Pagamento delle prestazioni. 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione del singolo intervento, risultante da apposito verbale, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione dell’intervento. 2. La Stazione appaltante previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, ad ultimazione dei lavori provvederà, al pagamento dell’intervento entro “90 giorni data fattura fine mese”, mediante emissione dell’apposito mandato e successiva erogazione a favore dell’Appaltatore. 3. Il pagamento della prestazione è subordinata all’acquisizione del DURC ed all’invio della Dichiarazione di Conformità. 4. Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; e salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’ultimazione dell’appalto. 5. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Pagamento delle prestazioni. 1La Ditta aggiudicataria è tenuta a emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Entro 45 Gli interventi manutentivi disposti da ASET SpA dovranno essere fatturati con periodicità mensile; il pagamento del corrispettivo avverrà a trenta giorni (quarantacinque) giorni dall’ultimazione del singolo intervento30 gg.), risultante da apposito verbale, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione dell’intervento.
2. La Stazione appaltante previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, ad ultimazione dei lavori provvederà, al pagamento dell’intervento entro “90 giorni data fattura fine mese”, mediante emissione dell’apposito mandato tramite bonifico bancario, dopo che il responsabile della verifica/controllo degli interventi manutentivi effettuati, avrà accertato e successiva erogazione a favore dell’Appaltatore.
3certificato la regolarità e corretta esecuzione degli interventi richiesti. Il pagamento della prestazione è subordinata all’acquisizione Le fatture dovranno contenere gli estremi identificativi dei veicoli, la natura degli interventi effettuati, la tariffa oraria totale al netto del DURC ed all’invio della Dichiarazione ribasso e il numero delle ore necessarie, distinte per singola operazione di Conformità.
4intervento, riferite alle ore lavorative concordate con l’ufficio competente, la natura, la quantità, numero di codice identificativo e il prezzo unitario al netto del ribasso sul prezzo dei listini dei materiali e pezzi di ricambio utilizzati. Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione ASET SpA si riserva di accettazione dell’operarichiedere all’appaltatore di produrre copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 1666, secondo commadel D.P.R. 445/00, del Codice Civile; e salvo quanto disposto dall’articolo 1669 Libro unico del codice civilepersonale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore risponde unitamente alla documentazione a dimostrazione dell’avvenuto effettivo pagamento delle retribuzioni al personale per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’ultimazione dell’appalto.
5. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fedeperiodo contrattuale di riferimento, al fine di evidenziare procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante per l’esecuzione delle prestazioni. ASET SpA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis DPR n. 602/73, con le modalità di cui al D.M. Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (ed. "obbligo di tracciabilità"), anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale verrà pertanto effettuato da ASET SpA con accredito degli importi spettanti a favore dell'Appaltatore sul conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art, 3 della Legge 136/10 e s.m.i. che lo stesso indicherà alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda A.R. alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità potrà attribuirsi ad ASET SpA per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. In caso di subaffidamenti delle prestazioni dedotte nel contratto, l'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi: - a dare immediata comunicazione ad ASET SpA ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - a produrre alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i vizi subappaltatori e fornitori e relativi subcontraenti, in conformità al concetto di "filiera delle imprese" fissato dall'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i., comunicando le violazioni delle disposizioni di cui alla citata norma, riguardanti i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per propri subcontraenti in genere; - a consegnare altresì alla Stazione Appaltante, a firma dei legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice/subcontraente, anche una dichiarazione resa ai sensi dei DPR 445/00 del seguente tenore: "L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con ASET SpA,, identificato con il loro rimedio.CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche". Il saldo delle prestazioni sarà pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Pagamento delle prestazioni. 1. Entro 45 (quarantacinqueLe tariffe d'Appalto sono date dall'applicazione del ribasso indicato in offerta e sono corrisposte esclusivamente in ragione delle prestazioni effettivamente rese. In ordine ai progetti residenziali, si precisa che:
a) giorni dall’ultimazione qualora il Servizio titolare della presa in carico, in ragione delle mutate esigenze dell'assistito, rilevi l'opportunità di interrompere anticipatamente la cogestione del singolo interventoprogetto, risultante da apposito verbalel'Azienda USL ha facoltà di disporne la conclusione. In caso di mancata attivazione d'altro progetto, spetta al Gestore la corresponsione del cinquanta percento della tariffa per i successivi venti giorni;
b) in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, ove ritenuto necessario dal servizio titolare della presa in carico, parte del servizio può essere erogata, seppure in forma attenuata e per almeno due ore al giorno, presso il Direttore dei lavori redige nosocomio ove è effettuato il ricovero. In tal caso, la contabilità tariffa è corrisposta nella misura del quaranta percento. I criteri alle superiori lettere a) e b) non si applicano ai progetti eccezionali ed emette il certificato di regolare esecuzione dell’interventoalle prestazioni accessorie.
2. La Stazione appaltante previa presentazione di regolare fattura In ragione del mancato impiego, da parte dell’Appaltatoredel Gestore, ad ultimazione dei lavori provvederàdel fattore della produzione dato dall'immobile, la tariffa afferente le prestazioni residenziali presso l'immobile al pagamento dell’intervento entro “90 giorni data fattura fine mese”, mediante emissione dell’apposito mandato e successiva erogazione a favore dell’Appaltatorepunto 1.a del Lotto 1 è ulteriormente ridotta nella misura del cinque percento.
3. Il Nel “Progetto Individualizzato” di cui all'art. 2 e/o nel “Budget di Salute Individuale” di cui all'art. 19, sono definite le quote di costo e di eventuale compartecipazione al costo dovute, rispettivamente, dall'Azienda USL, dall'Ente Locale (o dell'ASP) e dall'Utente: il Gestore provvede mensilmente alla successiva fatturazione nei confronti dei soggetti così individuati e conseguentemente obbligati al pagamento della prestazione è subordinata all’acquisizione del DURC ed all’invio della Dichiarazione senza vincolo di Conformitàsolidarietà.
4. La Ditta aggiudicataria emette fattura entro il 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, secondo i dati validati dall’Azienda USL di Parma, come riportato al 2° comma dell’articolo 36 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., il termine di pagamento delle fatture scade decorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il termine medesimo non è sospeso da richieste di integrazione o modifica formali della fattura. Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione è sempre subordinato al favorevole esito degli accertamenti di accettazione dell’operacui all'art. 307, ai sensi dell’articolo 1666, secondo commacomma 2, del Codice Civile; e salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’ultimazione dell’appaltoDPR 5 ottobre 2010 n. 207.
5. L’Appaltatore e il Direttore Le tariffe contrattuali sono soggette a revisione annuale in base alla variazione dell'indice nazionale dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, prezzi al fine consumo per le famiglie di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimediooperai ed impiegati (FOI).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Pagamento delle prestazioni. 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione del singolo intervento, risultante da apposito verbale, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione dell’intervento.
2. Nel caso di lavorazioni che riguardano anche il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali per le quali viene richiesto da parte degli Enti proprietari delle strade il differimento nel tempo della relativa esecuzione, la Stazione Appaltante potrà emettere, a suo insindacabile giudizio, una contabilità parziale delle opere eseguite. Il pagamento di tali lavorazioni parziali non costituisce accettazione da parte della Stazione Appaltante del buon esito delle lavorazioni fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. La Stazione appaltante previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, ad ultimazione dei lavori provvederà, dell’Appaltatore provvederà al pagamento dell’intervento entro “90 120 giorni data fattura fine mese”, mediante emissione dell’apposito mandato e successiva erogazione a favore dell’Appaltatore.
34. Il pagamento della prestazione è subordinata all’acquisizione del DURC ed all’invio e, se del caso, della Dichiarazione Congruità della Manodopera rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di ConformitàPerugia/Terni.
45. Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; e salvo .
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’ultimazione dell’appalto.
57. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto