Common use of VERIFICA FINALE Clause in Contracts

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 2. Entro < > giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verifica. 4. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 5. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.

VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale verbale 3. L’inizio delle operazioni di ultimazione verifica deve essere comunicato dal Direttore dei lavori.Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità 24. Entro < > giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.relativo 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire direttamente detti interventi, interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del

VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, ed altresì, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> …..……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 23. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le 4. Entro < > giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.relativo 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordatitermini 9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, è in facoltà comma 1, lett. c del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’AppaltatoreD.P.R. n. 380/2001.

VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, ed altresì , nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> ……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 23. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità 4. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria di propria competenza ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni Ricevuto l’As-built, ED procede ad effettuare a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni del verbale di ultimazione dei lavoriRegolamento tecnico ed economico nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato. 2. Qualora ED accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro < > giorni dal il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As-built e attestare a ED l’eliminazione delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del beneVerifica a campione. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti L’Operatore a conclusione degli interventi richiesti da ED deve provvedere a predisporre ed inviare un nuovo As-built, tenuto conto che quello precedentemente inviato non può considerarsi idoneo stanti le irregolarità riscontrate. I tempi necessari per rispettare le prescrizioni contrattuali l’attività di risanamento e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verificaproduzione del nuovo As-built verranno conteggiati per la verifica del rispetto del termine di consegna dell’As-built e per la determinazione dell’eventuale penale, come meglio stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 4. Nell’ipotesi Ricevuto il nuovo As-built, ED provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito nel Regolamento tecnico ed economico e riservandosi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termineeseguire una nuova Verifica finale. 5. Qualora il Direttore Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da ED, non provveda ad eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, ED potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei Lavori e/o il Committenteluoghi originario, senza giustificati motividisinstallando i Cavi Ottici, tralasci accessori ed apparati dalla Infrastruttura ED, previa richiesta di procedere alle predette verifiche, ovvero non Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi ED si riserva di provvedere a propria cura addebitando le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettataspese all’Operatore. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordatiIl ritardo nella consegna, è in facoltà del Direttore dei Lavori da parte dell’Operatore, dell’As-built e/o dei documenti indicati nell’articolo 14.1 comporterà l’applicazione di una penale, come specificato nel Regolamento tecnico ed economico. Qualora il ritardo dovesse superare i 120 Giorni, ED si riserva la facoltà di risolvere il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta a cui si riferisce la documentazione non inviata. 7. ED si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a ED e sia per accertare, per le tratte non oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora ED dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi ED di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’AppaltatoreContratto riferito all’Offerta.

VERIFICA FINALE. (48) 1. (49) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e/o il Committente (50) e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> ……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavorilavori di cui all’art. 12, comma 4, del presente contratto. 23. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni. 4. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo.

VERIFICA FINALE. 1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> ……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavorilavori di cui all’art. 11, comma 4, del presente contratto. 23. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità 4. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.

VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> …..……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 23. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni. 4. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del benedell’opera. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire direttamente detti interventi, interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 2. Entro < > giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verifica. 4. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 5. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni Ricevuto l’As-built, R+ procede ad effettuare anche a campione a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni del verbale di ultimazione Regolamento tecnico ed economico, il rispetto dei lavorilimiti espressi con l’Offerta nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato. 2. Qualora R+ accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro < > giorni dal il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As- built e attestare a R+ l’eliminazione delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del beneVerifica a campione. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti L’Operatore a conclusione degli interventi richiesti da R+ deve provvedere a predisporre ed inviare un nuovo As-built, tenuto conto che quello precedentemente inviato non può considerarsi idoneo stanti le irregolarità riscontrate. I tempi necessari per rispettare le prescrizioni contrattuali l’attività di risanamento e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verificaproduzione del nuovo As- built verranno conteggiati per la verifica del rispetto del termine di consegna dell’As-built e per la determinazione dell’eventuale penale, come meglio stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 4. Nell’ipotesi Ricevuto il nuovo As-built, R+ provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito nel Regolamento tecnico ed economico e riservandosi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termineeseguire una nuova Verifica finale. 5. Qualora il Direttore Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da R+, non provveda ad eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, R+ potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei Lavori e/o il Committenteluoghi originario, senza giustificati motividisinstallando i Cavi Ottici, tralasci accessori ed apparati dalla Infrastruttura R+, previa richiesta di procedere alle predette verifiche, ovvero non Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi R+ si riserva di provvedere a propria cura addebitando le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettataspese all’Operatore. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordatiIl ritardo nella consegna, è in facoltà del Direttore dei Lavori da parte dell’Operatore, dell’As-built e/o dei documenti indicati nell’articolo 131313 comporterà l’applicazione di una penale, come specificato nel Regolamento tecnico ed economico. Qualora il ritardo dovesse superare i 120 Giorni, R+ si riserva la facoltà di risolvere il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta a cui si riferisce la documentazione non inviata. 7. R+ si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a R+ e sia per accertare, per le tratte non oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora R+ dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi R+ di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’AppaltatoreContratto riferito all’Offerta avente ad oggetto la Tratta interessata dalla contestazione.

VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale di 3. L’inizio delle operazioni di ultimazione verifica deve essere comunicato dal Direttore dei lavori.Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 24. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del benedell’opera. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata.alle 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire direttamente detti interventi, interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del

VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, ed altresì, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> …..……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 23. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le 4. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del benedell’opera. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata.procedere 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire direttamente detti interventi, interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

VERIFICA FINALE. 1Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 C.C., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, che l’esecuzione dell’opera sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> entra 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 2lavori di cui all’art. 12, comma 4, del presente contratto. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni. Entro < > 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare dare compiuta l’opera secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 4. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 5. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il CommittenteLavori, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verificheverifiche di cui ai precedenti commi 2 e 5, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 al precedente comma 5 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente d’ufficio detti interventi, interventi addebitandone i costi l’onere all’Appaltatore.

VERIFICA FINALE. 1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali. 2. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> ……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavorilavori di cui all’art. 11, comma 4, del presente contratto. 23. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni. 4. Entro < > ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene. 35. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti ulteriori interventi per rispettare l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali e progettualicontrattuali, il verbale di cui al precedente comma 2 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitiultimati, nonché le modalità per la loro verifica. 46. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 57. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 68. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 5 e 4 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore. 9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni Ricevuto l’As-built, DEVAL procede ad effettuare a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavoriesecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni previste nel presente documento, nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato, verificando che ciò che è stato eseguito sia conforme al progetto iniziale presentato e verificato. 2. Qualora DEVAL accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro < > giorni dal il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As-built e attestare a DEVAL l’eliminazione delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del beneVerifica a campione. 3. Nel caso di ritardo nella consegna dell’As-built unitamente alla dichiarazione attestante la corretta esecuzione della Rete in Fibra Ottica DEVAL applicherà all’Operatore una penale pari a 500 € per ogni Giorno di ritardo. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti l’Operatore abbia inviato As-built non conformi, per rispettare le prescrizioni contrattuali il calcolo dell’eventuale penale la tempistica per il rispetto dei 15 Giorni decorre a partire dalla Fine Lavori e progettualifino alla data di invio dell’As-built verificato positivamente, il verbale al netto dei Giorni intercorsi tra l’invio dei precedenti As- built e la data di cui al precedente comma 2 indicherà la natura invio delle relative contestazioni di tali interventi e stabilirà DEVAL. Superato il termine di 120 Giorni senza che l’Operatore provveda all’invio della documentazione prevista, DEVAL si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e far ripristinare lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell’Operatore, disinstallando Cavi Ottici, accessori ed apparati dall'Infrastruttura DEVAL; in caso di inadempienza al ripristino dello stato originario dei luoghi entro il quale gli stessi dovranno essere eseguitii termini indicati, nonché le modalità per la loro verificaDEVAL provvederà a propria cura e a spese dell’Operatore. 4. Nell’ipotesi Ricevuto il nuovo As-built, DEVAL provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito e riservandosi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termineeseguire una nuova Verifica finale. 5. Qualora il Direttore Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da DEVAL, non provveda a eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, DEVAL potrà procedere all’annullamento dell’offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei Lavori e/o il Committenteluoghi originario, senza giustificati motividisinstallando i Cavi Ottici, tralasci accessori ed apparati dalla Infrastruttura elettrica di procedere alle predette verificheDEVAL, ovvero non previa richiesta di Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi DEVAL si riserva di provvedere a propria cura addebitando le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettataspese all’Operatore. 6. Ove l’Appaltatore DEVAL si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a DEVAL e sia per accertare, per le Tratte non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora DEVAL dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi DEVAL di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e 4 entro i termini concordati, è in facoltà alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’AppaltatoreContratto riferito all’Offerta avente ad oggetto la Tratta interessata dalla contestazione.

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni Ricevuto l’As-built, ES procede ad effettuare a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni del verbale di ultimazione dei lavoriRegolamento tecnico ed economico nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato. 2. Qualora ES accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro < > giorni dal il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As-built e attestare a ES l’eliminazione delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del beneVerifica a campione. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti L’Operatore a conclusione degli interventi richiesti da ES deve provvedere a predisporre ed inviare un nuovo As-built, tenuto conto che quello precedentemente inviato non può considerarsi idoneo stanti le irregolarità riscontrate. I tempi necessari per rispettare le prescrizioni contrattuali l’attività di risanamento e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verificaproduzione del nuovo As-built verranno conteggiati per la verifica del rispetto del termine di consegna dell’As-built e per la determinazione dell’eventuale penale, come meglio stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 4. Nell’ipotesi Ricevuto il nuovo As-built, ES provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito nel Regolamento tecnico ed economico e riservandosi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termineeseguire una nuova Verifica finale. 5. Qualora il Direttore Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da ES, non provveda ad eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, ES potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei Lavori e/o il Committenteluoghi originario, senza giustificati motividisinstallando i Cavi Ottici dalla Infrastruttura ES, tralasci previa richiesta di procedere alle predette verifiche, ovvero non Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi ES si riserva di provvedere a propria cura addebitando le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettataspese all’Operatore. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordatiIl ritardo nella consegna, è in facoltà del Direttore dei Lavori da parte dell’Operatore, dell’As-built e/o dei relativi documenti, che saranno consegnati al termine dei lavori eseguiti su tutte le infrastruttura di ES, oggetto di intervento, ubicate all’interno di ogni singolo comune, comporterà l’applicazione di una penale, come specificato nel Regolamento tecnico ed economico. Qualora l’AS-Built fosse consegnato in ritardo oltre i 150 Giorni, ES si riserva la facoltà di risolvere il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta a cui si riferisce la documentazione non inviata. 7. ES si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a ES e sia per accertare, per le tratte non oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora ES dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi ES di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’AppaltatoreContratto riferito all’Offerta avente ad oggetto la Tratta interessata dalla contestazione.

VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni Ricevuto l’As-built, ED procede ad effettuare a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni del verbale di ultimazione dei lavoriRegolamento tecnico ed economico nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato. 2. Qualora ED accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro < > giorni dal il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As-built e attestare a ED l’eliminazione delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del beneVerifica a campione. 3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti L’Operatore a conclusione degli interventi richiesti da ED deve provvedere a predisporre ed inviare un nuovo As-built, tenuto conto che quello precedentemente inviato non può considerarsi idoneo stanti le irregolarità riscontrate. I tempi necessari per rispettare le prescrizioni contrattuali l’attività di risanamento e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verificaproduzione del nuovo As-built verranno conteggiati per la verifica del rispetto del termine di consegna dell’As-built e per la determinazione dell’eventuale penale, come meglio stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 4. Nell’ipotesi Ricevuto il nuovo As-built, ED provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito nel Regolamento tecnico ed economico e riservandosi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termineeseguire una nuova Verifica finale. 5. Qualora il Direttore Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da ED, non provveda ad eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, ED potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei Lavori e/o il Committenteluoghi originario, senza giustificati motividisinstallando i Cavi Ottici, tralasci accessori ed apparati dalla Infrastruttura ED, previa richiesta di procedere alle predette verifiche, ovvero non Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi ED si riserva di provvedere a propria cura addebitando le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettataspese all’Operatore. 6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordatiIl ritardo nella consegna, è in facoltà del Direttore dei Lavori da parte dell’Operatore, dell’As-built e/o dei documenti indicati nell’articolo 14.1 comporterà l’applicazione di una penale, come specificato nel Regolamento tecnico ed economico. Qualora il ritardo dovesse superare i 120 Giorni, ED si riserva la facoltà di risolvere il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta a cui si riferisce la documentazione non inviata. 7. ED si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a ED e sia per accertare, per le tratte non oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora ED dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi ED di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’AppaltatoreContratto riferito all’Offerta avente ad oggetto la Tratta interessata dalla contestazione.