Common use of Sutarties nutraukimas Clause in Contracts

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 16 contracts

Samples: Pirkimo Sąlygos, Public Procurement Conditions, Pirkimo Sąlygos

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais19.1. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 19.2. PirkėjasPirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: : 19.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 19.2.2. kai keičiasi Tiekėjo Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 19.2.3. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 19.2.4. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 19.2.5. kai Pardavėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 19.2.6. kai Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 19.2.7. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 19.2.8. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 19.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 19.4 punkte nustatytų terminų: 19.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Pardavėjas, Xxxxxxxx raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 19.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę. 19.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, šiais atvejais: 19.4.1. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjasbankrutuoja arba yra likviduojamas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeaktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

Appears in 5 contracts

Samples: Public Transport Services Bus Purchase, Public Transport Bus Purchase, Public Transport Service Bus Purchase

Sutarties nutraukimas. 34. Ši Sutartis gali laikoma nutraukta: 34.1. jei Šalys rašytiniu susitarimu susitaria nutraukti šią Sutartį; 34.2. jei Pareiškėjas pasibaigia kaip juridinis asmuo (jo veikla yra nutraukiama) / jei Partneris (-iai) miršta / pasibaigia kaip juridinis asmuo (jo (jų) veikla yra nutraukiama); 34.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 35. Pareiškėjas, gavęs VVG ir Agentūros raštišką sutikimą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu: 35.1. Partneris (-iai) nevykdo arba netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 35.2. Partneris (-iai) neatitinka jam (jiems) keliamų tinkamumo reikalavimų arba iškilo kitos objektyvios priežastys, dėl kurių vietos projektas negali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaistinkamai įgyvendintas arba negali būti užtikrinta vietos projekto kontrolė vietos projekto kontrolės laikotarpiu. 36. Pareiškėjas įsipareigoja nedelsdamas Partneriui (-iams) pranešti apie savo sprendimą vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Po Pareiškėjo pranešimo gavimo ši Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimulaikoma nutraukta, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. 37. PirkėjasPartneris (-iai), įspėjęs Tiekėją norintis (-ys) vienašališkai nutraukti šią Sutartį, turi apie tai pranešti Pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 14 30 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki numatomo Sutarties nutraukimo, jeigu įstatymai ar ši Sutartis nenustato kitaip. 38. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusPartneris (-iai), lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal nutraukdamas (-i) šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisįsipareigoja grąžinti Pareiškėjui visas gautas paramos lėšas, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatoso jo (jų) investuotos lėšos negrąžinamos. 39. Partneris (-iai), kuriosnusprendęs (-ę) nutraukti šią Sutartį, kaip aiškiai nurodytaįsipareigoja atlyginti Pareiškėjui ir kitam (-iems) projekto Partneriui (-iams) nuostolius, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartissusijusius su jo (jų) pasitraukimu. 40. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva Jeigu vietos projektas toliau neįgyvendinamas dėl Tiekėjo Pareiškėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujePareiškėjas grąžina Agentūrai visas gautas paramos lėšas ir atlygina visus Partnerio (-ių) patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Appears in 4 contracts

Samples: Joint Activity Agreement, Joint Activity Agreement, Bendradarbiavimo Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais10.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimuOperatorius turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Paskolos sutartį ir įgyja teisę reikalauti grąžinti Paskolą ar jos dalį bei sumokėti Palūkanas prieš terminą ir atlyginti Operatoriaus ir (ar) Paskolos davėjų patirtus minimalius nuostolius (įskaitant teisę reikalauti visų šioje Paskolos sutartyje numatytų sumų sumokėjimo prieš Paskolos sutartyje nurodytus terminus), jei įvyksta nors vienas iš žemiau išvardytų atvejų: 10.1.1. PirkėjasPaskolos gavėjas laiku nesumoka bet kokios įmokos, įspėjęs Tiekėją prieš 14 kurią jis turi sumokėti pagal Sutartį, nebent jis nesumokėjo tik dėl administracinės klaidos arba techninės problemos ir mokėjimas atliktas per 3 (keturiolikatris) kalendorinių dienųdarbo dienas nuo nustatytos mokėjimo dienos; 10.1.2. Paskolos gavėjas nesilaiko bet kokios kitos šios Sutarties ar su ja susijusių dokumentų nuostatos ir (jeigu FinoMark mano, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir kad pažeidimą galima ištaisyti), pažeidimas nėra ištaisomas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas20 (dvidešimt) dienų nuo to, kai XxxxXxxx praneša Xxxxxxxx gavėjui apie pažeidimą ir reikalavimą jį pašalinti; 10.1.3. Paaiškėja, kad bet koks Xxxxxxxx gavėjo patvirtinimas, garantija ar pareiškimas yra (arba buvo) neišsamus, netiesa, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu tuomet, kuomet buvo padarytas ar pakartotas; 10.1.4. Paskolos gavėjas sustabdo ūkinę veikląarba nustoja vykdyti (ar informuoja apie ketinimą arba grasina sustabdyti ar nutraukti vykdyti) visą arba reikšmingą savo verslo dalį; 10.1.5. Paskolos gavėjas neįvykdo laiku bet kokios piniginės prievolės kitam kreditoriui; 10.1.6. Paskolos gavėjas sustoja arba sustabdo bet kokių savo skolų mokėjimą ar negali, ar pripažįsta savo nesugebėjimą grąžinti savo skolų suėjus terminui; 10.1.7. Paskolos gavėjas pradeda derybas, arba kai įstatymuose sudaro bet kokį susitarimą, kompromisą, perleidimą ar sandorį su vienu ar daugiau savo kreditorių, siekdamas perskirstyti bet kuriuos savo įsiskolinimus (dėl faktinių ar numatomų finansinių sunkumų); 10.1.8. Atliekamas bet koks veiksmas, procesas, procedūra ar žingsnis bet kurioje jurisdikcijoje, kuris susijęs su: a) Xxxxxxxx gavėjo mokėjimų kreditoriams sustabdymu, bet kokių įsiskolinimų moratoriumu, Xxxxxxxx gavėjo likvidavimu, padalinimu, administravimu arba reorganizavimu bet kokiu būdu (sudarant savanorišką susitarimą, sandorį arba kitaip); arba b) Xxxxxxxx gavėjo restruktūrizacija, perleidimu ar susitarimu su bet kuriuo Xxxxxxxx gavėjo kreditoriumi; arba c) Likvidatoriaus, bankroto administratoriaus, privalomo valdytojo ar kito panašaus pareigūno paskyrimu dėl Paskolos gavėjo arba bet kokiam jo turtui. 10.1.9. Paskolos gavėjo turto vertė yra mažesnė nei įsipareigojimai (atsižvelgiant į sąlyginius ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasbūsimus įsipareigojimams); 10.1.10. Visa Sutartis, pobūdis kitas su ja susijęs dokumentas ar valdymo struktūra bet kuri Sutarties arba su ja susijusio dokumento dalis tampa nebegaliojanti, neteisėta, neįgyvendinama, nutraukta, ginčijama arba nustoja būti veiksminga ar turėti pilną galią ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuipoveikį; 10.1.11. Kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, išskyrus atvejusdėl kurių Paskolos gavėjas tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 10.1.12. Paskolos gavėjo ar kurio nors Xxxxxxxxx asmens atžvilgiu pradedamas bet koks bylinėjimasis, arbitražas ar administracinis procesas, kuris gali turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo vykdomai veiklai ar finansinei būklei. 10.2. Atsiradus bet kuriam iš Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytų pažeidimų ar įvykių, FinoMark turi teisę, pateikdamas Paskolos gavėjui pranešimą raštu, nutraukti šią Sutartį. Paskolos sutartis yra laikoma tinkamai nutraukta, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas yra tenkinamos šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingossąlygos: 10.2.1. Tiekėjas, prieš 14 Apie Paskolos sutarties nutraukimą Operatorius yra informavęs Paskolos gavėją Paskolos sutartyje numatyta tvarka; 10.2.2. Paskolos gavėjas per 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąnuo pranešimo dėl Paskolos sutarties nutraukimo gavimo nepanaikina Operatoriaus nurodyto(-ų) Paskolos sutarties nutraukimo pagrindo(-ų, gali nutraukti arba nepateikia pasiūlymo įvykdyti Paskolos sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųarba toks pasiūlymas neatitinka tinkamo Paskolos sutarties įvykdymo. 10.3. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsFinoMark, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki pranešęs apie Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui nutraukimą prieš nustatytą terminą, nenutraukia Vėlavimo palūkanų, Palūkanų ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusMėnesinio administravimo mokesčio skaičiavimo, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios kol Paskolos gavėjas visiškai neatsiskaitys su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeOperatoriumi ir Paskolos davėjais.

Appears in 3 contracts

Samples: Paskolos Sutartis, Paskolos Sutartis, Paskolos Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais14.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasKlientas turi teisę bet kada vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, įspėjęs Tiekėją pranešdamas apie tai Bankui raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikaketuriolikai) kalendorinių dienų nuo Kliento pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo Banke dienos, nebent Kliento pranešime nurodyta vėlesnė Sutarties nutraukimo diena. Rašytiniame pranešime apie Sutarties nutraukimą Klientas privalo nurodyti kitą VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam turi būti perduotos saugoti Kliento FP. Jeigu Kliento pranešime nurodytas kitas VP sąskaitos tvarkytojas, Klientas turi kartu su pranešimu, kuriame turi būti nurodyta visas kito VP sąskaitų tvarkytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, licencijos numeris, depozitoriumo kodas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė, telefono numeris, pateikti Bankui pavedimą pervesti Kliento FP pranešime nurodytam VP sąskaitos tvarkytojui. Už FP pervedimą kitam VP sąskaitų tvarkytojui Klientas įsipareigoja sumokėti Bankui FP pervedimo metu galiojančius mokesčius pagal Banko nustatytus ir patvirtintus FP prekybos ir operacijų įkainius. 14.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, raštu informavęs apie tai Klientą ir nurodęs ne trumpesnį nei 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminą, per kurį Klientas turi nurodyti Bankui kitą savo VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam bus perduotos saugoti Kliento FP, pateikdamas Bankui Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1 punkte nurodytą informaciją apie kitą VP sąskaitų tvarkytoją bei pavedimą pervesti Kliento FP Kliento nurodytam VP sąskaitų tvarkytojui. Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo pranešimo Klientui išsiuntimo dienos. 14.3. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, įspėjęs PirkėjąKlientą, gali nutraukti sutartįSutartį nesilaikydamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 punkte nustatyto įspėjimo termino, jei: Pirkėjas : 14.3.1. Sutartis nutraukiama dėl to, kad Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimus pagal Sutartį, arba 14.3.2. VP sąskaitoje nėra FP ir ilgiau nei vienus metus VP sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos. 14.4. Nutraukus Sutartį Bankas atlieka visus pavedimus, kurie Banko buvo gauti iki Sutarties nutraukimo ir kurie nebuvo atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka. 14.5. Jei Sutartis nutraukiama Bankas raštu informavo Klientą apie Sutarties nutraukimą ir yra paskirtas naujas Kliento VP sąskaitos tvarkytojas, Bankas nedelsdamas ir laikydamasis Sutarties nuostatų, perduoda jam saugoti Kliento FP. Jeigu Klientas nenurodo naujo savo VP sąskaitų tvarkytojo, Bankas parduoda Kliento FP, kaip tai numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.6.2 punkte. 14.6. Nutraukiant Sutartį bet kurios iš šalių iniciatyva Klientas privalo sumokėti Bankui visas pagal Sutartį priklausančias sumokėti sumas ne dėl Tiekėjo kaltėsvėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną. Klientas supranta, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki kad kas ketvirtį skaičiuojami FP saugojimo mokesčiai gali būti priskaičiuoti ketvirčiui pasibaigus jau po Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas , todėl sutinka apmokėti po Sutarties nutraukimo priskaičiuotus FP saugojimo mokesčius už laikotarpį, kuriuo Banke buvo saugomi Klientui priklausančios FP, pagal Banko pateiktą informaciją apie priskaičiuotus FP saugojimo mokesčius. Tik tuo atveju, jei Klientas sumokėjo visus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius, Bankas Kliento VP sąskaitoje esančias FP ir pinigines lėšas iš VP operacijų ir/ar kitų Kliento Banke atidarytų sąskaitų perveda į Kliento nurodytas sąskaitas. 14.7. Šalys aiškiai susitaria, kad šia Sutartimi Klientas išreiškia besąlyginį daugkartinį sutikimą, kad Klientui nesumokėjus Bankui visų Bankui priklausančių pagal Sutartį mokėtinų mokesčių, išlaidų ar kitokių įmokų ar pagal Sutartį susidariusių skolų, Bankas, esamų apribojimų Klientui disponuoti lėšomis ar FP ribose, turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį teisę nepervesti Kliento VP sąskaitoje esančių FP ir/ ar jai pasibaiguspiniginių lėšų iš VP operacijų sąskaitos į Kliento nurodytą sąskaitą tol, lieka galioti šios Sutarties nuostatoskol Klientas visiškai atsiskaitys su Banku, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kuriosar pasinaudoti savo teise parduoti Kliento FP, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po tai numatyta Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeBendrųjų sąlygų 11.6.2 punkte.

Appears in 3 contracts

Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais10.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai nutraukta vienos iš Šalių susitarimu. Pirkėjaspageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 60 (keturiolikašešiasdešimt) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio pranešimo (arba kito Šalių sutarto termino), gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 10.2. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo priežasties, išskyrus nurodytas 10.4 punkte, praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie pageidavimą (reikalavimą) nutraukti Sutartį Pirkėjui pateikimo dienos. Teikėjas, norėdamas pasinaudoti šia teise, privalo sumokėti Pirkėjui Sutarties 2.1 punkte nurodytos pradinės Sutarties kainos 5 (penkių) procentų dydžio Sutarties nutraukimo mokestį. Sutarties nutraukimo mokestį Teikėjas privalo sumokėti į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Sutartis laikoma nutraukta, kai Teikėjo Sutarties nutraukimo mokestis (Sutarties nutraukimo mokesčio dydžio visa pinigų suma) patenka į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke ir praeina 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie pageidavimą (reikalavimą) nutraukti Sutartį Pirkėjui pateikimo dienos. 10.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai (nesilaikydamas 10.1 punkte nurodyto termino) nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 10.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba Teikėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 10.3.2. kai keičiasi Tiekėjo Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 10.3.3. kai Teikėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 10.3.4. kai Teikėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 10.3.5. kai Teikėjas sudaro subteikimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 10.3.6. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 10.3.7. kai Teikėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 9.3 punkte; 10.3.8. kai Pirkėjas, dėl objektyvių priežasčių, netenka poreikio pirkti Paslaugas; 10.3.9. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais, taikant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. 10.4. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą (nesilaikant 10.1 ir 10.2 punktuose nurodytų terminų) šiais atvejais: 10.4.1. kai Pirkėjas šios nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties vykdymui negauna finansavimo; pažeidimus, nurodytus 9.4 punkte; 10.4.2. kai Prekės tampa nebereikalingosPirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 10.5. TiekėjasŠalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 10.3 ar 10.4 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 14 15 (keturiolikapenkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąraštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 10.3.1, gali nutraukti sutartį10.3.3, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų10.3.4 ir 10.4.2 punktų sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimolaikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 10.6. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui Sutartis gali būti nutraukta ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujekitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

Appears in 3 contracts

Samples: Purchase Agreement, Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais20.1. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nuo dienos, kai Šaliai buvo išsiųstas kitos Šalies pranešimas Sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis apie Sutarties nutraukimą, jeigu pačiame pranešime nenurodyta vėlesnė Sutarties nutraukimo diena. 20.2. FMĮ turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą, informavusi Klientą, nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš nesilaikydama 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąįspėjimo termino, gali nutraukti sutartįjeigu: 20.2.1. Klientas nesumoka mokesčių už pagal šią Sutartį ir (ar) pagal kitas Kliento su FMĮ sudarytas sutartis suteiktas paslaugas per 3 mėnesius nuo FMĮ pranešimo Klientui išsiuntimo dienos; 20.2.2. Kliento Investicinėse sąskaitose nėra FP, jei: Pirkėjas dėl piniginių lėšų ir daugiau kaip metus Klientas nevykdė FP operacijų; 20.2.3. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo kitus savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimus pagal Sutartį; 20.2.4. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjuikitais Sutartyje nustatytais atvejais. 20.3. Nutraukus Sutartį Šalių įsipareigojimų vykdymas yra nutraukiamas ir visi įsipareigojimai nedelsiant pasibaigia, išskyrus Kliento pareigą sumokėti FMĮ mokesčius, delspinigius ir (ar) atlyginti nuostolius. 20.4. Tuo atveju, jeigu Kliento Investicinėje sąskaitoje yra laikomos FP, Klientas, per FMĮ pateiktame pranešime dėl Sutarties nutraukimo nurodytą terminą, turi nurodyti FMĮ kitą FP tvarkytoją, kuriam bus perduotos Kliento FP. Kliento prašymu FMĮ pasiūlo ar jai pasibaiguspagal Kliento pageidavimą parenka FP sąskaitų tvarkytoją (jeigu FMĮ turi tokią objektyvią galimybę). Tuo atveju, jeigu FMĮ yra žinomas kitas sąskaitų tvarkytojas, pas kurį Klientas yra atsidaręs FP sąskaitą, Klientas įgalioja FMĮ atlikti visus veiksmus, reikalingus pervesti FP pas kitą FP sąskaitų tvarkytoją ir įsipareigoja atlyginti visus FMĮ patirtus kaštus, susijusius su pirmiau nurodytų veiksmų atlikimu. 20.5. FMĮ vykdo visus Pavedimus, kurie FMĮ buvo gauti iki FMĮ pranešimo Klientui apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos (imtinai) ir kurie nebuvo atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka. 20.6. Klientas privalo sumokėti FMĮ visus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną. 20.7. Klientui nesumokėjus visų FMĮ priklausančių mokesčių ar susidariusių skolų pagal Sutartį ir Investicinėje sąskaitoje nesant piniginių lėšų ir (ar) esant nepakankamai piniginių lėšų visiems Kliento įsipareigojimams padengti, FMĮ turi teisę nepervesti Investicinėje sąskaitoje esančių FP Kliento nurodytiems FP sąskaitų tvarkytojams, kol Klientas visiškai atsiskaitys su FMĮ. Tuo atveju, jeigu Klientas su FMĮ neatsiskaito, ir, FMĮ išsiuntus Klientui reikalavimą sumokėti visus FMĮ priklausančius mokesčius ir (ar) susidariusias skolas pagal Sutartį, Klientas nepadengia tokių skolų per 30 kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo išsiuntimo, FMĮ parduos Klientui priklausančias FP (visas ar bet kurią FMĮ pasirinktą dalį), už kurias gautų lėšų pakaktų šiame Sutarties punkte nurodytoms Kliento FMĮ mokėtinoms sumoms padengti 20.8. Jei Klientas per FMĮ nustatytą terminą nenurodo naujo FP sąskaitų tvarkytojo, FMĮ perduoda Kliento FP saugoti emitentų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams, jeigu pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus viešosios apyvartos tarpininkai yra galimi ir jeigu toks tarpininkas yra žinomas FMĮ. Jei FMĮ negali perduoti saugoti Kliento FP emitentų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams, ir Klientas po FMĮ Klientui išsiųsto įspėjimo per 30 kalendorinių dienų nuo tokio įspėjimo išsiuntimo dienos nenurodo FP sąskaitų tvarkytojo, kuriam FMĮ galėtų pervesti Kliento FP, FMĮ turi teisę realizuoti Klientui priklausančius FP, kaip tai nustatyta Xxxxxxxxxx dalies 20.7 punkte. Šiame Sutarties punkte nurodytu atveju piniginės lėšos, atskaičius visas Kliento FMĮ mokėtinas sumas, įskaitant ir išlaidas ir mokesčius, susijusius su FP realizavimu, gautos už parduotus FP, yra pervedamos į Kliento nurodytą Kliento vardu atidarytą sąskaitą. 20.9. Jei FMĮ Kliento nurodytam sąskaitų tvarkytojui negali pervesti FP dėl objektyvių priežasčių, FMĮ perduoda Kliento FP saugoti emitentų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams. Jei FMĮ negali perduoti saugoti FP emitentų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams, Sutartis lieka galioti šios Sutarties nuostatostokia apimtimi, susijusios kiek tai yra būtina teikiant Klientui paslaugas, susijusias su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią SutartįFP saugojimu. Tuo atveju, garantiniais įsipareigojimaisjeigu per 6 (šešis) mėnesius neatsiranda galimybė pervesti FP kitam FP sąskaitų tvarkytojui ir (ar) emitentų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatosFMĮ: 20.9.1. vadovausis Xxxxxxxxxx dalies 20.7 punktu ir parduos tokias Klientui priklausančias FP, kuriosjeigu su Klientu nėra susitarta kitaip; ir (ar) 20.9.2. nutrauks Sutartį ir uždarys Kliento Investicinę sąskaitą. Tokiu atveju Investicinėje sąskaitoje laikomos FP yra pervedamos į FMĮ klientų vardu atidarytą bendrąją sąskaitą, kaip aiškiai nurodytakurioje FMĮ saugo informaciją apie Klientą ir Klientui priklausančias FP, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotisiekiant išlaikyti Kliento nuosavybės teisės į šias FP atkuriamumą, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėstačiau jokių kitų paslaugų, Pirkėjo patirti nuostoliai susijusių su FP laikymu ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimuapskaita, numatytu Sutarties V skyriujeKlientui neteikia.

Appears in 2 contracts

Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimu. Pirkėjassusitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 15 (keturiolikapenkiolikai) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio perspėjimo, gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 8.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus bankrutuoja, yra likviduojamas arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasrestruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 8.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 8.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 8.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 8.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 8.2.6. jei Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 8.2.7. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai kitokio pobūdžio Tiekėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą raštu pranešdamas Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos reikalauti Tiekėjo atlyginti Pirkėjui kitus jo dėl to patirtus nuostolius, jei Tiekėjas Prekių ar jų dalies nepristato arba pristato netinkamas Prekes, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 8.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 8.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 8.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 8.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 8.7. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais. 8.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostatosnuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po tai neturi įtakos kitų Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujenuostatų galiojimui.

Appears in 2 contracts

Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais11.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 11.2. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 keturiolika (keturiolika14) kalendorinių dienų, gali turi teisę nutraukti Sutartį Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais: : 11.2.1. kai Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų Sutarties 2 punkte; 11.2.2. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų; ; 11.2.3. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; 11.2.4. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymuivykdymui; 11.3. Pirkėjas, išskyrus atvejusįspėjęs Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas šios turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosvykdymo išlaidas. 11.4. Tiekėjas, prieš 14 keturiolika (keturiolika14) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali turi teisę nutraukti sutartįSutartį, jei: jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Jei Sutartis nutraukiama Esminiu sutarties pažeidimu laikytina tokie pažeidimai, kurie yra laikomi esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus bei Tiekėjui nustatytų sutartinių terminų nesilaikymas, netinkamos Prekių pristatymas, kai Tiekėjas Prekių trūkumų nepašalina per Pirkėjo Sutarties 4.2. papunktyje nustatytą papildomą terminą. 11.5. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį netaikant Sutarties 11.5. papunktyje numatyto įspėjimo termino, jei ne dėl Tiekėjo kaltės sustabdžius Sutarties vykdymą daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir Tiekėjui, kaip tai numatyta Sutarties 10.2 papunktyje, raštu kreipusis į Pirkėją dėl Sutarties vykdymo atnaujinimo, pastarasis per 30 (trisdešimt) dienų Sutarties vykdymo neatnaujina. 11.6. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. be jam priklausančio atlyginimo už Pirkėjo įsigytas Prekes, Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 2 contracts

Samples: Public Procurement Conditions, Procurement Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais10.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai nutraukta vienos iš Šalių susitarimu. Pirkėjaspageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 60 (keturiolikašešiasdešimt) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio pranešimo (arba kito Šalių sutarto termino), gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 10.2. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo priežasties, išskyrus nurodytas 10.4 punkte, praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie pageidavimą (reikalavimą) nutraukti Sutartį Pirkėjui pateikimo dienos. Teikėjas, norėdamas pasinaudoti šia teise, privalo sumokėti Pirkėjui Sutarties 2.1 punkte nurodytos pradinės Sutarties kainos 5 (penkių) procentų dydžio Sutarties nutraukimo mokestį. Sutarties nutraukimo mokestį Teikėjas privalo sumokėti į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Sutartis laikoma nutraukta, kai Teikėjo Sutarties nutraukimo mokestis (Sutarties nutraukimo mokesčio dydžio visa pinigų suma) patenka į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke ir praeina 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie pageidavimą (reikalavimą) nutraukti Sutartį Pirkėjui pateikimo dienos. 10.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai (nesilaikydamas 10.1 punkte nurodyto termino) nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 10.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba Teikėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 10.3.2. kai keičiasi Tiekėjo Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 10.3.3. kai Teikėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 10.3.4. kai Teikėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 10.3.5. kai Teikėjas sudaro subteikimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 10.3.6. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 10.3.7. kai Teikėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 9.3 punkte; 10.3.8. kai Pirkėjas, dėl objektyvių priežasčių, netenka poreikio pirkti Paslaugų; 10.3.9. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais, taikant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. 10.4. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą (nesilaikant 10.1 ir 10.2 punktuose nurodytų terminų) šiais atvejais: 10.4.1. kai Pirkėjas šios nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties vykdymui negauna finansavimo; pažeidimus, nurodytus 9.4 punkte; 10.4.2. kai Prekės tampa nebereikalingosPirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 10.5. TiekėjasŠalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 10.3 ar 10.4 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 14 15 (keturiolikapenkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąraštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 10.3.1, gali nutraukti sutartį10.3.3, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų10.3.4 ir 10.4.2 punktų sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimolaikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 10.6. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui Sutartis gali būti nutraukta ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujekitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

Appears in 2 contracts

Samples: Procurement Agreement, Public Procurement Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais11.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimususitarimu arba vienos iš susitariančiųjų Šalių pageidavimu (reikalavimu), praėjus 15 dienų nuo rašytinio perspėjimo, būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 11.2. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį terminą šiais atvejais: : 11.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus bankrutuoja, yra likviduojamas arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasrestruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 11.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 11.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 11.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 11.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 11.2.6. jei Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 11.2.7. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 11.3. Jei Xxxxxxxx nutraukiama dėl to, kad Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia šios Sutarties sąlygas, Tiekėjas kaip netesybas moka 15 proc. orientacinės sutarties kainos be PVM dydžio baudą, kuri gali būti išskaičiuota iš Pirkėjo priklausančių mokėjimų Tiekėjui sumos. Toks Sutarties nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo delspinigių mokėjimo. 11.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 11.4.1. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus; 11.4.2. kai Prekės tampa nebereikalingosPirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 11.5. TiekėjasŠalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl raštu praneša kitai Šaliai apie savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujelaikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

Appears in 2 contracts

Samples: Purchase Agreement, Lipdukų Pirkimo Sąlygos

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimususitarimu arba vienos iš Šalių valia. PirkėjasSusitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Tiekėją Rangovą raštu prieš 14 ne trumpesnį negu 30 (keturiolikatrisdešimties) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį dienų terminą šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos bankroto įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; xxx Xxxxxxxx, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartisprofesinio pažeidimo; kai Pirkėjas šios Rangovas sudaro subteikimo sutartį neinformavęs Užsakovo; jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba nesilaiko Sutarties vykdymui negauna finansavimoįvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų grafiko tarpinių ir /ar galutinių terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Darbų grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.4 punkte numatytą atvejį); Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; xxx Xxxxxxxx nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; kai Prekės tampa nebereikalingosSutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Xxxxxxxx dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES1; Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.4 ir 20.4 punktuose nurodytais atvejais; kai Xxxxxxxx nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija Sutarties 20 proc. TiekėjasSutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas); dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš 14 ne trumpesnį negu 30 (keturiolikatrisdešimties) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąterminą šiais atvejais: kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija Sutarties 20 proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas); kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųturėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; kitais Sutartyje nurodytais atvejais. Jei Sutartis nutraukiama ne Užsakovo iniciatyva dėl Tiekėjo Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo. Tiekėjas neturi Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąsias nuotraukas ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusskaitmeninės jų kopijas “Autodesk® AutoCad®” arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), lieka galioti šios Sutarties nuostatosmedžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, susijusios įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią SutartįDarbais susijusius dokumentus, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotikurie yra būtini tam, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeDarbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.

Appears in 2 contracts

Samples: Statybos Rangos Sutartis, Statybos Rangos Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis II.8.1 Sutarties nutraukimas, kai nutraukiančioji šalis yra Galutinis paramos gavėjas II.8.2 Sutarties nutraukimas, kai nutraukiančioji šalis yra Bankas (a) jei pasikeičia Xxxxxxxxx paramos gavėjo teisinė, finansinė, techninė, organizacinė ar nuosavybės padėtis, kuri gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaisreikšmingai paveikti Projekto rengimo paslaugas arba sukelti abejonių dėl sprendimo sudaryti sutartį; (b) jei Xxxxxxxxx paramos gavėjas nesilaiko bet kurių savo esminių įsipareigojimų pagal Sutartį; (c) nenugalimos jėgos atveju, apie kurį pranešta pagal II.6 straipsnį; (d) jei Xxxxxxxxx paramos gavėjas yra paskelbiamas bankrutavusiu, likviduojamas ar yra sietinas su kitomis panašaus pobūdžio procedūromis; (e) jei Xxxxxxxxx paramos gavėjas, siekdamas gauti Sutartyje numatytas lėšas, pateikia klaidingą informaciją arba pateikia informaciją ar ataskaitas, nesuderinamas su realybe; (f) jei Xxxxxxxxx paramos gavėjas tyčia arba dėl aplaidumo padarė esminį pažeidimą vykdydamas Projekto rengimo paslaugas arba esant sukčiavimui, korupcijai ar bet kokiems kitiems neteisėtiems Galutinio paramos gavėjo veiksmams, kurie kenkia Banko finansiniams interesams. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo Esminį pažeidimą sudaro bet koks bet kokių sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus , taikytinų teisinių ar reguliavimo nuostatų pažeidimas dėl Galutinio paramos gavėjo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bankui kyla arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja gali kilti grėsmė reputacijai arba finansiniai nuostoliai; (g) jei Investicijų programos, kuri turi būti parengta pagal „XXXXX“ Projekto vystymo paslaugas, suma yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas 10 kartų mažesnė už šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kuriossutarties sumą, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeapibrėžta 1.4.2 straipsnyje (Sverto koeficientas).

Appears in 2 contracts

Samples: Financing Agreement, Financing Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimu. Pirkėjassusitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 15 (keturiolikapenkiolikai) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio perspėjimo, gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 8.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba bankrutuoja, yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 8.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 8.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 8.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 8.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 8.2.6. jei Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 8.2.7. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai kitokio pobūdžio Tiekėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą raštu pranešdamas Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios reikalauti Tiekėjo atlyginti Pirkėjui kitus jo dėl to patirtus nuostolius, jei Tiekėjas netiekia Prekių ar jų dalies arba tiekia Prekes netinkamai, ir tai yra esminis Sutarties nuostatospažeidimas. 8.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 8.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 8.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kuriossustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 8.5. Šalis, kaip aiškiai nurodytaketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį dėl 8.2 arba 8.3 puntuose nurodytų priežasčių, išlieka galioti po prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 8.6. Bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tam ši šalis ne vėliau nei 10 (dešimtą) Prekių užsakymo laikotarpio mėnesį kitą Šalį turi raštiškai informuoti, kad praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos vienašališkai nutraukia Sutartį. Tokiu atveju Sutartis pasibaigs pasibaigus 12 mėnesių Prekių užsakymo laikotarpiui. Kitu Prekių užsakymo laikotarpio metu nei Tiekėjas, nei Pirkėjas inicijuoti Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotitokiu būdu negali, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartiso Sutartis gali būti nutraukta tik kitais Sutarties projekte numatytais atvejais ir būdais. 8.7. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujegali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

Appears in 2 contracts

Samples: Procurement Conditions, Procurement Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimu. Pirkėjassusitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 15 (keturiolikapenkiolikai) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio perspėjimo, gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 8.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus bankrutuoja, yra likviduojamas arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasrestruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 8.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 8.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 8.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 8.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 8.2.6. jei Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 8.2.7. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai kitokio pobūdžio Tiekėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą raštu pranešdamas Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos reikalauti Tiekėjo atlyginti Pirkėjui kitus jo dėl to patirtus nuostolius, jei Tiekėjas netiekia Prekių ar jų dalies arba tiekia Prekes netinkamai, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 8.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 8.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 8.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 8.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 8.7. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais. 8.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostatosnuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po tai neturi įtakos kitų Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujenuostatų galiojimui.

Appears in 2 contracts

Samples: Pirkimo Sąlygų Projektas, Purchase Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais16.1. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta raštišku Šalių susitarimususitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. 16.2. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis ją iš esmės pažeidė. Apie Sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 16.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų, gali turi teisę nutraukti Sutartį šiais atvejais: Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai: 16.3.1. Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ir dėl to padaro esminius Sutarties pažeidimus; 16.3.2. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; 16.3.3. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymuivykdymui; 16.4. Pirkėjas turi teisę, išskyrus atvejusnetaikydamas 16.3 punkte numatyto 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjimo termino, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai nutraukti Sutartį tuo atveju, kai: 16.4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, nepateikia naujo Prievolės įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis; 16.4.2. Tiekėjo iniciatyva Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Pirkimų įstatymo 97 straipsnio reikalavimus. 16.5. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas šios turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosvykdymo išlaidas. 16.6. Tiekėjas, prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali turi teisę nutraukti sutartįSutartį, jei: jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųSutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminiai Sutarties pažeidimai. 16.7. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo Pirkėjas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną buvusią Tiekėjo skolą Pirkėjui, o ši skola ir Pirkėjo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos išskaičiuojami Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimuužtikrinimo. 16.8. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, numatytu Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 16.9. Jeigu kuri nors Sutarties V skyriujenuostata bus pripažinta negaliojančia teismine tvarka, ji bus netaikoma ir bus laikoma neįtraukta į Sutartį, tačiau tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.

Appears in 2 contracts

Samples: Public Procurement Contract, Procurement Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasPerkančioji organizacija, įspėjęs Tiekėją įspėjusi Paslaugų teikėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 10 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimų pagal Sutartį; kai Tiekėjas patiekia Paslaugų teikėjas suteikia netinkamos kokybės Prekes Paslaugas ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo Perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas Paslaugų teikėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo Perkančiosios organizacijos žinios; kai Tiekėjas Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas Perkančioji organizacija šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės Paslaugos tampa nebereikalingos. TiekėjasPerkančioji organizacija bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdama Paslaugų teikėjui prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų. Paslaugų teikėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, Perkančiąją organizaciją gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės Perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama įsipareigojimų pagal Sutartį ir kreipęsis į Perkančiąją organizaciją Paslaugų teikėjas negauna atsakymo per protingą terminą; Perkančioji organizacija stabdo Paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės, Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusių priežasčių. Tokio nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių Perkančioji organizacija atlygina Paslaugų teikėjui suteiktų Paslaugų vertę iki ir jo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Tiekėjas Atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos. Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas Perkančioji organizacija po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių suteiktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo Paslaugų teikėjo skolą Pirkėjui Perkančiajai organizacijai ir Pirkėjo Perkančiosios organizacijos skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši SutartisPaslaugų teikėjui. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx Perkančiosios organizacijos iniciatyva dėl Tiekėjo Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjo Perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas Paslaugas, atskaičius Perkančios organizacijos patirtus nuostolius, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. Sutartį nutraukus dėl Perkančiosios organizacijos kaltės Paslaugų teikėjas turi teisę pasinaudoti į jam priklausantį atlyginimą už faktiškai suteiktas Paslaugas bei nuostolių atlyginimą dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimunutraukimo. Atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos. SUSIRAŠINĖJIMAS Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, numatytu sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. Asmenys, atsakingi už Sutarties V skyriujevykdymą: Perkančioji organizacija Paslaugų teikėjas Vardas, pavardė Adresas Telefonas Faksas El. Paštas Šio skirsnio 17.2 straipsnyje nurodyti kontaktiniai asmenys yra laikomi įgaliotais asmenimis priimti Sutarties vykdymo rezultatus, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktus ir įvertinti suteiktų Paslaugų kokybę.

Appears in 2 contracts

Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Conditions

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimu. Pirkėjassusitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 15 (keturiolikapenkiolikai) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio perspėjimo, gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 8.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus bankrutuoja, yra likviduojamas arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasrestruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 8.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 8.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 8.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 8.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 8.2.6. jei Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 8.2.7. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai kitokio pobūdžio Tiekėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą raštu pranešdamas Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva reikalauti Tiekėjo atlyginti Pirkėjui kitus jo dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę to patirtus nuostolius ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu jei Tiekėjas Prekių ar jų dalies nepristato arba pristato netinkamas Prekes, ir tai yra esminis Sutarties V skyriujepažeidimas. 8.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 8.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 8.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 8.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 8.7. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais. 8.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

Appears in 2 contracts

Samples: Pirkimo Sąlygų Projektas, Pirkimo Sąlygų Projektas

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimu. Pirkėjassusitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), įspėjęs Tiekėją prieš 14 praėjus 15 (keturiolikapenkiolikai) kalendorinių dienųdienų nuo rašytinio perspėjimo, gali būtinai nurodant nutraukimo priežastį. 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: : 8.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus Pardavėjas bankrutuoja, yra likviduojamas arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasrestruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 8.2.2. kai keičiasi Tiekėjo Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 8.2.3. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 8.2.4. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 8.2.5. kai Pardavėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 8.2.6. jei Pardavėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 8.2.7. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai kitokio pobūdžio Pardavėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisraštu pranešdamas pardavėjui, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva reikalauti Pardavėjo atlyginti Xxxxxxxx kitus jo dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę to patirtus nuostolius ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu jei Pardavėjas Prekių ar jų dalies nepristato arba Prekes pristato netinkamai, ir tai yra esminis Sutarties V skyriujepažeidimas. 8.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 8.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 8.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 8.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 8.7. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais. 8.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

Appears in 2 contracts

Samples: Pirkimo Sąlygų Projektas, Pirkimo Sąlygos

Sutarties nutraukimas. 34. Ši Sutartis gali laikoma nutraukta: 34.1. jei Šalys rašytiniu susitarimu susitaria nutraukti šią Sutartį; 34.2. jei Pareiškėjas pasibaigia kaip juridinis asmuo (jo veikla yra nutraukiama)/jei Partneris (-iai)miršta / pasibaigia kaip juridinis asmuo (jo (jų)veikla yra nutraukiama); 34.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 35. Pareiškėjas, gavęs VVG ir Agentūros raštišką sutikimą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu: 35.1. Partneris (-iai)nevykdo arba netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 35.2. Partneris (-iai)neatitinka jam (jiems)keliamų tinkamumo reikalavimų arba iškilo kitos objektyvios priežastys, dėl kurių vietos projektas negali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaistinkamai įgyvendintas arba negali būti užtikrinta vietos projekto kontrolė vietos projekto kontrolės laikotarpiu. 36. Pareiškėjas įsipareigoja nedelsdamas Partneriui(-iams)pranešti apie savo sprendimą vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Po Pareiškėjo pranešimo gavimo ši Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimulaikoma nutraukta, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. 37. PirkėjasPartneris(-iai), įspėjęs Tiekėją norintis(-ys)vienašališkainutraukti šią Sutartį, turi apie tai pranešti Pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika30(trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki numatomo Sutarties nutraukimo, jeigu įstatymai ar ši Sutartis nenustato kitaip. 38. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensacijąPartneris(-iai), nutraukdamas(-i)šią Sutartį, įsipareigoja grąžinti Pareiškėjui visas gautas paramos lėšas, o jo (jų)investuotos lėšos negrąžinamos. 39. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusPartneris(-iai), lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal nusprendęs (-ę)nutraukti šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisįsipareigoja atlyginti Pareiškėjui ir kitam (-iems)projekto Partneriui (-iams) nuostolius, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartissusijusius su jo (jų)pasitraukimu. 40. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva Jeigu vietos projektas toliau neįgyvendinamas dėl Tiekėjo Pareiškėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujePareiškėjas grąžina Agentūrai visas gautas paramos lėšas ir atlygina visus Partnerio (-ių)patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Appears in 2 contracts

Samples: Joint Activity Agreement, Joint Activity Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją Xxxxxxxx teikėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia Paslaugų teikėjas suteikia netinkamos kokybės Prekes Paslaugas ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas Paslaugų teikėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės Paslaugos tampa nebereikalingos. TiekėjasPaslaugų teikėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: , Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo Paslaugų teikėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių Paslaugų teikėjui suteiktų Paslaugų vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensacijąJei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį Paslaugų teikėjas patiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami Pirkėjo, tačiau tik tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. Paslaugų teikėjo patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių suteiktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo Paslaugų teikėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą TiekėjuiPaslaugų teikėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 2 contracts

Samples: Public Procurement Contract, Public Services Purchase Sale Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis 115. Sutarties nutraukimas kartu reiškia ir Sąlygų atsisakymą (ir atvirkščiai). Atsisakius šių Sąlygų Mokėjimo sąskaita uždaroma. 116. Konkrečios Sutarties nutraukimo pagrindai nustatomi Sutartyje. 117. Šių Sąlygų gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atsisakoma šiais atvejais: 117.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasKlientas, neturintis įsiskolinimų Unijai už suteiktas Mokėjimo paslaugas, turi teisę atsisakyti šių Sąlygų vienašališkai bet kuriuo metu, įspėjęs Tiekėją apie tai Uniją raštu bent prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų; 117.2. Unija turi teisę atsisakyti šių Sąlygų vienašališkai, be įspėjimo, kai to reikalauja: (i) Lietuvos Respublikos teisės aktai; (ii) priežiūros institucija prižiūrinti Unijos veiklą; (iii) Unijos vidinės rizikos vertinimas, kurio metu nustatyta, kad su Klientu susijusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika Unijai yra nepriimtina; (iv) paaiškėja aplinkybės, kurios, jei būtų žinomos Unijai dalykinių santykių su Klientu užmezgimo metu, būtų lėmusios, kad dalykiniai santykiai su Klientu nebūtų buvę pradėti; 117.3. Unija turi teisę atsisakyti šių Sąlygų vienašališkai apie tai pranešdamas Klientui raštu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, gali nutraukti tuo atveju, jei Klientas savo Mokėjimo sąskaitoje 1 (vienerius) metus neatlieka jokių Mokėjimo operacijų arba neprisijungia prie savo Mokėjimo sąskaitos per Interneto banko platformą; 117.4. kai viena Šalis pažeidžia Sąlygas ir (ar) Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam yra esminis pažeidimas, Sąlygų ir (ar) Sutarties įvykdymuinepažeidusi Šalis turi teisę nedelsiant vienašališkai atsisakyti šių Sąlygų ir (ar) Sutarties, išskyrus atvejus, kai dėl pažeidimas gali būti pašalintas – tokiu atveju Sąlygų ir (ar) Sutarties nepažeidusi Šalis turi pranešti kitai Šaliai apie nustatomą 30 dienų terminą šiam pažeidimui pašalinti; nepašalinus pažeidimo per nustatytą terminą – Šalis įgyja teisę atsisakyti Sąlygų ir (ar) Sutarties vienašališkai. 118. Po šių pasikeitimų keičiama SutartisSąlygų atsisakymo (nepriklausomai nuo pagrindo): (i) visos šiomis Sąlygomis suteiktos teisės nustoja galioti nedelsiant; (ii) kiekviena Šalis turi skubiai grąžinti kitai Šaliai visą Konfidencialią informaciją arba ją tinkamai sunaikinti (naikinimo faktą turi būti galima įrodyti), išskyrus atvejus, kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimoLietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja tam tikrą informaciją ir dokumentus saugoti tam tikrą terminą ir tas terminas nėra pasibaigęs; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas(iii) kiekviena Šalis turi pilnai atsiskaityti su kita Šalimi pagal savo prievoles; (iv) nuostatos, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas kurios dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųesmės, konteksto, prigimties turi likti galioti net ir po šių Sąlygų atsisakymo, atšaukimo ar galiojimo pabaigos, lieka galioti; (v) visi kiti Šalių įsipareigojimai, kylantys iš šių Sąlygų, nutraukiami, išskyrus Unijos pareigą nemokamai pateikti Klientui informaciją apie visas jo/jos Mokėjimo sąskaitoje vykdytas Mokėjimo operacijas per paskutinius 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. 119. Jei Sutartis nutraukiama ne šių Sąlygų atsisakymas buvo pagrįstai inicijuotas Kliento, iš jo/jos neturi būti reikalaujama jokio Komisinio mokesčio už Sutarties nutraukimą. 120. Raštiškas pranešimas dėl Tiekėjo kaltėsSąlygų atsisakymo, nepaisant atsisakymo priežasties, turi būti pateiktas tos Šalies, kuri inicijuoja Sąlygų atsisakymą, šių Sąlygų XIV skyriuje nustatyta tvarka. 121. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų Unijai, atsiradusių iki jos nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę dienos, tinkamo įvykdymo. Mokėjimo operacijos, inicijuotos pagal šias Sąlygas ir Sutartį iki jų nutraukimo, baigiamos įvykdyti vadovaujantis iki nutraukimo galiojusiomis Sąlygų ir Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui nuostatomis, jei Unija ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši SutartisKlientas nesusitaria kitaip. 122. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva Klientas nusprendžia nutraukti dalykinius santykius su Unija (nutraukia Sutartį su Unija ir (ar) atsisako šių Sąlygų, kreipiasi dėl Tiekėjo kaltėsMokėjimo sąskaitos uždarymo, Pirkėjo patirti nuostoliai jo prisijungimų prie Interneto banko platformos panaikinimo ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumųpan.) arba dalykinių santykių nutraukimą inicijuoja Unija, Lėšos, esančio Kliento Mokėjimo sąskaitoje, turi būti pervestos į Kliento nurodytą sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją. Taip pat Pirkėjas įgyja Atlikdamas šį pavedimą, Unija turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimuišskaičiuoti Unijai priklausančias sumas (Komisinius mokesčius už Klientui suteiktas Mokėjimo paslaugas ir (ar) kitas išlaidas, numatytu Sutarties V skyriujekurių nepadengė Klientas). Ginčo tarp Unijos ir Kliento atveju, Unija turi teisę sulaikyti Kliento Lėšas (ne didesne nei ginčo suma) iki ginčas bus išspręstas. Jei Klientas nepateikia duomenų, į kurią sąskaitą turėtų būti pervestos jo Lėšos po Mokėjimo sąskaitos uždarymo, šios Lėšos pervedamos į tam skirtą vidinę Unijos sąskaitą ir laikomos joje 3 (trejus) metus. Jei per šiuos metus Klientas nesikreipia į Uniją dėl Lėšų pervedimo į jo sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, Unija nebeprivalo grąžinti Klientui šių Lėšų. 123. Kai Unija negali grąžinti Kliento Lėšų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Unijos, Unija nedelsiant apie tai praneša Klientui. Esant poreikiui, Klientas gali nurodyti kitą sąskaitą ar pateikti papildomą informaciją, kur jo/jos Lėšos turėtų būti pervestos po Mokėjimo sąskaitos uždarymo Unijoje.

Appears in 1 contract

Samples: Mokėjimo Paslaugų Teikimo Ir Mokėjimo Sąskaitos Tvarkymo Sąlygos

Sutarties nutraukimas. Nuomotojas turi teisę prieš terminą, po raštiško įspėjimo ir Nuomininkui per suteiktą protingą terminą nepašalinus 71.1, 7.1.2, ir 7.1.3 punkte išvardintų pažeidimų per 5 (penkias) kalendorines dienas nutraukti Sutartį: Jeigu Nuomininkas naudojasi Turtu ne pagal Sutartį ar savo veiklą vykdo ne pagal Sutarties 1 (pirmame) punkte numatytas sąlygas; Jeigu Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Turto būklę; Jeigu Nuomininkas nemoka Turto nuomos mokesčio ir/arba kitų faktinių eksploatacinių išlaidų tiesiogiai susijusių su Turtu ilgiau kaip 3 (trys) dienas, skaičiuojant nuo einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, kaip numatyta šios Sutartis 3.1 ir 3.2 punktuose. Šiuo atveju Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaisNuomotojo inciatyva, o Nuomininkas įsipareigoja besąlygiškai per 5 (penkias) dienas nuo einamojo mėnesio 15 dienos išsikelti iš patalpų. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasNuomininkas turi teisę prieš terminą, įspėjęs Tiekėją prieš 14 po raštiško įspėjimo ir Nuomotojui per suteiktą protingą terminą nepašalinus pažeidimo per 20 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąnutraukti Sutartį: 7.2.1. Jeigu Turtas dėl aplinkybių, gali už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamos naudotis. Už laikotarpį iki Šalių pasirašyto Turto grąžinimo akto (pasibaigus Nuomos terminui), Nuomininkas moka Nuomos ir kitus mokesčius Šioje Sutartyje nustatyta tvarka tuo atveju, jeigu jis (Nuomininkas) piktybiškai vengia pasirašyti Turto grąžinimo aktą arba Turtas yra blogesnėje būklėje nei užfiksuota Šalių pasirašytame Turto Priėmimo - perdavimo akte, atsižvelgus į normalų nusidėvėjimą. Nuomininkas turi teisę į išlaidų, padarytų su Nuomotojo raštišku sutikimo Turtui pagerint, atlyginimą, jei sutartis nutraukiam Nuomininko reikalavimu , Nuomotojui pažeidus sąlygas. Visais kitais atvejais, kurie yra nesureguliuoti šia sutartimi, vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais LR įstatymais. Nuomininkui nevykdant Sutarties sąlygų ir Nuomotojui nutraukus Sutartį pagal 7.1.1.,7.1.2.,7.1.3., 7.1.4, punktus, Nuomos mokestis yra negrąžinamas Nuomininkui. Nuomininkas turi teisę nutraukti sutartįterminuotą Nuomos Sutartį vienašališkai ir be kitos Sutarties šalies kaltės, jei: Pirkėjas tačiau tokiu atveju turi informuoti kitą Sutarties Šalį apie ketinimą nutraukti Sutartį prieš 3 (trys) kalendorinius mėnesius. To nepadarius ir nutraukus sutartį pagal 7.5 punktą, nuomininkas nutraukiantis sutarti įsipareigoja nuomotojui sumokėti už tris mėnesius nuomos mokestį bei už komunalinius patarnavimus. Nuomininkas nutraukiantis sutartį prieš terminą dviejų metų laikotarpyje nuo šios sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja sumokėti Nuomotojui nuomos mokesčio už iki dviejų nuomos metų pabaigos likusį laikotarpį dydžio netesybas. 8.1. Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Turtą Nuomotojui pasibaigus šios Sutarties galiojimo laikui tokiomis sąlygomis. Turtas grąžinamas per 5 (penkias) kalendorines dienas po paskutinės Turto nuomos termino dienos. Nuomininkas sutinka, kad nuomos sutartį nutraukus prieš terminą pagal 7 .1.1., 7 .1.2., 7 .1.3., 7 .1.4. punktus, per 5 (penkias) kalendorines dienas negrąžina patalpų Nuomotojui, tai Nuomotojas turi teisę palaisvinti jam priklausančias patalpas skubos tvarka, iškraustant iš jų Nuomininkui priklausantį Turtą į Nuomotojo numatytą vietą.Nuomininkas turi teisę bet kokiom galimybėm patekti į savo patalpas(t.y. atrakinti,nupjauti ar kitaip atidaryti patalpas ir uždėti savo spyną). Už Nuomininko patirtus nuostolius Nuomotojas neatsako. Nuomininko Nuomotojui grąžinamas Turtas turi būti tokioje būklėje, kaip užfiksuota šalių pasirašytame Turto Priėmimo - perdavimo akte (priedas Nr.l) atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą arba geresnėje būklėje dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųNuomininko atliktą pagerinimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsgrąžinamas Turtas yra blogesnėje būklėje nei užfiksuota Šalių pasirašytame Turto Priėmimo - Perdavimo akte (priedas Nr.l) atsižvelgus į normalų nusidėvėjimą Nuomininkas privalo savo lėšomis suremontuoti Turtą taip, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimokaip nustatyta šioje Sutartyje, arba sumokėti Nuomotojui remontui atlikti reikalingą pinigų sumą. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo Nuomojamo Turto grąžinimas turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui būti fiksuojamas Turto grąžinimo aktu, kurį pasirašo abi Xxxxx ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti kuris yra neatsiejama šios Sutarties nuostatosdalis. Turtas yra laikomas perduotu tik abiem Xxxxxx pasirašius šį aktą, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių o iki to momento Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui visus pagal šią Sutartįsutartį numatytus mokesčius. Nuomotojas privalo, garantiniais įsipareigojimaisNuomininkui pareikalavus, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatosnedelsiant pasirašyti Turto grąžinimo aktą išskyrus, kurioskada grąžinamas Turtas yra blogesnėje būklėje, kaip aiškiai nurodytanei užfiksuota Šalių pasirašytame Turto Priėmimo - perdavimo akte, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeatsižvelgus į normalų nusidėvėjimą ir kai Nuomininkas pilnai atsiskaitęs su Nuomotoju ir apmokėjęs visas kitas faktines eksploatacines išlaidas.

Appears in 1 contract

Samples: Lease Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis Toliau šiame punkte nurodyti juridiniai faktai laikomi Pažeidimais, kurie yra šios Sutarties nutraukimo pagrindais: 10.1 Mokėjimo prievolės pažeidimas: Paskolos gavėjas laiku nesumoka bet kokios įmokos, kurią jis turi sumokėti pagal bet kurį Finansų Dokumentą, nebent jis nesumokėjo tik dėl administracinės klaidos arba techninės problemos ir mokėjimas atliktas per [tris] darbo dienas nuo nustatytos mokėjimo dienos. 10.2 Įsipareigojimų nesilaikymas: Paskolos gavėjas nesilaiko (išskyrus mokėjimo prievolės pažeidimą) bet kokios Finansų Dokumentų sąlygos ir (jeigu Organizatorius mano, veikdamas protingai, kad pažeidimą galima ištaisyti), pažeidimas nėra ištaisomas per [20] dienų anksčiausiai nuo to kai: (a) Organizatorius praneša Xxxxxxxx gavėjui apie Pažeidimą ir reikalavimą jį pašalinti; ir (b) Paskolos gavėjas sužino apie Pažeidimą. 10.3 Iškraipymas: Bet koks patvirtinimas, garantija ar pareiškimas, Xxxxxxxx gavėjo padarytas, pakartotas, ar kai yra laikoma, kad jo atliktas pagal Finansų Dokumentus arba Finansų Dokumentuose yra (arba paaiškėja kad buvo) neišsamus, netiesa, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu tuomet, kuomet buvo padarytas, pakartotas ar yra laikoma, kad jo atliktas. 10.4 Veiklos nutraukimas: Paskolos gavėjas sustabdo arba nustoja vykdyti (ar grąsina sustabdyti arba nutraukti vykdyti) visą arba reikšmingą savo verslo dalį. 10.5 Priešpriešinis pažeidimas: (a) Gali būti laikoma pažeidimu, jeigu: (i) Bet kokie Pasiskolinti Pinigai negrąžinti laiku, ar per pradinio susitarimo nustatytą terminą; (ii) Bet kokie Pasiskolinti pinigai tampa mokėtini, arba gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjaspaskelbti mokėtini nesuėjus nurodytam įsipareigojimų įvykdymo terminui dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejo (kad ir kaip tai aprašyta); (iii) bet koks Įsipareigojimas dėl bet kokių Pasiskolintų Pinigų yra Paskolos gavėjo kreditoriaus atšauktas ar sustabdytas dėl įsipareigojimų nevykdymo (kad ir kaip aprašyta); arba (iv) bet koks Xxxxxxxx gavėjo kreditorius įgyja teisę paskelbti bet kokius Pasiskolintus pinigus mokėtinais nesuėjus iš anksto nustatyto termino pabaigai dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejo (kad ir kaip aprašyta). 10.6 Nemokumas: (a) Paskolos gavėjas sustoja arba sustabdo bet kokių savo skolų mokėjimą ar negali, įspėjęs Tiekėją prieš 14 ar pripažįsta savo nesugebėjimą grąžinti savo skolų suėjus terminui; (keturiolikab) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veikląPaskolos gavėjas pradeda derybas, arba kai įstatymuose sudaro bet kokį susitarimą, kompromisą, perleidimą ar sandorį su vienu ar daugiau savo kreditorių, siekdamas perskirstyti bet kuriuos savo įsiskolinimus (dėl faktinių ar numatomų finansinių sunkumų); (c) Bet kurio Xxxxxxxx gavėjo Įsiskolinimo atžvilgiu yra paskelbiamas moratoriumas; (d) Bet koks veiksmas, procesas, procedūra ar žingsnis yra atliekamas, kuris susijęs su: (i) mokėjimų sustabdymu, bet kokių Įsiskolinimų moratoriumu, Xxxxxxxx gavėjo likvidavimu, padalinimu, administravimu arba reorganizavimu bet kokiu būdu (sudarant savanorišką susitarimą, sandorį arba kitaip); arba (ii) Restruktūrizacija, kompromisu, perleidimu ar susitarimu su bet kuriuo Paskolos gavėjo kreditoriumi; arba (iii) likvidatoriaus, bankroto administratoriaus, gavėjo, privalomo valdytojo ar kito panašaus pareigūno paskyrimą dėl Paskolos gavėjo arba bet kokiam jo turtui. (e) Paskolos gavėjo turto vertė yra mažesnė nei įsipareigojimai (atsižvelgiant į sąlyginius ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra būsimus įsipareigojimams); (f) Xxxxxxxx gavėjo atžvilgiu įvyksta bet koks įvykis, kuris yra analogiškas tiems, kurie nustatyti 10.6(a) - 10.6(e) sąlygose (imtinai) bet kurioje jurisdikcijoje; (g) Sąlygos 10.6(a) juridinis statusas10.6(f) (imtinai) netaikomos bet kokiam pareiškimui dėl bankroto, pobūdis kuris yra piktnaudžiavimas teise ar valdymo struktūra nepagrįstas ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuipasibaigęs, išskyrus atvejusatidėtas arba atmetamas per [14] dienų nuo tokio pareiškimo dienos arba, kai jei anksčiau, nuo datos kurią jis paskelbtas. Moratoriumo, nurodyto 10.6(c) sąlygoje, pabaiga nepašalina bet kokio Pažeidimo, kurį sukelia toks moratoriumas. 10.7 Kreditoriaus procesas: prievolių nevykdymas, išieškojimas, vykdymas, turto konfiskavimas, laikinas areštas arba kitas analogiškas teisinis procesas yra taikomas, vykdomas arba iškeltas prieš Paskolos gavėjo turtą, kurio vertė ne mažesnė nei dviejų įmokų Organizatoriui EUR [suma] (ar ją atitinkanti suma kita valiuta) ir nėra atsiimtas ar panaikintas per 30 dienų. 10.8 Apsunkininimo įgyvendinimas: Xxxxxxxx gavėjo turtui ar prieš jį pradedamas vykdyti bet koks Xxxxxxxxxxxx dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės Xxxxxxxx gavėjo Įsiskolinimo, kurio vertė ne mažesnė nei dviejų įmokų Organizatoriui EUR [suma] (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta)]. 10.9 Neteisėtumas: Visas ar bet kuri Finansų Dokumento dalis tampa nebereikalingos. Tiekėjasnebegaliojanti, prieš 14 neteisėta, neįgyvendinama, nutraukta, ginčijama arba nustoja būti veiksminga ar turėti pilną galią ir poveikį. 10.10 Atsisakymas: Paskolos gavėjas atmeta arba pareiškia ketinimą atsisakyti Finansų Dokumentus ar bet kurį iš jų. 10.11 Reikšmingas neigiamas pokytis: Įvyksta bet koks įvykis (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatosarba egzistuoja aplinkybės), kurios, kaip aiškiai nurodytapagrįsta Organizatoriaus nuomone, išlieka galioti turi arba pagrįstai gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį. 10.12 Skolos ir įkeisto turto vertės santykio nesilaikymas: Paskolos gavėjas nustatyta tvarka neįvykdo Bendrųjų Sąlygų 7.4 punkte numatytų įsipareigojimų, susijusių su Įkeisto turto ir skolos santykiu; 10.13 Valdžios institucijų veiksmai: kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Finansų Dokumentus; 10.14 Teisminiai ginčai: Xxxxxxxx gavėjo ar kurio nors Xxxxxxxxx asmens atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė ar arbitražo procedūra, kuri pagrįstai gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį; 10.15 Paskolos neišmokėjimas: visa Paskola ar jos dalis, su kuria Paskolos gavėjas sutinka, neišmokama iki Specialiosiose Sąlygose nustatyto Paskolos ar jos dalies išmokėjimo termino pabaigos; 10.16 Poveikio priemonės: Bet kuriuo metu įvykus ir tęsiantis Pažeidimui, Organizatorius gali pateikdamas pranešimą Paskolos gavėjui: (a) atšaukti neįvykdytą Įsipareigojimą, po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotiko jis iš karto panaikinamas; ir/arba (b) pareikalauti, kad visa negrąžinta Paskola, susikaupusios Palūkanos, Įsipareigojimo mokestis, Tarpininkavimo Mokestis, netesybos (Delspinigiai), Vėlavimo Palūkanos ir visos kitos susikaupusios arba mokėtinos pagal Finansų Dokumentus sumos būtų nedelsiant sumokėtos, po ko jos tampa iš karto mokėtinos; ir / arba (c) pareikšti, kad visa negrąžinta Paskola turi būti mokama pagal pareikalavimą, po ko jos turi būti Organizatoriui pareikalavus nedelsiant grąžintos; ir / arba / (d) Pradėti išieškojimą pagal Hipoteką ir/ar kitą Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę. 10.17 Atsiradus bet kuriam iš Bendrųjų Sąlygų 10 punkte nurodytų Pažeidimų, Organizatorius turi teisę, pateikdamas Xxxxxxxx gavėjui pranešimą raštu, nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju ši Sutartis laikoma nutraukta nuo Organizatoriaus pranešimo išsiuntimo Paskolos gavėjo nurodytu adresu ar pateikimo Portalo Vartotojo sistemoje momento (kuris įvyksta anksčiau). Organizatoriui nutraukus Sutartį įvyksta Automatinis Paskolos davėjo reikalavimo teisių perleidimas Organizatoriui Specialiosiose Sąlygose ir Naudojimosi Sutartyje numatyta tvarka. 10.18 Organizatorius, pareikalavęs grąžinti Paskolą prieš nustatytą Paskolos grąžinimo terminą 10.16 punkte nustatyta tvarka nenutraukia Delspinigių, Vėlavimo Palūkanų ir Tarpininkavimo mokesčio skaičiavimo, kol Xxxxxxxx gavėjas visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeneatsiskaitys su Organizatoriumi ir Paskolos davėjais.

Appears in 1 contract

Samples: Loan Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti 13.1 Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų, kurių kiekviena laikoma esminiu Sutarties pažeidimu: 13.1.1 Pardavėjas atsisako parduoti Turtą ar nepavyksta suderinti Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, ar Pirkimo-pardavimo sutartis vienašališkai nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje Nuomotojo, kaip Pirkėjo pagal Pirkimo-pardavimo sutartį, iniciatyva Pirkimo-pardavimo sutartyje numatytais atvejais; 13.1.2 Turtas nėra pagamintas ir/arba perduotas Klientui per Prikimo- pardavimo sutartyje nustatytą terminą ir Lizingo davėjas, Klientas ir Pardavėjas nesusitarė dėl kito Turto pristatymo termino. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasNutraukus Sutartį šiame punkte nustatyta tvarka, įspėjęs Tiekėją prieš 14 Sutarties paruošimo mokestis ir Pradinė įmoka Klientui negrąžinami; 13.1.3 Nuomininkas vėluoja sumokėti Sutarties paruošimo mokestį ir/arba Užstatą ilgiau kaip 5 (keturiolikapenkias) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir darbo dienas; 13.1.4 Nuomininkas ilgiau kaip per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąnuo vadovaujantis Sutartimi nustatytos mokėjimo dienos nesumoka bet kokių pagal Sutartį jam tenkančių mokėjimų (įskaitant delspinigius ir baudas); 13.1.5 Nuomininkas nevykdo Turto gamintojo ar Pardavėjo nustatytų Turto techninės priežiūros, gali nutraukti sutartįnaudojimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimų; 13.1.6 Nuomininkas naudoja Turtą, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėspažeisdamas Sutarties ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; 13.1.7 Nuomininko, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę juridinio asmens, atžvilgiu inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo procedūra ar priimamas sprendimas likviduoti Nuomininką be teisių perėmimo, o Klientui, fiziniam asmeniui, mirus, pripažinus jį neveiksniu, ribotai veiksniu, nežinia kur esančiu ar mirusiu, inicijuojama bankroto bylą; 13.1.8 be išankstinio Nuomotojo sutikimo priimamas sprendimas reorganizuoti ar pertvarkyti Nuomininką, juridinį asmenį, ir, nepaisant Nuomotojo reikalavimo, nesuteikiamos Nuomotojui priimtinos Sutarties sąlygų vykdymo garantijos; 13.1.9 Nuomininkas iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po sudarymo ar Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita galiojimo metu Nuomotojui pateiktuose dokumentuose (nuomos paraiška, steigimo dokumentai, finansinę atskaitomybę sudarantys dokumentai bei kiti dokumentai) sąmoningai nurodo klaidingus duomenis arba nepateikia Nuomotojui Nuomininkui žinomos informacijos apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui aplinkybes, kurios Nuomotojo manymu kelią rimtą grėsmę Nuomininko sugebėjimui vykdyti Sutarties sąlygas, ir/ar Nuomininko patvirtinimai ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį garantijos, nurodyti Sutarties 9 straipsnyje, išaiškėja esą neteisingi, netikslūs ar jai pasibaigus, lieka galioti šios neišsamūs; 13.1.10 Nuomininkas pažeidžia bent viename iš Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.6.1.3 punkte,

Appears in 1 contract

Samples: Lease Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais12.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasKlientas turi teisę vienašališkai ir nesikreipiant j teismą nutraukti Sutartj, įspėjęs Tiekėją pranešdamas apie tai Bankui raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas. Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų, kai sustabdo ūkinę veikląBankas gauna tokj Kliento pranešimą, arba kai įstatymuose jeigu pačiame pranešime nenurodyta kita Sutarties nutraukimo diena. Jeigu Kliento Investicinėse sąskaitose yra apskaitomų FP, Klientas turi iki Sutarties nutraukimo pateikti pavedimus pervesti šias FP j Investicines sąskaitas, atidarytas pas kitus sąskaitų tvarkytojus. 12.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasnesikreipiant j teismą nutraukti Sutartj, pobūdis ar valdymo struktūra ir pranešdamas apie tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, Klientui raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjądienų. Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų, gali kai Klientas gauna tokj Banko pranešimą, jeigu pačiame pranešime nenurodyta kita Sutarties nutraukimo diena. Per Banko pranešime nurodytą terminą Klientas turi nurodyti Bankui kitą savo FP tvarkytoją, kuriam bus perduoti saugoti Kliento FP. Kliento prašymu Bankas rekomenduoja ar pagal Kliento pageidavimą parenka FP sąskaitų tvarkytoją. 12.3. Bankas turi teisę vienašališkai, informavęs Klientą, nutraukti sutartįSutartj nesilaikydamas Sutarties 12.2. punkte nurodyto jspėjimo termino, jei: Pirkėjas jeigu: 12.3.1. Sutartis nutraukiama dėl savo kaltės to, kad Klientas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųjsipareigojimų pagal Sutartj, arba juos vykdo netinkamai; 12.3.2. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsKliento Investicinėse sąskaitose nėra FP, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę piniginių lėšų ir daugiau kaip metus Klientas nevykdė FP operacijų. 12.4. Nutraukus Sutartj, Bankas vykdo visus pavedimus, kurie Banko buvo gauti iki Sutarties nutraukimonutraukimo ir kurie nebuvo atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka. 12.5. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensacijąJeigu nutraukiant Sutartj, Klientas nepateikia pavedimų pervesti FP kitiems sąskaitų tvarkytojams, Bankas perveda Kliento FP saugoti emitentų jgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams, tvarkantiems atitinkamų emitentų išleistų FP sąskaitas. 12.6. Pirkėjas po Klientas privalo sumokėti Bankui visus pagal Sutartj mokėtinus mokesčius ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną. 12.7. Klientui nesumokėjus visų Bankui priklausančių mokesčių ar susidariusių skolų pagal Sutartj, Bankas turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį teisę nepervesti Investicinėje sąskaitoje esančių FP ir/ar jai pasibaiguspiniginių lėšų j Kliento nurodytas sąskaitas tol, lieka galioti šios Sutarties nuostatoskol Klientas visiškai atsiskaitys su Banku, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kuriosar pasinaudoti savo teise parduoti FP, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po tai nustatyta Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši SutartisXxxxxxxxxx dalies 10.2. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujepunkte.

Appears in 1 contract

Samples: Investment Services Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimuBet kuri šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. 2. PirkėjasTarpininkas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienųinformavęs Klientą raštu, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas ar sustabdyti jos vykdymą, nesilaikydamas aukščiau nurodyto įspėjimo termino, jeigu: 2.1. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus įsipareigojimus pagal Sutartį; 2.2. Klientas sąmoningai pateikė Tarpininkui melagingą arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja neišsamią informaciją arba yra likviduojamasdokumentus apie save. 3. Nutraukus Sutartį, kai sustabdo ūkinę veikląTarpininkas įvykdo visus Pavedimus, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę kurie Tarpininko buvo gauti iki Sutarties nutraukimonutraukimo ir kurie nebuvo atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka. 4. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensacijąVisais Sutarties pasibaigimo atvejais Klientas privalo nurodyti kitą VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam turi būti perduoti saugoti Kliento VP. Pirkėjas po Jeigu Klientas nenurodo naujo sąskaitų tvarkytojo, Tarpininkas turi teisę parduoti Kliento VP, vadovaudamasis Pavedimų vykdymo politika. Jeigu Tarpininkas nepasinaudoja tokia savo teise, tokiu atveju Sutartis lieka galioti tokia apimtimi, kiek tai yra būtina teikiant Klientui paslaugas, susijusias su VP saugojimu. 5. Klientas privalo sumokėti Tarpininkui visus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną, priešingu atveju Tarpininkas turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį teisę nepervesti VP ir/ ar jai pasibaiguspiniginių lėšų į Kliento nurodytas sąskaitas tol, lieka galioti šios Sutarties nuostatoskol Klientas visiškai atsiskaitys su Tarpininku, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kuriosar pasinaudoti savo teise parduoti VP, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po tai nustatyta Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši SutartisXII. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje1 punkte.

Appears in 1 contract

Samples: Vertybinių Popierių Sąskaitos Tvarkymo Ir Tarpininkavimo Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nutraukta: 20.1.1. atskiru rašytiniu Šalių susitarimu jame nustatytomis sąlygomis; 20.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį pranešimą kitai Šaliai. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasUžsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjęs Tiekėją Rangovą ne mažiau kaip prieš 14 20 (keturiolikadvidešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes jei yra žemiau nurodyti pagrindai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus anksčiau nurodytą terminą jie neišnyksta: Rangovas praleidžia Sutartyje numatytus Darbų atlikimo terminus daugiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų, Rangovas nėra įgijęs teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą ir, gavęs atitinkamą raštišką Užsakovo įspėjimą, neištaiso tokio pažeidimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Nutraukiant šiuo pagrindu Sutartį, nuo Darbų Grafiko turi atsiliekama Darbų dalis turi būti ne mažesnė kaip 10 procentų; Rangovas per sutartą terminą nepateikia tinkamos sudėties ir turinio dokumentų, nurodytų Sutarties 12 straipsnyje; Rangovas tampa nemokus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklądėl kitų priežasčių nebegali vykdyti savo įsipareigojimų ir pateikti reikiamų patikimų užtikrinimų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo, arba kai įstatymuose jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas likviduoti Rangovą; Rangovas netenka, neturi, neatnaujina, nepratęsia prisiimtiems įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti reikalingų kvalifikacijos atestatų ir, gavęs atitinkamą raštišką Užsakovo įspėjimą, neištaiso tokio pažeidimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų pagal šią Sutartį atliekami Darbai neatitinka Teisės aktų ir/arba Sutarties reikalavimų ir/arba Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai: naudoja netinkamas medžiagas, įrangą, priemones, o nustatyti pažeidimai yra esminiai ir kituose nepašalinami, dėl ko Objekto nebus galima naudoti pagal paskirtį, arba nustatyti neatitikimai neištaisomi per protingą ir technologiškai pagrįstą Užsakovo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų; Jei Rangovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį ir po Užsakovo raštiško pranešimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų neištaiso pažeidimo. Nutraukus Sutartį Sutarties 20.2 punkto pagrindu: (i) Rangovas neturi teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasreikalauti, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuikad Užsakovas atlygintų Rangovui dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama SutartisUžsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį ir tai yra konstatuota įsiteisėjusiu teismo sprendimu; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolikaii) Užsakovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvertina Rangovo atliktus Darbus ir nustato Rangovui mokėtiną sumą, iš kurios vienašališkai išskaičiuoja Užsakovo dėl Rangovo patirtus pagrįstus nuostolius. Į Rangovui mokėtiną sumą įeina: (i) faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų vertė (į šią vertę įskaičiuojami visi Rangovo faktiškai ir tinkamai atlikti Darbai); (ii) visų medžiagų, įrenginių ir/arba priemonių, kurias sutinka perimti Užsakovas, vertė; (iii) kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį turi teisę Rangovas. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjęs PirkėjąUžsakovą ne mažiau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį, jeijei yra žemiau nurodyti pagrindai ir per anksčiau nurodytą terminą jie neišnyksta: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovas netinkamai ir ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių laiku vykdo finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaist.y. be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už tinkamai atliktus Darbus daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų; Užsakovas nepagrįstai atsisako ar vilkina pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktus; Užsakovas tampa nemokus arba dėl kitų priežasčių nebegali vykdyti savo įsipareigojimų ir pateikti reikiamų patikimų užtikrinimų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo,, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba pradėtas jo įmonės likvidavimas. Jei Rangovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį ir po Rangovo raštiško pranešimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų neištaiso pažeidimo; Jeigu negavęs Xxxxxxx rašytinio sutikimo, iš Sutarties kylančias teises ir pareigas ar jų dalį Užsakovas perleidžia bet kuriam kitam asmeniui; dėl Užsakovo kaltės Darbai sustabdomi ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams.Rangovui nutraukus Sutartį 20.4 punkto pagrindu: (i) Užsakovas neturi teisės reikalauti, kad Rangovas atlygintų Užsakovo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai Rangovas nepagrįstai nutraukė Sutartį ir tai yra konstatuota įsiteisėjusiu teismo sprendimu; (ii) Užsakovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo dienos faktiškai atliktus Darbus. Į Rangovui mokėtiną sumą įeina Sutarties 20.3 punkte (ii) ir (iii) nurodytos sumos. Nutraukus šią Sutartį ar pasibaigus jos galiojimui bet kokiais pagrindais, Rangovas privalo nedelsiant perduoti Užsakovui visus atliktus ir neperduotus Darbus bei jų rezultatus, o taip pat visos kitos šios visus dokumentus, kuriuos Xxxxxxxx gavo iš Užsakovo arba Valdžios institucijų trečiųjų asmenų. Xxxxxxxx privalo nedelsdamas nutraukti Darbus, išskyrus tuos, kuriuos atlikti dėl gyvybės ar nuosavybės apsaugos, ar dėl darbų saugos yra būtina. Nutraukus šią Sutartį ar pasibaigus jos galiojimui bet kokiais pagrindais, Užsakovas privalo iš Rangovo priimti visus Rangovo faktiškai ir tinkamai atliktus darbus ir juos apmokėti laikantis anksčiau nurodytų sąlygų. Jeigu Sutartis nutraukiama neužbaigus Darbų, Baigiamasis Darbų atlikimo aktas sudaromas faktiškai atliktų Darbų apimčiai ir Rangovas turi pareigą pateikti Sutarties nuostatos12 straipsnyje nustatyto garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą tik faktiškai atliktų Darbų apimčiai. Tokiu atveju Užsakovui priėmus visus Rangovo faktiškai atliktus Darbus ir iš mokėtinų sumų išskaičius Rangovo mokėtinas sumas, kurios, likusią sumą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotiir garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimo rašto faktiškai atliktų Darbų apimčiai pateikimo. Sutartyje numatytas garantijas Rangovas suteikia faktiškai iki Sutarties nutraukimo Rangovo atliktiems Darbams, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujekuriuos Užsakovas priėmė ir apmokėjo.

Appears in 1 contract

Samples: Konkursas

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku nutraukta Šalių susitarimususitarimu arba bet kurios Šalies iniciatyva Sutartyje nustatyta tvarka. 16.2. PirkėjasSutarties nutraukimo dieną Klientas privalo sumokėti Bankui visą Kliento nesumokėtą Turto likutinę vertę ir visas kitas Mokėtinas sumas, įspėjęs Tiekėją priskaičiuotas iki Sutarties nutraukimo dienos. 16.3. Kiekviena Šalis turi teisę įspėjusi kitą Šalį prieš 7 (septynias) kalendorines dienas vienašališkai ir nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu Pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo ir (arba) Turto priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas (Turtas nepristatomas- neperimamas) per Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą Turto pristatymo terminą. Sutarties nutraukimo atveju Bankas grąžina Klientui jo sumokėtą Pradinį įnašą (jei toks sumokėtas Bankui) nedelsiant po to, kai Klientas įvykdo savo pareigą sumokėti Bankui Sutarties parengimo mokestį ir atlyginti Bankui visas kitas Banko patirtas išlaidas. Siekiant išvengti abejonių, Bankas turi teisę išskaičiuoti Sutarties parengimo mokestį ir visas kitas Banko patirtas išlaidas iš grąžinamo Klientui Pradinio įnašo. Jei Pradinis įnašas buvo mokėtas Pardavėjui, dėl šios sumos grąžinimo Klientas turi kreiptis į Pardavėją. Bankas netenka teisės į Sutarties parengimo mokestį ir nuostolių atlyginimą, jei Pirkimo-pardavimo sutartis ir (arba) Turto priėmimo-perdavimo aktas nesudaromi dėl Banko kaltės. 16.4. Bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienųdienų raštu įspėjęs Klientą, gali vienašališkai nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas prieš terminą ir pareikalauti, kad Klientas nedelsiant grąžintų Turtą (jei Turtas buvo perduotas), sumokėtų visas Mokėtinas sumas priskaičiuotas iki Sutarties nutraukimo dienos bei atlygintų Bankui dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jeigu padaromas bent vienas iš šių esminių Sutarties pažeidimų arba paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: 16.4.1. Klientas nepagrįstai atsisako sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį arba vilkina jos sudarymą ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo; 16.4.2. Klientas nepagrįstai atsisako priimti Turtą arba vilkina Xxxxx priėmimą iš Pardavėjo; 16.4.3. Klientas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nevykdo arba netinkamai vykdo bet kurį iš savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį ar kitas sutartis su Banku ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per Banko pranešime nurodytą papildomą terminą, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.4. Klientas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia Bankui Sutartyje nurodytų Užtikrinimo priemonių, draudimo ir draudimo įmokų apmokėjimo ar kitų Banko prašomų dokumentų, arba Bankui pateiktos Užtikrinimo priemonės prarandamos, areštuojamos, yra ginčijamos arba paaiškėja, kad jos yra niekinės arba nebegalioja ir Klientas nepateikia papildomų Banko prašomų Užtikrinimo priemonių, arba Užtikrinimo priemonių pateikėjai (įkaito davėjai, laiduotojai ir pan.) nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes įsipareigojimų Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamastoks įsipareigojimų nevykdymas, kai sustabdo ūkinę veikląBanko nuomone, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas turi esminės reikšmės šios Sutarties vykdymui negauna finansavimobei Klientas (arba Užtikrinimo priemonių pateikėjai) šių savo įsipareigojimų neįvykdo/pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.5. Klientas netinkamai naudoja Turtą, nesilaiko Turto techninio aptarnavimo, naudojimo ir eksploatacijos taisyklių, kurias nustatė Turto Pardavėjas ar gamintojas ir šių pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, Turtas dėl Kliento kaltės išregistruojamas iš viešojo registro arba sustabdomas jo leidimas dalyvauti viešajame eisme; kai Prekės tampa nebereikalingosTurto vertė sumažėjo ar Turtas sunaikinamas dėl Kliento ar trečiojo asmens tyčinio arba neatsargaus veikimo ar neveikimo ir dėl šių priežasčių atsisakoma išmokėti draudimo išmoką; 16.4.6. Tiekėjasareštuojamas Turtas ar bet kuri Kliento sąskaita Banke ar kitas Klientui priklausantis turtas, kitaip apribojama Kliento teisė naudotis Turtu ar Sąskaita arbe bet kokiu kitu jam priklausančiu turtu, ir toks apribojimas nėra panaikinamas per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.7. Klientas nutraukia pagrindinę veiklą, iš esmės ją pakeičia, yra panaikinami leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, dėl ko Klientas nebetenka teisės vykdyti pagrindinės savo veiklos; 16.4.8. atsitiko kiti įvykiai arba paaiškėjo konkrečios aplinkybės (pavyzdžiui, pablogėja Kliento finansinė būklė, sumažėja Turto arba Bankui įkeisto ar numatyto įkeisti turto vertė, paaiškėja trečiųjų asmenų turtinės pretenzijos ar įkaito davėjo įsipareigojimai tretiesiems asmenims (nuomos, panaudos sutartys, kiti kreditoriai nukreipia išieškojimą į Turtą arba Įkeistą turtą ir pan.), leidžiančios numatyti, kad Klientas Sutartyje numatytais terminais nesumokės Turto likutinės vertės ar jos dalies ir (arba) neįvykdys kitų Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to Bankas nesitiki, kad Sutartis bus įvykdyta ateityje bei šios aplinkybės/įvykiai nėra ištaisomi per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.9. įvyko esminių pokyčių Kliento ir (arba) Užtikrinimo priemonių pateikėjų nuosavybės (akcininkų/dalininkų/savininkų) struktūroje, kurie yra nepriimtini Bankui ir kurie Banko vertinimu gali turėti neigiamos įtakos Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui ir (arba) turėti įtakos Banko rodikliams ir (arba) kitų Bankui keliamų reikalavimų laikymuisi; 16.4.10. Klientas, Kliento dukterinė bendrovė ar Klientą patronuojanti bendrovė, ar kitos patronuojančios bendrovės dukterinės bendrovės, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir (arba) kitos Kliento grupės įmonės, taip pat Kliento garantas ar laiduotojas, daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tinkamai nevykdo kurios nors savo piniginės prievolės ar jos dalies Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis, ar Banko dukterinėms bendrovėms pagal su Banko dukterinėmis bendrovėmis sudarytas sutartis ir (arba) kitomis finansų įstaigomis ar tretiesiems asmenims ir šių pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Nemokėjimas kitam kreditoriui (ne Bankui) yra laikomas pagrindu nutraukti Sutartį ir prieš laiką pareikalauti grąžinti Turtą bei sumokėti visas pagal Sutartį Mokėtinas sumas tik tuo atveju, jeigu dėl tokio nemokėjimo iškyla pavojus Sutarties įvykdymui; 16.4.11. bet kuris iš šių asmenų: (i) Klientas, (ii) jo akcininkas (dalyvis), (iii) naudos gavėjas, (iv) bet kuris su Klientu ir (arba) jo akcininku (dalyviu), naudos gavėju, susijęs asmuo, taip pat (v) asmuo, užtikrinęs Kliento prievolių vykdymą, bei (vi) bet kurio iš anksčiau išvardintų asmenų akcininkas (dalyvis), naudos gavėjas, vadovas ir valdymo organų nariai, darbuotojai (toliau kiekvienas iš jų – Asmuo), nepateikia Bankui pakankamos dokumentacijos ar kitų įrodymų apie Asmens nuosavybės ir valdymo struktūrą, lėšų sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar kitos informacijos ir dokumentų, kurie yra reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, paneigiančių pagrįstus įtarimus, kad Asmuo yra arba gali būti susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir (arba) kita kriminaline veikla; ir (arba) padaro kitus pažeidimus, numatytus privalomuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir (arba) kitus nusižengimus/nusikalstamas veikas; 16.4.12. paaiškėja kita neigiama informacija apie bet kurį Asmenį, kuri Banko vertinimu turi neigiamą įtaką tokio Asmens reputacijai ir tai kelia grėsmę Banko reputacijai; 16.4.13. Klientas nevykdo ir (arba) netinkamai vykdo įsipareigojimus, nurodytus Specialiojoje dalyje ir pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.14. Klientas neatskleidė Bankui svarbios informacijos, būtinos sudarant Sutartį arba atskleidė neteisingą informaciją. 16.5. Klientas turi teisę, raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs PirkėjąBanką, gali nutraukti Sutartį, jeigu: 16.5.1. dėl Banko kaltės nesudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis ir Bankas nepašalina šio pažeidimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento raštiško reikalavimo gavimo datos; 16.5.2. Pardavėjas neperduoda Klientui Turto ir su juo susijusių dokumentų Sutartyje numatytu terminu, arba pateikia tik dalį Turto (nepilnos komplektacijos), arba Turtas neatitinka Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, Turtas yra netinkamas naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi į Pardavėją su prašymu tinkamai įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį, jei: Pirkėjas Pardavėjas neįvykdo Pirkimo-pardavimo sutarties, bei yra gautas Banko rašytinis sutikimas nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiu atveju, jei Turtas Klientui buvo perduotas, Klientas grąžina Turtą ir su juo susijusius dokumentus Bankui ar Pardavėjui, jeigu Bankas raštu taip nurodė, bei tokiu atveju Klientas, dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųBankui sumokėtų sumų grąžinimo turi teisę kreiptis į Pardavėją kaip tai numatyta Pirkimo-pardavimo sutartyje. Tuo atveju, jei Turtas nebuvo Klientui perduotas, Bankas perleidžia reikalavimo teises iš Pirkimo-pardavimo sutarties Klientui. Jei Sutartis nutraukiama ne sumą, lygią Pradiniam įnašui ir (arba) Sutarties parengimo mokesčiui, Klientas sumokėjo Pardavėjui, dėl Tiekėjo kaltėsšios sumos grąžinimo Klientas turi kreiptis į Pardavėją. Klientui nepagrįstai pasinaudojus šiame punkte nustatytomis teisėmis Klientas atlygina Banko ir (arba) Pardavėjo patirtus nuostolius. 16.6. Klientas nuo Sutarties nutraukimo dienos, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę (i) jei Turtas buvo perduotas Klientui, netenka teisės naudotis Turtu ir turi jį grąžinti Bankui arba Banko nurodymu – Pardavėjui, arba (ii) jei Turtas nebuvo perduotas Klientui, turi perimti iš Banko, o Bankas – perduoti Klientui reikalavimo teises, kylančias iš Pirkimo-pardavimo sutarties. Visos iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigussumokėtos Mokėtinos sumos Bankui, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisKlientui negrąžinamos, taip pat visos kitos šios neatlyginami, nepriklausomai nuo duoto sutikimo, atlikti Turto pagerinimo darbai. 16.7. Nutraukus Sutartį, Klientas privalo sumokėti Bankui visus iki Sutarties nuostatosnutraukimo susidariusius įsiskolinimus, kurioslikusius nesumokėtus pagal Grafiką, kaip aiškiai nurodytaįskaitant, išlieka tačiau neapsiribojant, Sutarties parengimo mokestį (jei jis nebuvo sumokėtas), netesybas, Turtui suteiktų priežiūros paslaugų mokesčius, Bankui ar Pardavėjui - kitas Banko ar Pardavėjo patirtas išlaidas. 16.8. Šalys susitaria, kad net ir nutraukus Sutartį lieka galioti tos Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti(pavyzdžiui, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartispareiga grąžinti Banko išmokėtą Finansuojamą sumą, mokėti Palūkanas iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, mokėti delspinigius, atlyginti nuostolius, perimti ir (arba) išregistruoti Turtą ir kt.). 16.9. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva Šalys yra sudariusios daugiau kaip vieną sutartį, Kliento finansiniai įsipareigojimai Bankui pagal visas tarp Šalių sudarytas sutartis yra laikomi vienu bendru Kliento finansiniu įsipareigojimu Bankui. Nutraukus Sutartį ir realizavus Turtą, toks vienas bendras Kliento finansinis įsipareigojimas, neatsižvelgiant ar jo mokėjimo terminas yra suėjęs, ar ne, gali būti Banko vienašališkai mažinamas po Turto realizavimo gauta suma, liekančia po mokesčių ir Banko nuostolių padengimo, kurie Banką atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei Klientas būtų tinkamai įvykdęs Sutartį. 16.10. Nutraukus Sutartį, Bankui grąžinamo Turto vertė yra lygi tai Turto vertei, kuri yra nurodyta Banko po Sutarties nutraukimo Klientui pateikiamoje kreditinėje sąskaitoje. Grąžinamo Turto vertė yra nustatoma mokestine prasme, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 4 straipsnio komentare pateiktus išaiškinimus. Grąžinamo Turto vertės dydis bei atitinkamos kreditinės sąskaitos išrašymas nepanaikina Kliento prievolės atlyginti Banko nuostolius, patirtus dėl Tiekėjo kaltėsSutarties nutraukimo, Pirkėjo patirti t. y., Kliento pagal Sutartį Bankui atlyginamų nuostolių suma negali būti mažinama grąžinamo Turto verte. 16.11. Dėl Sutarties nutraukimo prieš terminą patirtus nuostolius Klientas atlygina Bankui per Banko pranešime nurodytą laikotarpį, ne trumpesnį kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos. Bankas bet kuriuo metu turi teisę nuostolių sumą nusirašyti nuo bet kurios Kliento sąskaitos Banke. Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų atlyginti Bankui nuostolius, nuostoliai ar išlaidos bus išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeteisės aktų nustatyta tvarka.

Appears in 1 contract

Samples: Financial Leasing Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais14.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasKlientas turi teisę bet kada vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, įspėjęs Tiekėją pranešdamas apie tai Bankui raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikaketuriolikai) kalendorinių dienų nuo Kliento pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo Banke dienos, nebent Kliento pranešime nurodyta vėlesnė Sutarties nutraukimo diena. Rašytiniame pranešime apie Sutarties nutraukimą Klientas privalo nurodyti kitą VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam turi būti perduotos saugoti Kliento FP. Jeigu Kliento pranešime nurodytas kitas VP sąskaitos tvarkytojas, Klientas turi kartu su pranešimu, kuriame turi būti nurodyta visas kito VP sąskaitų tvarkytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, licencijos numeris, depozitoriumo kodas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė, telefono numeris, pateikti Bankui pavedimą pervesti Kliento FP pranešime nurodytam VP sąskaitos tvarkytojui. Už FP pervedimą kitam VP sąskaitų tvarkytojui Klientas įsipareigoja sumokėti Bankui FP pervedimo metu galiojančius mokesčius pagal Banko nustatytus ir patvirtintus FP prekybos ir operacijų įkainius. 14.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, raštu informavęs apie tai Klientą ir nurodęs ne trumpesnį nei 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminą, per kurį Klientas turi nurodyti Bankui kitą savo VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam bus perduotos saugoti Kliento FP, pateikdamas Bankui Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1 punkte nurodytą informaciją apie kitą VP sąskaitų tvarkytoją bei pavedimą pervesti Kliento FP Kliento nurodytam VP sąskaitų tvarkytojui. Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo pranešimo Klientui išsiuntimo dienos. 14.3. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, įspėjęs PirkėjąKlientą, gali nutraukti sutartįSutartį nesilaikydamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 punkte nustatyto įspėjimo termino, jei: Pirkėjas : 14.3.1. Sutartis nutraukiama dėl to, kad Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimus pagal Sutartį, arba 14.3.2. VP sąskaitoje nėra FP ir ilgiau nei vienus metus VP sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos. 14.4. Nutraukus Sutartį Bankas atlieka visus pavedimus, kurie Banko buvo gauti iki Sutarties nutraukimo ir kurie nebuvo atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka. 14.5. Jei Sutartis nutraukiama Bankas raštu informavo Klientą apie Sutarties nutraukimą ir yra paskirtas naujas Kliento VP sąskaitos tvarkytojas, Bankas nedelsdamas ir laikydamasis Sutarties nuostatų, perduoda jam saugoti Kliento FP. Jeigu Klientas nenurodo naujo savo VP sąskaitų tvarkytojo, Bankas parduoda Kliento FP, kaip tai numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.6.2 punkte. 14.6. Nutraukiant Sutartį bet kurios iš šalių iniciatyva Klientas privalo sumokėti Bankui visas pagal Sutartį priklausančias sumokėti sumas ne dėl Tiekėjo kaltėsvėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną. Klientas supranta, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki kad kas ketvirtį skaičiuojami FP saugojimo mokesčiai gali būti priskaičiuoti ketvirčiui pasibaigus jau po Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas , todėl sutinka apmokėti po Sutarties nutraukimo priskaičiuotus FP saugojimo mokesčius už laikotarp į, kuriuo Banke buvo saugomi Klientui priklausančios FP, pagal Banko pateiktą informaciją apie priskaičiuotus FP saugojimo mokesčius. Tik tuo atveju, jei Klientas sumokėjo visus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius, Bankas Kliento VP sąskaitoje esančias FP ir pinigines lėšas iš VP operacijų ir/ar kitų Kliento Banke atidarytų sąskaitų perveda į Kliento nurodytas sąskaitas. 14.7. Šalys aiškiai susitaria, kad šia Sutartimi Klientas išreiškia besąlyginį daugkartinį sutikimą, kad Klientui nesumokėjus Bankui visų Bankui priklausančių pagal Sutartį mokėtinų mokesčių, išlaidų ar kitokių įmokų ar pagal Sutartį susidariusių skolų, Bankas, esamų apribojimų Klientui disponuoti lėšomis ar FP ribose, turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį teisę nepervesti Kliento VP sąskaitoje esančių FP ir/ ar jai pasibaiguspiniginių lėšų iš VP operacijų sąskaitos į Kliento nurodytą sąskaitą tol, lieka galioti šios Sutarties nuostatoskol Klientas visiškai atsiskaitys su Banku, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kuriosar pasinaudoti savo teise parduoti Kliento FP, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po tai numatyta Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeBendrųjų sąlygų 11.6.2 punkte.

Appears in 1 contract

Samples: Investment Services Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasUžsakovas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 keturiolika (keturiolika14) kalendorinių dienų, gali turi teisę nutraukti Sutartį Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais: kai Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų šioje Sutartyje; kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacijaTiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymuivykdymui; Užsakovas, išskyrus atvejusįspėjęs Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsidarius svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas šios turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosvykdymo išlaidas. Tiekėjas, prieš 14 keturiolika (keturiolika14) kalendorinių dienų įspėjęs PirkėjąUžsakovą, gali turi teisę nutraukti sutartįSutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjas, įspėjęs Užsakovą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms nuo Tiekėjo kaltės, nutraukimo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Užsakovas įgyja teisę į Sutarties nutraukimoįvykdymo užtikrinimą. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų privalo visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, atlyginti Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujepatirtus nuostolius.

Appears in 1 contract

Samples: Sutartis Dėl Lietuvos Respublikos Ir Šveicarijos Konfederacijos Bendradarbiavimo Programos

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais13.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių Sutarties šalių susitarimu. 13.2. PirkėjasSutarties šalis turi teisę vienašališkai, įspėjęs Tiekėją nesikreipdama į teismą, nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Sutarties šalį prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 13.3. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva ne dėl Tiekėjo kaltėsPardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Xxxxxxx sumokėtas avansas už Xxxxxx negrąžinamas ir laikomas minimaliais Pirkėjo nuostoliais, patirtais dėl Sutarties nutraukimo, kurių nereikia įrodinėti ir kurių dydis Sutarties šalių laikomas pagrįstu ir protingu. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Jei avansas nebuvo sumokėtas, Pirkėjas po atlygina Pardavėjui visus dėl Sutarties nutraukimo Pardavėjo turėtus nuostolius ir išlaidas. 13.4. Prieš nutraukdamos Sutartį Sutarties šalys privalo įvykdyti visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. 13.5. Bet kuri Sutarties šalis turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal teisę nedelsdama nutraukti šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaiskai kitai Sutarties šaliai yra iškeliama bankroto byla teisme ar pradedamos neteisminio bankroto procedūros, taip pat visos kitos šios ar inicijuojamos likvidavimo procedūros, ar yra bet kokių patikimų duomenų apie Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisšalies galimą nemokumą. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsšiame punkte numatytu atveju, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti sumokėtas avansas už Xxxxxx negrąžinamas ir laikomas minimaliais Pirkėjo nuostoliais, patirtais dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimunutraukimo, numatytu kurių nereikia įrodinėti ir kurių dydis Sutarties V skyriuješalių laikomas pagrįstu ir protingu.

Appears in 1 contract

Samples: Bendrosios Pardavimo Sąlygos

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasUžsakovas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį šiais atvejaisSutartį, jeigu: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųbe pateisinamų priežasčių nesilaiko Šalių suderinto grafiko ir vėlavimas yra daugiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes mokymų grafiko derinimui nepateikia per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 7.1 punkte numatyto termino. Tiekėjas daugiau kaip du kartus iš eilės nesilaiko su Užsakovu suderinto Paslaugų teikimo grafiko; Tiekėjo teikiamos Paslaugos neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso trūkumų per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimusUžsakovo nurodytą terminą; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, išskyrus atvejuskorupcijos, kai pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; Tiekėjas sudaro subteikimo sutartį ar pakeičia specialistą be Užsakovo sutikimo; Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų Tiekėjas atsisako reaguoti arba ignoruoja Užsakovo duotus nurodymus (bet kokie Užsakovo nurodymai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimovykdymo) Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; kai Prekės tampa nebereikalingosTiekėjas praranda teisę (praranda kvalifikaciją, kt.) verstis šia veikla; dėl kitokio pobūdžio Tiekėjo neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį. TiekėjasUžsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesant Tiekėjo kaltės, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai kitai Šaliai. Tokiu atveju Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus. Šis punktas taikomas ir tuo atveju, jeigu Užsakovui šioje Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimui finansinės paramos teikimas sustabdomas ar nutraukiamas. Tiekėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėjąapie tai Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu: ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas. Sutartis gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųbūti nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsUžsakovo iniciatyva, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo Užsakovas turi kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo patvirtinti patiektų Prekių suteiktų Paslaugų / įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo Užsakovui ar Užsakovo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 1 contract

Samples: Purchase Agreement

Sutarties nutraukimas. 10.1.Sutarties šalys turi galimybę bet kada abipusiu rašytiniu sutarimu nutraukti Sutartį. 10.2.Jeigu pagal tą pačią Sutartį teikiamos kelios Paslaugos, Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaisšių Taisyklių nustatyta tvarka nutraukta tam tikrų konkrečių Paslaugų atžvilgiu. 10.3.Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs NTT Raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos. 10.4.Sutarties nutraukimas Paslaugų gavėjo iniciatyva ne dėl NTT kaltės ar Paslaugų teikėjo iniciatyva dėl Paslaugų gavėjo kaltės neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos atsiskaityti su NTT už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo, o jei nėra pasibaigęs Trumpiausias (minimalus) naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – Paslaugų gavėjas turi sumokėti Paslaugos įdiegimo ir teikimo metu suteiktas nuolaidas, visus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis Paslaugomis, taip pat Paslaugos įdiegimo ar įrangos mokesčius (jei tokie nebuvo sumokėti) ir atlyginti kitas NTT išlaidas, kurias NTT, norėdama įvykdyti Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Paslaugų gavėjo dienos. Tuo atveju, jeigu NTT Paslaugų teikimui naudoja trečiųjų asmenų infrastruktūrą, Paslaugų gavėjas be kita ko papildomai turi sumokėti visus likusius iki Trumpiausio (minimalaus) naudojimosi Paslaugomis laikotarpio likusius abonentinius Paslaugų teikimo mokesčius bei grąžinti visas suteiktas nuolaidas Paslaugų įdiegimui ir / ar teikimui. Informacija apie tai, ar NTT Paslaugų teikimui naudoja trečiųjų asmenų infrastruktūrą, pažymima Sutartyje. 00.0.Xx dėl NTT kaltės Paslaugų gavėjui nutraukus Sutartį iki Paslaugų teikimo pradžios, Paslaugų gavėjas privalo sumokėti Paslaugų įdiegimo mokestį, jeigu toks mokestis Paslaugų užsakymo dieną buvo nustatytas, bei atlyginti kitus su tuo susijusius nuostolius. 10.6.Paslaugų gavėjas turi teisę Raštu įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos nutraukti Sutartį, netaikant Taisyklių ir Sutarties nuostatų dėl Trumpiausio (minimalaus) naudojimosi Paslaugomis laikotarpio, jeigu: 10.6.1. Paslaugų gavėjas Xxxxx įspėjo (pateikė pretenziją) Paslaugų teikėją dėl jo netinkamo esminių Sutarties ir (ar) Taisyklių nuostatų vykdymo ir 10.6.2. Paslaugų teikėjas nenutraukia šių pažeidimų per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų gavėjo raštiškos pretenzijos apie Sutarties ir (ar) Taisyklių pažeidimą gavimo arba neinicijuoja dėl pateiktoje pretenzijoje išdėstytų reikalavimų šalių tarpusavio derybų. 10.7.Neterminuota Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimunutraukta Paslaugų gavėjo iniciatyva iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) Darbo dienas, apie tai pranešus Paslaugų teikėjui. Pirkėjas10.8.Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Tiekėją apie tai Paslaugų gavėją Raštu ne vėliau kaip prieš 14 5 (keturiolikapenkias) kalendorinių dienųDarbo dienas, gali jeigu: 10.8.1. Paslaugų gavėjas nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo reikalavimo pateikimo momento, nepašalina pažeidimo, kurio pagrindu jam buvo apribotas Paslaugų teikimas; 10.8.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų gavėjas padaro pakartotinį Sutarties ar Taisyklių pažeidimą, lėmusį Paslaugų teikimo apribojimą; 10.8.3. Paslaugų gavėjo nurodymai, susiję su Paslaugų teikimu, prieštarauja teisės aktams, nusistovėjusioms profesinės veiklos taisyklėms, standartams, profesinės veiklos etikai ar Sutarties ir (arba) Taisyklių sąlygoms; 10.8.4. NTT gauna oficialią informaciją apie Xxxxxxxx gavėjo (juridinio asmens) nemokumą, likvidavimą arba bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimą 10.8.5. Paslaugų gavėjas kitaip iš esmės pažeidžia Taisykles ir (ar) Sutartį. 10.9.Paslaugų teikėjas, informavęs Paslaugų gavėją Raštu, turi teisę be jokių sankcijų nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasdalies ar visų Paslaugų teikimą, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujejei tokios Paslaugos NTT tinkle nebeteikiamos.

Appears in 1 contract

Samples: Internet Service Provision Rules

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais13.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku nutraukta Šalių susitarimususitarimu arba bet kurios Šalies iniciatyva Sutartyje nustatyta tvarka. 13.2. PirkėjasSutarties nutraukimo dieną Kredito gavėjas privalo grąžinti Bankui visą negrąžintą Kredito sumą ir visas kitas Mokėtinas sumas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam priskaičiuotas iki Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosnutraukimo dienos. 13.3. Tiekėjas, Bankas turi teisę ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs PirkėjąKredito gavėją raštu vienašališkai nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį prieš terminą ir pareikalauti, gali nutraukti sutartįkad Kredito gavėjas nedelsiant grąžintų Kreditą, jei: Pirkėjas sumokėtų visas Mokėtinas sumas, priskaičiuotas iki Sutarties nutraukimo dienos, bei atlygintų Bankui dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jeigu padaromas bent vienas iš šių esminių Sutarties pažeidimų arba paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: 13.3.1. Kredito gavėjas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nevykdo arba netinkamai vykdo bet kurį iš savo kaltės finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį ar kitas su Banku sudarytas sutartis ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per Banko pranešime nurodytą papildomą terminą, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 13.3.2. Kredito gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia Bankui Sutartyje nurodytų Užtikrinimo priemonių, draudimo ir draudimo įmokų apmokėjimo ar kitų Banko prašomų dokumentų; 13.3.3. Bankui pateiktos Užtikrinimo priemonės prarandamos, areštuojamos, yra ginčijamos arba paaiškėja, kad jos yra niekinės arba nebegalioja ir Kredito gavėjas nepateikia papildomų Banko prašomų Užtikrinimo priemonių, arba Užtikrinimo priemonių pateikėjai (įkaito davėjai, laiduotojai ir pan.) nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsįsipareigojimų Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis ir toks įsipareigojimų nevykdymas, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo Banko nuomone, turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti esminės reikšmės šios Sutarties nuostatosvykdymui bei Kredito gavėjas (arba Užtikrinimo priemonių pateikėjai) šių savo įsipareigojimų neįvykdo/pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, susijusios su atsakomybe ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 13.3.4. areštuojama bet kuri Kredito gavėjo sąskaita Banke ar kitas Kredito gavėjui priklausantis turtas, kitaip apribojama Kredito gavėjo teisė naudotis bet kokiu jam priklausančiu turtu, ir toks apribojimas nėra panaikinamas per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 13.3.5. Kredito gavėjas nutraukia pagrindinę veiklą, iš esmės ją pakeičia, yra panaikinami leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, dėl ko Kredito gavėjas nebetenka teisės vykdyti pagrindinės savo veiklos; 13.3.6. atsitiko kiti įvykiai arba paaiškėjo konkrečios aplinkybės (pavyzdžiui, pablogėja Kredito gavėjo finansinė būklė, sumažėja Bankui įkeisto ar numatyto įkeisti turto vertė, paaiškėja trečiųjų asmenų turtinės pretenzijos ar įkaito davėjo įsipareigojimai tretiesiems asmenims (nuomos, panaudos sutartys, kiti kreditoriai nukreipia išieškojimą į įkeistą turtą ir pan.), leidžiančios numatyti, kad Kredito gavėjas Sutartyje numatytais terminais negrąžins Kredito ar jo dalies ir (arba) neįvykdys kitų Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to Bankas nesitiki, kad Sutartis bus įvykdyta ateityje bei atsiskaitymais tarp Šalių šios aplinkybės/įvykiai nėra ištaisomi per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 13.3.7. įvyko esminių pokyčių Kredito gavėjo ir (arba) Užtikrinimo priemonių pateikėjų nuosavybės (akcininkų/dalininkų/savininkų) struktūroje, kurie yra nepriimtini Bankui ir kurie Banko vertinimu gali turėti neigiamos įtakos Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią SutartįSutartį vykdymui ir (arba) turėti įtakos Banko rodikliams ir (arba) kitų Bankui keliamų reikalavimų laikymuisi; 13.3.8. Kredito gavėjas, garantiniais įsipareigojimaisXxxxxxx gavėjo dukterinė bendrovė ar Kredito gavėją patronuojanti bendrovė, ar kitos patronuojančios bendrovės dukterinės bendrovės, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir (arba) kitos Kredito gavėjo grupės įmonės, taip pat visos Kredito gavėjo garantas ar laiduotojas, daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tinkamai nevykdo kurios nors savo piniginės prievolės ar jos dalies Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis, ar Banko dukterinėms bendrovėms pagal su Banko dukterinėmis bendrovėmis sudarytas sutartis ir (arba) kitomis finansų įstaigomis ar tretiesiems asmenims ir šių pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Nemokėjimas kitam kreditoriui (ne Bankui) yra laikomas pagrindu nutraukti Sutartį ir prieš laiką pareikalauti grąžinti Kreditą bei sumokėti visas pagal Sutartį Mokėtinas sumas tik tuo atveju, jeigu dėl tokio nemokėjimo iškyla pavojus Sutarties įvykdymui; 13.3.9. Kredito gavėjas ar Xxxxxxx asmuo nepateikia Bankui pakankamos dokumentacijos ar kitų įrodymų apie Kredito gavėjo ar Susijusio asmens nuosavybės ir valdymo struktūrą, lėšų sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar kitos šios informacijos ir dokumentų, kurie yra reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, paneigiančių pagrįstus įtarimus, kad Kredito gavėjas ar Susijęs asmuo yra arba gali būti susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir (arba) kita kriminaline veikla; ir (arba) padaro kitus pažeidimus, numatytus privalomuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir (arba) kitus nusižengimus/nusikalstamas veikas; 13.3.10. paaiškėja kita neigiama informacija apie Xxxxxxx gavėją ar Susijusį asmenį, kuri Banko vertinimu turi neigiamą įtaką Kredito gavėjo ar Susijusio asmens reputacijai ir tai kelia grėsmę Banko reputacijai; 13.3.11. Kredito gavėjas nevykdo ir (arba) netinkamai vykdo įsipareigojimus, nurodytus Specialiojoje dalyje ir pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 13.3.12. padidėja Kredito lėšomis finansuojamo projekto vertė (sąmata), pasikeičia tokio projekto objektas, apimtis ar vykdymo trukmė, vykdant tokį projektą susidaro ūkiniai-finansiniai sunkumai, atsiskaitymų uždelsimai ar atsiranda kitos reikšmingos aplinkybės. 13.3.13. Kredito gavėjas neatskleidė / nepateikė Bankui svarbios informacijos, būtinos sudarant Sutartį bei Sutarties nuostatosgaliojimo laikotarpiu arba atskleidė / pateikė neteisingą informaciją arba bet kuris Kredito gavėjo pateiktas Sutarties Xxxxxxxxxx dalies 15.7 punkte nurodytas patvirtinimas neatitinka tikrovės. 13.4. Nutraukus Sutartį, kuriosKredito gavėjas privalo sumokėti Bankui visus iki Sutarties nutraukimo susidariusius įsiskolinimus, kaip aiškiai nurodytalikusius nesumokėtus pagal Mokėjimų grafiką, išlieka įskaitant, tačiau neapsiribojant, Sutarties parengimo mokestį (jei jis nebuvo sumokėtas), netesybas, kitas Banko patirtas išlaidas. 13.5. Šalys susitaria, kad net ir nutraukus Sutartį lieka galioti tos Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti(pavyzdžiui, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartispareiga grąžinti Bankui Kreditą, mokėti Palūkanas iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, mokėti delspinigius, atlyginti nuostolius ir kt.). 13.6. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsXxxxx yra sudariusios daugiau kaip vieną sutartį, Pirkėjo patirti Kredito gavėjo finansiniai įsipareigojimai Bankui pagal visas tarp Šalių sudarytas sutartis yra laikomi vienu bendru Kredito gavėjo finansiniu įsipareigojimu Bankui. Nutraukus Sutartį ir realizavus Užtikrinimo priemones, toks vienas bendras Kredito gavėjo finansinis įsipareigojimas, neatsižvelgiant ar jo mokėjimo terminas yra suėjęs, ar ne, gali būti Banko vienašališkai mažinamas po Užtikrinimo priemonių realizavimo gauta suma, liekančia po mokesčių ir Banko nuostolių padengimo, kurie Banką atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei Kredito gavėjas būtų tinkamai įvykdęs Sutartį. 13.7. Dėl Sutarties nutraukimo prieš terminą patirtus nuostolius Kredito gavėjas atlygina Bankui per Banko pranešime nurodytą laikotarpį, ne trumpesnį kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos. Bankas bet kuriuo metu turi teisę nuostolių sumą nurašyti nuo bet kurios Kredito gavėjo sąskaitos Banke. Kredito gavėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų atlyginti Bankui nuostolius, nuostoliai ar išlaidos bus išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeteisės aktų nustatyta tvarka.

Appears in 1 contract

Samples: Kredito Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasXXI.Sutarties nutraukimo dėl nuo Koncesininko ar Investuotojo priklausančių aplinkybių pagrindai: Suteikiančioji institucija turi teisę vienašališkai, įspėjęs Tiekėją nesikreipdama į teismą, nutraukti Sutartį, kai Koncesininkas arba Investuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Suteikiančioji institucija yra prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienųtai pranešusi šioms Šalims apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamastokį protingą laikotarpį, kai sustabdo ūkinę veikląkurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba kai įstatymuose tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Laikotarpis tokiems pažeidimams pašalinti negali būti nustatomas trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad Xxxxxxxxx esminiais pažeidimais Sutarties 21.1 papunkčio atžvilgiu bus laikomi tik šie pažeidimai: daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų pradelsiama Sutarties 3.1 papunktyje numatyta Sutarties įsigaliojimo data arba Sutarties įsigaliojimo terminas Sutarties 3.3 papunktyje nustatytu atveju nepratęsiamas. Šalys gali nelaukti šio termino pabaigos, jeigu pagrįstai galima spręsti, kad Sutarties 3 punkte nurodytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos per šį terminą nebus įvykdytos. Šis Sutarties punktas yra netaikomas, jei terminas pažeidžiamas dėl to, kad Turtas nėra perduodamas Koncesininkui dėl nuo Investuotojo ar Koncesininko nepriklausančių aplinkybių; Koncesininkas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties 3 punkte nustatyto termino, atsižvelgiant į jo pratęsimus, nėra pradėjęs teikti Paslaugų ir kituose teisės aktuose vykdyti Ūkinės veiklos Kempinge arba 9 (devynis) mėnesius iš eilės dėl savo kaltės visiškai nevykdo Ūkinės veiklos Kempinge, ar jeigu Koncesininkas neužtikrina Paslaugų teikimo ir Kempingo veiklos, kurie atitiktų 4 žvaigždučių Kempingo klasifikavimo reikalavimų; Koncesininkas Sutartyje nurodytu terminu nepateikia Suteikiančiajai institucijai naujo Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo; Koncesininkas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Sutartyje numatytas Reinvesticijas; Koncesininkas pažeidžia Sutarties 6 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas; Koncesininkas pažeidžia Sutarties 27 punkte nustatytus įsipareigojimus dėl savo teisių ir pareigų perleidimo; pasibaigė ar nutrūko Sutarties 19 punkte nurodytų draudimo sutarčių galiojimas ir (ar) sudarytomis draudimo sutartimis nėra pasiekiama Sutarties 19.1 numatyta tvarka susidaro analogiška situacijadraudimo suma; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasKoncesininkas pažeidžia Sutarties 18.3 papunkčio sąlygas; Koncesininkas, pobūdis vykdydamas savo prievolės pagal Sutarties IX skyrių ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam kitas Sutarties įvykdymuinuostatas, išskyrus atvejuspateikia Suteikiančiajai institucijai žinomai klaidingą ar ne visą informaciją, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartiskuri yra reikalaujama Suteikiančiosios institucijos atliekamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti; kai Pirkėjas šios Be Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas21.1 papunktyje numatytų atvejų, prieš 14 Suteikiančioji institucija turi teisę nesikreipdama į teismą (keturiolikavienašališkai) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartįSutartį, jei: Pirkėjas dėl Koncesininkui inicijuojamos likvidavimo, bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiškos procedūros ir tai Suteikiančiajai institucijai duoda pagrindą manyti, kad įsipareigojimai pagal Sutartį nebus įgyvendinti pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus; Koncesininkas Konkurso ar Sutarties sudarymo metu pateikė Suteikiančiajai institucijai neteisingus duomenis, susijusius su savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsfinansine būkle ir (ar) ūkine veikla ir (ar) bet kurią kitą Suteikiančiajai institucijai pateiktą informaciją, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas ir tai buvo nustatyta po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui sudarymo; Koncesininkas valdo ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus naudoja Kempingą ne pagal Sutartį ar jai pasibaigusKempingo tiesioginę paskirtį arba jeigu tyčia blogina Kempingo ir jame esančio Turto būklę; Koncesininkas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nemoka Sutarties 15.2 papunktyje nurodyto Koncesijos mokesčio. Apie Sutarties nutraukimą Sutarties 21.1 papunktyje numatytu pagrindu Suteikiančioji institucija privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, lieka galioti šios o Sutarties nuostatos21.3 papunktyje numatytais atvejais – ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Šalys susitaria, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią kad Sutarties 21 punkte nurodytais atvejais Suteikiančiajai institucijai vienašališkai nutraukus Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Suteikiančioji institucija panaudoja Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po įvykdymo užtikrinimo priemonę ir pareikalauja iš Koncesininko sumokėti baudą dėl Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotidėl Koncesininko kaltės. Šalys susitaria, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisbaudos dydis yra lygus 5025,00 (penki tūkstančiai dvidešimt penki) eurų sumai. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva XXII.Sutarties nutraukimo dėl Tiekėjo nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių aplinkybių pagrindai: Koncesininkas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį kai Suteikiančioji institucija nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Koncesininkas yra prieš tai pranešęs Suteikiančiajai institucijai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Suteikiančioji institucija nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Suteikiančiosios institucijos pažeidimams pašalinti nustatomas laikotarpis negali būti trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad Xxxxxxxxx esminiais pažeidimais bus laikomi tik šie pažeidimai: Suteikiančioji institucija pažeidžia Sutarties 5 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas. Apie Sutarties nutraukimą Sutarties 22.1 papunktyje numatytu pagrindu Koncesininkas privalo pranešti Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. XXIII.Sutarties nutraukimas be Šalių kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja : Šalys turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujenutraukti Sutartį abipusiu susitarimu.

Appears in 1 contract

Samples: Koncesijos Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasBankas turi teisę (bet ne pareigą), įspėjęs Tiekėją ne mažiau kaip prieš 14 15 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolikapenkiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs PirkėjąAdministratorių, gali vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti sutartįSutartį (ar jos dalį) prieš terminą ir / ar pareikalauti, jeikad Naudos gavėjai grąžintų Bankui visą negrąžintą Kreditą (ar nurodytą jo dalį) su iki grąžinimo dienos priskaičiuotomis palūkanomis ir sukauptais delspinigiais (jei tokių būtų), jeigu Bankas nustato bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų: Pirkėjas Bankui nėra pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad Xxxxxxxxxxx namo renovacijos projektas yra įgyvendintas tinkamai, t. y. per 6 (šešis) mėnesius, kai pasibaigia Kredito išmokėjimo laikotarpis, Bankui nepateikiamas Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas teisės aktų nustatyta tvarka po Daugiabučio namo modernizavimo, patvirtinantis, kad pasiekta ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) procentų; Kreditas ar jo dalis buvo panaudota ne pagal Kredito paskirtį; paaiškėja nusikalstami Naudos gavėjų ir/ar Administratoriaus veiksmai, dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių kurių yra pažeidžiami iš Sutarties kylantys Banko teisėti interesai; paaiškėja, kad Sutartyje nurodyti Administratoriaus pareiškimai / patvirtinimai visiškai ar iš dalies yra neteisingi, keliantys grėsmę tolimesniam Sutarties vykdymui ir Administratorius jų neištaiso per Banko nustatytą įspėjimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų; per teisės aktų nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) dienų po Banko raštiško įspėjimo apie reikiamą Administratoriaus pakeitimą dienos, Administratorius nėra pakeičiamas nauju administratoriumi, galinčiu ir turinčiu teisę administruoti Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą; Administratorius nesilaiko Bendrųjų daugiabučių namų kreditavimo sąlygose numatytų įsipareigojimų, dėl ko būtų pažeisti Naudos gavėjų ir Banko teisėti interesai ir tikslai, kuriems įvykdyti sudaryta Xxxxxxxx; įvykdytas Reglamento pažeidimas; paaiškėja bent viena aplinkybė dėl kurios Kreditas negalėjo būti išmokėtas. Jei Sutartis nutraukiama Bankui pasinaudojus Bendrųjų daugiabučių namų kreditavimo sąlygų 9.1 punkte numatyta teise, Administratorius įsipareigoja ir privalo ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po vėliau kaip Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo ir/ar pareikalavimo grąžinti Kreditą (ar jo dalį) prieš terminą dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui perleisti / perduoti Bankui (ar kitam Banko nurodytam asmeniui) visas savo teises ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pareigas pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaiskaip tai numatyta Bendrųjų daugiabučių namų kreditavimo sąlygų 10 skyriuje. Administratorius privalo atlyginti Naudos gavėjams ir Bankui visus nuostolius (žalą), taip pat visos kitos šios kuriuos jie patirs dėl Administratoriaus kaltės ar neteisėtų jo veiksmų, įskaitant ir atvejus, jeigu esminiai Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva pažeidimai atsirastų dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai Administratoriaus veiksmų ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeneveikimo.

Appears in 1 contract

Samples: Kreditavimo Sąlygos

Sutarties nutraukimas. Sutartis 18.1 Draudėjas turi teisę nutraukti sutartj apie tai pranešdamas draudikui raštu ne vėliau kaip prieš mėnesj iki numatomos sutarties nutraukimo datos. 18.2 Jei sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, nesant draudiko kaltės, draudėjui išmokama išperkamoji suma. 18.3 Sutarties šalis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamassutartj, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra kita šalis pažeidžia sutartj ir tai daro įtaką tinkamam yra esminis sutarties pažeidimas (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse). Sutarties įvykdymuišalis, vienašališkai nutraukianti sutartj, apie sutarties nutraukimą privalo informuoti kitą šalj raštu ne vėliau kaip prieš mėnesj iki numatomos sutarties nutraukimo datos. 18.4 Kai sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu draudikui (nustačius jo kaltę) pažeidus sutarties sąlygas, draudėjui grąžinamos sumokėtos draudimo jmokos, sutartyje numatytos išmokos. 18.5 Kai sutartis nutraukiama draudiko reikalavimu draudėjui (nustačius jo kaltę) pažeidus sutarties sąlygas, draudėjui išmokama išperkamoji suma. 18.6 Draudėjas - fizinis asmuo - turi teisę savo iniciatyva nutraukti sutartj raštu pranešęs draudikui per 30 dienų nuo to momento, kada jam buvo pranešta apie sudarytą sutartj. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo jmoka. 18.7 Sutarties nutraukimo pagrindas yra raštiškas prašymas. 18.8 Kai Sukaupta suma tampa mažesne nei suma, kuri turėtų būti išskaičiuota iš Sukauptos sumos per ateinančius du mėnesius, draudikas siunčia pranešimą draudėjui nurodydamas padengti jsiskolinimą. Draudėjas turi sumokėti ne mažiau kaip dvi mėnesines jmokas arba ne mažiau kaip vieną pilną jmoką, jei sutartyje numatyti kiti jmokų mokėjimo terminai. Draudėjas turi sumokėti visas trūkstamas jmokas, jei sutartis galioja pirmus metus. 18.9 Jei draudėjas nesumoka jmokų per 30 dienų nuo pranešimo gavimo, draudimo apsauga yra sustabdoma ir atnaujinama tik sumokėjus jmokas. Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 6 mėnesius, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartj. IŠ DRAUDIMO SUTARTIES ATSIRANDANČIŲ TURTINIŲ TEISIŲ ĮKEITIMAS 19.1 Draudėjas gali prievolės jvykdymui užtikrinti jkeisti iš sutarties atsirandančias turtines teises: teisę j draudimo išmoką ir teisę j išperkamąją sumą. Draudėjas gali jkeisti teisę j išperkamąją sumą tik neatšaukiamo naudos gavėjo sutikimu. 19.2 Naudos gavėjas teisę j draudimo išmoką gali jkeisti tik jvykus draudžiamajam jvykiui. 19.3 Apie atsirandančių iš gyvybės draudimo sutarties turtinių teisių jkeitimą draudikui turi buti pranešta raštu. 19.4 Įkaito turėtojo reikalavimas gali buti patenkintas iš draudimo išmokos tik jvykus draudžiamajam jvykiui. Draudikas privalo patenkinti jkaito turėtojo reikalavimą iš draudimo išmokos tik pasibaigus šių taisyklių 13.1 punkte nustatytam terminui. 19.5 Įkaito turėtojas turi pirmenybės prieš naudos gavėją teisę j savo reikalavimo patenkinimą, išskyrus atvejusatvejj, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųnaudos gavėjas yra neatšaukiamas. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsneatšaukiamas naudos gavėjas paskirtas po atsirandančių iš draudimo sutarties turtinių teisių jkeitimo, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo jkaito turėtojas turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita pirmenybės prieš neatšaukiamą naudos gavėją teisę j savo reikalavimo patenkinimą. 19.6 Draudikui patenkinus jkaito turėtojo reikalavimą, išperkamoji suma ar draudimo išmoka sumažinama dalimi, lygia draudiko patenkintų jkaito turėtojo reikalavimu daliai. 19.7 Jei yra keletas jkaito turėtojų, tai tas jkaito turėtojas, apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaiguskurj draudikas buvo informuotas anksčiau, lieka galioti šios Sutarties nuostatosturi pirmenybę prieš jkaito turėtoją, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartįapie kurj draudikas buvo informuotas vėliau, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotijei pastarasis nejrodo, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeturtinės teisės jam buvo jkeistos anksčiau.

Appears in 1 contract

Samples: Guaranteed Interest Life Insurance Rules

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Jei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensacijąpatiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami Pirkėjo, tačiau tik tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. Tiekėjo patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 1 contract

Samples: Prekių Viešojo Pirkimo Pardavimo Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimususitarimu arba vienos iš Šalių valia. PirkėjasSusitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Tiekėją Rangovą raštu prieš 14 ne trumpesnį negu 30 (keturiolikatrisdešimties) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį dienų terminą šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos bankroto įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; xxx Xxxxxxxx, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartisprofesinio pažeidimo; kai Pirkėjas šios Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo; jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba nesilaiko Sutarties vykdymui negauna finansavimoįvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų grafiko tarpinių ir /ar galutinių terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Darbų grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.4 punkte numatytą atvejį); Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; xxx Xxxxxxxx nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; kai Prekės tampa nebereikalingospaaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Xxxxxxxx dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES1; Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.4 ir 20.4 punktuose nurodytais atvejais; kai Xxxxxxxx nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija Sutarties 20 proc. TiekėjasSutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas); dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš 14 ne trumpesnį negu 30 (keturiolikatrisdešimties) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąterminą šiais atvejais: kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija Sutarties 20 proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas); kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali nutraukti sutartįturėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; kitais Sutartyje nurodytais atvejais, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųkai yra esminis Sutarties pažeidimas. Jei Sutartis nutraukiama ne Užsakovo iniciatyva dėl Tiekėjo Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo. Tiekėjas neturi Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Xxxxxxxx nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Xxxxxx pasirašant perdavimo – priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeatliktus Darbus.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta: raštišku Šalių susitarimu; nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 33 punkte. PirkėjasUžsakovas, įspėjęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 14 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienųdienų raštu informavęs Teikėją, gali turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejaisSutartį, jeigu: kai Tiekėjas nevykdo teikiamų Paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Teikėjui, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų; Teikėjas didina Paslaugų kainas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį; Teikėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (šiuo atveju Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Teikėjo visiškas sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimų nevykdymas arba nesavalaikis, nekokybiškas vykdymas, nesilaikant šios Sutarties ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų); kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia ekspertą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas(ar) subteikėją, kai sustabdo ūkinę veikląneatitinkantį Xxxxxxxxx vykdyti reikalingos kvalifikacijos, arba kai įstatymuose reikalingo Sutarčiai tinkamai ir kituose laiku įvykdyti eksperto ir (ar) subteikėjo neturi. Sutarties galiojimas pasibaigia nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Teikėjas netenka teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasatlikti funkcijų, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama kurioms atlikti buvo sudaryta ši Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį dėl 34.3.1.- 34.3.4. punktuose nurodytų priežasčių, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 5 000,00 Eur (penkis tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (dėl Teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar jai pasibaigusnetinkamo vykdymo) tiek, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo kiek Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeviršija baudą.

Appears in 1 contract

Samples: Service Purchase Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta: raštišku Šalių susitarimu; nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 32 punkte. PirkėjasUžsakovas, įspėjęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 14 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienųdienų raštu informavęs Teikėją, gali turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejaisSutartį, jeigu: kai Tiekėjas nevykdo teikiamų Paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Teikėjui, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų; Teikėjas didina Paslaugų kainas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį; Teikėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (šiuo atveju Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Teikėjo visiškas sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimų nevykdymas arba nesavalaikis, nekokybiškas vykdymas, nesilaikant šios Sutarties ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų); kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia specialistą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas(ar) subteikėją, kai sustabdo ūkinę veikląneatitinkantį Sutarčiai vykdyti reikalingos kvalifikacijos, arba kai įstatymuose reikalingo Sutarčiai tinkamai ir kituose laiku įvykdyti specialisto ir (ar) subteikėjo neturi. Sutarties galiojimas pasibaigia nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Teikėjas netenka teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasatlikti funkcijų, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama kurioms atlikti buvo sudaryta ši Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį dėl 33.3.1.- 33.3.4. punktuose nurodytų priežasčių, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur (trys tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (dėl Teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar jai pasibaigusnetinkamo vykdymo) tiek, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo kiek Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeviršija baudą.

Appears in 1 contract

Samples: Purchase Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali Nuomininkas turi teisę dėl bet kokių priežasčių bet kada nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir reikalauti deaktyvuoti jo Paskyrą apie tai raštu įspėjęs Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, gavusi Nuomininko pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ne vėliau kaip per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia 7 (septynias) dienas nutraukia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasir deaktyvuoja paskyrą. Sutarties nutraukimas neatleidžia Nuomininko nuo pareigų, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, vykdymo. 7.2. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Nuomininkui atsisakius Sutarties/pareiškus pageidavimą atsisakyti Užsakymo likus 7 (septynioms) ar mažiau dienų iki patvirtintame Užsakyme numatytos Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui datos, Nuomininkas moka Bendrovei Sutarties nutraukimo baudą, lygia dviejų dienų užsakytos Transporto priemonės nuomos kainos (vienos dienos nuomos kaina paskaičiuojama padalinant bendrą Nuomos mokestį iš nuomos dienų skaičiaus). Ši bauda nusikaičiojama iš Rezervacijos mokesčio, o jo likutis grąžinamas Nuomininkui per 7 (septynias) dienas; jei Rezervacijos mokesčio neužtenka baudos sumai padengti, tokiu atveju Nuomininkas turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertęsumokėti Bendrovei likusią neapmokėtą baudos dydį. 7.3. Taip pat parengiama ataskaita Bendrovė turi teisę savo iniciatyva nesant Nuomininko kaltės nutraukti Sutartį informavusi Nuomininką prieš 7 (septynias) dienas. Tokiu atveju Bendrovė grąžina Nuomininkui sumokėtą Rezervacijos mokestį/Nuomos mokestį pilna apimtimi. 7.4. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį nedelsiant informavusi Nuomininką šiais atvejais: a) kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo; b) kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta; c) kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip pat, kai Nuomininkas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo); d) kai Nuomininkas Transporto priemonei sukėlė žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl ženkliai viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, dėl kitų šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų); e) chuliganiško ir pavojingo vairavimo atveju; f) kai Nuomininkas pasišalina iš įvykio vietos; g) kai Nuomininkas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų; h) kai Nuomininkas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti; i) kai Nuomininkas xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui eismo įvykį; j) kai Nuomininkas šiurkščiai pažeidžia šias Taisykles ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus(arba) sistemingai nesilaiko Taisyklių, lieka galioti šios Sutarties nuostatosir (arba) egzistuoja kitos objektyvios aplinkybės, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartįdėl kurių Bendrovės nuomone Nuomininkas kelia pavojų kitiems Nuomininkams, garantiniais įsipareigojimaisklientams, visuomenei, Bendrovei, Transporto priemonei; k) esant kitoms svarbioms priežastims, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatosteisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis. 7.5. Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovei nutraukus Sutartį su Nuomininku: 7.5.1. nutraukiamas Paslaugų teikimas; 7.5.2. nutraukiamas su tuo susijusių Xxxxxxxxx pareigų vykdymas; 7.5.3. Nuomininkas privalo nedelsdamas baigti kelionę (jeigu pranešimas gaunamas kelionės metu) ir grąžinti Transporto priemonę Bendrovei; 7.5.4. esant pakankamam pagrindui ir objektyvioms priežastims (pvz., kuriosNuomininkas toliau neteisėtai naudojasi Transporto priemone, kaip aiškiai nurodytaatsisako grąžinti Transporto priemonę), išlieka galioti po 365 KEMPERIAI turi teisę blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat atsiimti Transporto priemonę nedalyvaujant Nuomininkui. 7.6. Dėl bet kokių priežasčių nutraukus Sutartį su Nuomininku, 365 KEMPERIAI turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra reikalauti nuostolių dėl Sutarties nutraukimo patirtų nuostolių atlyginimo, taip pat apriboti Nuomininko galimybę arba turi išlikti galiotiuždrausti jam sudaryti Sutartį ateityje ir naudotis Paslaugomis Bendrovės nustatytą laikotarpį. 7.7. Privatumo politikoje nurodytais pagrindais, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.tvarka ir terminais

Appears in 1 contract

Samples: Transporto Priemonės Nuomos Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais10.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjasnutraukiama: (i) Emitento iniciatyva, įspėjęs Tiekėją prieš 14 jei Patikėtinis neatlieka ir (keturiolikaarba) netinkamai atlieka prisiimtus pagal šią Sutartį įsipareigojimus ir situacijos neištaiso per 10 (dešimt) kalendorinių dienųdienų nuo Patikėtinio informavimo apie šias aplinkybes. Tokiu atveju Emitentas privalo apie nutraukimą pranešti Patikėtiniui prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos; (ii) Emitento iniciatyva, gali nutraukti jei Emitentas nusprendžia visai nevykdyti Obligacijų emisijos kaip numatyta Obligacijų emisijos sąlygose, prieš tai pilnai atsiskaičius su Patikėtiniu už atliktus darbus; (iii) Patikėtinio iniciatyva, jei Emitentas neatlieka ir (arba) netinkamai atlieka prisiimtus pagal šią Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes įsipareigojimus ir situacijos neištaiso per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Emitento informavimo apie šias aplinkybes ir poreikį paskirti naująjį Obligacijų savininkų patikėtinį (toliau – Naujasis patikėtinis). Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta tik tada, kai sustabdo ūkinę veikląBendrovė paskiria Naująjį patikėtinį, arba o Patikėtinis visas patikėtinio teises ir pareigas, atsirandančias pagal Hipotekos sutartį, perleidžia ir perduoda Naujajam patikėtiniui. Iki tokio momento Patikėtinis atlieka visas šioje Sutartyje numatytas pareigas Obligacijų savininkų atžvilgiu, tačiau ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį, per kurį Xxxxxxxx privalo paskirti Naują patikėtinį; (iv) bankroto administratoriaus sprendimu tuo atveju, kai įstatymuose Emitentui pradedama bankroto procedūra ir kituose Obligacijų savininkai ir bankroto administratorius nėra priėmę sprendimo leisti Obligacijų savininkams perimti Emitento pareigą mokėti Patikėtiniui, kaip nurodyta šios Sutarties 3 skyriuje. Atitinkamu atveju Patikėtinis veikia kaip Obligacijų savininkų atstovas Emitentui pradėtoje bankroto byloje. (v) Obligacijų savininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl naujo Obligacijų savininkų patikėtinio išrinkimo ir įpareigojus Emitentą sudaryti sutartį dėl Obligacijų savininko interesų gynimo su atitinkame Obligacijų savininko susirinkimo sprendime nurodytu kitu asmeniu. Tokiu atveju taikomas šios Sutarties 10.2 straipsnis; (vi) kitais teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasaktų numatytais atvejais. 10.2. Šios Sutarties 10.1 straipsnio (v) punkte numatytu atveju ir atsižvelgiant į Sutarties 10.3 straipsnio įsipareigojimus, pobūdis ar valdymo struktūra Sutartis su Patikėtiniu yra nutraukiama ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuinauja sutartis su Obligacijų savininkų susirinkimo siūlomu Naujuoju patikėtiniu turi būti sudaryta ne vėliau kaip kitą darbo dieną Emitentui gavus rašytinį pranešimą dėl Obligacijų savininkų susirinkimo priimto sprendimo, išskyrus atvejus, kai Obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo Emitento vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kai Obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo Emitento vadovas ar jo įgaliotas asmuo, sutartis su Patikėtiniu turi būti nutraukta ir nauja sutartis su Obligacijų savininkų susirinkimo siūlomu Naujuoju patikėtiniu turi būti sudaryta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Naujajam savininkų patikėtiniui mokamo atlygio dydis negali viršyti Patikėtiniui Emitento pagal šią Sutartį mokėto atlygio dydžio, išskyrus atvejus, kai tam pritaria Emitentas. Sutartis dėl šių pasikeitimų keičiama Obligacijų savininkų interesų gynimo su Naujuoju Patikėtiniu sudaroma ne mažiau palankiomis Obligacijų savininkams sąlygomis negu ši Sutartis; kai Pirkėjas šios . 10.3. Atsiradus bet kuriai iš Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas10.1 straipsnyje nurodytų aplinkybių (išskyrus (ii) ir (iv) punktuose nurodytas aplinkybes), prieš 14 Emitentas pagal Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo nuostatas privalo paskirti Naująjį patikėtinį ir Patikėtinis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 (keturiolikatris) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjądarbo dienas nuo atitinkamo Emitento prašymo, gali nutraukti perleisti ir perduoti Naujajam patikėtiniui visas patikėtinio teises ir pareigas, atsirandančias pagal Hipotekos sutartį, jei: Pirkėjas i) pasirašydamas notaro patvirtintą susitarimą dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsPatikėtinio teisių ir pareigų, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui kylančių iš Hipotekos sutarties, perleidimo ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusperdavimo Naujajam patikėtiniui, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotiir ii) atlikdamas visus būtinus veiksmus ir parengdamas reikalingus dokumentus, kad Patikėtinio teisės ir pareigos pagal Hipotekos sutartį būtų tinkamai ir visiškai įvykdyta ši Sutartisperleistos ir perduotos Naujajam patikėtiniui. 10.4. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsAtsiradus Sutarties 10.1 straipsnio (ii) punkte nurodytoms aplinkybėms, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos Patikėtinis nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo Emitento prašymo, išregistruoja Hipotekos sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeLietuvos Respublikos hipotekos registro.

Appears in 1 contract

Samples: Obligacijų Savininkų Interesų Gynimo Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais15.1. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta raštišku Šalių susitarimususitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. 15.2. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis ją iš esmės pažeidė. Apie Sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 15.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų, gali turi teisę nutraukti Sutartį šiais atvejais: Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai: 15.3.1. Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ir dėl to padaro esminius Sutarties pažeidimus; 15.3.2. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; 15.3.3. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymuivykdymui; 15.4. Pirkėjas turi teisę, išskyrus atvejusnetaikydamas 16.3 punkte numatyto 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjimo termino, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai nutraukti Sutartį tuo atveju, kai: 15.4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, nepateikia naujo Prievolės įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis; 15.4.2. Tiekėjo iniciatyva Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Pirkimų įstatymo 97 straipsnio reikalavimus. 15.5. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas šios turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosvykdymo išlaidas. 15.6. Tiekėjas, prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali turi teisę nutraukti sutartįSutartį, jei: jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųSutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminiai Sutarties pažeidimai. 15.7. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo Pirkėjas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną buvusią Tiekėjo skolą Pirkėjui, o ši skola ir Pirkėjo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos išskaičiuojami Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimuužtikrinimo. 15.8. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, numatytu Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.9. Jeigu kuri nors Sutarties V skyriujenuostata bus pripažinta negaliojančia teismine tvarka, ji bus netaikoma ir bus laikoma neįtraukta į Sutartį, tačiau tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.

Appears in 1 contract

Samples: Pirkimo Sąlygų Projektas

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta: raštišku Šalių susitarimu; nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 34 punkte. PirkėjasUžsakovas, įspėjęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 14 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienųdienų raštu informavęs Teikėją, gali turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejaisSutartį, jeigu: kai Tiekėjas nevykdo teikiamų Paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Teikėjui, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų; Teikėjas didina Paslaugų kainas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį; Teikėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (šiuo atveju Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Teikėjo visiškas sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimų nevykdymas arba nesavalaikis, nekokybiškas vykdymas, nesilaikant šios Sutarties ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų); kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia ekspertą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas(ar) subteikėją, kai sustabdo ūkinę veikląneatitinkantį Xxxxxxxxx vykdyti reikalingos kvalifikacijos, arba kai įstatymuose reikalingo Sutarčiai tinkamai ir kituose laiku įvykdyti eksperto ir (ar) subteikėjo neturi. Sutarties galiojimas pasibaigia nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Teikėjas netenka teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasatlikti funkcijų, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama kurioms atlikti buvo sudaryta ši Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį dėl 35.3.1.- 35.3.4. punktuose nurodytų priežasčių, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur (trys tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (dėl Teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar jai pasibaigusnetinkamo vykdymo) tiek, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo kiek Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeviršija baudą.

Appears in 1 contract

Samples: Service Purchase Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasPirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Tiekėją prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienųdienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas jeigu: 7.1.1. pastarasis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti arba netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai ; 7.1.2. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas; 7.1.3. Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 7.1.4. Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo. 7.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus7.1 punkte nustatyto termino, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 7.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, apie tokį Sutarties nutraukimą kitai šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjądienų. 7.4. Nutraukiant Xxxxxxx, gali nutraukti sutartįPirkėjas, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsdalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertęinventorizuoja pristatytas Xxxxxx, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 7.5. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimuužtikrinimą. 7.6. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, numatytu Sutarties V skyriujebe jam priklausančio atlyginimo už pristatytas Prekes, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

Appears in 1 contract

Samples: Computer Equipment Purchase Terms

Sutarties nutraukimas. 11.1. Jei raštu nesutarta kitaip, Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaisgalios, iki kuri nors šalis ją nutrauks. 11.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimuAbi šalys turi teisę nutraukti Sutartj pranešusios apie tai raštu prieš 6 (šešis) mėnesius. PirkėjasSutartj nutraukus iš anksto sumokėti metiniai ar mėnesiniai mokesčiai ne- grąžinami. 11.3. Jei Prekybininkas uždaro savo Prekybos vietą, įspėjęs Tiekėją prieš 14 jis ne- begali naudoti Sutarties Mokėjimams kortele. Preky- bininkas turi informuoti Nets apie tokius uždarymus ir nutraukti Sutartj pagal pirmiau nurodytas sąlygas. 11.4. Nets turi teisę iškart nutraukti Sutartj arba pakeisti joje numatytas nuostatas ir sąlygas dėl vieno ar daugiau Mokėjimo kortelių tipų, jei: a) udarant Sutartj Prekybininkas nurodė netikslią arba neišsamią informaciją apie sritj, kurioje veikia, arba apie save; b) sudarius Sutartj Prekybininkas nepateikė informa- cijos apie pasikeitimus, žr. skyrių 2.7 (keturiolikaPrekybininko duomenų pokyčiai); c) kalendorinių dienųPrekybininkas iš esmės pažeidė sutartj, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes pvz., nesi- laikė saugumo reikalavimų; d) Prekybininkas tęsia Sutarties pažeidimą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus Nets raštu nurodytą terminą to pažeidimo nepašalina; e) ginčų, kuriuose dalyvauja Prekybininkas, skaičius yra neproporcingai didelis; f) pinigų grąžinimo operacijų, kurias Nets gauna iš Prekybininko, skaičius yra neproporcingai didelis; g) Prekybininkas užsiima neteisėta veikla, pvz., netei- sėti lošimai, nelegalios pornografinės medžiagos platinimas ir t. t.; h) Prekybininkas neatsako j Nets informacijos už- klausas arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimusjtariant apgavystę nejdiegia reikiamų atsargumo priemonių; i) Nets netenkina Prekybininko rizikos vertinimas; j) iš Prekybininko išieškomos skolos arba jis jtraukia- mas j skolininkų registrą; k) Nets nustato, jog Xxxxxxxxxxxx išankstinių mokė- jimų operacijų kiekis yra pernelyg didelis ar kitaip nukrypstama nuo to, kas buvo sutarta sudarant Xxxxxxx; l) viena ar daugiau Kortelių organizacijų reikalauja, kad Nets pakeistų, sustabdytų arba nutrauktų Su- tartj; m) Nets nuomone, Prekybininko veikla arba veiksmai kenkia arba gali pakenkti Nets ir (arba) Kortelių or- ganizacijų jvaizdžiui ar reputacijai; n) jvyksta Prekybininko savininkų pasikeitimai arba didesnis nei 25 (dvidešimt penkių) % Prekybininko akcijų kapitalo nuosavybės pokytis; o) Prekybininko savininkai ar kiti su juo susiję as- menys jtraukiami j Europos ar Amerikos sankcijų sąrašą (pvz., OFAC SDN sąrašą ir ES ekonominių sankcijų ar teroristų sąrašą); p) Prekybininkas nepateikia reikalingų dokumentų, informacijos ir t.t,, kurių reikalauja Nets pagal 2.6 skirsnj (Pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencija); q) pradedamas Prekybininko likvidavimas, jo jmonė laikinai uždaroma arba taikomos kitokios prekybos ar komercinės veiklos sustabdymo priemonės; r) Prekybininkas paskelbiamas nemokiu, pradedama jo atleidimo nuo skolų procedūra, skolos restruk- tūrizacija ar panašios skolų mažinimo procedūros, Xxxxxxxxxx nuostatos ir sąlygos 13 / 25 Prekybininkas paskelbiamas bankrutavusiu arba pradedami jo jmonės restruktūrizavimo procesai, nebent Prekybininko perėmėjas arba Prekybinin- kas, kurio restruktūrizavimas vykdomas, turi teisę sudaryti sutartj pagal galiojančius teisės aktus ir pasirenka tai daryti. Nets reikalavimu Xxxxxxxxxxxx perėmėjas turi per 24 (dvidešimt keturias) val. nu- spręsti, ar nori toliau būti saistomas Sutarties.‌‌ 11.5. Nets gali reikalauti iš Prekybininko mokesčio, kaip nuro- dyta kainyne, už pranešimo laikotarpio pažeidimą, jei: a) Prekybininkas pažeidė pranešimo apie Sutarties nutraukimą terminą arba Sutarties nenutraukimo laikotarpj; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba b) Prekybininkas 6 (šešis) mėnesius nesinaudojo Mo- kėjimo kortelių Sutartimi arba jei c) pagal Sutartj Mokėjimų kortele skaičius arba ver- tė bet kurj ketvirtj yra likviduojamasmažesnė nei 30% ketvirčio vidutinis Mokėjimų kortele skaičius arba vertė, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuiremiantis ankstesniais trimis ketvirčiais, išskyrus atvejus, kai Prekybininkas gali pateikti Nets doku- mentus, jrodančius, kad Mokėjimų kortele skaičius arba vertė sumažėjo dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios pagrjstos su verslu susi- jusios priežasties. 11.6. Prekybininkas norėtų, kad Xxxxxxxx pasibaigtų prieš pa- sibaigiant pranešimo galiojimo terminui arba Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosnenutraukimo laikotarpiui, Prekybininkas gali kreiptis j Nets, siekdamas sudaryti susitarimą, naudingą abiems šalims. TiekėjasNets neprivalo sudaryti tokio susitarimo arba atsisakyti mokesčių, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųkuriuos turi sumokėti Prekybinin- kas. 11.7. Sutartj nutraukus iš anksto sumokėti metiniai ar mėne- siniai mokesčiai negrąžinami. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės6 (šešis) mė- nesius nebuvo naudojama Kortelių mokėjimams, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Nets gali be išankstinio perspėjimo ją nutraukti. 11.8. Pasibaigus Sutarties nutraukimogaliojimui Nets turi teisę be iš- ankstinio perspėjimo nutraukti Prekybininko prieigą prie Nets atsiskaitymų ataskaitų svetainės. 11.9. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusNet jei Sutartis nutraukta, ji lieka galioti šios Sutarties nuostatosga- liojimo pabaigos metu neišspręstų pretenzijų atžvilgiu, susijusios jskaitant reikalavimus, susijusius su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių operacijomis, atlik- tomis prieš pasibaigiant Sutarčiai 11.10. Esant bet kokiam nutraukimui ar galiojimo pasibaigimui pagal šią SutartįSutartj, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo Nets gali reikalauti pateikti banko ga- rantiją ar kitą tinkamą užtikrinimą arba turi išlikti galiotisulaikyti atitin- kamą operacijų dalj, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisgalėtų padengti visas kortelių išleidėjų ar Kortelių turėtojų pretenzijas. 11.11. Nets nustato tokios banko garantijos ar kito užtikrinimo dydj. Nets gali atsisakyti atsiskaityti už operacijas, kol nebus pateikta banko garantija arba kitoks užtikrinimas. 11.12. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsPrekybininkas paskelbiamas bankrutavusiu, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti prade- damas jo restruktūrizavimas arba skolos sumažinimo procedūros, Nets gali atsisakyti atsiskaityti už operaci- jas, kol Sutarties įvykdymo užtikrinimušalimi taps Prekybininko perėmėjas ir, numatytu Sutarties V skyriujejei taikytina, kol Nets naudai bus pateikta banko garan- tija.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Sutarties nutraukimas. 14.1. Ši Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais sudaryta neapibrėžtam terminui. 14.2. Nutraukus Sąskaitos sutartj ši Sutartis laikoma nutraukta be jokio papildomo pranešimo. 14.3. Bankas turi teisę nutraukti Sutartj vienašališkai ir nedelsdamas, ir be jokio išankstinio pranešimo, jeigu Klientas iš esmės nevykdo iš šios Sutarties, ar bet kokios kitos Šalių sudarytos sutarties, ar Bendrųjų sąlygų kylančių prievolių, Bendrosiose sąlygose arba Paslaugų teikimo vietai taikomose teisės aktuose apibrėžtais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose jeigu Klientas tampa JAV asmeniu. 14.4. Bankas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartj be jokio išankstinio pranešimo, jeigu Pasaugos sąskaitoje daugiau nei metus laiko nebuvo Finansinių priemonių arba toje sąskaitoje nebuvo atlikta jokių Sandorių. 14.5. Bankas turi teisę nutraukti Sutartj jprasta tvarka nenurodydamas priežasties, pranešdamas Vartotojui apie Sutarties nutraukimą ne vėliau nei prieš 2 (du) mėnesius arba 60 14.6. Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti Xxxxxxx informuodamas Banką ne vėliau nei prieš penkias (5) dienas Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusaspaskutinę Sutarties galiojimo dieną ar prieš ją jvykdęs visus iš Sutarties kylančius jsipareigojimus. Klientas privalo pateikti Bankui rašytinj pranešimą nurodydamas kitą Finansinių priemonių saugotoją, pobūdis ar valdymo struktūra kuriam turi būti pervestos Finansinės priemonės, ir tai daro įtaką tinkamam pateikti Pavedimą pervesti Finansines priemones kitam jų saugotojui. 14.7. Jeigu Klientas nenurodo naujo Finansinių priemonių saugotojo, ir (arba) nepateikia Pavedimo pervesti Finansinių priemonių tokiam kitam saugotojui, ir (arba) Bankas negali pervesti Finansinių priemonių kitiems saugotojams, Klientas šia Sutartimi aiškiai suteikia Bankui besąlyginj daugkartinj sutikimą, ir paveda Bankui savo nuožiūra apiforminti Pavedimus Kliento vardu parduoti Klientui priklausančias Finansines priemones. Bankas turi teisę iš Finansinių priemonių pardavimo gautas lėšas išskaityti iš bet kokių Kliento mokėtinų lėšų (jskaitant baudas ir Banko išlaidas), o likutis turi būti deponuotas Kliento vardu atidarytoje depozitinėje sąskaitoje. 14.8. Klientas privalo mokėti mokesčius už Papildomas paslaugas (saugojimo) nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymuigaliojimo, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui kol Finansinės priemonės yra laikomos ir Pirkėjo skolą Tiekėjuiregistruotos Banke. 14.9. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusSutartj Bankas turi teisę atlikti veiksmus, lieka galioti šios Sutarties nuostatosreikalingus uždaryti Depozitoriume Kliento vardu atidarytas sąskaitas, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių ir pareikalauti atlyginti visas ir bet kokias Banko išlaidas, patirtas tokias sąskaitas uždarant. Pasirašydamas šią Sutartj Klientas neatšaukiamai jgalioja Banką veikti Kliento vardu pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuješj punktą uždarant Depozitoriume atidarytas savininko sąskaitas.

Appears in 1 contract

Samples: Investment Services Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti pasibaigia, kai: Sutartis nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais Šalių sutarimu; Sutartis nutraukiama vienašališkai Sutartyje nustatyta tvarka; netenka galios teisės aktai, reglamentuojantys Šalių teisę teikti ar gauti duomenis arba kitais atvejais, dėl kurių TEIKĖJAS netenka teisės tvarkyti ir teikti duomenis, o GAVĖJAS gauti duomenis. Sutartis šiuo atveju laikoma pasibaigusia nuo dienos, kai atsiranda šiame papunktyje numatytos aplinkybės, apie kurias GAVĖJAS įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoti TEIKĖJĄ, o TEIKĖJAS – tik tais atvejais, jei apie tokias aplinkybes nebuvo skelbta viešai teisės aktų numatyta tvarka. Vienašališko Sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka: Šalis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjasnutraukti Sutartį nesant Sutarties sąlygų pažeidimų, įspėjęs Tiekėją raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų. Laikoma, kad Xxxxxxxx nutraukta po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo pateikimo dienos; Šalis gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti kitai Šaliai nevykdant ar netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus vykdant sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veikląraštu įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Laikoma, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 kad Xxxxxxxx nutraukta po 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių darbo dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųnuo tokio pranešimo pateikimo dienos. Jei Sutartis nutraukiama ne bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltėsSutarties neįvykdymo, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisnetesybas, taip pat visos kitos neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančioms Sutarties sąlygoms, taip pat sąlygoms, susijusioms su atsakomybe tarp Šalių, atsiskaitymams pagal Sutartį bei kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujenutraukimo.

Appears in 1 contract

Samples: Data Provision Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejaisnutraukta: abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos. Sutartis gali Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: paaiškėjo, kad Xxxxxxxx turėjo būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjaspašalintas iš Pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų; paaiškėjo, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienųkad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųkad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjas iš esmės pažeidė sutartį; Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų; užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) pristatyti Prekių ir Tiekėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai. Tiekėjas gavęs pranešimą iš Pirkėjo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 15.2papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Pirkėjui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Pirkėjo gavimo dienos. Pirkėjas, nesant Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusaskaltės, pobūdis ar valdymo struktūra turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosTiekėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartįjeigu: Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės arba Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20(dvidešimtkalendorinių dienųir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; Pirkėjas sustabdė Prekių pristatymo terminus dėl to, kad negali priimti Prekių ir Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 3 (tris) mėnesius. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl raštu praneša kitai Šaliai apie savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėslaikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. Nutraukiant Xxxxxxx, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertęar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Xxxxxx, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: jeigu Tiekėjas nepristato Prekių per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą (žr. 6 skyrių „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“ ir Techninę specifikaciją); jeigu Tiekėjas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą); jeigu dauguma ar jai pasibaigusvisos prekės yra netinkamos kokybės, lieka galioti šios arba pakeitimas užtruktų labai ilgai ir Pirkėjas nėra suinteresuotas laukti; Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartiskaina yra esminė sutarties sąlyga. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsTiekėjas ją bandys didinti ar atsisakys vykdyti sutartį už Sutarties kainą, Pirkėjo tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu. Jeigu Pirkėjas turės patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti papildomų, Techninėje specifikacijoje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujevykdymu su dideliais trūkumais.

Appears in 1 contract

Samples: Viešųjų Pirkimų Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį anksčiau termino, jeigu : Xxxxxxx gavėjas ilgiau kaip per 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolikadevyniasdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąnuo pagal Sutartį nustatomos mokėjimo dienos nesumoka pagal Sutartį jam tenkančių mokėjimų (išskyrus delspinigius ir baudas); priimamas sprendimas likviduoti Xxxxxxx gavėją arba Xxxxxxx gavėjo atžvilgiu inicijuojama bankroto procedūra arba priimamas sprendimas reorganizuoti Xxxxxxx gavėją ir, gali nepaisant Xxxxxxx davėjo reikalavimo, nesuteikiamos Xxxxxxx davėjui priimtinos Sutarties sąlygų vykdymo garantijos; Xxxxxxx gavėjas iki Sutarties sudarymo ar šios sutarties galiojimo metu Lizingo davėjui pateiktuose dokumentuose (lizingo paraiška, steigimo dokumentai, finansinę atskaitomybę sudarantys dokumentai bei kiti finansinę būklę atspindintys dokumentai) nurodo žinomai klaidingus duomenis. Xxxxxxx gavėjas turi teisę nutraukti sutartįSutartį jeigu: Pardavėjas negali pateikti Xxxxx; Xxxxxxx gavėjas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali atsiskaityti už lizingo (finansinės nuomos) paslaugas (perkamas Turtas tapo nereikalingas, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nėra lėšų už jį apmokėti ir t.t.); Lizingo davėjas pateikė netikslius, neteisingus ir/ar neišsamius duomenis apie Turto lizingavimo sąlygas; Lizingo davėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųir/ar netinkamai vykdo Sutartyje bei Pasiūlyme Konkursui prisiimtus įsipareigojimus. Sutartis laikoma nutraukta nuo rašte apie Sutarties nutraukimą nurodytos datos, bet ne anksčiau kaip po vienos savaitės nuo šalies raštiško (įskaitant pranešimą elektroniniu paštu) pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po nutraukimo dienos Lizingo gavėjas pašalina Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertępagrindu buvusį pažeidimą, Sutartis lieka galioti. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą TiekėjuiLizingo davėjui nutraukus Sutartį 12.1.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po - 12.1.4. punktuose numatytais pagrindais: Lizingo gavėjas nuo Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotidienos netenka teisės naudotis Turtu, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartiskitaip kaip tik Sutarties 13.1 bei 13.2. Jei Sutartis nutraukiama punktuose nurodytiems tikslams; visi iki Sutarties nutraukimo Sutarties pagrindu sumokėti mokėjimai Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsgavėjui negrąžinami; per vieną savaitę nuo Sutarties nutraukimo dienos Xxxxxxx gavėjas privalo sumokėti Xxxxxxx davėjui visus Sutarties nutraukimo dienai Xxxxxxx gavėjo turėtus sumokėti Xxxxxxxx mokėjimus, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti delspinigius, baudas bei kitas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.pagrindu Xxxxxxx davėjui turėtas sumokėti sumas;

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Conditions

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasKredito davėjas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjasnesikreipdamas į teismą, prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų raštu ar kitoje Patvarioje laikmenoje įspėjęs PirkėjąKredito gavėją nutraukti Sutartį prieš terminą, gali nutraukti sutartįjeigu Kredito gavėjas padaro bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų: 7.1.1. Kredito gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų visiškai ar dalinai negrąžina Sutartyje numatytų mokėjimų ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per papildomą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Kredito davėjo suteiktą terminą, jei: Pirkėjas po to kai Kredito davėjas raštu ar kitoje Patvariojoje laikmenoje ne mažiau kaip du kartus informavo Kredito gavėją apie nevykdomus finansinius įsipareigojimus; 7.1.2. Su įkeistu nekilnojamuoju turtu susiję finansiniai įsipareigojimai (pvz. komunaliniai įsipareigojimai) viršija daugiau kaip tris (3%) procentus nekilnojamojo turto rinkos vertės, nustatytos paskutiniame profesionaliame įkeisto nekilnojamojo turto įvertinime, arba aukščiau Sutartyje nustatyti finansiniai įsipareigojimai, susiję su įkeistu nekilnojamu turtu, nevykdomi ar netinkamai vykdomi daugiau nei 3 (tris) mėnesius. 7.1.3. Kredito gavėjas Xxxxxxx davėjui pateikė klaidingą arba klaidinančią ar neteisingą informaciją, kurios pagrindu Kredito davėjas priėmė sprendimą suteikti Kreditą, akceptuoti nekilnojamojo turto įkeitimą, nustatyti atitinkamas Sutarties ar nekilnojamojo turto įkeitimo, sąlygas; ar Kredito gavėjas tyčia nevykdo informavimo pareigos, numatytos Sutarties 11.1 punkte; 7.1.4. nekilnojamojo turto praradimo atveju arba nekilnojamojo turto vertės sumažėjimo dėl savo Kredito gavėjo ar Nekilnojamojo turto savininko kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsatveju, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki neatstatė nekilnojamojo turto vertės, arba nepateikė kitos Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui įvykdymo užtikrinimo priemonės, kuri tenkintų Kredito davėją, per vieno (1) mėnesio laikotarpį nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotibet kuris šiame punkte nurodytų įvykių Kredito davėjui leidžia nesitikėti, kad būtų visiškai Sutartis bus tinkamai įvykdyta ši Sutartisateityje; 7.1.5. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsKredito gavėjas neapdraudė nekilnojamojo turto tomis sąlygomis, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumųkurios tenkintų Kredito davėją ir tinkami neįvykdė šios prievolės per papildomą dviejų (2) savaičių terminą; 7.2. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Aukščiau numatytais atvejais Kredito davėjui nutraukus Sutartį prieš terminą, Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti visą negrąžintą Bendrą kredito sumą, negrąžintą Sutarties įvykdymo užtikrinimusudarymo mokestį, numatytu Sutarties V skyriujesumokėti paskaičiuotas Palūkanas, Mėnesinį administravimo mokestį, delspinigius bei kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas, įskaitant Kompensuojamąsias palūkanas, kurios mokamos iki visiško Bendros kredito sumos grąžinimo Kredito davėjui.

Appears in 1 contract

Samples: Loan Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasKredito davėjas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjasnesikreipdamas į teismą, prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų raštu ar kitoje Patvarioje laikmenoje įspėjęs PirkėjąKredito gavėją nutraukti Sutartį prieš terminą, gali nutraukti sutartįjeigu Kredito gavėjas padaro bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų: 7.1.1. Kredito gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų visiškai ar dalinai negrąžina Sutartyje numatytų mokėjimų ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per papildomą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Kredito davėjo suteiktą terminą, jei: Pirkėjas po to kai Kredito davėjas raštu ar kitoje Patvariojoje laikmenoje ne mažiau kaip du kartus informavo Kredito gavėją apie nevykdomus finansinius įsipareigojimus; 7.1.2. Su įkeistu nekilnojamuoju turtu susiję finansiniai įsipareigojimai (pvz. komunaliniai įsipareigojimai) viršija daugiau kaip tris (3%) procentus nekilnojamojo turto rinkos vertės, nustatytos paskutiniame profesionaliame įkeisto nekilnojamojo turto įvertinime, arba aukščiau Sutartyje nustatyti finansiniai įsipareigojimai, susiję su įkeistu nekilnojamu turtu, nevykdomi ar netinkamai vykdomi daugiau nei 3 (tris) mėnesius. 7.1.3. Kredito gavėjas Xxxxxxx davėjui pateikė klaidingą arba klaidinančią ar neteisingą informaciją, kurios pagrindu Kredito davėjas priėmė sprendimą suteikti Kreditą, akceptuoti nekilnojamojo turto įkeitimą, nustatyti atitinkamas Sutarties ar nekilnojamojo turto įkeitimo, sąlygas; ar Kredito gavėjas tyčia nevykdo informavimo pareigos, numatytos Sutarties 11.1 punkte; 7.1.4. nekilnojamojo turto praradimo atveju arba nekilnojamojo turto vertės sumažėjimo dėl savo Kredito gavėjo ar Nekilnojamojo turto savininko kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsatveju, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki neatstatė nekilnojamojo turto vertės, arba nepateikė kitos Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui įvykdymo užtikrinimo priemonės, kuri tenkintų Kredito davėją, per vieno (1) mėnesio laikotarpį nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotibet kuris šiame punkte nurodytų įvykių Kredito davėjui leidžia nesitikėti, kad būtų visiškai Sutartis bus tinkamai įvykdyta ši Sutartisateityje; 7.1.5. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltėsKredito gavėjas neapdraudė nekilnojamojo turto tomis sąlygomis, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumųkurios tenkintų Kredito davėją ir tinkami neįvykdė šios prievolės per papildomą dviejų (2) savaičių terminą; 7.2. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Aukščiau numatytais atvejais Kredito davėjui nutraukus Sutartį prieš terminą, Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti visą negrąžintą Bendrą kredito sumą, negrąžintą Sutarties įvykdymo užtikrinimusudarymo mokestį, numatytu Sutarties V skyriujesumokėti paskaičiuotas Palūkanas, Mėnesinį administravimo mokestį, delspinigius bei kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas.

Appears in 1 contract

Samples: Credit Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimususitarimu arba vienos iš Šalių valia. PirkėjasSusitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Tiekėją Rangovą raštu prieš 14 ne trumpesnį negu 30 (keturiolikatrisdešimties) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį dienų terminą šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos bankroto įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; xxx Xxxxxxxx, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartisprofesinio pažeidimo; kai Pirkėjas šios Rangovas sudaro subteikimo sutartį neinformavęs Užsakovo; jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba nesilaiko Sutarties vykdymui negauna finansavimoįvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų grafiko tarpinių ir /ar galutinių terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Darbų grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.4 punkte numatytą atvejį); Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; xxx Xxxxxxxx nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; kai Prekės tampa nebereikalingosSutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Xxxxxxxx dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES1; Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.4 ir 20.4 punktuose nurodytais atvejais; kai Xxxxxxxx nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija Sutarties 20 proc. TiekėjasSutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas); dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš 14 ne trumpesnį negu 30 (keturiolikatrisdešimties) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąterminą šiais atvejais: kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija Sutarties 20 proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas); kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųturėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; kitais Sutartyje nurodytais atvejais. Jei Sutartis nutraukiama ne Užsakovo iniciatyva dėl Tiekėjo Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo. Tiekėjas neturi Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisRangovas nedelsdamas, taip pat visos kitos šios bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nuostatosatliktus Darbus, kuriosįskaitant statybos darbų žurnalą, kaip aiškiai nurodytaišpildomąsias nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas “Autodesk® AutoCad®” arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotimedžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeDarbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Sutarties nutraukimas. Sutartis Toliau šiame punkte nurodyti juridiniai faktai laikomi Pažeidimais, kurie yra šios Sutarties nutraukimo pagrindais: 10.1 Mokėjimo prievolės pažeidimas: Paskolos gavėjas laiku nesumoka bet kokios įmokos, kurią jis turi sumokėti pagal bet kurį Finansų Dokumentą, nebent jis nesumokėjo tik dėl administracinės klaidos arba techninės problemos ir mokėjimas atliktas per [tris] darbo dienas nuo nustatytos mokėjimo dienos. 10.2 Įsipareigojimų nesilaikymas: Paskolos gavėjas nesilaiko (išskyrus mokėjimo prievolės pažeidimą) bet kokios Finansų Dokumentų sąlygos ir (jeigu Organizatorius mano, veikdamas protingai, kad pažeidimą galima ištaisyti), pažeidimas nėra ištaisomas per [20] dienų anksčiausiai nuo to kai: (a) Organizatorius praneša Xxxxxxxx gavėjui apie Pažeidimą ir reikalavimą jį pašalinti; ir (b) Paskolos gavėjas sužino apie Pažeidimą. 10.3 Iškraipymas: Bet koks patvirtinimas, garantija ar pareiškimas, Xxxxxxxx gavėjo padarytas, pakartotas, ar kai yra laikoma, kad jo atliktas pagal Finansų Dokumentus arba Finansų Dokumentuose yra (arba paaiškėja kad buvo) neišsamus, netiesa, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu tuomet, kuomet buvo padarytas, pakartotas ar yra laikoma, kad jo atliktas. 10.4 Veiklos nutraukimas: Paskolos gavėjas sustabdo arba nustoja vykdyti (ar grąsina sustabdyti arba nutraukti vykdyti) visą arba reikšmingą savo verslo dalį. 10.5 Priešpriešinis pažeidimas: (a) Gali būti laikoma pažeidimu, jeigu: (i) Bet kokie Pasiskolinti Pinigai negrąžinti laiku, ar per pradinio susitarimo nustatytą terminą; (ii) Bet kokie Pasiskolinti pinigai tampa mokėtini, arba gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Pirkėjaspaskelbti mokėtini nesuėjus nurodytam įsipareigojimų įvykdymo terminui dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejo (kad ir kaip tai aprašyta); (iii) bet koks Įsipareigojimas dėl bet kokių Pasiskolintų Pinigų yra Paskolos gavėjo kreditoriaus atšauktas ar sustabdytas dėl įsipareigojimų nevykdymo (kad ir kaip aprašyta); arba (iv) bet koks Xxxxxxxx gavėjo kreditorius įgyja teisę paskelbti bet kokius Pasiskolintus pinigus mokėtinais nesuėjus iš anksto nustatyto termino pabaigai dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejo (kad ir kaip aprašyta). 10.6 Nemokumas: (a) Paskolos gavėjas sustoja arba sustabdo bet kokių savo skolų mokėjimą ar negali, įspėjęs Tiekėją prieš 14 ar pripažįsta savo nesugebėjimą grąžinti savo skolų suėjus terminui; (keturiolikab) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veikląPaskolos gavėjas pradeda derybas, arba kai įstatymuose sudaro bet kokį susitarimą, kompromisą, perleidimą ar sandorį su vienu ar daugiau savo kreditorių, siekdamas perskirstyti bet kuriuos savo įsiskolinimus (dėl faktinių ar numatomų finansinių sunkumų); (c) Bet kurio Xxxxxxxx gavėjo Įsiskolinimo atžvilgiu yra paskelbiamas moratoriumas; (d) Bet koks veiksmas, procesas, procedūra ar žingsnis yra atliekamas, kuris susijęs su: (i) mokėjimų sustabdymu, bet kokių Įsiskolinimų moratoriumu, Xxxxxxxx gavėjo likvidavimu, padalinimu, administravimu arba reorganizavimu bet kokiu būdu (sudarant savanorišką susitarimą, sandorį arba kitaip); arba (ii) Restruktūrizacija, kompromisu, perleidimu ar susitarimu su bet kuriuo Paskolos gavėjo kreditoriumi; arba (iii) likvidatoriaus, bankroto administratoriaus, gavėjo, privalomo valdytojo ar kito panašaus pareigūno paskyrimą dėl Paskolos gavėjo arba bet kokiam jo turtui. (e) Paskolos gavėjo turto vertė yra mažesnė nei įsipareigojimai (atsižvelgiant į sąlyginius ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra būsimus įsipareigojimams); (f) Xxxxxxxx gavėjo atžvilgiu įvyksta bet koks įvykis, kuris yra analogiškas tiems, kurie nustatyti 10.6(a) - 10.6(e) sąlygose (imtinai) bet kurioje jurisdikcijoje; (g) Sąlygos 10.6(a) juridinis statusas10.6(f) (imtinai) netaikomos bet kokiam pareiškimui dėl bankroto, pobūdis kuris yra piktnaudžiavimas teise ar valdymo struktūra nepagrįstas ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuipasibaigęs, išskyrus atvejusatidėtas arba atmetamas per [14] dienų nuo tokio pareiškimo dienos arba, kai jei anksčiau, nuo datos kurią jis paskelbtas. Moratoriumo, nurodyto 10.6(c) sąlygoje, pabaiga nepašalina bet kokio Pažeidimo, kurį sukelia toks moratoriumas. 10.7 Kreditoriaus procesas: prievolių nevykdymas, išieškojimas, vykdymas, turto konfiskavimas, laikinas areštas arba kitas analogiškas teisinis procesas yra taikomas, vykdomas arba iškeltas prieš Paskolos gavėjo turtą, kurio vertė ne mažesnė nei dviejų įmokų Organizatoriui EUR [suma] (ar ją atitinkanti suma kita valiuta) ir nėra atsiimtas ar panaikintas per 30 dienų. 10.8 Apsunkininimo įgyvendinimas: Xxxxxxxx gavėjo turtui ar prieš jį pradedamas vykdyti bet koks Xxxxxxxxxxxx dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės Xxxxxxxx gavėjo Įsiskolinimo, kurio vertė ne mažesnė nei dviejų įmokų Organizatoriui EUR [suma] (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta)]. 10.9 Neteisėtumas: Visas ar bet kuri Finansų Dokumento dalis tampa nebereikalingos. Tiekėjasnebegaliojanti, prieš 14 neteisėta, neįgyvendinama, nutraukta, ginčijama arba nustoja būti veiksminga ar turėti pilną galią ir poveikį. 10.10 Atsisakymas: Paskolos gavėjas atmeta arba pareiškia ketinimą atsisakyti Finansų Dokumentus ar bet kurį iš jų. 10.11 Reikšmingas neigiamas pokytis: Įvyksta bet koks įvykis (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatosarba egzistuoja aplinkybės), kurios, kaip aiškiai nurodytapagrįsta Organizatoriaus nuomone, išlieka galioti turi arba pagrįstai gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį. 10.12 Skolos ir įkeisto turto vertės santykio nesilaikymas: Paskolos gavėjas nustatyta tvarka neįvykdo Bendrųjų Sąlygų 7.4 punkte numatytų įsipareigojimų, susijusių su Įkeisto turto ir skolos santykiu; 10.13 Valdžios institucijų veiksmai: kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Finansų Dokumentus; 10.14 Teisminiai ginčai: Xxxxxxxx gavėjo ar kurio nors Xxxxxxxxx asmens atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė ar arbitražo procedūra, kuri pagrįstai gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį; 10.15 Paskolos neišmokėjimas: visa Paskola ar jos dalis, su kuria Paskolos gavėjas sutinka, neišmokama iki Specialiosiose Sąlygose nustatyto Paskolos ar jos dalies išmokėjimo termino pabaigos; 10.16 Poveikio priemonės: Bet kuriuo metu įvykus ir tęsiantis Pažeidimui, Organizatorius gali pateikdamas pranešimą Paskolos gavėjui: (a) atšaukti neįvykdytą Įsipareigojimą, po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiotiko jis iš karto panaikinamas; ir/arba (b) pareikalauti, kad visa negrąžinta Paskola, susikaupusios Palūkanos, Įsipareigojimo mokestis, Tarpininkavimo Mokestis, netesybos (Delspinigiai), Vėlavimo Palūkanos ir visos kitos susikaupusios arba mokėtinos pagal Finansų Dokumentus sumos būtų nedelsiant sumokėtos, po ko jos tampa iš karto mokėtinos; ir / arba (c) pareikšti, kad visa negrąžinta Paskola turi būti mokama pagal pareikalavimą, po ko jos turi būti Organizatoriui pareikalavus nedelsiant grąžintos; ir / arba / (d) Pradėti išieškojimą pagal Hipoteką ir/ar kitą Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę. 10.17 Atsiradus bet kuriam iš Bendrųjų Sąlygų 10 punkte nurodytų Pažeidimų, Organizatorius turi teisę, pateikdamas Xxxxxxxx gavėjui pranešimą raštu, nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju ši Sutartis laikoma nutraukta nuo Organizatoriaus pranešimo išsiuntimo Paskolos gavėjo nurodytu adresu ar pateikimo Portalo Vartotojo sistemoje momento (kuris įvyksta anksčiau). Organizatoriui nutraukus Sutartį įvyksta Automatinis Paskolos davėjo reikalavimo teisių perleidimas Organizatoriui Specialiosiose Sąlygose ir Naudojimosi Sutartyje numatyta tvarka. 10.18 Organizatorius, pareikalavęs grąžinti Paskolą prieš nustatytą Paskolos grąžinimo terminą 10.16 punkte nustatyta tvarka nenutraukia Delspinigių, Vėlavimo Palūkanų ir Tarpininkavimo mokesčio skaičiavimo, kol Paskolos gavėjas visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeneatsiskaitys su Organizatoriumi ir Paskolos davėjais.

Appears in 1 contract

Samples: Loan Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku nutraukta Šalių susitarimususitarimu arba bet kurios Šalies iniciatyva Sutartyje nustatyta tvarka. 16.2. PirkėjasSutarties nutraukimo dieną Klientas privalo sumokėti Bankui visą Kliento nesumokėtą Turto likutinę vertę ir visas kitas Mokėtinas sumas, įspėjęs Tiekėją priskaičiuotas iki Sutarties nutraukimo dienos. 16.3. Kiekviena Šalis turi teisę įspėjusi kitą Šalį prieš 7 (septynias) kalendorines dienas vienašališkai ir nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu Pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo ir (arba) Turto priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas (Turtas nepristatomas- neperimamas) per Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą Turto pristatymo terminą. Sutarties nutraukimo atveju Bankas grąžina Klientui jo sumokėtą Pradinį įnašą (jei toks sumokėtas Bankui) nedelsiant po to, kai Klientas įvykdo savo pareigą sumokėti Bankui Sutarties parengimo mokestį ir atlyginti Bankui visas kitas Banko patirtas išlaidas. Siekiant išvengti abejonių, Bankas turi teisę išskaičiuoti Sutarties parengimo mokestį ir visas kitas Banko patirtas išlaidas iš grąžinamo Klientui Pradinio įnašo. Jei Pradinis įnašas buvo mokėtas Pardavėjui, dėl šios sumos grąžinimo Klientas turi kreiptis į Pardavėją. Bankas netenka teisės į Sutarties parengimo mokestį ir nuostolių atlyginimą, jei Pirkimo-pardavimo sutartis ir (arba) Turto priėmimo-perdavimo aktas nesudaromi dėl Banko kaltės. 16.4. Bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienųdienų raštu įspėjęs Klientą, gali vienašališkai nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas prieš terminą ir pareikalauti, kad Klientas nedelsiant grąžintų Turtą (jei Turtas buvo perduotas), sumokėtų visas Mokėtinas sumas priskaičiuotas iki Sutarties nutraukimo dienos bei atlygintų Bankui dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jeigu padaromas bent vienas iš šių esminių Sutarties pažeidimų arba paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: 16.4.1. Klientas nepagrįstai atsisako sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį arba vilkina jos sudarymą ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo; 16.4.2. Klientas nepagrįstai atsisako priimti Turtą arba vilkina Xxxxx priėmimą iš Pardavėjo; 16.4.3. Klientas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nevykdo arba netinkamai vykdo bet kurį iš savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį ar kitas sutartis su Banku ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per Banko pranešime nurodytą papildomą terminą, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.4. Klientas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia Bankui Sutartyje nurodytų Užtikrinimo priemonių, draudimo ir draudimo įmokų apmokėjimo ar kitų Banko prašomų dokumentų, arba Bankui pateiktos Užtikrinimo priemonės prarandamos, areštuojamos, yra ginčijamos arba paaiškėja, kad jos yra niekinės arba nebegalioja ir Klientas nepateikia papildomų Banko prašomų Užtikrinimo priemonių, arba Užtikrinimo priemonių pateikėjai (įkaito davėjai, laiduotojai ir pan.) nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes įsipareigojimų Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamastoks įsipareigojimų nevykdymas, kai sustabdo ūkinę veikląBanko nuomone, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas turi esminės reikšmės šios Sutarties vykdymui negauna finansavimobei Klientas (arba Užtikrinimo priemonių pateikėjai) šių savo įsipareigojimų neįvykdo/pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.5. Klientas netinkamai naudoja Turtą, nesilaiko Turto techninio aptarnavimo, naudojimo ir eksploatacijos taisyklių, kurias nustatė Turto Pardavėjas ar gamintojas ir šių pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, Turtas dėl Kliento kaltės išregistruojamas iš viešojo registro arba sustabdomas jo leidimas dalyvauti viešajame eisme; kai Prekės tampa nebereikalingosTurto vertė sumažėjo ar Turtas sunaikinamas dėl Kliento ar trečiojo asmens tyčinio arba neatsargaus veikimo ar neveikimo ir dėl šių priežasčių atsisakoma išmokėti draudimo išmoką; 16.4.6. Tiekėjasareštuojamas Turtas ar bet kuri Kliento sąskaita Banke ar kitas Klientui priklausantis turtas, kitaip apribojama Kliento teisė naudotis Turtu ar Sąskaita arbe bet kokiu kitu jam priklausančiu turtu, ir toks apribojimas nėra panaikinamas per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.7. Klientas nutraukia pagrindinę veiklą, iš esmės ją pakeičia, yra panaikinami leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, dėl ko Klientas nebetenka teisės vykdyti pagrindinės savo veiklos; 16.4.8. atsitiko kiti įvykiai arba paaiškėjo konkrečios aplinkybės (pavyzdžiui, pablogėja Kliento finansinė būklė, sumažėja Turto arba Bankui įkeisto ar numatyto įkeisti turto vertė, paaiškėja trečiųjų asmenų turtinės pretenzijos ar įkaito davėjo įsipareigojimai tretiesiems asmenims (nuomos, panaudos sutartys, kiti kreditoriai nukreipia išieškojimą į Turtą arba Įkeistą turtą ir pan.), leidžiančios numatyti, kad Klientas Sutartyje numatytais terminais nesumokės Turto likutinės vertės ar jos dalies ir (arba) neįvykdys kitų Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to Bankas nesitiki, kad Sutartis bus įvykdyta ateityje bei šios aplinkybės/įvykiai nėra ištaisomi per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.9. įvyko esminių pokyčių Kliento ir (arba) Užtikrinimo priemonių pateikėjų nuosavybės (akcininkų/dalininkų/savininkų) struktūroje, kurie yra nepriimtini Bankui ir kurie Banko vertinimu gali turėti neigiamos įtakos Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui ir (arba) turėti įtakos Banko rodikliams ir (arba) kitų Bankui keliamų reikalavimų laikymuisi; 16.4.10. Klientas, Kliento dukterinė bendrovė ar Klientą patronuojanti bendrovė, ar kitos patronuojančios bendrovės dukterinės bendrovės, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir (arba) kitos Kliento grupės įmonės, taip pat Kliento garantas ar laiduotojas, daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tinkamai nevykdo kurios nors savo piniginės prievolės ar jos dalies Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis, ar Banko dukterinėms bendrovėms pagal su Banko dukterinėmis bendrovėmis sudarytas sutartis ir (arba) kitomis finansų įstaigomis ar tretiesiems asmenims ir šių pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Nemokėjimas kitam kreditoriui (ne Bankui) yra laikomas pagrindu nutraukti Sutartį ir prieš laiką pareikalauti grąžinti Turtą bei sumokėti visas pagal Sutartį Mokėtinas sumas tik tuo atveju, jeigu dėl tokio nemokėjimo iškyla pavojus Sutarties įvykdymui; 16.4.11. bet kuris iš šių asmenų: (i) Klientas, (ii) jo akcininkas (dalyvis), (iii) naudos gavėjas, (iv) bet kuris su Klientu ir (arba) jo akcininku (dalyviu), naudos gavėju, susijęs asmuo, taip pat (v) asmuo, užtikrinęs Kliento prievolių vykdymą, bei (vi) bet kurio iš anksčiau išvardintų asmenų akcininkas (dalyvis), naudos gavėjas, vadovas ir valdymo organų nariai, darbuotojai (toliau kiekvienas iš jų – Asmuo), nepateikia Bankui pakankamos dokumentacijos ar kitų įrodymų apie Asmens nuosavybės ir valdymo struktūrą, lėšų sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar kitos informacijos ir dokumentų, kurie yra reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, paneigiančių pagrįstus įtarimus, kad Asmuo yra arba gali būti susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir (arba) kita kriminaline veikla; ir (arba) padaro kitus pažeidimus, numatytus privalomuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir (arba) kitus nusižengimus/nusikalstamas veikas; 16.4.12. paaiškėja kita neigiama informacija apie bet kurį Xxxxxx, kuris Banko vertinimu turi neigiamą įtaką tokio Asmens reputacijai ir tai kelia grėsmę Banko reputacijai; 16.4.13. Klientas nevykdo ir (arba) netinkamai vykdo įsipareigojimus, nurodytus Specialiojoje dalyje ir pažeidimų nepašalina per Banko pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; 16.4.14. Klientas neatskleidė Bankui svarbios informacijos, būtinos sudarant Sutartį arba atskleidė neteisingą informaciją. 16.5. Klientas turi teisę, raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs PirkėjąBanką, gali nutraukti Sutartį, jeigu: 16.5.1. dėl Banko kaltės nesudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis ir Bankas nepašalina šio pažeidimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento raštiško reikalavimo gavimo datos; 16.5.2. Pardavėjas neperduoda Klientui Turto ir su juo susijusių dokumentų Sutartyje numatytu terminu, arba pateikia tik dalį Turto (nepilnos komplektacijos), arba Turtas neatitinka Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, Turtas yra netinkamas naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi į Pardavėją su prašymu tinkamai įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį, jei: Pirkėjas Pardavėjas neįvykdo Pirkimo-pardavimo sutarties, bei yra gautas Banko rašytinis sutikimas nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiu atveju, jei Turtas Klientui buvo perduotas, Klientas grąžina Turtą ir su juo susijusius dokumentus Bankui ar Pardavėjui, jeigu Bankas raštu taip nurodė, bei tokiu atveju Klientas, dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųBankui sumokėtų sumų grąžinimo turi teisę kreiptis į Pardavėją kaip tai numatyta Pirkimo-pardavimo sutartyje. Tuo atveju, jei Turtas nebuvo Klientui perduotas, Bankas perleidžia reikalavimo teises iš Pirkimo-pardavimo sutarties Klientui. Jei Sutartis nutraukiama ne sumą, lygią Pradiniam įnašui ir (arba) Sutarties parengimo mokesčiui, Klientas sumokėjo Pardavėjui, dėl Tiekėjo kaltėsšios sumos grąžinimo Klientas turi kreiptis į Pardavėją. Klientui nepagrįstai pasinaudojus šiame punkte nustatytomis teisėmis Klientas atlygina Banko ir (arba) Pardavėjo patirtus nuostolius. 16.6. Klientas nuo Sutarties nutraukimo dienos, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę (i) jei Turtas buvo perduotas Klientui, netenka teisės naudotis Turtu ir turi jį grąžinti Bankui arba Banko nurodymu – Pardavėjui, arba (ii) jei Turtas nebuvo perduotas Klientui, turi perimti iš Banko, o Bankas – perduoti Klientui reikalavimo teises, kylančias iš Pirkimo-pardavimo sutarties. Visos iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigussumokėtos Mokėtinos sumos Bankui, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisKlientui negrąžinamos, taip pat visos kitos šios neatlyginami, nepriklausomai nuo duoto sutikimo, atlikti Turto pagerinimo darbai. 16.7. Nutraukus Sutartį, Klientas privalo sumokėti Bankui visus iki Sutarties nuostatosnutraukimo susidariusius įsiskolinimus, kurioslikusius nesumokėtus pagal Grafiką, kaip aiškiai nurodytaįskaitant, išlieka tačiau neapsiribojant, Sutarties parengimo mokestį (jei jis nebuvo sumokėtas), netesybas, Turtui suteiktų priežiūros paslaugų mokesčius, Bankui ar Pardavėjui - kitas Banko ar Pardavėjo patirtas išlaidas. 16.8. Šalys susitaria, kad net ir nutraukus Sutartį lieka galioti tos Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti(pavyzdžiui, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartispareiga grąžinti Banko išmokėtą Finansuojamą sumą, mokėti Palūkanas iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, mokėti delspinigius, atlyginti nuostolius, perimti ir (arba) išregistruoti Turtą ir kt.). 16.9. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva Šalys yra sudariusios daugiau kaip vieną sutartį, Kliento finansiniai įsipareigojimai Bankui pagal visas tarp Šalių sudarytas sutartis yra laikomi vienu bendru Kliento finansiniu įsipareigojimu Bankui. Nutraukus Sutartį ir realizavus Turtą, toks vienas bendras Kliento finansinis įsipareigojimas, neatsižvelgiant ar jo mokėjimo terminas yra suėjęs, ar ne, gali būti Banko vienašališkai mažinamas po Turto realizavimo gauta suma, liekančia po mokesčių ir Banko nuostolių padengimo, kurie Banką atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei Klientas būtų tinkamai įvykdęs Sutartį. 16.10. Nutraukus Sutartį, Bankui grąžinamo Turto vertė yra lygi tai Turto vertei, kuri yra nurodyta Banko po Sutarties nutraukimo Klientui pateikiamoje kreditinėje sąskaitoje. Grąžinamo Turto vertė yra nustatoma mokestine prasme, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 4 straipsnio komentare pateiktus išaiškinimus. Grąžinamo Turto vertės dydis bei atitinkamos kreditinės sąskaitos išrašymas nepanaikina Kliento prievolės atlyginti Banko nuostolius, patirtus dėl Tiekėjo kaltėsSutarties nutraukimo, Pirkėjo patirti t. y., Kliento pagal Sutartį Bankui atlyginamų nuostolių suma negali būti mažinama grąžinamo Turto verte. 16.11. Dėl Sutarties nutraukimo prieš terminą patirtus nuostolius Klientas atlygina Bankui per Banko pranešime nurodytą laikotarpį, ne trumpesnį kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos. Bankas bet kuriuo metu turi teisę nuostolių sumą nusirašyti nuo bet kurios Kliento sąskaitos Banke. Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų atlyginti Bankui nuostolius, nuostoliai ar išlaidos bus išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeteisės aktų nustatyta tvarka.

Appears in 1 contract

Samples: Financial Leasing Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. PirkėjasXXI.Sutarties nutraukimo dėl nuo Koncesininko ar Investuotojo priklausančių aplinkybių pagrindai: Suteikiančioji institucija turi teisę vienašališkai, įspėjęs Tiekėją nesikreipdama į teismą, nutraukti Sutartį, kai Koncesininkas arba Investuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Suteikiančioji institucija yra prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienųtai pranešusi šioms Šalims apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamastokį protingą laikotarpį, kai sustabdo ūkinę veikląkurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba kai įstatymuose tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Laikotarpis tokiems pažeidimams pašalinti negali būti nustatomas trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad Xxxxxxxxx esminiais pažeidimais Sutarties 21.1 papunkčio atžvilgiu bus laikomi tik šie pažeidimai: daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų pradelsiama Sutarties 3.1 papunktyje numatyta Sutarties įsigaliojimo data arba Sutarties įsigaliojimo terminas Sutarties 3.3 papunktyje nustatytu atveju nepratęsiamas. Šalys gali nelaukti šio termino pabaigos, jeigu pagrįstai galima spręsti, kad Sutarties 3 punkte nurodytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos per šį terminą nebus įvykdytos. Šis Sutarties punktas yra netaikomas, jei terminas pažeidžiamas dėl to, kad Turtas nėra perduodamas Koncesininkui dėl nuo Investuotojo ar Koncesininko nepriklausančių aplinkybių; Koncesininkas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties 3 punkte nustatyto termino, atsižvelgiant į jo pratęsimus, nėra pradėjęs teikti Paslaugų ir kituose teisės aktuose vykdyti Ūkinės-komercinės veiklos Kempinge arba 9 (devynis) mėnesius iš eilės dėl savo kaltės visiškai nevykdo Ūkinės-komercinės veiklos Kempinge, ar jeigu Koncesininkas neužtikrina Paslaugų teikimo ir Kempingo veiklos, kurie atitiktų 4 žvaigždučių Kempingo klasifikavimo reikalavimų; Koncesininkas Sutartyje nurodytu terminu nepateikia Suteikiančiajai institucijai naujo Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo; Koncesininkas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Sutartyje numatytas Reinvesticijas; Koncesininkas pažeidžia Sutarties 6 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas; Koncesininkas pažeidžia Sutarties 27 punkte nustatytus įsipareigojimus dėl savo teisių ir pareigų perleidimo; pasibaigė ar nutrūko Sutarties 19 punkte nurodytų draudimo sutarčių galiojimas ir (ar) sudarytomis draudimo sutartimis nėra pasiekiama Sutarties 19.1 numatyta tvarka susidaro analogiška situacijadraudimo suma; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasKoncesininkas pažeidžia Sutarties 18.3 papunkčio sąlygas; Koncesininkas, pobūdis vykdydamas savo prievolės pagal Sutarties IX skyrių ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam kitas Sutarties įvykdymuinuostatas, išskyrus atvejuspateikia Suteikiančiajai institucijai žinomai klaidingą ar ne visą informaciją, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartiskuri yra reikalaujama Suteikiančiosios institucijos atliekamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti; kai Pirkėjas šios Be Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas21.1 papunktyje numatytų atvejų, prieš 14 Suteikiančioji institucija turi teisę nesikreipdama į teismą (keturiolikavienašališkai) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartįSutartį, jei: Pirkėjas dėl Koncesininkui inicijuojamos likvidavimo, bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiškos procedūros ir tai Suteikiančiajai institucijai duoda pagrindą manyti, kad įsipareigojimai pagal Sutartį nebus įgyvendinti pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus; Koncesininkas Konkurso ar Sutarties sudarymo metu pateikė Suteikiančiajai institucijai neteisingus duomenis, susijusius su savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsfinansine būkle ir (ar) ūkine veikla ir (ar) bet kurią kitą Suteikiančiajai institucijai pateiktą informaciją, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas ir tai buvo nustatyta po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui sudarymo; Koncesininkas valdo ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus naudoja Kempingą ne pagal Sutartį ar jai pasibaigusKempingo tiesioginę paskirtį arba jeigu tyčia blogina Kempingo ir jame esančio Turto būklę; Koncesininkas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nemoka Sutarties 15.2 papunktyje nurodyto Koncesijos mokesčio. Apie Sutarties nutraukimą Sutarties 21.1 papunktyje numatytu pagrindu Suteikiančioji institucija privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, lieka galioti šios o Sutarties nuostatos21.3 papunktyje numatytais atvejais – ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Šalys susitaria, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią kad Sutarties 21 punkte nurodytais atvejais Suteikiančiajai institucijai vienašališkai nutraukus Sutartį, garantiniais įsipareigojimaisSuteikiančioji institucija panaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę ir pareikalauja iš Koncesininko atlyginti visus Suteikiančiosios institucijos patirtus tiesioginius nuostolius. XXII.Sutarties nutraukimo dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių aplinkybių pagrindai: Koncesininkas turi teisę vienašališkai, taip pat visos kitos šios nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį kai Suteikiančioji institucija nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties nuostatospažeidimas, kurioso Koncesininkas yra prieš tai pranešęs Suteikiančiajai institucijai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kaip aiškiai nurodytatačiau Suteikiančioji institucija nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo kurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba turi išlikti galiotitokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Suteikiančiosios institucijos pažeidimams pašalinti nustatomas laikotarpis negali būti trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad būtų visiškai įvykdyta ši SutartisXxxxxxxxx esminiais pažeidimais bus laikomi tik šie pažeidimai: Suteikiančioji institucija pažeidžia Sutarties 5 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo Apie Sutarties nutraukimą Sutarties 22.1 papunktyje numatytu pagrindu Koncesininkas privalo pranešti Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. XXIII.Sutarties nutraukimas be Šalių kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja : Šalys turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujenutraukti Sutartį abipusiu susitarimu.

Appears in 1 contract

Samples: Koncesijos Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta raštišku Šalių susitarimususitarimu arba vienos iš Šalių valia. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 30 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimoTiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažįstamas kaltu už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą; kai Prekės Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; kai Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; kai prekės Pirkėjui tampa nebereikalingos. ; Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 90 dienų įspėjęs Pirkėją, gali turi teisę vienašališkai nutraukti sutartįšią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties arba Sutarties dalies, jei: kurią pažeidžia Pirkėjas; kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųkitokių objektyvių, nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių, Pirkėjui sutikus. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl to, kad Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia šios Sutarties sąlygas, Pirkėjas tokiu atveju turi teisę reikalauti tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo sutarties vykdymo, atlyginimo. Nutraukus sutartį, Pirkėjas gali pasinaudoti savo teise į Tiekėjo kaltėspateiktą Sutarties vykdymo užtikrinimą. Toks Sutarties nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo delspinigių mokėjimo. Nutraukiant Xxxxxxx, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertęar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 1 contract

Samples: Naftos Produktų Pardavimo Pirkimo Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais10.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimuOperatorius turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Paskolos sutartį ir įgyja teisę reikalauti grąžinti Paskolą ar jos dalį bei sumokėti Palūkanas prieš terminą ir atlyginti Operatoriaus ir (ar) Paskolos davėjų patirtus minimalius nuostolius (įskaitant teisę reikalauti visų šioje Paskolos sutartyje numatytų sumų sumokėjimo prieš Paskolos sutartyje nurodytus terminus), jei įvyksta nors vienas iš žemiau išvardytų atvejų: 10.1.1. PirkėjasPaskolos gavėjas laiku nesumoka bet kokios įmokos, įspėjęs Tiekėją prieš 14 kurią jis turi sumokėti pagal Sutartį, nebent jis nesumokėjo tik dėl administracinės klaidos arba techninės problemos ir mokėjimas atliktas per 3 (keturiolikatris) kalendorinių dienųdarbo dienas nuo nustatytos mokėjimo dienos; 10.1.2. Paskolos gavėjas nesilaiko bet kokios kitos šios Sutarties ar su ja susijusių dokumentų nuostatos ir (jeigu FinoMark mano, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir kad pažeidimą galima ištaisyti), pažeidimas nėra ištaisomas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas20 (dvidešimt) dienų nuo to, kai FinoMark praneša Xxxxxxxx gavėjui apie pažeidimą ir reikalavimą jį pašalinti; 10.1.3. Paaiškėja, kad bet koks Xxxxxxxx gavėjo patvirtinimas, garantija ar pareiškimas yra (arba buvo) neišsamus, netiesa, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu tuomet, kuomet buvo padarytas ar pakartotas; 10.1.4. Paskolos gavėjas sustabdo ūkinę veikląarba nustoja vykdyti (ar informuoja apie ketinimą arba grasina sustabdyti ar nutraukti vykdyti) visą arba reikšmingą savo verslo dalį; 10.1.5. Paskolos gavėjas neįvykdo laiku bet kokios piniginės prievolės kitam kreditoriui; 10.1.6. Paskolos gavėjas sustoja arba sustabdo bet kokių savo skolų mokėjimą ar negali, ar pripažįsta savo nesugebėjimą grąžinti savo skolų suėjus terminui; 10.1.7. Paskolos gavėjas pradeda derybas, arba kai įstatymuose sudaro bet kokį susitarimą, kompromisą, perleidimą ar sandorį su vienu ar daugiau savo kreditorių, siekdamas perskirstyti bet kuriuos savo įsiskolinimus (dėl faktinių ar numatomų finansinių sunkumų); 10.1.8. Atliekamas bet koks veiksmas, procesas, procedūra ar žingsnis bet kurioje jurisdikcijoje, kuris susijęs su: a) Xxxxxxxx gavėjo mokėjimų kreditoriams sustabdymu, bet kokių įsiskolinimų moratoriumu, Xxxxxxxx gavėjo likvidavimu, padalinimu, administravimu arba reorganizavimu bet kokiu būdu (sudarant savanorišką susitarimą, sandorį arba kitaip); arba b) Xxxxxxxx gavėjo restruktūrizacija, perleidimu ar susitarimu su bet kuriuo Xxxxxxxx gavėjo kreditoriumi; arba c) Likvidatoriaus, bankroto administratoriaus, privalomo valdytojo ar kito panašaus pareigūno paskyrimu dėl Paskolos gavėjo arba bet kokiam jo turtui. 10.1.9. Paskolos gavėjo turto vertė yra mažesnė nei įsipareigojimai (atsižvelgiant į sąlyginius ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasbūsimus įsipareigojimams); 10.1.10. Visa Sutartis, pobūdis kitas su ja susijęs dokumentas ar valdymo struktūra bet kuri Sutarties arba su ja susijusio dokumento dalis tampa nebegaliojanti, neteisėta, neįgyvendinama, nutraukta, ginčijama arba nustoja būti veiksminga ar turėti pilną galią ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymuipoveikį; 10.1.11. Kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, išskyrus atvejusdėl kurių Paskolos gavėjas tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 10.1.12. Paskolos gavėjo ar kurio nors Xxxxxxxxx asmens atžvilgiu pradedamas bet koks bylinėjimasis, arbitražas ar administracinis procesas, kuris gali turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo vykdomai veiklai ar finansinei būklei. 10.2. Atsiradus bet kuriam iš Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytų pažeidimų ar įvykių, FinoMark turi teisę, pateikdamas Paskolos gavėjui pranešimą raštu, nutraukti šią Sutartį. Paskolos sutartis yra laikoma tinkamai nutraukta, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai Pirkėjas yra tenkinamos šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingossąlygos: 10.2.1. Tiekėjas, prieš 14 Apie Paskolos sutarties nutraukimą Operatorius yra informavęs Paskolos gavėją Paskolos sutartyje numatyta tvarka; 10.2.2. Paskolos gavėjas per 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėjąnuo pranešimo dėl Paskolos sutarties nutraukimo gavimo nepanaikina Operatoriaus nurodyto(-ų) Paskolos sutarties nutraukimo pagrindo(-ų, gali nutraukti arba nepateikia pasiūlymo įvykdyti Paskolos sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųarba toks pasiūlymas neatitinka tinkamo Paskolos sutarties įvykdymo. 10.3. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltėsFinoMark, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki pranešęs apie Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui nutraukimą prieš nustatytą terminą, nenutraukia Vėlavimo palūkanų, Palūkanų ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusMėnesinio administravimo mokesčio skaičiavimo, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios kol Paskolos gavėjas visiškai neatsiskaitys su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeOperatoriumi ir Paskolos davėjais.

Appears in 1 contract

Samples: Paskolos Sutartis

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais10.1. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta raštišku Šalių susitarimususitarimu arba vienos iš Šalių valia. 10.2. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 30 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; : 10.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; ; 10.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 10.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažįstamas kaltu už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, išskyrus atvejusjo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą; 10.2.4. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 10.2.5. kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 10.2.6. kai Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 10.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 10.2.8. dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 10.2.9. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės prekės Pirkėjui tampa nebereikalingos; 10.3. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 90 dienų įspėjęs Pirkėją, gali turi teisę vienašališkai nutraukti sutartįšią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 10.3.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties arba Sutarties dalies, jei: kurią pažeidžia Pirkėjas; 10.3.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 10.3.3. dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųkitokių objektyvių, nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių, Pirkėjui sutikus. 10.4. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl to, kad Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia šios Sutarties sąlygas, Pirkėjas tokiu atveju turi teisę reikalauti tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo sutarties vykdymo, atlyginimo. Nutraukus sutartį, Pirkėjas gali pasinaudoti savo teise į Tiekėjo kaltėspateiktą Sutarties vykdymo užtikrinimą. Toks Sutarties nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo delspinigių mokėjimo. 10.5. Nutraukiant Xxxxxxx, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertęar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

Appears in 1 contract

Samples: Pirkimo Dokumentai

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta: raštišku Šalių susitarimu; nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 31 punkte. PirkėjasUžsakovas, įspėjęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 14 10 (keturiolikadešimt) kalendorinių dienųdienų raštu informavęs Teikėją, gali turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejaisSutartį, jeigu: kai Tiekėjas nevykdo teikiamų Paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Teikėjui, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų; Teikėjas didina Paslaugų kainas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį; Teikėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (šiuo atveju Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Teikėjo visiškas sutartinių įsipareigojimųįsipareigojimų nevykdymas arba nesavalaikis, nekokybiškas vykdymas, nesilaikant šios Sutarties ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų); kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia specialistą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas(ar) subteikėją, kai sustabdo ūkinę veikląneatitinkantį Sutarčiai vykdyti reikalingos kvalifikacijos, arba kai įstatymuose reikalingo Sutarčiai tinkamai ir kituose laiku įvykdyti specialisto ir (ar) subteikėjo neturi. Sutarties galiojimas pasibaigia nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Teikėjas netenka teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusasatlikti funkcijų, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama kurioms atlikti buvo sudaryta ši Sutartis; kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingos. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei: Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį dėl 32.3.1.- 32.3.4. punktuose nurodytų priežasčių, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur (trys tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (dėl Teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar jai pasibaigusnetinkamo vykdymo) tiek, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo kiek Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriujeviršija baudą.

Appears in 1 contract

Samples: Purchase Agreement

Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais16.1. Sutartis gali būti nutraukiama nutraukta raštišku Šalių susitarimususitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. 16.2. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis ją iš esmės pažeidė. Apie Sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 16.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų, gali turi teisę nutraukti Sutartį šiais atvejais: Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai: 16.3.1. Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ir dėl to padaro esminius Sutarties pažeidimus; 16.3.2. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios; kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; 16.3.3. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymuivykdymui; 16.4. Pirkėjas turi teisę, išskyrus atvejusnetaikydamas 16.3 punkte numatyto 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjimo termino, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; kai nutraukti Sutartį tuo atveju, kai: 16.4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, nepateikia naujo Prievolės įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis; 16.4.2. Tiekėjo iniciatyva Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Pirkimų įstatymo 97 straipsnio reikalavimus. 16.5. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas šios turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymui negauna finansavimo; kai Prekės tampa nebereikalingosvykdymo išlaidas. 16.6. Tiekėjas, prieš 14 30 (keturiolikatrisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali turi teisę nutraukti sutartįSutartį, jei: jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimųSutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminiai Sutarties pažeidimai. 16.7. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Xxxxxxxxx nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. Jei Sutartis nutraukiama Xxxxxxx iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo Pirkėjas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną buvusią Tiekėjo skolą Pirkėjui, o ši skola ir Pirkėjo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos išskaičiuojami Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimuužtikrinimo. 16.8. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, numatytu Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 16.9. Pirkėjas, kol Tiekėjas nėra pristatęs ir perdavęs Pirkėjui visų Transporto priemonių, t. y. kol Šalys ir Lizingo davėjas nepasirašę visų 50 (penkiasdešimties) Transporto priemonių perdavimo–priėmimo aktų, Sutartį gali nutraukti tik gavęs raštišką Lizingo davėjo sutikimą. 16.10. Jeigu kuri nors Sutarties V skyriujenuostata bus pripažinta negaliojančia teismine tvarka, ji bus netaikoma ir bus laikoma neįtraukta į Sutartį, tačiau tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement