Common use of Risoluzione del contratto da parte del fornitore Clause in Contracts

Risoluzione del contratto da parte del fornitore. Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere considerevoli ripercussioni sui lavori del fornitore, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo. Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad informare immediatamente il committente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimento, anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite. Sono escluse pretese del committente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto da parte del fornitore. 15.1 Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto l'oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere avessero considerevoli ripercussioni sui lavori aziendali del fornitore, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriorisuccessiva im- possibilità d'esecuzione, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabileaccet- tabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo. Se il Il fornitore che intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad informare contratto ne informerà immediatamente il committente l'acquirente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimentodell'avvenimento, e ciò anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In tale caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite. Sono , mentre sono escluse pretese del committente dell'acquirente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contrattodanni.

Risoluzione del contratto da parte del fornitore. Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto l'oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere avessero considerevoli ripercussioni sui lavori aziendali del fornitore, nonché nonchè nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriorisuccessiva impossibi- lità d'esecuzione, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo. Se il Il fornitore che intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad informare contratto ne informerà immediatamente il committente l'acquirente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimentodell'avvenimento, e ciò anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In tale caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite. Sono , mentre sono escluse pretese del committente dell'acquirente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contrattodanni.

Risoluzione del contratto da parte del fornitore. Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere considerevoli consi- derevoli ripercussioni sui lavori del fornitore, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo. Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è tenuto te- nuto ad informare immediatamente il committente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimento, anche an- che se precedentemente era stata convenuta una proroga pro- roga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture forni- ture e prestazioni già eseguite. Sono escluse pretese del committente per risarcimento di danni a seguito della del- la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto da parte del fornitore. Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere considerevoli ripercussioni sui lavori del fornitore, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione d’e- secuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo. Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad informare immediatamente il committente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimento, anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite. Sono escluse pretese del committente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto da parte del fornitore. Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere considerevoli ripercussioni sui lavori del fornitore, compresa la mancata o ridotta disponibilità di fonti energetiche come gas e corrente elettrica, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattatoe gli eventuali termini di consegna saranno opportunamente adeguati. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo. Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad a informare immediatamente il committente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimento, anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto contratto, il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite. Sono escluse pretese del committente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contratto.