Common use of Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione Clause in Contracts

Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione. 1. A seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione dei lavori, il di- rettore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è positivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e cer- tificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa appaltatrice è tenuta ad inte- grare la documentazione e ad eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si ap- plica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale. La pe- nale non potrà essere inferiore al valore dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap- posito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positi- vo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione. 158.1. A Al termine dei lavori e in seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavorilavori redige, il di- rettore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è positivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 258.2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e cer- tificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa che l’impresa appaltatrice è tenuta ad inte- grare la documentazione e ad a eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si ap- plica applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale. La pe- nale , proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non potrà essere inferiore al valore a quello dei lavori di ripristino. 358.3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap- posito apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positi- vopositivo, ovvero oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 458.4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione l’emissione del collaudo finale Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato specialesuccessivo articolo. In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie. 58.5. Entro sessanta giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l’Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le certificazioni di legge e tutto quanto previsto dal successivo Art. 64 - ;

Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione. 1. A seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione dei lavori, il di- rettore direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è positivopo- sitivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati verbaliz- zati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e cer- tificazioni certificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa appaltatrice è tenuta ad inte- grare integrare la documentazione e ad eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte pre- scritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si ap- plica applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo arti- colo del presente capitolato speciale. La pe- nale penale non potrà essere inferiore al valore dei lavori di ripristinoripristi- no. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap- posito apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positi- vopositivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione. 1. A Al termine dei lavori e in seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavorilavori redige, il di- rettore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è positivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e cer- tificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa che l’impresa appaltatrice è tenuta ad inte- grare la documentazione e ad a eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si ap- plica applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale. La pe- nale , proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non potrà essere inferiore al valore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap- posito apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positi- vopositivo, ovvero oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione l’emissione del collaudo finale Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato specialesuccessivo articolo. In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie. Settore Mobilità, Viabilità, Reti Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture 5. Entro sessanta giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l’Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le certificazioni di legge e tutto quanto previsto dal successivo Art. 64 -.

Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione. 1. A Al termine dei lavori e in seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavorilavori redige, il di- rettore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è positivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e cer- tificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa che l’impresa appaltatrice è tenuta ad inte- grare la documentazione e ad a eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si ap- plica applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale. La pe- nale , proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non potrà essere inferiore al valore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap- posito apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positi- vopositivo, ovvero oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione l’emissione del collaudo finale Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato specialesuccessivo articolo. In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie. 5. Entro sessanta giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l’Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le certificazioni di legge e tutto quanto previsto dal successivo Art. 64 -.

Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione. 1. A Al termine dei lavori e in seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavorilavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il di- rettore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è positivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e cer- tificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa che l’impresa appaltatrice è tenuta ad inte- grare la documentazione e ad a eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si ap- plica applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale. La pe- nale , proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non potrà essere inferiore al valore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap- posito apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positi- vopositivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.