Common use of Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione Clause in Contracts

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Il certificato di collaudo o, quando previsto per Legge, il Certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo o, quando previsto per LeggeXxxxx, il Certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il collaudo dei lavori verrà eseguito annualmente secondo quanto previsto dall’art. 102 del Codice e dall’art. 215 e segg. del Regolamento. 2. Ai sensi dell’art. 102 del Codice, il certificato di collaudo oè sostituito con quello di regolare esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla data della ultimazione dei lavori, quando previsto per Leggerelativamente ad ogni singolo intervento di manutenzione. 3. Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre al collaudo statico a norma dell’art. 7 della L. 1086/71 e non sia stato ancora nominato il Collaudatore, il Certificato Direttore dei Lavori provvederà ad eseguire secondo quanto indicato dal D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme Tecniche per le costruzioni 2008) le prove di Regolare Esecuzionecarico, ai fini del collaudo statico che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere emesso nei termini previsti effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine emissione del certificato di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori non costituisce presunzione di cui al presente contratto avvengono con approvazione accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del predetto certificato che ha carattere provvisorioCodice Civile. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio Per quanto riguarda le modalità di svincolo delle ritenute a garanzia si rimanda a quanto riportato nell’Art. B/3 del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine Capitolato Speciale di due anni equivale ad approvazioneAppalto. 5. Salvo quanto disposto dall'articolo dall’art. 1669 del codice civilec.c., l'appaltatore l’Appaltatore risponde per la difformità ed e i vizi dell'operadell’opera, ancorché riconoscibili, purché riconoscibili e denunciati dal Comune soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, collaudo assuma carattere definitivo. 6. L'appaltatore deve provvedere alla custodiaPer quanto non ricompreso nel presente articolo si rinvia all’art. 102 del Codice e agli artt. 215 e segg. del Regolamento. 7. In analogia con quanto disposto con delibera di G.C. n°29 del 26/04/2016, alla buona conservazione e alla l’appaltatore è tenuto a garantire, a mezzo di polizza fideiussoria, la gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazionetutti i lavori eseguiti, esplicita o tacitaper tutto l’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimateonde evitare che il ripetersi ciclico delle medesime lavorazioni arrechi un danno economico all’Ente.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Il certificato di collaudo o1. Ai sensi dell’art. 102, quando previsto per Leggecomma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, il collaudo tecnico- amministrativo degli interventi realizzati viene effettuato mediante il rilascio del Certificato di Regolare EsecuzioneEsecuzione (CRE) da parte del direttore dei lavori e, ove ed in quanto applicabile, nel rispetto dell’art. 24 del Decreto del Ministero dei XX.XX. 22.08.2017, n. 154 (con la presenza nell’Ufficio di direzione lavori della figura di un restauratore idoneamente abilitato ai sensi di legge). Trova applicazione il Capo n. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 2. il CRE deve essere emesso nei termini previsti entro il termine di n. 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla Leggedata della sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Decorso tale termine, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavoriapprovazione non sia stato emesso entro n. 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine. 3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato CRE che ha ha, come sopra detto, carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudoCRE, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. (Art. 57b del Capitolato speciale) 1 In considerazione del tipo di lavori che dovranno essere eseguiti al termine di ogni Contratto annuale, verrà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione per ogni singolo affidamento di manutenzione straordinaria, come previsto dalla normativa ed un ulteriore certificato di regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria. 2 Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea (art. 35 D.Lgs 50/2016), il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. 3 Il certificato di collaudo o, quando previsto per Leggeregolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 4 Durante l’esecuzione dei lavori ACER PIACENZA può effettuare operazioni di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che controllo, di collaudo parziale, di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 5 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il predetto certificato Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissionedata dell’emissione. Decorso tale termine, assuma carattere definitivoil collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 6 Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. L'appaltatore deve provvedere alla custodiaIl collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, alla buona conservazione poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 7 A partire dalla data di ultimazione dei lavori e alla fino al rilascio del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti, con espresso avvertimento che, ove l'appaltatore non vi provveda nel termine stabilito dall'Amministrazione, potrà questa direttamente provvedervi a spese del medesimo. 8 Si rammenta che sono a carico dell'Appaltatore (operai, materiali e mezzi d'opera) tutti gli interventi di assistenza per l'effettuazione delle operazioni di "collaudo generale" anche in corso d'opera e di quelle preliminari. 9 Dovranno inoltre essere acquisite, per essere presentate al Collaudatore, tutte le opere certificazioni relative a prove di laboratorio ordinate dalla D.L., nonché le eventuali certificazioni di garanzia rilasciate dalle Ditte produttrici di materiali, componenti od apparecchiature. 10 Qualora dalle visite e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazionedagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimateI'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. (Art. 567b X.xX) 1 In considerazione del tipo di lavori che dovranno essere eseguiti al termine di ogni Contratto annuale, verrà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione per ogni singolo affidamento di manutenzione straordinaria, come previsto dalla normativa ed un ulteriore certificato di regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria. 2 Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea (art. 35 D.Lgs 50/2016), il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. 3 Il certificato di collaudo o, quando previsto per Leggeregolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 4 Durante l’esecuzione dei lavori ACER PIACENZA può effettuare operazioni di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che controllo, di collaudo parziale, di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 5 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il predetto certificato Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissionedata dell’emissione. Decorso tale termine, assuma carattere definitivoil collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 6 Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. L'appaltatore deve provvedere alla custodiaIl collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, alla buona conservazione poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 7 A partire dalla data di ultimazione dei lavori e alla fino al rilascio del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti, con espresso avvertimento che, ove l'appaltatore non vi provveda nel termine stabilito dall'Amministrazione, potrà questa direttamente provvedervi a spese del medesimo. 8 Si rammenta che sono a carico dell'Assuntore (operai, materiali e mezzi d'opera) tutti gli interventi di assistenza per l'effettuazione delle operazioni di "collaudo generale" anche in corso d'opera e di quelle preliminari. 9 Dovranno inoltre essere acquisite, per essere presentate al Collaudatore, tutte le opere certificazioni relative a prove di laboratorio ordinate dalla D.L., nonché le eventuali certificazioni di garanzia rilasciate dalle Ditte produttrici di materiali, componenti od apparecchiature. 10 Qualora dalle visite e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazionedagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimateI'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.