Common use of Pagamenti in acconto ed a saldo Clause in Contracts

Pagamenti in acconto ed a saldo. All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di cui all’ art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non sia inferiore a Euro 80.000,00 (euro OTTANTAMILA/00). Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura a contabilità eseguita. Per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all’aliquota IVA corrispondente, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi del 2° comma dell’art. 1666 del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto dopo due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Pagamenti in acconto ed a saldo. All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 35 comma 18 del D.LgsI documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori sono quelli indicati nel Regolamento. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio Nel corso dei lavori. L’Appaltatore lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti sulla base dell’effettivo avanzamento dei lavori a seguito della predisposizione di SAL, al raggiungimento di almeno il 30 % dell’importo contrattuale. In deroga all’art. 28 del Capitolato Generale, nei pagamenti delle rate di acconto verranno esclusi i materiali provvisti a piè d’opera. Il certificato di pagamento in acconto, in corso d’operacompilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori, ogni qual volta il suo creditoverrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento. L’emissione dei Certificati sarà tuttavia subordinata all’esito positivo della verifica da Parte del Direttore dei Lavori dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Entro 90 giorni dalla data di ultimazione definitiva dei lavori, risultante dall’apposito certificato, si provvederà alla compilazione dello stato finale. Si farà pertanto luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, pari al 5% dell’importo contrattuale, al netto delle prescritte ritenute di cui all’ art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016legge, non sia inferiore a Euro 80.000,00 (euro OTTANTAMILA/00). Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura a contabilità eseguita. Per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori o ad avvenuto collaudo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016tecnico amministrativo. Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all’aliquota IVA corrispondente, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero saldo, comprensivo delle ritenute contrattuali sarà pagato senza interessi, in uno con la restituzione del certificato deposito cauzionale condizionatamente alla consegna da parte dell’Impresa degli elaborati as-built delle opere realizzate ed alla consegna di regolare esecuzionetutte le certificazioni previste dalle vigenti leggi. Nei pagamenti in acconto in corso d'opera verranno operate le seguenti ritenute: 0,5%, e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’operaper garanzia dell’osservanza degli obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori, di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale. L’esecuzione delle opere impiantistiche soggette a dichiarazione di conformità ai sensi del 2° comma dell’artD.M. 37/08, e delle opere di protezione antincendio (quali porte tagliafuoco, intonaci REI, controsoffitti REI, mastici ignifughi etc.), soggette a certificazione di conformità ai sensi del D.M. 04/05/1998 e della Legge 818/84 s’intende completata solo all’atto di consegna, da parte dell’installatore alla Direzione Lavori o alla Stazione Appaltante, della dichiarazione stessa completa degli allegati obbligatori. 1666 Per questo motivo, nella computazione delle opere in questione, verrà applicata una trattenuta pari al 10% del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto valore delle opere eseguite. La trattenuta sarà svincolata solo dopo due anni dalla la presentazione delle dichiarazioni in questione inserendone il valore nel S.A.L. immediatamente successivo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzionepresentazione dei documenti.

Pagamenti in acconto ed a saldo. All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione In deroga a quanto previsto all'art.17 del C.S.A. Parte II, per ciascun contratto annuale, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati all’Appaltatore dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di cui all’articolo 35 comma 18 pagamento da parte del D.Lgs. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari R.U.P. Gli acconti saranno erogati al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo creditocompresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145/2000 sia delle prescritte ritenute rate di cui all’ art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016acconto precedenti, allo scadere di ciascun bimestre per importi non sia inferiore a Euro 80.000,00 (euro OTTANTAMILA/00). Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura a contabilità eseguita. Per l’emissione degli stati di avanzamento inferiori ad 1/6 dell'importo annuale dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta commissionati in base agli articoli dal 178 e seguenti all'Accordo Quadro. Qualora non si raggiunga l'importo minimo contabilizzabile in ciascuno dei SAL periodici, nel bimestre di riferimento, la contabilità relativa potrà restare aperta per un massimo di 15 giorni successivi la scadenza del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207bimestre, oltre i quali il SAL di importo insufficiente verrà riassorbito in quello successivo. Il certificato per termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni S.A.L Il conto finale dei lavori trasmesso tempestivamente al RUP dal Direttore dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ciascuna annualità, accertata con apposito verbale. Con il pagamento dell'ultima conto finale annuale, riferito a ciascuna Macro Area nel quale ogni operatore ha eseguito i lavori, è determinato e proposto l'importo della rata di accontosaldo dovuto, qualunque sia l'ammontareil suo ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavorila cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto annuale finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Per il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per si applica il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata 192/2012 e, pertanto, il termine di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all’aliquota IVA corrispondente, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall’emissione 90 giorni a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzioneesecuzione (art. 102 D.Lgs. 50/2016) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 60. II pagamento della rata di saldo, e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’operadi accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del 2° comma dell’artcodice civile. 1666 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C.. Si precisa codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che detta garanzia cessa di avere effetto dopo due anni dalla data di emissione del il certificato di collaudo provvisorio ovvero del o il certificato di regolare esecuzioneesecuzione assuma carattere definitivo.

Pagamenti in acconto ed a saldo. All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 35 35, comma 18 18, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di cui all’ art. 30 30, comma 5 5, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, non sia inferiore a Euro 80.000,00 50.000,00 (euro OTTANTAMILA/00eurocinquantamila/00). Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura i pagamenti avverranno a contabilità eseguita. Per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 103 103, comma 6 6, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all’aliquota IVA corrispondenteimporto, verrà effettuato entro il sessantesimo 60 (sessantesimo) giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi del 2° 2^ comma dell’art. 1666 del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto dopo due 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Pagamenti in acconto ed a saldo. All’appaltatore che abbia consegnato I pagamenti in acconto saranno corrisposti a rate non minori di €. 25.000,00,- (euro venticinquemila/00) ogni qualvolta il credito liquido dell'Appaltatore netto cioè delle legali ritenute, raggiunga la fideiussione cifra predetta. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena scaduto il termine fissato nel Capitolato Speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata e nei termini di cui all’articolo 35 comma 18 all'art. 33 del D.LgsCapitolato Generale e art. 50/2016 verrà corrisposto 48 Regolamento per la Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24 n.827 e art. 1 sel D.L. 20/1/48 n.18 modificato dalla Legge 10/12/53 n.936. Quando i lavori vengano sospesi per cause non imputabili all'Appaltatore per un periodo superiore a 15 giorni, la Direzione dei Lavori rilascerà a suo favore il certificato di pagamento di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavorirata di acconto qualunque sia l'importo del credito liquido dell'Appaltatore. L’Appaltatore avrà diritto Nel caso particolare di Cooperative o loro Consorzi, a norma della circolare Ministeriale 7 giugno 1950 n.5145 i pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, acconto restano fissati nella misura di 1/10 dell'importo totale dei lavori al netto delle prescritte ritenute del ribasso d'asta. I materiali approvvigionati nel cantiere, se riconosciuti accettabili dalla Direzione dei Lavori, potranno essere compresi negli stati d'avanzamento fino alla concorrenza della metà del loro valore, computati secondo i prezzi di cui all’ artcontratto, e ciò quanto è stato ammesso dal Genio Civile per opere sussidiate dallo Stato. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016Redatto il verbale di ultimazione, non sia inferiore a Euro 80.000,00 (euro OTTANTAMILA/00). Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura a contabilità eseguita. Per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il certificato per il pagamento dell'ultima verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontarela somma a cui possa ascendere, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavorisempre al netto delle citate ritenute. Il pagamento della La rata di saldo è subordinato alla costituzione saldo, costituita dalle suddette ritenute, sarà pagata dopo l'avvenuta approvazione del collaudo da parte della competente Autorità di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all’aliquota IVA corrispondente, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi del 2° comma dell’art. 1666 del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto dopo due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzionecontrollo.

Pagamenti in acconto ed a saldo. All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’Appaltatore avrà diritto a All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, qualvolta l’importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto delle prescritte ritenute del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per garanzia. Tale importo, nel caso di cui all’ art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non sia inferiore a Euro 80.000,00 (euro OTTANTAMILA/00). Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura a contabilità eseguita. Per l’emissione degli stati di avanzamento sospensione dei lavori si procederà sulla base di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207sospensione. Il certificato per il di pagamento dell'ultima rata di dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontarel’ammontare netto, verrà rilasciato dopo l'ultimazione sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto. Il Resta inteso che l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. La rata di saldo è subordinato alla costituzione sarà pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'importo all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (tramite DURC) non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma del comma 3 dell’articolo citato, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 103 comma 6 e l’assunzione del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata carattere di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all’aliquota IVA corrispondente, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall’emissione definitività del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi del 2° comma dell’art. 1666 del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto dopo due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzionemedesimo certificato.