Common use of CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO Clause in Contracts

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. L'assunzione dell'appalto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, e dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché’ alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Capitolato Speciale d’Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Ai sensi di quanti esplicitato nel Regolamento Generale, l’Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento prima della stipulazione del contratto, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica Speciale implica, da parte dell'Appaltatore dell’Impresa, la conoscenza perfetta e l’incondizionata accettazione non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'operaalle opere. Pertanto, quali con la presentazione dell’offerta l’Assuntore dichiara che ha esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle sue difficoltà, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto, ivi comprese la disponibilità ed il costo della manodopera, la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei materiali, l’esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc.discariche per rifiuti anche speciali, la possibilità, possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l’andamento climatico, il regime dei corsi d’acqua, nonché di quelle circostanze dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall’accesso ai luoghi di lavoro. In particolare la distanza conoscenza preventiva di cui trattasi s’intende riferita alla frammentarietà dei lavori, da cave realizzarsi in diversi comuni. Altro elemento particolarmente importante, al quale s’intende riferita la conoscenza preventiva delle condizioni di adatto materialecausa, la presenza o meno consiste nell’essere a conoscenza che nelle aree oggetto di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione lavoro possono essere asservite da sottoservizi i quali dovranno essere rinvenuti con idonea strumentazione prima dell’inizio dei lavori e delle prove della condottalavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza previa richiesta ai relativi Enti Erogatori. In generale l’Impresa dichiara di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di conoscere tutte le circostanze generali e speciali principali ed accessorie che possano aver influito possono influire sul giudizio dell'Appaltatore dell’Impresa circa la convenienza di assumere l'operal’appalto e sull’offerta presentata e in particolare le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori in strade urbanizzate, dove c’è la necessità di mantenere in esercizio i servizi esistenti anche con propri interventi di surrogazione temporanea. E’ sottinteso che l’Esecutore si è reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo rischio ed in relazione al ribasso maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore. Questa presa di conoscenza s’intende pienamente effettuata da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltanteparte dell’Esecutore all’atto di sottoscrizione della dichiarazione richiesta dal bando di gara attestante la presa di conoscenza dei luoghi e delle circostanze locali. Grava sull’Appaltatore l’onere Le eccezioni di qualsiasi genere che l’esecutore sollevasse all’atto della individuazione firma del contratto sulle condizioni di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etcappalto saranno considerate come rifiuto alla firma con le conseguenze contemplate nel Capitolato Generale.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, quali, se bene vincolato, la natura ed i vincoli gravanti sul bene ai sensi del codice dei beni culturali D.Lgs 42/2004, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'operaall'opera quali, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. L'assunzione dell'appalto L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'operaall’opera, quali la natura del suolo e del sottosuolosotto suolo, l'esistenza l’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l'operal’opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltantedall’Appaltante. Grava sull’Appaltatore sull’appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etcFOGNATURA, ecc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. L'assunzione dell'appalto dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etcFOGNATURA, ecc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.. Xxxxx parte integrante del contratto di Appalto, anche se materialmente non allegati: