merkintä- ja käyttösopimusta 3 rikkonut Osapuoli, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys tai mikäli tämä on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut TuottajalleOstaja.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Irtisanominen‌ Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla se kirjallisesti. Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus voidaan päättää heti, mikäli päättämistä haluava sopijapuoli suorittaa toiselle sopijapuolelle korvauksen, jonka määrä on irtisanomisaikaa tai jäljellä olevaa sopimusaikaa vastaavan sopimuskauden maksu. Purkaminen Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli sopijapuoli kirjallisesta huomautuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö suoritusvelvollisuutensa tai ei muutoin noudata, mitä on sovittu. Ilman kirjallista huomatustakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa purkaa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevälittömästi, jos Yritys rikkoo sopimustatoinen sopijapuoli on törkeästi laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai on muutoin sopimustehtäviä hoitaessaan menetellyt erittäin moitittavalla tavalla. Sopimuksen purkaminen tulee tehdä kirjallisesti. Purkuilmoituksessa on mainittava sopimuksen purkamisen peruste. Purettaessa sopimus sopimusrikkomuksen johdosta on vahinkoa kärsineellä oikeus saada korvausta siltä sopijapuolelta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassajoka on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Korvauksen määrä on yhden kuukauden palkkiota vastaava korvaus, jollei sopijapuoli osoita suurempaa tai pienempää vahinkoa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötätoinen sopijapuolista asetetaan konkurssiin, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee yrityssaneeraukseen tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäselvitystilaan, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset purkuoikeus myös toimeksisaajana toimivan itsenäisen yrittäjän velkajärjestelymenettelyn perusteella. Toimeksisaajana toimivan itsenäisen yrittäjän kuollessa on tilaajalla ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä toimeksisaajan kuolinpesällä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallepurkaa sopimus.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Osapuolilla on oikeus irtisanoa purkaa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselletoisen osapuolen jatkuvan/useamman laiminlyönnin pe- rusteella. Maksettua korvausta ei kuitenkaan palauteta. Myös perustietosivulle kirjattu valheellinen tieto on peruste purkaa sopimus eikä maksettua korvausta palauteta. Sopimuksen mukaiset ennallistamisvelvoitteet ja niihin liittyvät mahdolliset sanktiot voivat jat- kua sopimuksen päätyttyä. Sopimuksen liitteet: Ohje liikkuville kioskeille Porvoossa Terveydensuojelun ohjeita liikkuville kioskeille Porvoossa Kioskiyrittäjän toimittamat asiakirjat/todistukset Kartat liikkuville kioskeille varatuista myyntipaikoista Sopimuksen voimassaolo huhti-syyskuu 2019 (600 euroa) loka-maaliskuu 2019–2020 (500 euroa) Kioskin nimi Yhtiön nimi Y-tunnus Kioskina käytettävän ajoneuvon tai vedettä- vän laitteen rek.tunnus (1kpl/sopimus) Kioskiyrittäjän edustajan nimi ja synt.aika Yhteyshenkilö Laskutusosoite, postinro ja -toimipaikka Puhelinnumero Yhteyssähköposti Kioskiyrittäjä ilmoittaa, että kioskiyrittäjällä (Rastita ilmoitetut kohdat ja asiakirjat) ei ole verovelkaa eikä maksamattomia sosiaaliturvamaksuja, tai yrittäjällä on verovelkaa tai maksamattomia sosiaaliturvamaksuja, mutta niitä koskeva maksusuunnitelma on tehty. (To- distus verojen maksamisesta ja mahdollinen maksusuunnitelma on esitettävä, asiakirjat voi- vat olla korkeintaan 3 kk vanhoja.) on lain edellyttämät rekisteröintiasiat kunnossa. (Kaupparekisteriote on esitettävä, ote voi olla korkeintaan 3 kk vanha.) on riittävä vastuuvakuutusturva ja vakuutusmaksut maksettuna. on riittävä tieto alalla noudatettavista työehdoista ja työehtosopimuksista, ja niitä noudate- taan. on riittävä tieto tämän sopimuksen ehdoista ja kyky vastata niistä. todistus ajoneuvon rekisteröinnistä liikkuvaksi elintarvikekioskiksi. Osapuolet sitoutuvat sopimuksen ehtoihin. Porvoossa / 2019 PORVOON KAUPUNKI KIOSKIYRITTÄJÄ Xxxx Xxxxxxxxx Kuntatekniikkapäällikkö Liite 1 Ohje liikkuville kioskeille Porvoossa Liikkuvalla kioskilla ei ole omaa pysyvää aluetta tai myyntipaikkaa, vaan idea on, että liikkuva kioski tuo tullessaan kaiken tarvitsemansa, vie lähtiessään mahdolliset jätteet pois ja jättää paikalle aino- astaan tyytyväisiä asiakkaita. • Liikkuva kioski on rekisteröity moottoriajoneuvo tai vaunu, josta myydään elintarvikkeita (”food truck”). Se saapuu sovitulle myyntipaikalle sovittuun aikaan ja lähtee pois ajan päättyessä. Kyse ei ole vakituisesta paikasta, vaan kaikki liikkuvat kioskit vuorottelevat myyntipaikoilla. Kioskista ei voi tehdä vesi- tai viemäriliitäntöjä. • Polkupyörästä, kärrystä tai moposta (rekisteröity luokkaan L1e tai L2e) saat myydä elintarvik- keita ilman erillistä lupaa, jos Yritys rikkoo sopimustamyyntitoiminta on lyhytkestoista (samalla paikalla korkeintaan noin 1-2 tuntia) etkä pystytä maahan rakenteita (kuten pöytää, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassatuoleja tai telineitä). Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä Hoidathan kuitenkin kuntoon elintarvikkeisiin liittyvät viranomaisvelvoitteet, noudatat liikennesääntöjä etkä häiritse muuta liikennettä, roskaa tai vahingoita kaupunkia. Tapahtumissa on hyvä ottaa yhteyttä kyseisen tapahtuman järjestäjään. • Hankkimalla luvan kuntatekniikasta, voit käyttää mitä tahansa liikkuville kioskeille tarkoitettua myyntipaikkaa. • Tutustu ennen hakemista sopimusehtoihin, Porvoon terveydensuojelun ohjeisiin • Varaa aika tapaamiseen Porvoon kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassille. Ota mukaasi vero- velkatodistus ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamistakaupparekisteriote (max 3 kk vanhat). Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee • Lupia myönnetään aikaväleille huhti-syyskuu ja/tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Taustaloka-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalle.maaliskuu

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Osapuolet eivät voi irtisanoa tai purkaa Merkintä- ja käyttösopimusta 2 ennen kohdassa 18.1 mainittua ajankohtaa, elleivät Osapuolet yhdessä muuta päätä tai ellei jäljempänä mainitusta muuta johdu. Palveluyhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleseuraamuksitta purkaa Merkintä- ja käyttösopimus 2 välittömästi päättymään, jos Yritys mikäli - Osakasyhteisö olennaisesti laiminlyö Merkintä ja käyttösopimuksessa 2 mainittuja velvolli- suuksiaan tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimustamainitun sopimuksen ehtoja tai sitä mitä niiden nojalla on määrätty, eikä kirjallisen kehotuksen saatuaan viipymättä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassalaiminlyöntiään tai rikkomustaan. Jos Yritys - Osakasyhteisö asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen taikka Osakasyhteisö muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei se pysty suoriutumaan tai huolehtimaan velvoitteistaan. - Osakasyhteisö laiminlyö/on laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten osake- yhtiö- tai/ja kirjanpitolain velvoitteita, tai rekisteröintivelvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja eläkevakuutus- tai muiden vastaavien lakisääteisten yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen. Konkurssin alettua on edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä esitetyissä tilanteissa noudatettava konkurssilain säännöksiä. Osapuolella ja/tai kun Osapuoli on asetettu konkurssiin, on Osapuolen konkurssipesällä edellä esitetyissä tilanteissa kuitenkin mahdollisuus esittää Palveluyhtiölle järjestelyä, jolla Osapuolen ja/tai Osapuolen konkurssipesän suoritusvelvollisuus voidaan täyttää tai luovut- taa kolmannelle ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäjonka Palveluyhtiö voi kohtuudella hyväksyä. Osapuolen on siirrettävä Merkintä- ja käyttösopimuksen 2 purkamis- tai siirtotilanteessa tai tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen johdosta Palveluyhtiön osakkeet Kaupungin nimeämälle tontin uudelle Varauksensaajalle tai Palveluyhtiölle. Varainsiirtoveron perus- teen selvittämisestä ja maksettavaksi tulevasta varainsiirtoveron suorittamisesta vastaa Merkintä- ja käyttösopimusta 2 rikkonut Osapuoli, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys tai mikäli tämä on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut TuottajalleOstaja.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla 16.1 Asiakas ei voi päättää sopimusta ilman Yhtiön kirjallista suostumusta, jonka Yhtiö voi sitoa vapaasti harkitsemiinsa ehtoihin, ja Asiakkaan tulee korvata Yhtiölle kaiken vahingon, jonka Yhtiö voi kärsiä siitä, että Asiakas irtisanoo sopimuksen. 16.2 Yhtiöllä on oikeus, tämän vähentämättä sen muita oikeuksia, päättää sopimus tai mikä tahansa muu sopimus Asiakkaan kanssa heti, ilmoittamalla tästä Asiak- kaalle: 16.2.1 siinä tapauksessa, että Asiakas (joko Sopimuksen nojalla tai jonkun muun Yhtiön ja Asiakkaan välisen sopimuksen perusteella) on jättänyt maksamatta erääntyneen maksunsa Yhtiölle tai rikkoo sopimusta tavalla, jota ei voida korjata tai, siinä tapauksessa että korjaus on mahdollinen, Asiakas ei korjaa rikkomustaan Yhtiön kirjallisen ilmoituksen perusteella siinä ajassa, joka sanotaan ilmoi- tuksessa; tai 16.2.2 siinä tapauksessa, että Asiakas lopettaa maksunsa, asetetaan selvitystilaan, hakee velkasaneerausta velkojiensa kanssa, määrätään konkurssiin tai muulla tavalla tulee maksukyvyttömäksi tai määrätään selvitystilaan [lukuun ottamatta tapausta jossa tarkoituksena on yhdistyminen tai jälleenorganisointi sellaisessa yhteydessä, että uusi yhteisö (siinä tapauksessa että kyseessä on toinen yhteisö) tehokkaasti ottaa vastatakseen tämän Sopimuksen vel- voitteista ja, jos sellainen uusi yhteisö on sellainen, jota Yhtiö ei kohtuudella voi olla hyväksymättä]; 16.2.3 siinä tapauksessa että Yhtiö kohtuudella toimien arvioi, että joku edellä mainitussa kohdassa 16.2.2 mainittu olosuhde pätee. 16.3 Tämän vaikuttamatta Yhtiön oikeuteen päättää Sopimus, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys rikkoo sopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä lykätä Tuotteiden Prosessointia Sopimuksen perusteella tai minkä tahansa muun Sopimuksen perusteella Asiakkaan ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niinYhtiön välillä: 16.3.1 siinä tapauksessa, että oikeus estää Sopimuskohdassa 16.2 edellä mainittu tapahtuma ilmenee tai 16.3.2 siinä tapauksessa ja siltä osin kuin suoritetun Prosessoinnin, joka on maksamatta, arvo ylittää Asiakkaan luottolimiitin, siitä riippumatta onko tästä luottolimiitistä ilmoitettu Asiakkaalle ja siitä riippumatta onko Asiakas myöhästynyt maksuissaan. 16.4 Riippumatta siitä onko Sopimusta irtisanottu tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenProsessointia lykätty edellä mainittujen Sopimuskohtien 16.2 tai 16.3 nojalla, Asiakkaan on maksettava Yhtiölle kaikesta työstä, joka on suoritettu siihen päivään mennessä, jolloin kyseinen lykkäys tai Sopimuksen päättäminen on tapahtunut. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäAsiakkaan tulee lisäksi korvata Yhtiölle kaiken tappion, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannuksetvahingon ja kulun, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla joka Yhtiölle aiheutuu siitä, että Prosessointia lykätään tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut TuottajalleSopimus päätetään.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla 5.1 Kummalla tahansa osapuolella on oikeus oikeus, sanotun rajoittamatta sen muita oikeuksia, irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleilmoituksella kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. 5.2 Toimittajalla on oikeus, sanotun rajoittamatta sen muita oikeuksia, irtisanoa sopimus välittömästi asiakkaalle toimittamallaan kirjallisella ilmoituksella, jos Yritys asiakas olennaisesti rikkoo sopimustaSopimuksen alaisia velvollisuuksiaan eikä (kyseisen rikkomuksen ollessa korjauskelpoinen) korjaa rikkomustaan 7 päivän sisällä siitä saamastaan kirjallisesta ilmoituksesta. 5.3 Asiakkaalla on oikeus, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäsanotun rajoittamatta sen muita oikeuksia, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin 30 päivän irtisanomisajalla toimittajalle toimittamallaan kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleilmoituksella, jos Yritys toimittaja olennaisesti rikkoo Sopimuksen alaisia velvollisuuksiaan eikä (kyseisen rikkomuksen ollessa korjauskelpoinen) korjaa rikkomustaan 21 päivän sisällä siitä saamastaan kirjallisesta ilmoituksesta. 5.4 Toimittajalla on maksukyvytönharkintansa mukaan oikeus, asetetaansanotun rajoittamatta sen muita oikeuksia, hakee irtisanoa Sopimus ja keskeyttää tämän Sopimuksen tai haetaan konkurssiin muun toimittajan ja asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen nojalla tapahtuva Palveluiden tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin Tavaroiden toimittaminen välittömästi asiakkaalle toimittamallaan kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleilmoituksella, jos a) asiakas ei maksa siltä Sopimuksen mukaisesti laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä. b) asiakas ryhtyy toimiin, jotka liittyvät sen selvitykseen tai väliaikaiseen selvitystilan asettumiseen tai asettamiseen, velkojien kanssa tehtyihin järjestelyihin (pois lukien maksukykyyn tähtäävän rakenneuudistuksen toteuttaminen), yrityksen purkamiseen (vapaaehtoiseen tai oikeusistuimen määräämään, pois lukien maksukykyyn tähtäävän rakenneuudistuksen toteuttaminen), vastaanottajan nimeämiseen sen omaisuudelle tai liiketoiminnan lopettamiseen, taikka jos Yrityksen toimittama Tuotetällaiset toimet tehdään toisella oikeudenkäyttöalueella, Tausta-aineisto samassa yhteydessä soveltuvalla oikeudenkäyttöalueella tehtävien vastaavien menettelyjen kanssa. c) asiakas keskeyttää, uhkaa keskeyttää, lopettaa tai niiden osa uhkaa lopettaa kaikki liiketoimensa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niinmerkittävän osan liiketoimistaan. d) asiakkaan taloudellinen asema heikkenee siinä määrin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalletoimittaja katsoo asiakkaan kyvyn suorittaa Sopimuksen alaiset velvollisuutensa olevan vaarassa.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Irtisanominen Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla se kirjallisesti. Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus voidaan päättää heti, mikäli päättämistä haluava sopijapuoli suorittaa toiselle sopijapuolelle korvauksen, jonka määrä on irtisanomisaikaa tai jäljellä olevaa sopimusaikaa vastaavan sopimuskauden maksu. Purkaminen Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli sopijapuoli kirjallisesta huomautuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö suoritusvelvollisuutensa tai ei muutoin noudata, mitä on sovittu. Ilman kirjallista huomatustakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa purkaa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevälittömästi, jos Yritys rikkoo sopimustatoinen sopijapuoli on törkeästi laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai on muutoin sopimustehtäviä hoitaessaan menetellyt erittäin moitittavalla tavalla. Sopimuksen purkaminen tulee tehdä kirjallisesti. Purkuilmoituksessa on mainittava sopimuksen purkamisen peruste. Purettaessa sopimus sopimusrikkomuksen johdosta on vahinkoa kärsineellä oikeus saada korvausta siltä sopijapuolelta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassajoka on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Korvauksen määrä on yhden kuukauden palkkiota vastaava korvaus, jollei sopijapuoli osoita suurempaa tai pienempää vahinkoa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötätoinen sopijapuolista asetetaan konkurssiin, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee yrityssaneeraukseen tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäselvitystilaan, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset purkuoikeus myös toimeksisaajana toimivan itsenäisen yrittäjän velkajärjestelymenettelyn perusteella. Toimeksisaajana toimivan itsenäisen yrittäjän kuollessa on tilaajalla ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä toimeksisaajan kuolinpesällä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallepurkaa sopimus.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellekoska tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus, jos Yritys vuokralainen tai vuokralaisen palveluksessa oleva henkilökunta toistuvasti tai merkittävästi rikkoo sopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassasopimusehtoja tai toistuvasti tai merkittävästi laiminlyö vuokranmaksuvelvollisuutensa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys Irtisanomisaika on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamistatällöin yksi (1) vuosi. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, kesken sopimuskauden • jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto vuokralaisen lainvastaisen toiminnan tai niiden osa jatkuvien laiminlyöntien seurauksena vuokranantajalle aiheutuu toistuvia ja/tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenmerkittäviä häiriöitä. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot• vuokralaisen toiminta vaarantaa jatkuvasti ja olennaisesti alueen turvallisuutta. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla Kummalla tahansa Sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksellavälittömästi seuraavista syistä: • vuokralainen ei saa viranomaisten myöntämiä lupia toimintaansa tai • vuokralainen ei tee investointipäätöstä tehtaasta 31.12.2024 mennessä Osalla vuokra-alueesta on tämän sopimuksen tekohetkellä voimassa logistiikka-alan kaavamerkintä. Niin kauan kun vuokranantaja ei ole onnistunut muuttamaan kaavamerkintää kokonaan vuokralaisen käyttötarkoituksen mukaiseksi T/Kem-alueeksi, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi on vuokralaisella oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään heti valintansa mukaan joko kokonaan tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksivain siltä osin vuokra- aluetta kuin kaavamerkintä ei ole vuokralaisen käyttötarkoituksen mukainen. Sopimus voidaan sopimuskauden aikana päättää yhteisellä sopimuksella. Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen viemään pois omistamansa rakennukset, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdostalaitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus myydä ne vuokralaisen lukuun julkisella pakkohuutokaupalla sekä siistiä alue myynnistä saaduilla varoilla. Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähinnä vain julkisen huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, vuokranantajalla on oikeus menetellä omaisuutensa suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus maanvuokralain (258/1966) 21 §:ssä mainituilla perusteilla, eli tilanteessa jos: 1) vuokralainen on tämän lain tai vuokrasopimuksen vastaisesti siirtänyt vuokraoikeuden tai luovuttanut vuokra-alueen tai sen osan hallinnan toiselle; 2) vuokralainen on laiminlyönyt suorittaa vuokranmaksun lain tai vuokrasopimuksen mukaisessa ajassa eikä ole kehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30täyttänyt maksuvelvollisuuttaan hänelle asetetussa vähintään kuukauden pituisessa määräajassa tai samassa ajassa asettanut hyväksyttävää vakuutta; tai 3) päivää sen erääntymispäivästävuokralainen on olennaisesti laiminlyönyt vuokra-alueen ja siihen kuuluvan omaisuuden kunnossapitovelvollisuuden taikka hän on käyttänyt vuokra- aluetta tai siihen kuuluvaa omaisuutta tämän lain tai vuokrasopimuksen vastaisesti eikä ole kehotuksesta huolimatta korjannut laiminlyöntiään tai menettelyään hänelle asetetussa kohtuullisessa määräajassa. Sopimuksen purkaminen on aina toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, Tuottajalla kun velvoitteen täyttämiselle asetettu määräaika on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys päättynyt. Vuokralaisen omaisuuden ja alueen siistimisen suhteen menetellään tällöin kuten edellä kohdassa on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallemäärätty.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle24.1 Rajoittamatta kohtaa 24.4, jos Yritys kumpi tahansa osapuolista rikkoo sopimusta, eikä Sopimusta ja ei korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan rikko- musta 30 päivän kuluessa toisen osapuolen pyyn- nöstä (jos korjaaminen on mahdollista), toinen osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömästi il- moittamalla siitä Sopimusta rikkovalle osapuolel- le. 24.2 Jos kumpi tahansa osapuolista asetetaan konkurs- siin tai yrityssaneeraukseen, se purkautuu, sen kaikkien varojen tai niiden osan hoitajaksi määrä- tään pesänselvittäjä, selvitysmies tai pesänhoita- ja, se asetetaan selvitystilaan (vapaaehtoisesti tai muutoin, lukuun ottamatta järjestelyä, joka ei si- sällä maksukyvyttömyyttä) tai se ryhtyy samankal- taisiin toimiin velanmaksuvelvollisuutensa tai maksukyvyttömyytensä vuoksi, sen on välittömäs- ti ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti täl- laisista olosuhteista. Toisella osapuolella on tä- män johdosta oikeus päättää sopimus välittömästi ilmoittamalla asiasta. 24.3 Jos Sopimuksen voimassaolon aikana kumman tahansa osapuolen oikeudellisessa omistusoikeu- dessa tai Määräysvallassa tapahtuu muutoksia: 24.3.1 Muutoksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava muutoksesta välittö- mästi kirjallisesti toiselle osapuolelle; ja 24.3.2 Toinen osapuoli voi saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin ilmoituk- sen tai tultuaan muuten tietoiseksi muutoksen kohteena olevan osapuolen oikeudellisessa omistusoikeudessa tai Määräysvallassa tapahtuneista muutok- sista päättää Sopimuksen välittömästi muutoksen kohteena olevalle osapuo- lelle tehdyllä kirjallisella irtisanomisilmoituksellailmoituksella, jos osapuoli katsoo oman harkintansa mukaisesti, että omistuksessa tai Mää- räysvallassa tapahtunut muutos on sen etujen vastainen. 24.4 GSK voi purkaa sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi milloin tahansa mistä tahansa syystä antamalla Toimittajalle kirjallisen ilmoituksen. Päättyminen tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksilakkaaminen ei va- pauta kumpaakaan osapuolta ennen päättymistä tai lakkaamista syntyneestä vastuusta tai tehdystä toimenpiteestä. Kaikista meneillään olevista GSK:lle toimitetuista Palveluista maksetaan koh- tuullinen hinta. GSK:n vastuu rajoittuu meneillään oleviin Palveluihin, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallesille synny muuta vahin- koa tai vastuuta.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla 17.1 Ostajan muista oikaisukeinoista riippumatta, Ostajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella YritykselleSopimus välittömästi, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: a) Myyjä rikkoo olennaisesti Sopimuksen mitä tahansa ehtoa; tai b) Myyjän omaisuutta takavarikoidaan tai ulosotetaan tai jos Yritys rikkoo sopimustasiihen kohdistuu muu vastaava menettely; tai c) Myyjää vastaan on aloitettu konkurssimenettely, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassatai jos se sopii järjestelyistä tai vapaaehtoisesta velkajärjestelystä velkojiensa kanssa tai muulla tavalla turvautuumihin tahansa laissa määrättyyn voimassaolevaan menettelyynmaksukyvyttömille velallisille, tai mikäli se asetetaan selvitystilaan (vapaaehtoisesti tai pakosta), peruuttaa maksunsa tai sitä voidaan muuten pitää maksukyvyttömänä; tai d) Myyjä keskeyttää tai uhkaa keskeyttää liiketoimintansa; tai e) Myyjän taloudellinen asema huonontuu niin oleellisesti, että Ostaja voi katsoa Myyjän mahdollisuuksien noudattaa Sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan vaarantuneen. 17.2 Yllämainitut ehdot eivät vähennä Ostajan oikeutta saada korvausta kaikista tappioista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat Myyjän velvollisuuksien laiminlyönnistä tai sen mahdollisesta laiminlyönnistä, paitsi silloin kun Myyjän laiminlyönti ei johdu siitä itsestään. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä Sopimusrikkomukseksi aina katsottavat laiminlyönnit sisältävät kuljetusongelmista, henkilökunnan sairaudesta, lakoista tai Myyjän tai sen tavarantoimittajien liiketoiminnan pysähtymisestä tai muista tavarantoimittajien puutteista ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta Tuotteiden vajauksesta johtuvat laiminlyönnit. 17.3 Minkä tahansa Sopimuksen mistä tahansa syystä johtuva irtisanominen ei vaikuta niihin oikeuksiin ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset vastuisiin jotka ovat syntyneet ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla irtisanomispäivää. 17.4 Ostajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto sopimuksen purkamiseen osittain tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset kokonaisuudessaan kaikkina aikoina ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta johtuen mistä tahansa syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella TuottajalleMyyjälle, jonka johdosta kaiken sopimukseen liittyvän työn tulee loppua ja jonka johdosta Ostajan tulee hyvittää myyjälle oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti käynnissä ollut sopimuksen mukainen toiminta sen purkamisen ajankohtana lukuunottamatta oletetut tulojenmenetykset ja sopimuksen purkamisesta aiheutuvat kulut. Yrityksellä Sopimuksen purkaminen johtuen mistä tahansa syystä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimustavaikuta ennen sopimuksen purkua sovittuihin oikeuksiin. Sopimuksesta suorasti tai epäsuorasti johtuvat oikeudet, jos suorituseste tai viivästys jotka ovat tarkoitettu pätemään myös sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä jälkeisen ajanjaksona pysyvät voimassa niin kuin on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallesovittu.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla 5.6.1. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus Käyttöoikeussopimus kirjallisesti noudattaen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei erikseen ole toisin kirjallisesti sovittu. Tässä tapauksessa irtisanominen astuu voimaan kolmannen kuukauden viimeisenä päivänä. Kumpikin Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa yksittäisen Ohjelmiston Käyttöoikeuden päättymään Tilausvahvistuksessa täsmennettyjen ehtojen mukaisesti. Ehdot vaihtelevat Ohjelmistoittain. 5.6.2. Vismalla on aina oikeus irtisanoa Käyttöoikeussopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevaikutuksin, jos Yritys rikkoo sopimustamikäli (i) Asiakas tai Asiakkaan johdossa toimiva henkilö on tuomittu tai tämän epäillään rikkoneen soveltuvaa paikallista lakia tai (ii) Asiakkaaseen tai sen johdossa toimivaan henkilöön kohdistuu kulloinkin EU:n tai YK:n asettamat sanktiot tai Asiakas harjoittaa liiketoimintaa tällaisessa valtiossa. 5.6.3. Vismalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan pääsy Ohjelmistoon tai rajoittaa pääsy lukuoikeudeksi seuraavissa tilanteissa: (i) Asiakas on vahvistetusti tai todennäköisin syin rikkonut Käyttöoikeussopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, (ii) Asiakas hakee itse tai Asiakasta haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyynmuuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai Asiakas luovuttaa merkittävän osan omaisuudestaan velkojille tai (iii) Asiakas on ryhtynyt tai uhkaa ryhtyä laittomiin tai loukkaaviin toimiin Vismaa kohtaan. Tuottajalla Edellä mainittu oikeus on voimassa niin kauan kuin tilanne on ratkaistu. Visma ilmoittaa Asiakkaalle etukäteen ja antaa Asiakkaalle kohtuullisen ajan vastata ennen kuin Xxxxx rajoittaa pääsyn Ohjelmistoon. Vismalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Rajoitettu Käyttöoikeus ja Käyttöoikeussopimus välittömästi päättymään, mikäli Asiakas ei korjaa tai lopeta toimiaan. Vismalla on aina oman harkintansa mukaan oikeus irtisanoa Rajoitettu Käyttöoikeus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevaikutuksin, jos Yrityksen toimittama Tuotemikäli Asiakas rikkoo Käyttöoikeussopimusta olennaisesti tai tulee maksukyvyttömäksi, Tausta-aineisto hakeutuu tai niiden osa asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai niiden käyttäminen loukkaa yrityssaneeraukseen tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- lopettaa muuten liiketoimintansa harjoittamisen. 5.6.4. Käyttöoikeussopimuksen päättyessä tai Immateriaalioikeutta niinkun Asiakas ohjeistaa Vismaa kirjallisesti lopettamaan kulloinkin kyseessä olevan Henkilötietojen Käsittelyn Asiakkaan puolesta, että oikeus estää Visma poistaa Henkilötiedot järjestelmistään kohtuullisessa ajassa, ellei pakottava lainsäädäntö tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingottuomiostuimen antama määräys edellytä muuta. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäVisma ei oikeudellisesta velvoitteesta johtuen poista Henkilötietoja, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannuksetVisma ylläpitää Henkilötietojen tietoturvallisuuden kuten näissä Palveluehdoissa todettu. Henkilötietojen poiston ajankohta vaihtelee Ohjelmistoittain. Poistettuaan Henkilötiedot, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingotVismalla ei ole mitään velvoitteita Asiakasta kohtaan Asiakkaan puolesta Käsiteltyihin Henkilötietoihin liittyen. 5.6.5. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan Asiakas voi pyytää Henkilötietojen palauttamista 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedonKäyttöoikeussopimuksen päättymisestä tai muussa tapauksessa tiedot on voitu poistaa. Molemmilla Sopijapuolilla Henkilötiedot palautetaan Visman valitsemassa tavanomaisessa muodossa, aikataulussa ja tavalla, ja se voi vaihdella Ohjelmistoittain. Vismalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdostaveloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti palauttamisesta johtuvista toimenpiteistä. 5.6.6. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut TuottajalleVälittömästi Käyttöoikeussopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakkaalle annettu Rajoitettu Käyttöoikeus päättyy automaattisesti ja Asiakas sitoutuu lopettamaan Ohjelmiston käytön.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Osapuolet eivät voi irtisanoa tai purkaa Rakennuttajasopimusta 3 ennen kohdassa 17.1 mainittua ajankohtaa, elleivät Osapuolet yhdessä muuta päätä tai ellei jäljempänä mainitusta muuta johdu. Kaupungilla (muutoin kuin Rakennuttajana) on oikeus irtisanoa sopimus seuraamuksitta purkaa Rakennut- tajasopimus 3 välittömästi päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellesen tai niiden Osapuolten osalta, jos Yritys mikäli - Osapuoli luopuu tontin varauksestaan tai olennaisesti laiminlyö Rakennuttajasopimukses- sa 3, Rakennusaikaisella hallintoajallaan Osakasyhteisössä Merkintä- ja käyttösopimuk- sen 3 tai tontin varaus- ja luovutusasiakirjassa mainittuja velvollisuuksiaan tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimustaniiden ehtoja tai sitä mitä niiden nojalla on määrätty, eikä kirjallisen kehotuksen saatuaan viipymättä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassalaiminlyöntiään tai rikkomustaan; - Osapuoli asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen taikka muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei Osapuoli pysty suoriutumaan Rakennuttaja- sopimuksen 3, Rakennusaikaisella hallintoajallaan Osakasyhteisössä Merkintä- ja käyttö- sopimuksen 3 tai tontin varaus- ja luovutusehtojen mukaisista velvollisuuksistaan. - Osapuoli laiminlyö/on laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten osakeyhtiö- tai/ja kirjanpitolain velvoitteita, tai rekisteröintivelvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja eläke- vakuutus- tai muiden vastaavien lakisääteisten yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen. - Jos Yritys yksi tai useampi Osapuolena oleva rakennuttajaryhmän tai muun yhteenliittymän jäsenistä rikkoo tai laiminlyö edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä mainittuja velvoitteitaan edellä kuvatulla tavalla tai asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen tai muutoin joutuu tilantee- öseen, jossa on ilmeistä, ettei ryhmä tai yhteenliittymä pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Konkurssin alettua on edellä esitetyissä tilanteissa noudatettava konkurssilain säännöksiä. Osapuolella ja/tai kun Osapuoli on asetettu konkurssiin, on Osapuolen konkurssipesällä edellä esitetyissä tilanteissa kuitenkin mahdollisuus esittää Kaupungille järjestelyä, jolla Osapuolen ja/tai Osapuolen konkurssipesän suoritusvelvollisuus voidaan täyttää tai luovuttaa kolmannelle ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäjonka Kaupunki voi kohtuudella hyväksyä. Mainituista purkamisista huolimatta Rakennuttajasopimus 3 pysyy muilta osin voimassa ja sitoo muita Osapuolia. Osapuolen on siirrettävä Rakennuttajasopimuksen 3 purkamis- tai siirtotilanteessa Palvelu- yhtiön osakkeet joko Kaupungin nimeämälle tontin uudelle Varauksensaajalle tai Palvelu- yhtiölle. Varainsiirtoveron perusteen selvittämisestä ja maksettavaksi tulevasta varainsiirto- veron suorittamisesta vastaa Rakennuttajasopimusta 3 rikkonut Osapuoli, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys tai mikäli tämä on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut TuottajalleOstaja.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys rikkoo sopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassaSopimus välittömästi ilman perusteluja. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamistaQred Visan sulkuilmoitus ei ole sama kuin Sopimuksen irtisanominen. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla Qredillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella YritykselleSopimus kuukauden irtisanomisajalla. Qredillä on oikeus sulkea Qred Visa ja irtisanoa Sopimus/Luotto välittömästi, jos Yrityksen toimittama TuoteAsiakas tai Kortinhaltija on syyllistynyt huomattavaan sopimusrikkomukseen, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niinjos Qredin arvion mukaan on syytä epäillä, että oikeus estää Qred Visaa tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenQred Payta käytetään rikolliseen toimintaan, lainvastaisesti tai tavalla, joka voi aiheuttaa Qredille tai kolmannelle osapuolelle vahinkoa. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimustaSama pätee, jos suorituseste Asiakas (mukaan lukien varsinainen edunsaaja) tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksistaKortinhaltija on merkitty kansainvälisiin pakotelistoihin, jotka Qredin on huomioitava toiminnassaan. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla Qredillä on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksellaSopimus Asiakkaan tai Kortinhaltijan kanssa välittömästi, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi Asiakas, mahdollinen henkilötakaaja ja/tai viivästyy yli kuusi Kortinhaltija (6soveltuvin osin) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi- asetetaan konkurssiin - asetetaan edunvalvonnan alaiseksi - asetetaan selvitystilaan - on toimittanut konkurssihakemuksen tuomioistuimeen - aloittaa sovintoneuvottelut - hakeutuu velkasaneeraukseen - kuolee Sama pätee, jos on syytä epäillä, ettei Xxxxxxx tai Xxxxxxxxxxxxx tule suoriutumaan velvoitteistaan Qrediä kohtaan. Sopimuksen päättyessä Qred Visan Ja Qred Payn käyttöoikeus lakkaa, jolloin Qred Visalla ei voi tehdä enää ostoksia eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdostaQred Paylla maksaa laskuja. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästäAsiakas on kuitenkin yhä maksuvelvollinen suoritetuista tapahtumista, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallevaikka ne veloitettaisiin Luottotililtä vasta myöhemmin.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Suomen Fitnessurheilu ry:llä on oikeus irtisanoa purkaa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleheti, mikäli sopimuksen allekirjoittanut henkilö on tehnyt dopingrikkomuk- sen, jonka hän on myöntänyt tai dopingrikkomus on muutoin ilmeisen kiistaton. Allekirjoittaneen urheilijan, valmentajan tai urheilijan muun tukihenkilön pyytäessä sopimuksen purkamista, käsitellään se Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen seuraavassa kokouksessa. Sopimuksen purkamispyyntö tulee toimittaa yhdistykselle kirjallisesti tai muulla tavalla todisteellisesti, esim. sähköpostitse. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kahden (2) kuukauden kuluttua hallituksen päätöksestä, paitsi jos Yritys rikkoo sopimustaväitetyn dopingrikkomuksen käsittely Suomen Antidopingtoimi- kunnan (jäljempänä ADT) valvontalautakunnassa taikka muutoksenhaun johdosta Urheilun oikeusturvalautakunnassa tai Kansainvälisessä urheilun välimiesoikeudessa (CAS) on vielä kesken. Viimeksi mainituissa tapauksissa sopimus lakkaa olemasta voimassa, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kun asiassa on annettu lopullinen päätös. Antidopingsopimuksen purkaminen jommankumman osapuolen toimesta ei estä Suomen Fitnessurheilu ry:tä määräämästä sääntöjen mukais- ta seuraamusta kyseessä olevalle henkilölle sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta. Sopimuksen voimassa olon päättymisestä ilmoitetaan allekirjoittaneelle urheilijalle, valmentajalle tai muulle tukihenkilölle kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassahänen Suomen Fitnessurheilu ry:lle tiedossa olevaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäsopimuksen voimassaolo on päättynyt urheilijan, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset valmentajan tai muun tukihenkilön aloitteesta, hänen kanssaan ei tehdä uutta sopimusta ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa kuin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystälakkaa olemasta voimassa, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingotkulunut yksi täysi kalenterivuosi. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla Suomen Fitnessurheilu ry. on purkanut urheilijan kanssa solmitun sopimuksen tämän kohdan viisi (5.) ensimmäisen kappaleen perusteella tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osaltasopimus on päättynyt urheilijan pyynnöstä, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaanurheilija allekirjoittaa myöhemmin uuden sopimuksen, hän on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli allekirjoittamista seuraavat kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksikilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalleennen kuin hän saa osallistua Suomen Fitnessurheilu ry:n kansallisiin mestaruuskilpailuihin tai niiden karsintoihin tai muuhun Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiseen viralliseen kilpailuun.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellekoska tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus, jos Yritys vuokralainen tai vuokralaisen palveluksessa oleva henkilökunta toistuvasti tai merkittävästi rikkoo sopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassasopimusehtoja tai toistuvasti tai merkittävästi laiminlyö vuokranmaksuvelvollisuutensa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys Irtisanomisaika on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamistatällöin yksi (1) vuosi. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, kesken sopimuskauden • jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto vuokralaisen lainvastaisen toiminnan tai niiden osa jatkuvien laiminlyöntien seurauksena vuokranantajalle aiheutuu toistuvia ja/tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenmerkittäviä häiriöitä. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot• vuokralaisen toiminta vaarantaa jatkuvasti ja olennaisesti alueen turvallisuutta. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla Kummalla tahansa Sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksellavälittömästi seuraavista syistä: • vuokralaisen vuokra-alueelle suunnitelma laajennushanke raukeaa tai vuokralainen ei ole noudattanut kohdan 2.2 mukaista rakentamisvelvoitettaan eikä Vuokranantaja myönnä lisäaikaa kohdan 2.2. mukaisesti, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi • vuokralainen ei saa viranomaisten myöntämiä lupia toimintaansa tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi• vuokralainen ei tee investointipäätöstä tehtaasta 31.12.2024 mennessä Sopimus voidaan sopimuskauden aikana päättää yhteisellä sopimuksella. Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen viemään pois omistamansa rakennukset, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdostalaitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus myydä ne vuokralaisen lukuun julkisella pakkohuutokaupalla sekä siistiä alue myynnistä saaduilla varoilla. Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähinnä vain julkisen huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, vuokranantajalla on oikeus menetellä omaisuutensa suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus maanvuokralain (258/1966) 21 §:ssä mainituilla perusteilla, eli tilanteessa jos: 1) vuokralainen on tämän lain tai vuokrasopimuksen vastaisesti siirtänyt vuokraoikeuden tai luovuttanut vuokra-alueen tai sen osan hallinnan toiselle; 2) vuokralainen on laiminlyönyt suorittaa vuokranmaksun lain tai vuokrasopimuksen mukaisessa ajassa eikä ole kehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30täyttänyt maksuvelvollisuuttaan hänelle asetetussa vähintään kuukauden pituisessa määräajassa tai samassa ajassa asettanut hyväksyttävää vakuutta; tai 3) päivää sen erääntymispäivästävuokralainen on olennaisesti laiminlyönyt vuokra-alueen ja siihen kuuluvan omaisuuden kunnossapitovelvollisuuden taikka hän on käyttänyt vuokra- aluetta tai siihen kuuluvaa omaisuutta tämän lain tai vuokrasopimuksen vastaisesti eikä ole kehotuksesta huolimatta korjannut laiminlyöntiään tai menettelyään hänelle asetetussa kohtuullisessa määräajassa. Sopimuksen purkaminen on aina toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, Tuottajalla kun velvoitteen täyttämiselle asetettu määräaika on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys päättynyt. Vuokralaisen omaisuuden ja alueen siistimisen suhteen menetellään tällöin kuten edellä kohdassa on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallemäärätty.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rikkoo sopimuksen kohdissa 10, 11, 18 ja 19 asetettuja velvoitteita. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus hankintasopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevälittömästi, jos Yritys rikkoo sopimustapalveluntuotta- jaa rasittaa hankintalain (348/2007) 53 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai 54 §:n 1 momentin 3-6 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassavaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus hankintasopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevälittömästi, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto palveluntuotta- jan taloudellisten tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, että ettei voida olettaa palveluntuottajan täyttävän hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Irtisanominen on tehtävä koh- tuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta. Tilaajalla on oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenpurkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Toimittajan olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Toimittajan kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi olut Xxxxxxxx tiedossa sopimuksenteko- hetkellä. Yritys Tällöin Toimittajalla on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäpäätty- mishetkeen mennessä toimitetuista tavaroista, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingotmutta ei oikeutta muuhun korvaukseen pur- kamisen johdosta. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla Toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osaltamuutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuk- siin, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaanettä on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, Tilaajalla on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa oi- keus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksellakokonaan tai määrätyiltä osin. Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi mikäli urakoitsija ei maksa työntekijöidensä palkkoja ajallaan. Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos: - toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja määrätään sopimussuhteen aikana liiketoiminta- kieltoon tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalle- toimittajana olevan yrityksen yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö määrätään sopimussuhteen ai- kana liiketoimintakieltoon.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Pääsääntöisesti sopimus päättyy, kun sopimusvelvoitteet on oikeus irtisanoa täytetty. Määräaikainen sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellepäättyy ilman toimenpiteitä sopimukseen merki- tyn määräajan päättyessä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus pääte- tään noudattamalla sopimukseen merkittyä irtisanomisaikaa. Sopimuksen irtisanominen ei edellytä sopimusrikkomusta, jos Yritys rikkoo sopimustavaan kyse on sopimuksen päättämisestä sopimusehtojen mukaisesti. Sopimuksiin merkittävän irtisanomisajan tulee olla kohtuullinen verrattuna sopimustyy- pin yleiseen käytäntöön ja hyvinvointialueen edun turvaava riippumatta siitä, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassaminkä sopijapuolen aloitteesta sopimus päättyy. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäSopimuksen purkamisessa on kyse sopimusrikkomuksesta. Sopimuksen purkaminen on mahdollista vain, Yritys kun on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamistakyse olennaisesta sopimusrikko- muksesta. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niinPurkamisen edellytyksenä on, että oikeus estää toinen sopijapuoli on olen- naisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä niitä ole huomautuksista huo- limatta korjattu tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenne ovat toistuvia. Yritys Sopimuksen purkaminen on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingotpoik- keuksellinen toimenpide ja sen voi toinen sopijapuoli riitauttaa ja vaatia taloudellisia korvauksia. Mikäli Tuottaja irtisanoo Tästä johtuen sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäpurkamiseen tulee olla riittävät ja dokumentoidut perusteet, joita voidaan tarvittaessa käyttää näyttönä sopimusrikkomuksista. Ennen sopimuksen purkamistoimiin ryh- tymistä on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen suositeltavaa käydä asia läpi sopimuslakimiehen kanssa. Lähtökohtaisesti sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle irtisanominen tai purkaminen voidaan tehdä kirjallisella irtisanomiskirjeellä, joka tallennetaan asianhallintajärjestel- mään. Lisäksi sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalletulee tehdä päätös, mikäli Tuottaja sopi- muksen päättäminen johtuu sopimusrikkomuksesta tai riitaisuudesta tai asia on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedonerityisen merkittävä tai samassa yhteydessä on tarpeen päättää päätöstä edellyttävistä jatkotoimista (esim. Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos palvelun järjestämistavan muuttamisesta). Päätös sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajallepäättämisestä voidaan laittaa täy- täntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla 7.1 Canonilla on milloin tahansa oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin päättää Sopimus noudattamalla kohtuullista irtisanomisaikaa tai noudattamalla sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselleilmoituksella, jos Yritys rikkoo sopimusta, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa joka lähetetään kirjattuna kirjeenä ja/tai sähköpostina Toimittajalle. Toimittajan on keskeytettävä Sopimuksen täytäntöönpano kirjallisessa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötäTässä tapauksessa Canon maksaa Toimittajalle Tuotteista ja/tai Palveluista, Yritys jotka Canon on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamistatosiasiallisesti vastaanottanut päättymispäivään mennessä. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella YritykselleTässä kohdassa mainitun lisäksi Xxxxxxxxx ei ole muita vastuita Toimittajalle tämän kohdan 7.1 mukaisen irtisanomisen vuoksi. 7.2 Kumpikin osapuoli voi päättää Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee ja/tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta niin, että oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisen. Yritys on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystä, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingot. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osalta, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään lykätä maksuvelvoitteita välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta(kirjatulla kirjeellä ja/tai sähköpostilla) (i) siinä tapauksessa, että toinen osapuoli lakkaa tai uhkaa lakata harjoittamasta liiketoimintaansa tai sen merkittävää osaa; (ii) jos suorituseste toisen osapuolen omaisuutta tai viivästys sen osaa tai yritystä varten nimitetään pesänselvittäjä, selvitysmies tai vastaava; (iii) jos toinen osapuoli tekee sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen velkojiensa hyväksi tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään muun samankaltaisen merkityksen omaavan järjestelyn; (iv) jos toinen osapuoli asetetaan selvitystilaan; tai (v) jos toinen osapuoli joutuu jonkin vastaavan toimenpiteen kohteeksi velkasuhteesta johtuvista syistä. 7.3 Kumpikin osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle(kirjatulla kirjeellä ja/tai sähköpostilla), mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, jos toinen osapuoli rikkoo Sopimusta olennaisella tavalla eikä ole korjannut korjaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla toiselta osapuolelta ilmoituksen, jossa yksilöidään rikkomus ja vaaditaan sen korjaamista 30 päivän kuluessa. 7.4 Canonin päättäessä Sopimuksen mistä tahansa syystä: a) kaikki Canonin Toimittajalle myöntämät ehto- kohdan 11.1 mukaiset lisenssit liittyen Canonin Materiaaleihin päättyvät välittömästi; b) Toimittajan Canonille myöntämät ehtokohdan 12.5 mukaiset lisenssit pysyvät voimassa, eikä tämän Sopimuksen päättyminen vaikuta niihin; ja c) kaikki tieto, jonka Canon on Toimittajalle paljas- tanut (mukaan lukien Canonin Materiaalit, Luottamukselliset Tiedot ja/tai Canonin henkilötiedot) tulee palauttaa Canonille tai Canonin pyynnöstä turvallisesti poistaa ja tuhota Toimittajan järjestelmistä, ja d) Sopimuksen päättyminen ei vaikuta mihinkään kertyneisiin oikeuksiin tai käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin. 7.5 Mikäli Toimittajan määräysvalta vaihtaa omistajaa, Canonilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin päättää Sopimus milloin tahansa kirjallisella irtisanomisilmoituksella, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi ilmoituksella (kirjattu kirje ja/tai viivästyy yli kuusi (6sähköposti) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä kolmenkymmenen (30) päivää sen erääntymispäivästäpäivän irtisanomisaikaa noudattaen. Toimittajan määräysvallan vaihdoksi katsotaan tilanne, Tuottajalla jossa omistajan vaihdos laillisen omistajan tosiasiallisen edunsaajan osalta tai muulla vastaavalla tavalla, suoraan tai välillisesti, koskee viittäkymmentä prosenttia (50%) tai suurempaa osuutta osakkeista (tai muusta omistuksen kohteesta, jos kyse ei ole yhtiöstä), joilla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalleäänioikeus, tai vastaavista sopimusperusteisista oikeuksista, jotka mahdollistavat johdon päätöksentekoon vaikuttamisen merkityksellisissä asioissa.

Sopimuksen päättäminen. Tuottajalla Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen li- säksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoit- sija rikkoo sopimuksen kohdissa 7, 10, 11, 18 ja 19 asetettuja velvoitteita. Lisäksi Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus hankintasopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevälittömästi, jos Yritys rikkoo sopimustapalve- luntuottajaa rasittaa hankintalain (348/2007) 53 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemis- peruste tai 54 §:n 1 momentin 3-6 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemis- peruste, eikä korjaa menettelyään Tuottajan kirjallisesti Yritykselle ilmoittamassa määräajassavaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos Yritys edellä todetun määräajan jälkeen korjaa menettelynsä ja Sopijapuolet sopivat jatkavansa kehitystyötä, Yritys on velvollinen korvaamaan kaikki Tuottajalle sopimuksen irtisanomisesta ja jatkamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ennen kehittämistoiminnan jatkamista. Tuottajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yritykselle, jos Yritys on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. Tuottajalla Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus hankintasopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella Yrityksellevälittömästi, jos Yrityksen toimittama Tuote, Tausta-aineisto palveluntuot- tajan taloudellisten tai niiden osa tai niiden käyttäminen loukkaa tai sen väitetään perustellusti loukkaavan kolmannen osapuolen omistus- tai Immateriaalioikeutta muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, että ettei voida olettaa palveluntuottajan täyttävän hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta. Tilaajalla on oikeus estää tai viivästyttää Kehittämissuunnitelman mukaisen kehitystyön suorittamisenpurkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Toimittajan olosuh- teissa on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Toimittajan kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi olut Tilaajan tiedossa sopi- muksentekohetkellä. Yritys Tällöin Toimittajalla on tällöin velvollinen korvaamaan Tuottajalle oikeudenloukkauksen johdosta sille aiheutuneet vahingot. Mikäli Tuottaja irtisanoo sopimuksen Yrityksestä johtuvasta syystäoikeus saada täysimääräinen maksu sopi- muksen päättymishetkeen mennessä toimitetuista tavaroista, on Yritys lisäksi velvollinen maksamaan suoritetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen mukaisen korvauksen sopimuksen päättymispäivään saakka sekä korvaamaan Tuottajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneet kustannukset, taloudelliset menetykset ja välittömät vahingotmutta ei oikeutta muuhun korvaukseen purkamisen johdosta. Jos Tuottaja ei yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä kykene olennaisesti suoriutumaan kehitystyöstä sovitulla tavalla Toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai Tuottaja yksinomaan Tuottajasta johtuvasta syystä viivästyy olennaisesti oman suorituksensa osaltamuutoin sellaisiin taloudellisiin vai- keuksiin, eikä ilmoita olennaisesta suoritusesteestä tai viivästyksestä Yritykselle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa suoritusesteestä tai viivästyksestä tiedon saatuaanettä on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle. Yrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos suorituseste tai viivästys sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä johtuu Tuottajan oman toiminnan ensisijaisuuden asettamista vaatimuksista. Tällöin myöskään mitään suoritusesteeseen tai viivästykseen liittyvää vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Yrityksellä on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella Tuottajalle, mikäli Tuottaja on muulla tavoin olennaisesti rikkonut Kehittämissopimusta, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon. Molemmilla Sopijapuolilla Tilaajalla on oikeus irtisanoa purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksellakokonaan tai määrätyiltä osin. Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi mikäli urakoitsija ei maksa työntekijöidensä palkkoja ajallaan. Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos: - toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja määrätään sopimussuhteen aikana liiketoimin- takieltoon tai viivästyy yli kuusi (6) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä kumpikaan Sopijapuoli voi vaatia vahingonkorvausta tällaisen irtisanomisen johdosta. Mikäli Yrityksen maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää sen erääntymispäivästä, Tuottajalla on myös oikeus keskeyttää kehitystyö kunnes Yritys on maksanut kaikki erääntyneet maksut Tuottajalle- toimittajana olevan yrityksen yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö määrätään sopimus- suhteen aikana liiketoimintakieltoon.