Common use of Tempo utile per l’ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 268 (duecentosessantotto) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine fissato nel precedente comma 1, dovrà essere rigorosamente rispettato, e i lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi di cui all’art.15 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ultimazione, prima della fine lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto è fissato in sarà di giorni 268 150 (duecentosessantottocentocinquanta) naturali consecutivi naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavoriconsegna. Il termine fissato Come previsto dall’art. 42, comma 3, del Regolamento nel precedente comma 1, dovrà essere rigorosamente rispettato, e i lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi tempo contrattuale di cui all’art.15 Nel calcolo del tempo contrattuale sopra si è tenuto conto delle ferie contrattualidella incidenza di giorni 10 (dieci) di andamento stagionale sfavorevole pertanto, per tali giorni, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. L’appaltatore L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma esecutivo dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ultimazioneall’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’operadelle opere.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori lavori, compresi nell'appalto nell’appalto, è fissato in giorni 268 30 (duecentosessantottotrenta) naturali e consecutivi decorrenti con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine fissato nel precedente comma 1In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. L’Appaltatore dovrà essere rigorosamente rispettatoavere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, e ove occorrano, ed ottenere i lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi permessi necessari alla esecuzione dei lavori. Dalla data di cui all’art.15 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma ultimazione dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili decorreranno i termini per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture la redazione dello stato finale e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ultimazione, prima della fine lavori e previo la redazione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori lavori, compresi nell'appalto nell’appalto, è fissato in giorni 268 60 (duecentosessantottosessanta) naturali e consecutivi decorrenti con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine fissato nel precedente comma 1In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico (se necessario) od altro. L’Appaltatore dovrà essere rigorosamente rispettatoavere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, e ove occorrano, ed ottenere i lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi permessi necessari alla esecuzione dei lavori. Dalla data di cui all’art.15 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma ultimazione dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili decorreranno i termini per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture la redazione dello stato finale e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ultimazione, prima della fine lavori e previo la redazione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.