Common use of Pagamento della rata di saldo Clause in Contracts

Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del presente contratto, è fissato in giorni 90 60 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 116 del regolamento n. 554/1999. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Pagamento della rata di saldo. 1. Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 2. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, è fissato max in novanta giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatoredell'Impresa appaltatrice, degli obblighi contributivi e ed assicurativi. Il pagamento della rata di saldo Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’operadell'opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666, 1666 secondo comma del codice civileCodice Civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 del C.S.A. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà da diritto all’affidatario all'Impresa appaltatrice di sospendere o di rallentare i lavori lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.