Common use of Odbiór przedmiotu umowy Clause in Contracts

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru Przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje 1 pkt1) i 2) w ciągu 14 terminie 2 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany zgłoszenia przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2zakończenia danego etapu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymistwierdzenia, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany trakcie odbioru Przedmiotu umowy, wad/ usterek lub został wykonany nienależyciejego niewłaściwej jakości lub innej niezgodności z umową, WykonawcaWykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na własny koszt i ryzyko, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie ustalonym przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu UmowyZamawiającego, z zastrzeżeniem ustuwzględnieniem czasu niezbędnego do ich usunięcia. 6 poniżej.Zgłoszenie wad/ usterek Przedmiotu umowy nastąpi na piśmie, pod rygorem nieważności. Do zgłaszania powyższego Zamawiający upoważnia: 51) Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; 2) Pana Xxxxxxx Xxxxxx. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych wad/ usterek Przedmiotu umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego wskazanym w ust. 2, Zamawiający może jest upoważniany do odmowy odbioru Przedmiotu umowy i odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Zamawiający ma prawo odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot od Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) 7 dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, ustalonego między Stronami na usunięcie zgłoszonych wad/usterek. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy odstąpić Zamawiający nie traci możliwości naliczania oraz dochodzenia już naliczonych do dnia odstąpienia kar umownych i naliczyć Wykonawcy karę umowną odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje na zasadach określonych w § 9 ust§12 umowy. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruZe strony Zamawiającego za odbiór prac odpowiedzialni są: Xxxxxxxxx Xxxxxx - tel., e-mail:; Xxxxxxx Xxxxxx - tel., e-mail:; Ze strony Wykonawcy za odbiór prac odpowiedzialny jest …………… - tel. ……….…….., e-mail: ………………...

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), Z uwagi na adres mailowy wskazany przewidziane w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany 9 Umowy płatności częściowe, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił protokół odbioru częściowego i przedstawił go Zamawiającemu, po należytym zrealizowaniu następujących usług składających się na Przedmiot umowy: 1) zorganizowanie warsztatu na warunkach określonych w SOPZ, 2) obsługa wszystkich zgłoszonych przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu Zamawiającego Grantobiorców w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznymtrakcie warsztatu, 3) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyzrealizowanie wszystkich konsultacji eksperckich powarsztatowych z Grantobiorcami. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego protokołu odbioru częściowego z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, podpisania protokołu odbioru udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa wyjaśnień lub uwzględni wniesione przez Zamawiającego zastrzeżenia - brak złożenia wyjaśnień w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru powyższym terminie jest jednoznaczny z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyuwzględnieniem tych zastrzeżeń. 3. Uwzględnienie Z zastrzeżeniem ust. 4 podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy, oraz do wypłaty wynagrodzenia. Protokół odbioru częściowego Wykonawca obowiązany jest wystawić w terminie 3 dni od dnia zrealizowania każdej z części Przedmiotu Umowy wskazanej w ust. 1. 64. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, Zamawiający przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniamizastrzeżeniami wskazanymi w protokole odbioru częściowego, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad wadliwości Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek, o której mowa w § 9 ust. 4 na kwotę wynikającą z protokołu odbioru częściowego. 75. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 64, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej kar umownych określonych w § 9 ust. 2 10 Umowy. 86. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się W przypadku odebrania przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym Zamawiającego bez zastrzeżeń wszystkich części składowych Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu(podpisanie wszystkich protokołów odbiorów częściowych przez Zamawiającego), NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminuStrony uznają, o którym mowa w ust. 1, od iż całość Przedmiotu Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruzostała odebrana przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Projekty będące Przedmiotem Umowy, w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy zakresie odpowiadającym Etapowi I i Etapowi II, w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”)siedzibie Zamawiającego w terminach określonych odpowiednio dla Etapu I i Etapu II, w terminach zgodnych z § 3 ust. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do 1 pkt 1 i 2 Umowy. Sporządzony Koszty i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyryzyko dostarczenia Projektów do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić każdorazowo Protokół odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, wizyty na placu robót w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Terminramach Nadzoru autorskiego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 1 ust. 4 pkt 1 3 Umowy, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień WykonawcyZamawiający w terminie do 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia Projektu z Etapu I przesłanej na adres e-mail Zamawiającego: xxx@xxx.xxx.xx, co zgłosi do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru niego uwagi bądź zaakceptuje go bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeńUwagi bądź akceptacja Projektu z Etapu I zostanie zgłoszona w formie elektronicznej, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa na adres e-mail Wykonawcy określony w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 17 ust. 4 Umowy. 4. Zamawiający w terminie do 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia dokumentacji z Xxxxx XX przesłanej na adres e-mail Zamawiającego: xxx@xxx.xxx.xx, zgłosi do niego uwagi bądź zaakceptuje go bez zastrzeżeń. Uwagi bądź akceptacja Projektu z Etapu II zostanie zgłoszona w formie elektronicznej, na adres e-mail Wykonawcy określony w § 17 ust. 4 Umowy. 5. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i ponownie przedstawić Projekt odpowiednio z Etapu I i Etapu II w terminie do 7 Dni roboczych (liczonych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego). Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 Dni roboczych od momentu ponownego otrzymania od Wykonawcy Projektu, odpowiednio z Etapu I i Etapu II, na zgłoszenie dodatkowych uwag lub akceptację Projektu. Gdyby Wykonawca uznał zgłoszone uwagi za nieuzasadnione, ma prawo poinformować o tym Zamawiającego przedstawiające stosowne wyjaśnienia. 6. Jeżeli ZamawiającyW przypadku, mimo zastrzeżeń zgłoszonych gdy ewentualne uwagi Zamawiającego nie mogą zostać uwzględnione przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia w Protokole odbiorutym zakresie, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniamiw terminie do 3 Dni roboczych (liczonych od dnia zgłoszenia uwag). W przypadku wykazania przez Wykonawcę, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowyże uwagi Zamawiającego nie mogą zostać uwzględnione, przedstawiony Projekt będzie traktowany jako wersja ostateczna, bez zastrzeżeń. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Czas dokonywania poprawek przez Wykonawcę i zgłaszania uwag przez Zamawiającego nie wlicza się do terminu wykonania Umowy o którym mowa w sytuacji§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2. 8. Do potwierdzenia wykonania Etapu I i Etapu II niezbędne jest dokonanie ich protokolarnego odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 9. Podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru, o której których mowa w ust. 68, Zamawiającemu przysługuje prawo stanowią podstawę do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowywystawienia faktury przez Wykonawcę. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Wykonawca jest zobowiązany wykonać należycie, wskazane w Zleceniu usługi, które zostaną odebrane protokołem odbioru. Zamawiający sporządzi protokół odbioru w ciągu 14 5 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania dostarczenia przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 14 6. ust. 4 pkt 1 Umowy4. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej Załącznika nr 1. do Umowy (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 UmowySOPZ). 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu Protokół odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymibędzie zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce jego sporządzenia; 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń wobec wykonania poszczególnych zleceń, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany tym o braku albo o istnieniu wad; 3) podpisy Stron lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyosób uprawnionych. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień WykonawcyZastrzeżenia, co o których mowa w ust. 2. pkt 2. powyżej, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że którekolwiek ze Zleceń wykonano w sposób niezgodny z warunkami wskazanymi w Umowie, w szczególności w załącznikach do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy: SOPZ – Załącznik nr 1., stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńOferta Wykonawcy – Załącznik nr 2. 4. Podpisanie W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych, w celu: 1) usunięcia stwierdzonych protokołem wad lub 2) dostarczenia materiałów wolnych od wad, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminach określonych w Załączniku nr 1. do Umowy (SOPZ). Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie materiałów wolnych od wad w miejsce wadliwych) w wyznaczonym przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru Zamawiającego terminie, bez zastrzeżeńosobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4. powyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATZamawiający może według własnego wyboru: 1) naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 10. ust. 1. pkt. 4., przy czym zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania danego Zlecenia; 2) przyjąć dane Zlecenie z wadami i zażądać kary umownej w wysokości, o której mowa w § 6 10. ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust1. 6 poniżej. pkt 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę do od podpisania Protokołu protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu7 dni roboczych od jego otrzymania, NCBR Zamawiający może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruuznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Zamawiający dokona odbioru Etapu I, potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)Etapu I po dokonaniu akceptacji dla jednego z przesłanych wariantów Koncepcji będącej wynikiem Etapu I, na adres mailowy wskazany o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, ramach realizacji Etapu II Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATwersji elektronicznej, o której mowa w § 6 2 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu 2 pkt 1 Umowy, z zastrzeżeniem na adres e-mail Zmawiającego: xxx@xxx.xxx.xx. 3. Zamawiający w terminie do 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia Projektu w wersji elektronicznej, w sposób o którym mowa w ust. 6 poniżej2, zgłosi uwagi bądź zaakceptuje Projekt w wersji elektronicznej bez zastrzeżeń. Uwagi bądź akceptacja Projektu zostanie zgłoszona w formie elektronicznej, na adres mailowy Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy. 4. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i ponownie przedstawić Projekt w terminie do 5 Dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia uwag przez Xxxxxxxxxxxxx. Zamawiający w terminie 7 Dni roboczych od momentu ponownego otrzymania Projektu od Wykonawcy zgłosi dodatkowe uwagi lub zaakceptuje Projekt. 5. W przypadku, gdy ewentualne uwagi Zamawiającego nie mogą zostać uwzględnione przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia w tym zakresie, w terminie 7 do 5 Dni roboczych (siedmiu) dni kalendarzowych liczonych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ustdnia zgłoszenia uwag). 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowyzastrzega sobie prawo do zgłaszania ponownych uwag. 6. Jeżeli ZamawiającyCzas dokonywania poprawek przez Wykonawcę i zgłaszania uwag przez Zamawiającego nie wlicza się do terminu wykonania Umowy, mimo zastrzeżeń zgłoszonych o którym mowa w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. 7. Niezależnie Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego wersji elektronicznej Projektu przesłanej na adres e-mail Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy, Wykonawca prześle wersję papierową Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. 8. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania Protokołu Odbioru Etapu II w ciągu 7 Dni roboczych od obniżenia wynagrodzenia dnia otrzymania Projektu w sytuacjiwersji papierowej, o której mowa w ust. 67. Wersja papierowa Projektu, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej o której mowa w § 9 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, powinna być tożsama z wersją elektronicznej Projektu, która uzyskała akceptację Zamawiającego, o której mowa w ust. 7 Umowy. 89. Strony uzgadniająWykonawca zobowiązany jest sporządzić każdorazowo Protokół odbioru z każdej wizyty na placu robót w ramach Nadzoru autorskiego, że o którym mowa w razie uchylania się § 1 ust. 9 Umowy, oraz Protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany przez Wykonawcę do podpisania Zamawiającego i Wykonawcę. 10. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminukońcowego, o którym mowa w ust. 19, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorustanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), Z uwagi na adres mailowy wskazany przewidziane w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany 9 Umowy płatności częściowe, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił protokół odbioru częściowego i przedstawił go Zamawiającemu, po należytym zrealizowaniu następujących usług składających się na Przedmiot umowy: 1) zorganizowanie warsztatu na warunkach określonych w SOPZ, 2) obsługa wszystkich zgłoszonych przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu Zamawiającego Grantobiorców w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznymtrakcie warsztatu, 3) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyzrealizowanie wszystkich konsultacji eksperckich powarsztatowych z Grantobiorcami. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego protokołu odbioru częściowego z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, podpisania protokołu odbioru udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa wyjaśnień lub uwzględni wniesione przez Zamawiającego zastrzeżenia - brak złożenia wyjaśnień w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru powyższym terminie jest jednoznaczny z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyuwzględnieniem tych zastrzeżeń. 3. Uwzględnienie Z zastrzeżeniem ust. 4 podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia Zamawiającego protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy, oraz do wypłaty wynagrodzenia. Protokół odbioru częściowego Wykonawca obowiązany jest wystawić w terminie 3 dni od dnia zrealizowania każdej z części Przedmiotu Umowy wskazanej w ust. 1. 64. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, Zamawiający przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniamizastrzeżeniami wskazanymi w protokole odbioru częściowego, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad wadliwości Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek, o której mowa w § 9 ust. 4 na kwotę wynikającą z protokołu odbioru częściowego. 75. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 64, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej kar umownych określonych w § 9 ust. 2 10 Umowy. 86. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się W przypadku odebrania przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym Zamawiającego bez zastrzeżeń wszystkich części składowych Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu(podpisanie wszystkich protokołów odbiorów częściowych przez Zamawiającego), NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminuStrony uznają, o którym mowa w ust. 1, od iż całość Przedmiotu Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruzostała odebrana przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu daty dostarczenia Sprzętu, zgodnie z § 1. ust. 4 Umowy, Zamawiający sporządzi i podpisze protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej dalej, jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu Warunkiem dokonania odbioru stanowi Załącznik nr 6 do UmowyPrzedmiotu Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę kart gwarancyjnych dot. Sprzętu. 2. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu formie zeskanowanego uprzednio podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznymdokumentu), na adres mailowy wskazany w § 14 10. ust. 4 2 pkt 1 Umowy. Podpisany Po złożeniu podpisu elektronicznego lub podpisaniu skanu przez Wykonawcę Wykonawcę, Wykonawca prześle podpisany elektronicznie Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu lub skan podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) Protokołu odbioru na adres mailowy Zamawiającego wskazany w § 14 11. ust. 3 2 pkt 2 Umowy. 23. W przypadku podpisania stwierdzenia w Protokole odbioru, wad dostarczonego Sprzętu lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Wykonawcę w sposób niezgodny z zastrzeżeniami Umową lub wadami wskazującymibraków, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w terminie 3 (trzech) dni roboczych do wymiany i dostarczenia Sprzętu zgodnego z Umową, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńtym między innymi z Xxxxxx i SOPZ. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającympoprzednim, liczony będzie od dnia przekazania protokołu Protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 10. ust. 4 2 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub braki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 34. Uwzględnienie Stwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad lub braków w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 45. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 5. ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej4 umowy. 56. W terminie 7 30 (siedmiutrzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wyznaczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 7. ust. 4 Umowy. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od usunięcia wad, Xxxxxxxxxxx może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 67. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad wadliwości Przedmiotu Umowy. 78. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 7. ust. 2 5 Umowy. 89. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do Z chwilą podpisania Protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności Sprzętu z Umową już po podpisaniu Protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi na podany przez Wykonawcę w terminie określonym w § 10. ust. 1 niniejszego paragrafupkt 1 Umowy adres e-mail, NCBR może nie później niż w terminie 30 7 (trzydziestusiedmiu) dni kalendarzowych roboczych od bezskutecznego upływu terminudnia, w którym Zamawiający powziął informację o istniejących niezgodnościach Sprzętu z Umową. W przypadku, o którym mowa w ust. 1zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od Umowy odstąpić dnia jej otrzymania poprzez wymianę niezgodnego z Umową Sprzętu na Sprzęt o odpowiedniej jakości, na własny koszt i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruryzyko, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu daty dostarczenia Sprzętu, zgodnie z § 1. ust. 4 Umowy, Zamawiający sporządzi i podpisze protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej dalej, jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu Warunkiem dokonania odbioru stanowi Załącznik nr 6 do UmowyPrzedmiotu Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę kart gwarancyjnych dot. Sprzętu. 2. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu formie zeskanowanego uprzednio podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznymdokumentu), na adres mailowy wskazany w § 14 10. ust. 4 2 pkt 1 Umowy. Podpisany Po złożeniu podpisu elektronicznego lub podpisaniu skanu przez Wykonawcę Wykonawcę, Wykonawca prześle podpisany elektronicznie Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu lub skan podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) Protokołu odbioru na adres mailowy Zamawiającego wskazany w § 14 11. ust. 3 2 pkt 2 Umowy. 23. W przypadku podpisania stwierdzenia w Protokole odbioru, wad dostarczonego Sprzętu lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Wykonawcę w sposób niezgodny z zastrzeżeniami Umową lub wadami wskazującymibraków, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w terminie 3 (trzech) dni roboczych do wymiany i dostarczenia Sprzętu zgodnego z Umową, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńtym między innymi z Ofertą i SOPZ. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającympoprzednim, liczony będzie od dnia przekazania protokołu Protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 10. ust. 4 2 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub braki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 34. Uwzględnienie Stwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad lub braków w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 45. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 5. ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej4 umowy. 56. W terminie 7 30 (siedmiutrzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wyznaczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 7. ust. 4 Umowy. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od usunięcia wad, Xxxxxxxxxxx może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 67. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad wadliwości Przedmiotu Umowy. 78. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 7. ust. 2 5 Umowy. 89. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do Z chwilą podpisania Protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności Sprzętu z Umową już po podpisaniu Protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi na podany przez Wykonawcę w terminie określonym w § 10. ust. 1 niniejszego paragrafupkt 1 Umowy adres e-mail, NCBR może nie później niż w terminie 30 7 (trzydziestusiedmiu) dni kalendarzowych roboczych od bezskutecznego upływu terminudnia, w którym Zamawiający powziął informację o istniejących niezgodnościach Sprzętu z Umową. W przypadku, o którym mowa w ust. 1zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od Umowy odstąpić dnia jej otrzymania poprzez wymianę niezgodnego z Umową Sprzętu na Sprzęt o odpowiedniej jakości, na własny koszt i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruryzyko, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Audyt bezpieczeństwa zostanie przeprowadzony zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru Zamówienia (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi OPZ) stanowiącym Załącznik nr 6 1 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyniniejszej umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, Konsultacje pomiędzy stronami na potrzeby realizacji przedmiotu umowy będą odbywały się w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, godzinach tj. …………..……. w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńrobocze. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami Szczegółowe terminy konsultacji będą uzgadniane na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowybieżąco. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad Prace audytowe mogą być prowadzone w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńdowolnych godzinach. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejprzedmiotu umowy nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 5. W terminie 7 Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy wraz z rekomendacjami. Raporty będą utworzone w postaci elektronicznej (siedmiuplik pdf) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ustoddzielne dla każdego testowanego obszaru i zostaną przesłane na adresy mailowe: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx; x.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx; xxxxx.xxxxxxxx0@xxx.xxx.xx. 2, O wykrytych krytycznych/wysokich podatnościach Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną będzie informowany na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowybieżąco. 6. Jeżeli ZamawiającyRaport końcowy będzie zawierał oświadczenie Wykonawcy, mimo zastrzeżeń zgłoszonych że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową. Zamawiający wymaga aby raport został podpisany podpisem cyfrowym (weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia audytu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w Protokole odbiorusprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przyjmie Przedmiot Umowy wskazaną w § 4 ust. 3 umowy lub osobę zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowyzapisami § 4 ust. 5 umowy. Spełnienie powyższego wymagania przez Wykonawcę jest warunkiem dokonania odbioru przedmiotu umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanych dokumentów Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w sytuacjiterminie do trzech dni roboczych. 8. W przypadku zastrzeżeń do przekazanych dokumentów Zamawiający zgłosi je Wykonawcy w terminie do trzech dni roboczych. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych błędów w terminie do dwóch dni roboczych. 9. W przypadku braku zastrzeżeń do skorygowanych dokumentów Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie do dwóch dni roboczych. 10. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru. 11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru. 12. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest brak zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy. Podpisany protokół stanowi podstawę do dokonania rozliczeń i wystawienia faktury. 13. Okres usunięcia zgłoszonych błędów, o której których mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy6 nie wpływa na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Opracowanie, stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca dostarczy w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy 4 egzemplarzach (rysunek w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru skali 1:1000 i część graficzną planu) wraz z 2 egzemplarzami dokumentacji formalnoprawnej (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony oryginał i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)kopia) oraz z pisemnym oświadczeniem, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyże dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz, że wykonana została zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, Wersję elektroniczną przedmiotowego projektu planu (część graficzna + tekst) Wykonawca dostarczy w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy2 egzemplarzach. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu Miejscem odbioru bez zastrzeżeńwykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 4. Podpisanie Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów prac (z uwzględnieniem kompletności dokumentacji formalno-prawnej dla danego etapu) będzie dokonywane na podstawie etapowych protokołów odbioru, podpisanych przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowyupoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej7. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego Wykonawca przedkładając Zamawiającemu dokumenty i opracowania w ust. 2zakresie każdego etapu pośredniego oraz ostatecznego odbioru, Zamawiający może od Umowy odstąpić zobowiązany jest dołączyć pismo przewodnie ze szczegółowym wykazem przedkładanych dokumentów i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowyopracowań. 6. Jeżeli ZamawiającyZ odbioru przedmiotu zamówienia w formie końcowej (wraz z poprawnie działającą wersją elektroniczną) zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbiorupodpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowyzastrzeżeniem ust. 8. 7. Niezależnie Za upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego uważa się każdą z osób wskazanych w § 10 ust. 7. 8. Zamawiający, w terminie do 14 dni od obniżenia wynagrodzenia daty otrzymania przedmiotu umowy w sytuacjiformie końcowej lub etapów pośrednich dokona sprawdzenia przekazanych opracowań. 9. Jeżeli opracowania zawierają błędy lub/i wady, Zamawiający przekaże w sposób pisemny opinie i uwagi do opracowania, a Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania uwag, zobowiązany jest do ich usunięcia. 10. Jeżeli Xxxxxxxxxxx, po usunięciu wad, o której których mowa w ust. 68, Zamawiającemu przysługuje ponownie stwierdzi błędy i/lub i wniesie je na piśmie, to z dniem złożenia na piśmie kolejnych uwag do opracowania, Zamawiający zyskuje prawo do naliczenia kary umownejnaliczania kar umownych, określonej o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w 1 ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestupkt c) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustniniejszej umowy. 11. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy Dokumentem potwierdzającym przyjęcie bez uwag poszczególnych etapów lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorucałego przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony umowy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całego przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)terminie, na adres mailowy wskazany o którym mowa w § 14 2 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyobejmuje czas niezbędny na dostarczenie Urządzeń przez Wykonawcę, odbiory oraz przeprowadzenie Testów Odbiorczych przez Zamawiającego. 3. Uwzględnienie Odbiory poszczególnych części Przedmiotu Umowy następować będą w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńWykonawcę terminu dostawy danej części Urządzeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa poinformowania Zamawiającego w formie elektronicznej na adresy wskazane w § 6 ust. 8 13 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, o rzeczywistym terminie każdej z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejdostaw z wyprzedzeniem minimum 2 Dni Roboczych. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego ciągu 5 Dni Roboczych po zakończeniu Testów Odbiorczych dla każdej z dostaw częściowych z wynikiem pozytywnym, zostanie sporządzony i podpisany przez Strony Protokół Odbioru Częściowego, chyba że w ust. 2przypadku Testów Odbiorczych z wynikiem negatywnym w tym samym terminie, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiającypoinformuje, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, Wykonawcę o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do odmowie podpisania Protokołu odbioru Odbioru Częściowego. Wraz z informacją o odmowie podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemny raport, w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruwymienione zostaną niezgodności wykryte podczas Testów Odbiorczych.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany dwuetapowo: 1) odbiór pierwszego etapu wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 przedmiotu umowy, który kończy się wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji niezbędnej do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)uzyskania pozwolenia na budowę; 2) odbiór drugiego etapu, który nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowybudowę. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowypiśmie. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie później niż 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia Wykonawcy gotowości do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńodbioru. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Podczas odbioru bez zastrzeżeńetapu pierwszego upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Zamawiającego sprawdzi/sprawdzą czy przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zapisami SIWZ oraz niniejszej umowy, stanowić właściwymi rzeczowo przepisami prawa oraz standardami zawodowymi określonymi dla wykonania objętego umową przedmiotu zamówienia, a także, czy przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 2 pkt 10 umowy. 5. Z czynności odbioru etapu pierwszego zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego. 6. W przypadku stwierdzenia wad w odbieranej dokumentacji lub niezgodności z zapisami określającymi zasady, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 10 umowy, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub niezgodności z zapisami określającymi zasady, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 10 umowy. Termin ten nie będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATkrótszy niż 10 dni kalendarzowych. 7. Do ponownego odbioru częściowego ust. 2 i ust. 3 stosuje się. 8. Odbiór etapu drugiego polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentacji, którą zobowiązany był wytworzyć Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia oraz czy uzyskane zostały pozwolenia na budowę dla wszystkich indywidualnych uczestników projektu. 9. Wraz z przekazaniem dokumentacji dotyczącej etapu drugiego, zostanie przekazana dokumentacja, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej§11. 510. Z czynności odbioru etapu drugiego zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dokumentacji, przepis §6 i §7 stosuje się odpowiednio. 12. Sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych roboczych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowydnia jej przekazania podczas odbioru etapów. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru przedmiotu niniejszej Umowy następuje Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 1) Dane techniczne dostarczonego sprzętu: asortyment, numer katalogowy, nazwa producenta, rok produkcji, numer umowy; 2) Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej języku polskim (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznymwersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. 3) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 UmowyDokumenty gwarancyjne. 2. Odbiór całościowy przedmiotu niniejszej Umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, protokole potwierdzone zostanie dostarczenie wszystkich dokumentów wymienionych w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień WykonawcyOdbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany pod warunkiem, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowyże będzie on sprawny, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńkompletny i pozbawiony wad. 4. Podpisanie W przypadku stwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Zamawiającego wad/ uszkodzeń/ zastrzeżeń / braków ilościowych podczas rozmieszczenia i/lub montażu sprzętu oraz w trakcie odbioru bez zastrzeżeńprzedmiotu niniejszej Umowy, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATZamawiający zawiadomi Wykonawcę, o której mowa sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości i/lub braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić wyposażenie na pełnowartościowe lub uzupełnić braki, przy czym w tym przypadku termin dostawy określony w § 6 ust. 8 1 niniejszej Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejjest dla Wykonawcy wiążący. 5. W terminie 7 Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy oraz upoważnione do komisyjnego odbioru Wyposażenia i podpisania protokołu odbioru: 1) Przedstawiciele Zamawiającego: Xxxxxx Xxxxxx (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx) 6. Zamawiający może wyznaczyć do komisyjnego odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru inne osoby niż wskazane w ust. 2, Zamawiający 5 pkt 1) niniejszego paragrafu Umowy za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. Zmiana ta nie jest uznawana za zmianę Umowy i może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych nastąpić za powiadomieniem przekazanym w § 9 ust. 4 Umowyformie pisemnej. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Realizacja przedmiotu Umowy następuje zostanie potwierdzona przez Strony w ciągu 14 protokole odbioru sporządzonym w formie pisemnej. 2. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w miejscu realizacji dostawy, tj. na Zapleczu Technicznym Spółki „ŁKA” Sp. z o.o. - Łódź Widzew – 92-010 Łódź, ul. Xxxxxxxx 00x, w terminie 3 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowydostawy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu Przedmiotu przedmiotu Umowy, stanowi podstawę Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, usunięcia i mają charakter istotny - Zamawiający może od odmówić odbioru do czasu usunięcia wad z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie; w takim przypadku Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru dokonując stosownej adnotacji w protokole odbioru; po usunięciu wad istotnych Wykonawca jest zobowiązany ponownie przedstawić przedmiot Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną do odbioru, na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy.Umowie; 6. Jeżeli Zamawiającyb) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter nieistotny - Zamawiający może dokonać odbioru z wyznaczeniem odpowiedniego termin na ich usunięcie; c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: − jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioruZmawiający może dokonać odbioru wraz z obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, przyjmie Przedmiot estetycznej i technicznej, − jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z zastrzeżeniamiwiny Wykonawcy, wówczas wynagrodzenie po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na dostarczenie przedmiotu Umowy zgodnego z wszelkim wymogami niniejszej tel.: +00 00 000 00 00 fax: +00 00 000 00 00 e-mail: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xx xxx.xxx.xxxxxxx.xx NIP: 000-000-00-00 REGON: 100893710 KRS: 0000359408 Kapitał zakładowy: 76.490.000,00 zł Umowy; uprawnienie to Zamawiający może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru zrealizować w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu terminu, 14-dniowego terminu o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorupowyżej.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 8 ust. 8 1 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia powiadomi jedną z osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowyprzedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem o których mowa w § 8 ust. 6 poniżej1 Umowy pisemnie lub e-mailem lub telefonicznie o gotowości dostarczenia przedmiotu umowy z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 2. Cały przedmiot umowy dostarczony będzie w godzinach pracy Zamawiającego, w poniedziałki od godz. 7:30 do godz. 15:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do godz. 13:30, w piątki od godz. 7:30 do godz. 12:00. 3. Nie dopuszcza się dostaw częściowych przedmiotu umowy. 4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest nieużywany, fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z przedmiotem umowy, nienaruszający praw i regulaminów licencyjnych firmy Oracle. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat na nośniku papierowym sygnowany przez osobę reprezentującą producenta oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. 21, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć tj. firmę Oracle, będący potwierdzeniem legalnego nabycia licencji tego oprogramowania, zawierający dane Zamawiającego jako nabywającego licencje oprogramowania, dane Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych bądź innego podmiotu pośredniczącego w § 9 usttransakcji między Wykonawcą a producentem oprogramowania, należącego do oficjalnej sieci partnerskiej producenta oprogramowania, tj. 4 Umowyfirmy Oracle, figurującego w wykazie partnerów firmy Oracle pod adresem internetowym xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxx/Xxxxxxxx/xxxxx.xxxx) oraz unikatowy numer licencji, tzw. CSI. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole Uprawniona osoba ze strony Zamawiającego podpisze protokół odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 17., pod warunkiem uzyskania przez nią informacji, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych przedstawiciela firmy Oracle, potwierdzającej legalność przedmiotu umowy. 7. Po stwierdzeniu przez Xxxxxxxxxxxxx kompletności dostawy przedmiotu umowy oraz po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 6., zostanie sporządzony protokół odbioru. 8. Podpisany przez wymienionych w § 9 8 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru1 przedstawicieli obu stron umowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 9. Protokół odbioru nie stanowi o tym, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki jakościowe, a jest jedynie potwierdzeniem kompletności dostawy pod względem ilościowym.

Odbiór przedmiotu umowy. 17.1. Stwierdzenie należytego wykonania Strony umowy postanawiają, że: --------------------------------- 7.1.1. po zakończeniu budowy Budynku i uzyskaniu przez Spółkę ostatecznej decyzji właściwego organu udzielającej pozwolenia na użytkowanie Budynku oraz po uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich wymagalnych zobowiązań w stosunku do Dewelopera, wynikających z tej umowy i przed zawarciem Umowy Ostatecznej, w obecności przedstawiciela Spółki oraz Nabywcy uprzednio zawiadomionego przez Spółkę o zakończeniu budowy Budynku – dokonają odbioru Przedmiotu Umowy następuje (zwanego w tym akcie również Odbiorem), -------------------------- 7.1.2. z Odbioru sporządzony zostanie protokół, do którego Nabywca będzie mógł zgłosić wady Przedmiotu Umowy; termin dokonania Odbioru zostanie ustalony przez Strony, z tym że jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do daty Odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Nabywcy przez Dewelopera o możliwości dokonania Odbioru, termin ten zostanie wyznaczony przez Dewelopera, który poinformuje o tym Nabywcę z wyprzedzeniem 7 (siedem) dni (w drodze pisemnego wezwania), a w razie niestawienia się Nabywcy na pierwszy ustalony bądź wskazany przez Dewelopera termin, Deweloper, zgodnie z postanowieniami punktu 8.1.4. tej umowy wyznaczy Nabywcy (w drodze pisemnego wezwania) dodatkowy termin do dokonania Odbioru z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu wskazanego w ustbędzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy zgodnie z postanowieniami punktu 8.1.4. 2tej umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust------------------------------------ 7.1.3. 4 Umowy. 6. Jeżeli ZamawiającyDeweloper jest zobowiązany, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu Odbioru, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach, 7.1.4. 1 niniejszego paragrafuDeweloper jest zobowiązany, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminudnia podpisania protokołu Odbioru, usunąć uznane wady Przedmiotu Umowy, a jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie usunie tych wad w powyższym terminie – może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. ---------------------- 7.2. Strony postanawiają ponadto, że: --------------------------------- 7.2.1. z dniem podpisania protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy (które rozumieć należy także jako wydanie Przedmiotu Umowy w posiadanie Nabywcy) przejdą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary z nim związane, jak również ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia; od tej chwili Nabywca ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej w odpowiednim udziale, ------------------------------ 7.2.2. wystąpienie wad ujawnionych po odbiorze lokalu Nabywca winny jest zgłosić Spółce w formie pisemnej lub w drodze zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx (o którym mowa ile Nabywca dysponuje zwrotnym potwierdzeniem otrzymania wiadomości wysłanym przez Spółkę), 7.2.3. w ustzakresie nieuregulowanym w tej umowie Spółka ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny o rękojmi, a bieg terminu tej odpowiedzialności liczy się od dnia podpisania protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.------------------

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy Udostępnienia Pomieszczenia sporządzony w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany pisemnej przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyprzedstawicieli obu Stron będzie stanowił potwierdzenie udostępnienia przez Szpital Uniwersytecki Pomieszczenia/Pomieszczeń stanowiących miejsce instalacji i uruchomienia Systemu. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Protokół Uruchomienia Systemu zostanie podpisany po dostarczeniu Systemu zgodnie z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymiust. 1 powyżej dla Pomieszczenia/Pomieszczeń wskazanych zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy, jego zamontowaniu i uruchomieniu, z chwilą, gdy Szpital Uniwersytecki stwierdzi, że System jest gotowy do użytku, w jakim zakresie Przedmiot Umowy tych Pomieszczeniach, zgodnie z jego przeznaczeniem, nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, później jednak niż w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych 14 Dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńuruchomienia Systemu przez Wykonawcę zgodnie z warunkami Umowy i załącznika nr 1 do Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Protokół ten stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATz tytułu dostawy Systemu, o której mowa montażu i uruchomienia Systemu w Pomieszczenia/Pomieszczeń wskazanych zgodnie z § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 83. Protokół Szkoleń zostanie podpisany po przeprowadzeniu Szkoleń zgodnie z warunkami określonym w § 8 Umowy i załączniku nr 1. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury z tytułu przeprowadzenia Szkoleń. 4. Przy dokonywaniu odbioru Strony uzgadniająbędą stosować następujące zasady: a) Szpital Uniwersytecki może odmówić podpisania Protokołu Uruchomienia Systemu w przypadku stwierdzenia na podstawie dokumentacji dostarczonego Systemu, że dostarczony System lub jego poszczególne elementy nie spełnia/ją warunków określonych w razie uchylania się przez Wykonawcę załączniku nr 1 do podpisania Umowy, b) Szpital Uniwersytecki może odmówić podpisania, Protokołu odbioru Uruchomienia Systemu w przypadku stwierdzenia wad Systemu, lub jego poszczególnych elementów, innych niż wady nieistotne. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tych wad na własny koszt w terminie określonym w ustwyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki i ponownego zgłoszenia do odbioru. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić Odnośnie wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru Xxxxxx ustalą sposób i naliczyć Wykonawcy karę umowną tryb ich usunięcia na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorukoszt Wykonawcy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 W terminie 10 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, kompletu dokumentacji o której mowa w § 6 1 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację 2 pkt 1)-10), Zamawiający przekaże uwagi do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag w formie widocznych zmian lub komentarzy do treści. Brak uwag we wskazanym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez Xxxxxxxxxxxxx dzieła gotowego do odbioru. 2. Wykonawca w ciągu 5 dni odniesie się do zgłoszonych uwag w formie komentarzy w miejscu wprowadzonych przez Xxxxxxxxxxxxx uwag, wskazując w nich w szczególności: akceptację lub odrzucenie uwagi, informację o miejscu naniesienia zmian w dokumencie. Poprawki zostaną wprowadzone w trybie widocznych zmian. Zamawiający po otrzymaniu poprawionej dokumentacji, w ciągu 5 dniu zaakceptuje dokument lub ponownie przekaże uwagi w formie jak w ust. 1. 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności co do zakresu lub zasadności wprowadzonych/odrzuconych przez Wykonawcę zmian i uwag, Zamawiający w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionego dokumentu ma prawo zorganizować spotkanie, celem wyjaśnienia wątpliwości i wypracowania wspólnego stanowiska. Strony ustalą termin przekazania poprawionej dokumentacji. Procedura odbioru zostanie powtórzona dla poprawionej wersji dokumentacji. Procedura odbiorowa stanowi element realizacji Przedmiotu Umowy, a czas potrzebny na jej przeprowadzenie nie może wykraczać poza termin wskazany w § 2 ust.1. 4. W przypadku odbiorów częściowych dokumentacji (rozdziały, części), każdy element odbierany jest zgodnie z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejpowyższą procedurą, a odbiór całości dokumentacji możliwy jest w momencie odbioru wszystkich elementów składowych. 5. W terminie 7 Dokumentacja przekazywana do uzgodnień i roboczej weryfikacji powinna być dostarczana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub/i przenośnych nośników danych (siedmiuzgodnie z roboczymi ustaleniami Stron). Dokumentacja podlegająca odbiorowi powinna zostać dostarczana w formie elektronicznej, w wersjach edytowalnych formatu .docx i/lub .xlsx, za pośrednictwem przenośnych nośników danych (typu pendrive, dysk zewnętrzny) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ustwraz z protokołem przekazania. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiającyżądać, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się aby przygotowane przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru dokumenty, analizy, opinie/rekomendacje stanowiące realizację Przedmiotu Umowy zostały przekazane również w terminie określonym formie papierowej, podpisane przez właściwe merytorycznie osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruOfercie Wykonawcy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany Dostarczony przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z polskimi normami nie wcześniej niż w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy2010 roku, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane z Załączniku nr 1 do umowy. 2. W przypadku podpisania Dostarczony przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymiWykonawcę sprzęt musi być zapakowany w oryginalne, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyfabryczne opakowania. 3. Uwzględnienie Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą częściowe protokoły odbioru, które podpisane zostaną przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcyupoważnionych pracowników obu Stron, co do zawierające w szczególności: 1) nazwę oraz liczbę dostarczonego przedmiotu umowy, 2) dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy, 3) oświadczenie Stron o braku albo istnieniu wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńrealizacji przedmiotu umowy. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę Załącznikami do wystawienia protokołów będą następujące dokumenty dostarczone przez Wykonawcę faktury VAT, wraz z przedmiotem umowy: 1) oświadczenie o której mowa spełnieniu przez dostarczony przedmiot umowy normy ISO 9001- 2000 lub równoważnej, 2) oświadczenie o zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z dyrektywą UE dla oznaczenia CE, 3) listę numerów seryjnych dostarczonego przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej1 ust.1, 4) karty gwarancyjne dostarczonego przedmiotu zamówienia, 5) instrukcje obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w języku polskim. 5. W terminie 7 przypadku stwierdzenia niezgodności i nieprawidłowości (siedmiuwad ilościowych lub jakościowych) w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 5 dni kalendarzowych roboczych (dni robocze Zamawiającego, tj. od bezskutecznego upływu terminu wskazanego poniedziałku do piątku w ust. 2godzinach 9.00-15.30, Zamawiający może z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowypracy), licząc od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego faksem na nr 00 000-00-00 z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowyco najmniej dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy (dzień i godzina) wolnego od wad. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacjiUpoważnionymi pracownikami za realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią są: 1) po stronie Zamawiającego: a) Xxxxxx Xxxxx, o której mowa w ust. 6adres e-mail xxxxxx@xx.xxx.xx, b) Xxxxx Xxxxx, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy.adres e-mail xxxxxx@xx.xxx.xx c) Xxxxxxx Xxxxxx adres e-mail xxxxxx@xxxxxx.xxx.xx 2) po stronie Wykonawcy: 8. Strony uzgadniają, że Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić trakcie realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej strony na piśmie i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorunie stanowi zmiany Umowy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu Zamawiający przystąpi do odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do przedmiotu Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym§1 ust. 2 lit. b), liczony będzie w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu daty pisemnego zgłoszenia gotowości, do dokonania odbioru przez Wykonawcę, z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany tym że przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. b) ma zostać wykonany najpóźniej w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1. Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru przedmiotu Umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do dokonania końcowego odbioru przez Wykonawcę, z tym że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 14 1 ust. 4 pkt 1 Umowy. 32 lit. Uwzględnienie a) i c) ma zostać wykonany najpóźniej w terminie, o którym mowa w §3 ust. 2. Przekazanie Zamawiającemu przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Wykonawcę przedmiotu Umowy, stanowi podstawę o którym mowa w §1 ust. 2 lit. b), zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym Załącznik nr 3 do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4Umowy, zawierającym wszelkie ustalenia Stron, zastrzeżenia i wady oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad. Podpisanie Przekazanie Zamawiającemu przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeńWykonawcę przedmiotu Umowy, stanowić będzie podstawę o którym mowa w §1 ust. 2 lit. a) i lit. c) zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, zawierającym wszelkie ustalenia Stron, zastrzeżenia i wady oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad. Protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w §1 ust. 12 lit. b), od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych a protokół zdawczo-odbiorczy końcowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 §1 ust. 2 lit. a) i lit. c). Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego w przypadku stwierdzenia wad rozumianych jako niezgodności przedmiotu Umowy z postanowieniami Umowy, w tym z załącznikami do Umowy. W przypadku konieczności uwzględnienia w wykonanym przedmiocie Umowy uwag, zastrzeżeń i wytycznych Zamawiającego Wykonawca dokona odpowiednich zmian w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń, uwag, wytycznych na piśmie. Do odbioru poprawionego przedmiotu Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-4 powyżej. Odbiór przedmiotu Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorunastąpi w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony postanowią inaczej.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATramach realizacji kampanii, o której mowa w § 6 2 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu 1, Wykonawca: 1) w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych o których mowa w § 9 3 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiającypkt 1, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminuplan kampanii, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z wyszczególnieniem w Załączniku nr 2 do Umowy; 2) na podstawie ewentualnych uwag Zamawiającego dokona odpowiednich zmian w planie, o którym mowa w pkt 1 – w terminie do 3 dni roboczych od Umowy odstąpić daty otrzymania uwag od Zamawiającego; 3) wyprodukuje i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych przedstawi do akceptacji Zamawiającego główny spot kampanii, o którym mowa w Opisie Zamówienia – w terminie do 10 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego planu kampanii. Zamawiający może wnieść uwagi do spotu w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania; 4) przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt landing page, o którym mowa w Opisie Zamówienia – w terminie do 10 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego planu kampanii. Zamawiający może wnieść uwagi do projektu landing page w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania; 5) przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego materiały reklamowe, o których mowa w Opisie Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 9 3 ust. 4 Umowy pkt 1 – w terminie do 10 dni roboczych poprzedzających planowaną datę ich emisji. Zamawiający może wnieść uwagi do materiałów reklamowych w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania; 6) będzie przedstawiał za pośrednictwem poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, do 7. dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca raporty cząstkowe z realizacji usług, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-8, których akceptacja będzie każdorazowo podstawą do podpisania cząstkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7. Raporty cząstkowe muszą podsumowywać działania zrealizowane w minionym miesiącu i potwierdzać jednoznacznie uzyskanie w trakcie realizacji oczekiwanych przez Zamawiającego efektów; 7) dodatkowo do 30 listopada 2019 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej raport końcowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, podsumowujący całość kampanii wraz ze statystykami z realizacji kampanii i potwierdzeniami, jednoznacznie wskazującymi na uzyskanie w trakcie trwania kampanii oczekiwanych przez Zamawiającego efektów. Akceptacja raportu końcowego będzie podstawą do podpisania końcowego protokołu odbioru realizacji Zamówienia, podsumowującego całość usługi; 8) do 30 listopada 2019 r. przekaże na płycie CD lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruDVD lub pendrivie raport końcowy oraz wszystkie powstałe w ramach realizacji kampanii materiały reklamowe oraz inne utwory, do których przekazał Zamawiającemu prawa autorskie. 2. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku włącznie, chyba że w któryś z tych dni będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Odbiór Przedmiotu Umowy następuje nastąpi w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w KALISZU, który rozpocznie się nie później niż w ciągu 14 7 dni roboczych od dnia zrealizowania otrzymania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu wykonania całości Przedmiotu Umowy zgodnie z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńzałącznikiem nr 4. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy Terminem zakończenia prac jest dzień wskazany w Zawiadomieniu stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Odbiór nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby wskazane w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowylub innych przedstawicieli każdej ze Stron. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad Jeżeli Xxxxxxxxxxx nie rozpoczął czynności odbioru przedmiotu umowy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminuterminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół potwierdzający wykonanie usługi oraz wystawić fakturę VAT. 4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminach i w formie przez niego określonych dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące postępu w realizacji Przedmiotu Umowy. 5. Jeśli podczas odbioru stwierdzono wady, wówczas: a) w przypadku wad istotnych - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od Umowy odstąpić i naliczyć woli Wykonawcy karę umowną lub względy technologiczne nie pozwalają na zasadach określonych wykonanie prac w § 9 tym terminie wówczas okres ten będzie wydłużony); b) w przypadku wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej). c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych, usuwalnych w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do kolejnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad. 6. Do przystąpienia przez Xxxxxxxxxxxxx do ponownej czynności odbioru po stwierdzeniu wad z ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru5, zastosowanie znajduje ust. 1-3.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Przedmiot Umowy następuje podlega akceptacji, która będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru (Załącznik nr 3). 1 W zależności od kraju pochodzenia Wykonawcy oraz związanej z tym obowiązkiem i stroną zobowiązaną do płacenia VAT 2 W zależności od kraju pochodzenia Wykonawcy oraz związanej z tym obowiązkiem i stroną zobowiązaną do płacenia VAT 2. Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik (Załącznik nr 3) do Umowy i dostarcza go Zamawiającemu w ciągu 14 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach wraz przedmiotem Umowy. 3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)realizacji czynności, na adres mailowy wskazany o których mowa w § 14 4 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Zamawiający podpisuje Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem ElektronicznymOdbioru przedmiotu Umowy: a) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowybez zastrzeżeń lub b) z uwagami i zastrzeżeniami. 24. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Zamawiającego Protokołu Odbioru z uwagami i zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi(§ 5 ust. 3 lit b Umowy), w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, Zamawiający może w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania otrzymania Protokołu Odbioru zwrócić się do Wykonawcy Protokołu odbioruz prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca w terminie nie przekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania prośby o złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejlub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2Po dokonaniu stosownych zmian, Zamawiający może od Umowy odstąpić wyjaśnień i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowyuzupełnień, wykonanie usługi podlega ponownej weryfikacji przez Zamawiającego. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie Potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy Umowy, następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy każdorazowo w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru”). Wzór Protokołu odbioru , którego wzór stanowi Załącznik nr 6 4 do UmowyUmowy (zwany dalej: „Protokołem”). 2. Sporządzony Zamawiający sporządza i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej podpisuje Xxxxxxxx (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia przesłania tłumaczenia i przesyła go na adres mailowy e-mail Koordynatora Wykonawcy (wskazany w § 14 3 ust. 4 pkt 1 2 pkt. 2 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej ) celem jego podpisu (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznymdokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub zgłasza w formie dokumentowej błędy w zrealizowanym tłumaczeniu, które Wykonawca zobowiązany jest skorygować zgodnie z zapisami § 4 ust. 14. 3. Skorygowanie przez Wykonawcę zgłoszonych błędów w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 14, będzie stanowić podstawę do podpisania Protokołu bez zastrzeżeń. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odesłania podpisanego Protokołu na adres mailowy e-mail Koordynatora Zamawiającego (wskazany w § 14 3 ust. 3 pkt 2 pkt. 1 Umowy) w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu ze strony Zamawiającego. 25. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Zamawiającego Protokołu z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany realizacja zamówienia została wykonana nienależycie lub został wykonany nienależyciezostała niewykonana, Wykonawca, Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 5 do 2 (słownie: pięciudwóch) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych roboczych ma prawo do przekazania wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającymniniejszym ustępie, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru Wykonawcy podpisanego Protokołu z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowye- mail Koordynatora Wykonawcy. 36. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy, co Wykonawcy w stosunku do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowyzgłoszonych zastrzeżeń, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru Protokołu bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć zastrzeżeń lub naniesienia odręcznej adnotacji potwierdzającej uwzględnienie wyjaśnień Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu UmowyProtokole. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Nie uwzględnienie przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo stosunku do naliczenia zgłoszonych zastrzeżeń będzie skutkować naliczeniem kary umownej, określonej w umownej Wykonawcy zgodnie z § 9 ust. 2 7 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1Przedmiot umowy będzie odebrany w trzech częściach. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Odbiory Etapu I i Etapu II zostaną potwierdzone protokołami częściowymi. Odbiór Xxxxx XXX zostanie potwierdzony protokołem końcowym. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy drogą elektroniczną na adresy osób wskazanych w ust. 9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 3 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania zawiadomienia przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół Wykonawcę o gotowości do odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do UmowyTermin ten nie powinien być późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół Z czynności odbioru zostanie przesłany Wykonawcy sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w formie elektronicznej (toku odbioru, w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), tym także terminy wyznaczone na adres mailowy wskazany w § 14 ustusunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymistwierdzenia usunięcia wszystkich wad zostanie sporządzony odpowiedni protokół bezusterkowy, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi stanowiący podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy niepełnego lub choćby częściowo wadliwego. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, o której mowa w § 6 ustwymagają formy pisemnej – tj. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowyprotokołu podpisanego przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie pod rygorem nieważności Ze strony Zamawiającego do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu wyznaczenia terminu, o którym mowa dokonania odbioru i innych czynności związanych z odbiorem upoważniony jest Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx , tel. 000 000 000, e-mail pdoboszewski @xxxxxx.xxx.xx Wykonawcę w ustkwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje ……………………………… , tel. 1………………. , od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorue-mail ……………….

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Odbiór dokumentacji projektowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. a) Umowy następuje nastąpi na poniżej wskazanych warunkach: a) Wykonawca opracuje i dostarczy kompletną dokumentację projektową w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy następującej formie i ilości: (i) dokumentacja projektowa 4 egz. (ii) wersja elektroniczna wskazanej powyżej dokumentacji w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru formacie PDF na płycie CD 1 egz. (dalej jako: „Protokół odbioru”iii) projekt budowlany i projekt wykonawczy w wersji elektronicznej edytowalnej odpowiadający wersji papierowej 1 egz. (iv) kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych wymaganych przepisami pozwoleń dla realizowanego zadania (oryginał + kopia). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do . b) Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowywanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej Umowy. Sporządzony , odpowiedziami i podpisany informacjami udzielonymi przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy na pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśniania treści SIWZ, w formie elektronicznej (pisemnej, SIWZ, Szczegółowymi warunkami technicznymi, Programem Funkcjonalno- Użytkowym wraz z załącznikami oraz erratą, Harmonogramem, Ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami – według hierarchii w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyniniejszej Umowie. 2d) Stwierdzenie przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wystąpienia w dokumentacji wad, błędów lub braków, należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. W przypadku podpisania związku z powyższym Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu usunięcia przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymiWykonawcę, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany wyznaczonym terminie, wskazanych wad, błędów lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowybraków. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu e) Dokonanie odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATkońcowego dokumentacji, o której mowa w § 6 4 ust. 8 2 pkt. a) Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu później ujawnionych w niej wad, błędów lub braków lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu dochodzenia roszczeń z tego tytułu. f) Odbiór dokumentacji o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. a) Umowy nastąpi na postawie pisemnego protokołu odbioru dokumentacji podpisanego przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz Wykonawcę. 2. Odbiór dostaw, wykonania i uruchomienia systemów będących przedmiotem realizacji Umowy w ramach Etapu I nastąpi na poniżej wskazanych warunkach: a) każda dostawa materiałów i urządzeń lub oprogramowania w ramach realizacji niniejszej Umowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Użytkownika (Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach), po otrzymaniu rekomendacji przez Inżyniera Kontraktu. W tym celu Wykonawca minimum 30 dni przed uruchomieniem procedury zakupu materiału, urządzenia lub oprogramowania, złoży dokument akceptacyjny pn. „Wniosek Materiałowy”, w którym wskazane będą w minimalnym stopniu następujące informacje: nazwa materiału lub urządzenia lub oprogramowania. Ponadto, dodatkowo dokument będzie zawierać w minimalnym stopniu następujące załączniki: karta katalogowa wraz z tłumaczeniem na język polski, certyfikaty i atesty oraz aprobaty techniczne wraz z tłumaczeniem na język polski, tabelę równoważności, w której to Wykonawca wskaże spełnienie wymagań z SWT, PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) wraz z załącznikami oraz erratą z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji na podstawie udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego na zadane przez oferentów pytania w trakcie prowadzonej procedury przetargowej, b) w przypadku braku akceptacji w ramach Etapu I wniosku materiałowego przez Zamawiającego lub Użytkownika, wynikającego z niezgodności materiału, urządzenia lub oprogramowania z wymaganiami wynikającymi z Umowy, wykluczona będzie możliwość jego zabudowania lub zainstalowania przez Wykonawcę, a jeżeli został już on zabudowany, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia w ciągu 24 godzin oraz przywrócenia stanu pierwotnego występującego przed zabudowaniem urządzenia. Uchybienie postanowieniom niniejszego punktu powoduje naliczenie Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, c) Wzór dokumentu pn. „Wniosek Materiałowy” zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji Etapu I niniejszej Umowy. d) Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych dla danego zakresu zrealizowanych pod warunkiem wywiązania się przez wykonawcę z zastrzeżeniem wymogu wskazanego w § 7 ust. 6 poniżej2 lit. a) i lit. b), chyba że zakres wykonanych prac nie wiąże się z koniecznością zatwierdzania wniosku materiałowego, e) Odbiór dostaw będzie dokonywany w ramach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, f) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu przeprowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane prace, g) Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru częściowego przedmiotu umowy, prac wykonanych w ramach jednego cyklu rozliczeniowego, poprzez podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron, na podstawie protokołu częściowego odbioru, h) Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy wzór protokołu odbioru prac i) Cyklem rozliczeniowym jest okres 3 miesięcy, j) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi Kontraktu częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego, k) W terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przedłożenia Inżynierowi Kontraktu częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu: (i) stwierdzając należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, przekaże Wykonawcy podpisany częściowy protokół odbioru albo (ii) stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, przekaże Wykonawcy podpisany częściowy protokół odbioru, zawierający informacje o zakresie, w jakim przedmiot umowy w ocenie Inżyniera Kontraktu wykonany został nienależycie oraz podstawie i wysokości naliczonych z tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, albo (iii) stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, odmówi podpisania kwartalnego protokołu odbioru i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonych z tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 3. Odbiór końcowy Etapu I przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac składających się na Etap I przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do ich odbioru złożonego przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy. 4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Etapu I Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inżyniera Kontraktu pisemnie w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Użytkownika w próbach i sprawdzeniach. 5. W terminie 7 celu dokonania odbioru końcowego Etapu I prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu, komplet dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej Umowy pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w ramach Etapu I, w szczególności: a) instrukcje obsługi i konserwacji oraz karty gwarancyjne (siedmiuz adnotacją id produktu), jak również dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych materiałów, urządzeń i oprogramowania – w języku polskim albo języku obcym z tłumaczeniem na język polski, b) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego [skreślono na etapie postepowania przetargowego], c) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, d) podpisane przez Xxxxxxxxxxxxx przy rekomendacji Inżyniera Kontraktu oraz Użytkownika protokoły realizacji szkoleń, e) protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych f) świadectwa kontroli jakości, g) certyfikaty i aprobaty techniczne, h) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w usttoku realizacji przedmiotu umowy, i) licencje do nabytego oprogramowania, j) licencje do wykorzystywanych protokołów komunikacji obciążone opłatami licencyjnymi, k) zestawienie kosztów zrealizowanego zakresu rzeczowego Etapu I w rozbiciu na obiekty w danej lokalizacji, przyłącza (linie kablowe) oraz wykaz wyposażenia tj. 2dostarczonych produktów (urządzeń i sprzętów), Zamawiający może od Umowy odstąpić zawierający co najmniej nazwę i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych krótki opis produktu, typ i nr seryjny- jeśli dotyczy, nazwę producenta, cenę jednostkową zakupu, ilość sztuk i wartość, l) dokumentację techniczną (specyfikacje użytkowania protokołów w § 9 ust. 4 Umowyinżynierii ruchu) do wykorzystywanych protokołów komunikacji, wraz z zaświadczeniem o odprowadzeniu odpowiednich opłat – jeśli będzie taka potrzeba i wymóg określonej organizacji m) kody źródłowe do nabytego oprogramowania dedykowanego i dedykowanych protokołów transmisji, które winny być złożone w zabezpieczonej kasecie i przekazane do archiwów Zamawiającego. 6. Jeżeli ZamawiającyZamawiający ma prawo odmowy do przystąpienia do odbioru końcowego Etapu I w przypadku stwierdzenia przez komisję Zamawiającego, mimo zastrzeżeń zgłoszonych że Wykonawca nie złożył kompletu dokumentów zgodnie z wskazanym wymogiem opisanym w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie § 7 ust. 5 lit. a) do zakresu wad Przedmiotu Umowym). 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Jeśli procedura odbioru Etapu I rozpocznie się po umownym terminie realizacji przedmiotu Umowy, i będzie ona miała związek z brakiem spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 65 lit. a) do m), Zamawiającemu przysługuje to taka sytuacja będzie rozumiana jako nienależyte wykonanie zobowiązań umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na tej podstawie Zamawiający będzie posiadać prawo do naliczenia kary umownej, określonej w naliczania kar zgodnie z § 9 10 ust. 2 Umowy1 pkt 1) lit. e). 8. Strony uzgadniająOdbiór końcowy Etapu I jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, że Użytkownika, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy w razie uchylania się ramach danego Etapu. 10. Przystąpienie do odbioru końcowego Etapu I prac przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru Zamawiającego oraz Użytkownika w ramach Etapu II następuje w terminie określonym w ustnie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 11. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może Zamawiający dokona odbioru końcowego danego Etapu I prac w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych roboczych od bezskutecznego upływu terminuprzystąpienia do odbioru końcowego na podstawie uprzednio ustalonego pomiędzy stronami harmonogramu odbioru. 12. Użytkownik będzie dokonywał miesięcznych odbiorów wykonanych usług w ramach Xxxxx XX zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w ust§ 6 niniejszej Umowy, przy czym za pierwszy okres sprawozdawczy uważa się pierwszy miesiąc, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Xxxxx XX. 1Potwierdzeniem należytego wykonania części umowy za okres sprawozdawczy, od Umowy odstąpić będzie podpisany przez Użytkownika protokół wykonanych prac, który stanowi podstawę do wystawienia faktury. 13. Przejęcie na utrzymanie i naliczyć przekazanie po zakończeniu usług w ramach Etapu II będzie wykonane w formie protokołu przekazania z udziałem przedstawiciela Wykonawcy karę umowną i Użytkownika. 14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy w zakresie określonym w ramach danego Etapu nie jest gotowy do odbioru z powodu jego niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad lub braków uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający (Użytkownik w ramach Etapu II) może przerwać odbiór końcowy i wezwać Wykonawcę wyznaczając mu termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający (Użytkownik w ramach Etapu II), po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub braków podmiotowi trzeciemu na zasadach określonych koszt i ryzyko Wykonawcy. 16. Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, Użytkownika i Inżyniera Kontraktu sporządza protokół odbioru końcowego Etapu I prac objętych Umową. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron w ramach Etapu I. 17. Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Wykonawcy i Użytkownika sporządza protokół odbioru końcowego Etapu II prac objętych Umową. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę ostatniej faktury na rzecz Użytkownika. 18. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego danego Etapu prac. 19. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu co najmniej raz w roku dokona przeglądu gwarancyjnego, o czym poinformuje Wykonawcę z co najmniej 15- dniowym wyprzedzeniem. 20. W trakcie trwania rękojmi Zamawiający jest uprawniony do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Wykonawcę zgodnie z § 9 ust11 oraz do zwołania odbioru pogwarancyjnego. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruPo dokonaniu ostatniego przeglądu gwarancyjnego zwołany zostanie przez Zamawiającego odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed upływem ostatniego dnia rękojmi za wady i potwierdzony protokołem spisanym przez Xxxxxx.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Za zakończenie danego zlecenia – w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy przypadku tłumaczeń pisemnych – uważa się (łącznie): 1) wykonanie tłumaczenia materiału w drodze podpisania terminie określonym w zleceniu, bez wad, wraz z dostarczeniem go Zamawiającemu lub, w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek zgłoszonych przez Strony Zamawiającego, dokonanie poprawek w przetłumaczonym materiale zgodnie z uwagami Zamawiającego wraz z dostarczeniem poprawionego tłumaczenia materiału Zamawiającemu; 2) podpisanie Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 5 do Umowy. Sporządzony , zawierającego co najmniej następujące informacje: numer Umowy i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy datę jej podpisania, przedmiot zlecenia, którego dane tłumaczenie dotyczy, liczbę faktycznie przekazanych stron obliczeniowych, tryb, w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)którym wykonano tłumaczenie, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyimię i nazwisko tłumacza. 2. W Za zakończenie danego zlecenia – w przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, tłumaczeń ustnych – uważa się (łącznie): 1) wykonanie zlecenia w terminie nieprzekraczającym określonym w zleceniu, bez wad; 2) podpisanie Protokołu Odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 (słowniedo Umowy, zawierającego co najmniej następujące informacje: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbiorunumer Umowy i datę jej podpisania, udzieli stosownych wyjaśnień. Terminprzedmiot zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającymktórego dane tłumaczenie dotyczy, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyliczbę godzin tłumaczenia, miejsce i termin realizacji tłumaczenia, imię i nazwisko tłumacza. 3. Uwzględnienie Zapłata wynagrodzenia za wykonanie danego zlecenia będzie następować po podpisaniu Protokołu Odbioru i po otrzymaniu oraz zaakceptowaniu faktury przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńXxxxxxxxxxxxx. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia Procedura określona w ust. 6-8 dotycząca poprawiania przez Wykonawcę faktury VATwykonanych tłumaczeń pisemnych może być stosowana wielokrotnie w stosunku do jednego tłumaczenia pisemnego. Wykonawca za nienależyte wykonanie tłumaczenia pisemnego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 7 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu 1 pkt 4 Umowy, chyba, że tłumaczenie zostanie poprawione, zgodnie z zastrzeżeniem procedurą opisaną w ust. 6 poniżej6-8, przeprowadzoną jednorazowo w stosunku do jednego tłumaczenia. 5. W terminie Każdorazowo w ciągu 3 Dni roboczych od dnia zrealizowania usługi tłumaczenia ustnego oraz 7 Dni roboczych od dnia zrealizowania usługi tłumaczenia pisemnego Wykonawca wystawia Protokół Odbioru danego tłumaczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, i przesyła go do Zamawiającego pocztą elektroniczną. Zamawiający po weryfikacji i akceptacji wykonanego tłumaczenia (siedmiunajpóźniej następnego dnia po upływie terminu zgłoszenia do Wykonawcy konieczności dokonania korekty przetłumaczonego tekstu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego przekazuje Wykonawcy podpisany Protokół Odbioru w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowyformie elektronicznej. 6. Jeżeli ZamawiającyZamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania za pomocą poczty elektronicznej zawiadomienia o konieczności dokonania korekty przetłumaczonego tekstu (reklamacja), mimo zastrzeżeń zgłoszonych wynikającej np. z braku spójności terminologicznej tekstu, błędów językowych lub nieprzetłumaczonych fragmentów tekstu, niezachowania formy graficznej itp., w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie terminie: 1) do zakresu wad Przedmiotu Umowy10 Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu o długości do 40 stron; 2) do 15 Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu o długości do 80 stron; 3) do 25 Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu o długości powyżej 80 stron. 7. Niezależnie W przypadku stwierdzenia, że zlecone tłumaczenie pisemne zostało wykonane wadliwie i wymaga poprawek, Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminach określonych w ust. 6, pisemną reklamację wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, a Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego wprowadzenia poprawek do przetłumaczonego tekstu w trybie superekspresowym. 8. W przypadku ponownego stwierdzenia, że tłumaczenie pisemne zostało wykonane wadliwie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia dodatkowych poprawek do przetłumaczonego tekstu, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych poprawek w terminie do 3 Dni roboczych od obniżenia wynagrodzenia dnia dostarczenia mu przez Zamawiającego uwag do tekstu. 9. Po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej w sytuacjiodniesieniu do jednego tłumaczenia, Zamawiający ma prawo do dokonania samodzielnej korekty przetłumaczonego tekstu lub ponownego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy-8. 810. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się Zmawiający uprawniony jest ponadto do zgłoszenia konieczności wykonania przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru jednorazowej korekty doprecyzowującej przetłumaczony tekst (niewynikającej z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę). W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się wykonać korektę doprecyzowującą w terminie określonym trybie w ust. 1 niniejszego paragrafujakim wykonane było dane tłumaczenie, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorubez dodatkowego wynagrodzenia.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Miejscem odbioru przedmiotu Umowy następuje będzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy Lublinie, Wydział Spraw Terenowych IV w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”)Janowie Lubelskim, xx. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy00-000 Xxxxx Xxxxxxxx. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx Odbiór usługi będącej przedmiotem Umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania ostatecznej wersji raportu rocznego z monitoringu głuszca każdego etapu na podstawie protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymipotwierdzającego jego należyte wykonanie, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależyciepodpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 tj. odpowiednio: do 24 października 2016 r. (słownie: pięciuetap pierwszy) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyoraz do 24 października 2017 r. (etap drugi). 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są: 1) ze strony Zamawiającego: x. Xxxxxx Xxxxx, tel. 00 00 00 000, x. Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 00 00 00 000, 2) ze strony Wykonawcy: , co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńtel. . 4. Podpisanie Podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu obie Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminujakościowego, o którym mowa w ust. 12, od Umowy odstąpić stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że faktura VAT/rachunek musi wpłynąć do siedziby Zamawiającego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, xx. Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx) odpowiednio: do 27 października 2016 r. (etap pierwszy) oraz do 27 października 2017 r. (etap drugi). 5. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, jeśli nie będzie on zgodny z postanowieniami Umowy. 6. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu zapewnienia jego zgodności z zakresem prac określonym w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych poprawek w § 9 ustterminie uzgodnionym przez Xxxxxx oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole zdawczo- odbiorczym. 7. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruW przypadku wad stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Odbiór Przedmiotu Umowy następuje powinien nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany terminie określonym w § 14 3 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymiOdbiór Przedmiotu Umowy nastąpią według następującej procedury: 1) przed przystąpieniem do odbioru, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, WykonawcaWykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) 2 dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu roboczych przed wskazanym terminem odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Terminpisemnego zawiadomienia o gotowości do przystąpienia do odbioru, o którym mowa który powinien zawierać termin rozpoczęcia odbioru, 2) w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania protokołu informacji, o której mowa w pkt 1), Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do rozpoczęcia odbioru lub poinformuje go o konieczności zmiany terminu rozpoczęcia odbioru, wskazując inny termin rozpoczęcia odbioru. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, 3) odbiór rozpocznie się w terminie określonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Xxxxxxxxxxxxx lub wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 2 pkt 1 Umowy2) i nastąpi zgodnie z założeniami Harmonogramu Wdrożenia. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień WykonawcyOdbiór Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań wynikających z Umowy i SOPZ, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńtym odebrania wszystkich komponentów oraz dostarczenia wymaganej Umową Dokumentacji. 4. Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to nie dokonuje się odbioru, odnotowując wykryte wady w Protokole wraz ze stwierdzeniem braku możliwości dokonania niniejszego odbioru bez zastrzeżeń oraz wskazuje datę usunięcia wykazanych wad. 5. Po usunięciu przez Wykonawcę wskazanych w Protokole wad, czynności odbioru są powtarzane, a zasady wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednie zastosowanie do ponownego odbioru. 6. W procedurze odbioru może w charakterze obserwatora brać udział przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier Projektu lub inne podmioty i osoby wskazane przez Xxxxxxxxxxxxx. 7. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę końcowego jest warunkiem do wystawienia Zamawiającemu faktury oraz dokonania przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, Zamawiającego zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 10 ust. 1, od Umowy odstąpić 3 pkt a. 8. Do chwili podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruosób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu danego etapu i całości przedmiotu Umowy następuje określonego w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół §1 niniejszej umowy i przekazania go do odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. Odbiór etapu i całości przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego, według następujących zasad: a) Odbiór dokonany będzie przez Komisję składającą się z przedstawicieli Stron, b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, c) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający poinformuje pisemnie o tym Wykonawcę – będzie to jednoznaczne z odmową odbioru, d) W przypadku podpisania zaistnienia okoliczności określonych w lit c. powyżej Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia wad nie przekraczający 7 dni roboczych, a jeśli termin ten będzie obiektywnie niemożliwy do dotrzymania, inny termin ustalony obustronnie, e) Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania do odbioru prac. Jeżeli w trakcie ponownego odbioru prac stwierdzone zostanie, że wady nie zostały usunięte, Zamawiający może odstąpić od Umowy, f) Dwukrotne nieodebranie prac uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia i odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tej kary na żądanie Zamawiającego. g) Xxxxxxxx odbioru zostanie podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 członków Komisji po stwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad przedmiotu Umowy., 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru prac niezwłocznie po przekazaniu przedmiotu umowy do odbioru i dokonania odbioru lub zgłoszenia wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę ciągu 75 dni roboczych od przekazania przedmiotu umowy do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Miejscem odbioru przedmiotu Umowy następuje będzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy Lublinie, Wydział Spraw Terenowych IV w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”)Janowie Lubelskim, xx. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy00-000 Xxxxx Xxxxxxxx. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx Odbiór usługi będącej przedmiotem Umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania ostatecznej wersji raportu z monitoringu siedlisk 91P0 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) i 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) każdego etapu na podstawie protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymipotwierdzającego jego należyte wykonanie, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależyciepodpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 tj. odpowiednio: do 7 października 2016 r. (słownie: pięciuetap pierwszy) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyoraz do 6 września 2019 r. (etap drugi). 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są: 1) ze strony Zamawiającego: x. Xxxxxx Xxxxx, tel. 00 00 00 000, x. Xxxxxxx Xxxxx, tel. 000 000 000, 2) ze strony Wykonawcy: , co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńtel. . 4. Podpisanie Podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu obie Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminujakościowego, o którym mowa w ust. 12, od Umowy odstąpić stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że faktura VAT/rachunek musi wpłynąć do siedziby Zamawiającego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, xx. Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx) odpowiednio: do 21 października 2016 r. (etap pierwszy) oraz do 20 września 2019 r. (etap drugi). 5. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, jeśli nie będzie on zgodny z postanowieniami Umowy. 6. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu zapewnienia jego zgodności z zakresem prac określonym w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych poprawek w § 9 ustterminie uzgodnionym przez Xxxxxx oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole zdawczo- odbiorczym. 7. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruW przypadku wad stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Odbiór usług będących przedmiotem Umowy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Terminsporządzanego osobno po zakończeniu każdego postępowania przetargowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania § 1 ust. 3 Umowy. Wzór protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół odbioru podpisany po przeprowadzeniu pierwszego postępowania przetargowego będzie miał charakter protokołu odbioru częściowego, a protokół podpisany po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego będzie miał charakter protokołu odbioru końcowego. 2. Protokół odbioru zawierać będzie w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyszczególności: a) wykaz czynności wykonanych przez Wykonawcę, b) datę wykonania powyższych czynności, c) imię i nazwisko przedstawicieli Wykonawcy wykonujących czynności objęte protokołem, d) stwierdzenie, czy czynności wykonane w ramach realizacji Umowy zostały wykonane należycie i terminowo. 3. Uwzględnienie Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Wykonawcę po zakończeniu każdego postępowania przetargowego i zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji w postaci elektronicznej. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcyprotokołu odbioru bez zastrzeżeń (częściowego lub końcowego) stanowi podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy obejmującej wynagrodzenie za dane postępowanie przetargowe oraz do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy w części dotyczącej tego postępowania przetargowego. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, o których mowa poniżej w ust. 5) w terminie 15 dni roboczych od daty jego przesłania przez Wykonawcę. Brak stanowiska Zamawiającego we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczny z odebraniem przedmiotu Umowy (w zakresie danego postępowania przetargowego) bez zastrzeżeń. Termin wskazany powyżej uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający wyśle Wykonawcy podpisany protokół odbioru (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami) w postaci elektronicznej lub listem poleconym. 5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń co do poprawności wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może, jeżeli uzna to za stosowne, wyznaczyć Wykonawcy w protokole odbioru stosowny termin usunięcia stwierdzonych wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATUmowy oraz może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu i ponownie zgłosi Zamawiającemu usługi objęte Przedmiotem Umowy do odbioru – a odbiór ten nastąpi z odpowiednim zastosowaniem postanowień niniejszego paragrafu. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie, podstawę do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia do dokonania przez Strony rozliczenia za realizację Przedmiotu Umowydane postępowanie przetargowe stanowić będzie dopiero protokół odbioru, który Zamawiający podpisze bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiającyw wyniku ponownego sprawdzenia przedmiotu Umowy, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy po poprawkach wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacjizastrzeżeniami Zamawiającego, o której których mowa w ust. 65 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniająZamawiający stwierdzi, że usługa objęta przedmiotem Umowy ponownie została wykonane nienależycie, wówczas Zamawiający według wyboru: a) może odmówić odbioru danej usługi i wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym – według swego wyboru albo w razie uchylania się przez Wykonawcę całości albo wyłącznie w odniesieniu do podpisania Protokołu danego postępowania przetargowego, b) powtórzyć tryb odbioru w terminie określonym w ust. 1 usługi objętej przedmiotem Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Miejscem odbioru przedmiotu Umowy następuje będzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy Lublinie, Wydział Spraw Terenowych IV w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”)Janowie Lubelskim, xx. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy00-000 Xxxxx Xxxxxxxx. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, Odbiór zadania będącego przedmiotem Umowy nastąpi w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) ciągu 3 dni kalendarzowych roboczych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Terminwykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 3 ust. 4 pkt 1 10 niniejszej Umowy, na podstawie protokołu odbioru, potwierdzającego jego należyte wykonanie, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są: 1) ze strony Zamawiającego: x. Xxxxxx Xxxxx, x. Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 00 00 00 000, 2) ze strony Wykonawcy: , co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńtel. . 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Jeżeli w trakcie odbioru bez zastrzeżeńprzedmiotu Umowy zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub wady w jej wykonaniu, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATto fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości lub wad. Wykonawca nieodpłatnie usunie nieprawidłowości lub wady w terminie wskazanym w protokole odbioru, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejjednak nie dłuższym niż 21 dni. 5. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości lub wad w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego określonym w ust. 2protokole odbioru, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowyza termin odbioru uważa się dzień przystąpienia do odbioru. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości lub wad w Protokole terminie określonym w protokole odbioru, przyjmie Przedmiot za termin odbioru uznaje się dzień zakończenia usuwania usterek, z zastrzeżeniem naliczania kar umownych lub odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowyprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary umownej. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Podpisany przez obie Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu protokół odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminujakościowego, o którym mowa w ust. 12, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że faktura VAT/rachunek musi wpłynąć do siedziby Zamawiającego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, xx. Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx) w ciągu 5 dni od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruprotokolarnego odbioru przedmiotu Umowy.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy ramach kontroli projektu, tj. z czynności kontrolnych wykonywanych w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu siedzibie beneficjenta lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowywizyty monitoringowej. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru Dokumentację pokontrolną z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymidanej kontroli, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycietym sporządzoną – odpowiednio – wg wzorów określonych w załącznikach o numerach od 8 do 15 do umowy, WykonawcaWykonawca przekazuje Zamawiającemu protokołem przekazania, w terminie nieprzekraczającym którego wzór stanowi załącznik nr 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowydo umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień WykonawcyKażdorazowo, co w terminie do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowysiedmiu dni roboczych, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńlicząc od dnia przekazania dokumentacji pokontrolnej z danej kontroli, Zamawiający ją zaakceptuje albo zgłosi Wykonawcy swoje uwagi lub zastrzeżenia. 4. Podpisanie W przypadku przeprowadzenia przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez Zamawiającego rekontroli w ramach projektu, termin na zgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń ulega zawieszeniu do dnia sporządzenia przez Zamawiającego wyników rekontroli. 5. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, Zamawiający sporządzi protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy, i przekaże go niezwłocznie Wykonawcy; protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury. 6. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności, a Wykonawca, w wyznaczonym przez Wykonawcę faktury VATZamawiającego terminie i w ramach wynagrodzenia, o której którym mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy1, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowyzobowiązuje się je usunąć. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacjiJeżeli wystąpią okoliczności, o której których mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Zamawiający powtórnie przeprowadzi procedurę odbioru na zasadach określonych w ust. 2-6, nie naliczając kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Jeżeli do przedmiotu umowy powtórnie lub ponownie zgłoszonego do odbioru Zamawiający stwierdzi zastrzeżenia, do naliczenia kary umownej Strony uzgadniająprzyjmują pierwszy, że określony w razie uchylania się przez Wykonawcę protokole przekazania, termin przekazania do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ustdokumentacji pokontrolnej z danej kontroli, jako zaplanowany termin wykonania danej kontroli. 9. 1 niniejszego paragrafuPrzez wykonanie przedmiotu umowy, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminuStrony rozumieją odbiór dokumentacji pokontrolnej z kontroli wszystkich projektów, a każdy odbiór potwierdzony sporządzonym, bez uwag i zastrzeżeń merytorycznych, protokołem, o którym mowa w ust. 15 i sporządzenie, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 z zastrzeżeniem ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru10, protokołu odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy. 10. Sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu umowy musi być poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu pozostałej dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu umowy a nie przekazanej protokołami przekazania.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 1) odbiory części prac– na podstawie protokołu odbioru częściowego- etap I; 2) odbiór końcowy prac – na podstawie protokołu odbioru końcowego -etap II. 2. Odbiór nastąpi w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w KALISZU, najpóźniej w dniu określonym w § 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o terminie przekazania. 3. W ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 Zamawiający zapozna się z przedmiotem Umowy i wyznaczy termin końcowego odbioru przedmiotu Umowy zawiadamiając o nim Wykonawcę. Wyznaczony przez Zamawiającego termin końcowego odbioru przedmiotu Umowy nie może przypadać później niż 15 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do przekazania przedmiotu Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie Fakt dokonania końcowego lub częściowego odbioru przedmiotu Umowy, Strony potwierdzą przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeńprzedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób opisany w ust. 3. 5. Jeśli przedmiot odbioru posiada wady, wówczas: a) w przypadku wad istotnych - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego); b) w przypadku wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny wówczas Zamawiający dokona odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru) oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad nieusuwalnych, c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych (usuwalnych) w wyznaczonym mu terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub kolejnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad. 6. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia Przedmiotu odbioru do dokonania odbioru w terminie nie dłuższym niż do dnia upływu terminu na usunięcie wad stwierdzonych podczas procedury odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Xxxxxx potwierdzą usunięcie stwierdzonych wad w protokole, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru usuniętych wad w terminie nie dłuższym niż do dnia upływu terminu na ich usunięcie wskazanego w protokole odbioru. Do przystąpienia przez Zamawiającego do ponownej czynności odbioru zastosowanie znajduje ust. 3 powyżej. 7. Obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego lub częściowego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Zamawiający przewiduje, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w ciągu 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy zakresie opisanym w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony §1 i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyetapach zgodnych z Harmonogramem Realizacji. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VATWykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, 1 w wymaganej formie i ilości egzemplarzy zgodnie z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejHarmonogramem Realizacji. 53. Celem weryfikacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację w formie elektronicznej i pisemnej po jednym egzemplarzu w terminie co najmniej 21 dni przed upływem terminu wynikającego z Harmonogramu Realizacji. 4. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacjidokumentacji, o której mowa w ust§ 1 wad, błędów, braków Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, błędy, braki w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Xxxxxxxxxxxxx. 5. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego do otrzymanej dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad, błędów i usterek. 6. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrot dokumentacji wraz z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego, powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentacji. 7. Zamawiający nie jest zobowiązany do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowysprawdzenia przekazanej dokumentacji. 8. Strony uzgadniająPo wykonaniu każdego etapu przedmiotu umowy zostanie podpisany protokół odbioru, że który jest podstawą do wystawienia faktury zgodnie z Harmonogramem Realizacji. Przy odbiorach z ramienia Wykonawcy są obowiązane uczestniczyć osoby, o których mowa w razie uchylania się §7 ust.5. 9. Roboty budowlane ulegające zakryciu muszą być zgłoszone do odbioru niezwłocznie po wykonaniu i odebrane przez odpowiedniego inspektora nadzoru przed ich zakryciem. Fakt odbioru ww. prac potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu. 10. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 5 roboczych dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę jego gotowości do podpisania Protokołu odbioru. 11. Odbiory przeprowadza się przy udziale przedstawicieli ze strony Wykonawcy wskazanych w § 7 pkt. 5 oraz osoby koordynującej realizację umowy ze strony Zamawiającego. W czasie odbioru dokonuje się oceny zgodności prac i robót z dokumentem określającym stan ich zaawansowania oraz dokonuje oceny jakości wykonanych prac i robót. 12. Do odbioru należy przedstawić należycie wykonane roboty budowlane wraz z kompletną i należycie wykonaną dokumentacją z robót budowlanych. Jeżeli jakikolwiek z zakresów przedmiotu umowy zostanie wykonany wadliwie lub nie będzie odpowiadać obowiązującym przepisom lub wymaganiom niniejszej umowy albo będzie niekompletny, nie zostanie on przez Zamawiającego odebrany. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio dokonać zmian, usunąć wady lub wykonać zakres na nowo. W tym celu Zamawiający wskaże Wykonawcy termin odpowiedni z technicznego punktu widzenia. 13. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkrywek lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Wykonawca może żądać zwrotu kosztów czynności określonych w zdaniu poprzedzającym, których zlecenie okazało się bezzasadne. 14. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady, usterki w terminie określonym pkt. 4, to Zamawiający ma prawo polecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Xxxxxx wskazane w ustzdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kolejnej należnej części wynagrodzenia Wykonawcy. 15. 1 niniejszego paragrafuPodstawą rozliczenia za wykonany bezusterkowo zakres robót i prac, NCBR może jest wartość tego zakresu określona w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa Harmonogramie Realizacji. 16. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów oraz aprobat technicznych na użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane i środki w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorudniu zgłoszenia do odbioru danego zakresu.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą dokumentacji na co najmniej 30 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Terminprzed terminem końcowym realizacji zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu 1 Umowy, tj., do …………. 2018r. (zgodnie z zastrzeżeniem ustdeklaracją Wykonawcy w kryterium oceny ofert). 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru przekaże swoje uwagi w terminie określonym do 21 dni. Od momentu otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca ma 7 dni na naniesienie uwag i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji opracowania. Zgłoszone uwagi Wykonawca uwzględni w ustkońcowym opracowaniu. 1 niniejszego paragrafuWykonawca złoży, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 11 Umowy, w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. T. Firlika 20, komplet opracowań powstałych w ramach realizacji zamówienia: w formie pisemnej, podpisanej przez Wykonawcę oraz w formie cyfrowej, zapisanej na nośnikach (CD/DVD) w 3 egzemplarzach. Przekazanie dokumentacji drogą elektroniczną nie będzie podstawą podpisania protokołu przekazania, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbiorczego, spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Odbiór zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od Umowy odstąpić dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnych opracowań będących przedmiotem Umowy. W przypadku wad, omyłek i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych błędów, stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w § 9 ustterminie ustalonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni. 4 Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeśli będzie on wykonany niezgodnie z postanowieniami Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioruwskazaniami Zamawiającego, a także, gdy nie będzie nadawał się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Osobą upoważnioną przez Xxxxxxxxxxxxx do podpisania protokołu przekazania oraz protokołu odbioru jest: imię i nazwisko -………………………………………………………………………………….. W celu rozliczenia okresowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do 20 dnia każdego miesiąca po okresie, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między Stronami, raport częściowy z wykonanych usług wraz z fakturą/rachunkiem częściowym/okresowym.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Z czynności odbioru spisane zostaną protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad Przedmiotu Umowy następuje umowy. 2. Odbiory w ciągu 14 zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) w dniu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca dostarczy protokół z wykazem opracowań oraz oświadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa, 2) wszelka dokumentacja projektowo-kosztorysowa, stanowiąca Przedmiot umowy, będzie dostarczana do siedziby Zamawiającego w liczbie egzemplarzy wynikającej z treści umowy, 3) Wykonawca dostarczy na własny koszt kompletną dokumentację do miejsca odbioru tj. do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, II piętro, 05-816 Michałowice, 4) Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej po uprzednim sprawdzeniu kompletności i zgodności pod względem formy oraz zawartych uzgodnień, opinii i dokumentów formalno-prawnych (decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień) oraz oceny zgodności dostarczonych 5) Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia zrealizowania dostarczenia ich przez Wykonawcę. 6) W przypadku zgłoszenia uwag w powyższym terminie Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. 7) Po wyczerpaniu trybu określonego w pkt 5) i 6) oraz zaakceptowaniu Przedmiotu Umowy umowy, z czynności odbioru Przedmiotu umowy w drodze podpisania zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie spisany protokół odbioru, zawierający ustalenia z czynności odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół zostanie podpisany przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu upoważnionych przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego. 8) Integralną część protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektu została wykonana zgodnie z umową, rozporządzeniem określającym zakres prac projektowych, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi normami oraz że dokumentacja zostaje wydana w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)stanie kompletnym z punktu widzenia celu, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowyktóremu ma służyć. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi9) Zamawiającemu, po stwierdzeniu istnienia wady, przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w jakim zakresie Przedmiot Umowy szczególności w Kodeksie cywilnym: : a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, b) jeżeli wady nie został wykonany nadają się do usunięcia, to: - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, - Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciużądać wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi. 10) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńWykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. TerminUsunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 11) Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru pkt. 7 w żadnym razie nie może być traktowany jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu umowy oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowyodpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad Przedmiotu umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień WykonawcyStrony zgodnie postanawiają, co do wad że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów w wykonaniu Przedmiotu Umowyzakresie robót budowlanych: 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego; 3) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiot umowy w zakresie przebudowy skateparku, stanowi stanowiący podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeńwystawienia faktury końcowej; 4) odbiory gwarancyjne; 5) odbiór ostateczny pogwarancyjny. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2) Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia robót zanikających i ulegających zakryciu . 3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę faktury VATrobót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 4) Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowytym Wykonawcę niezwłocznie. 5) W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżejWykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 5. W Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, z tym, że: 1) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 2) Spisanie protokołu odbioru częściowego będzie postawą do wystawienia faktur częściowych w wysokości do ok. 80% wartości zamówienia. 3) Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru części robót, powiadamia o gotowości do odbioru Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 4) Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 5) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór częściowy w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych roboczych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowyzawiadamiając o tym Wykonawcę. 6. Jeżeli Zamawiający) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioruświadectwa jakości, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniamiatesty wbudowanych materiałów, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowywyniki pomiarów kontrolnych. 7) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Niezależnie Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac odbiorowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w sytuacjiszczególności jeżeli uwagi lub zastrzeżenia, o której których mowa wyżej, zostały wskazane w ustprotokole częściowym z prac odbiorowych. 6Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje prawo w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie określonym 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych lub w ustinnym terminie ustalonym w protokole. 1 niniejszego paragrafuKoszty poprawek, NCBR może uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych całości Wykonawca, niezależnie od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbiorukar umownych.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji Plan Testów Akceptacyjnych, Sposób Komunikacji oraz Dokumentację zawierającą opis udostępnianego Interfejsu umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem w ciągu 14 dni roboczych terminie maksymalnie 3 Dni Roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”)Umowy, a jeśli termin aktywacji Usług jest krótszy, najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed aktywacją. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik Plan Testów Akceptacyjnych należy sporządzić według Załącznika nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 UmowyUmowy – Szablon planu testów akceptacyjnych. 2. W przypadku podpisania zgłoszenia przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami Zamawiającego uwag lub wadami wskazującymizastrzeżeń do dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca uwzględni uwagi i usunie zgłoszone wady lub uzasadni odmowę ich uwzględnienia. 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie aktywacji Usług, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycietym przeprowadzenia testów akceptacyjnych, Wykonawcaz wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych, a jeśli termin aktywacji Usług jest krótszy na jeden Dzień Roboczy przed aktywacją. 4. Aktywacja Usług i ich odbiór odbywają się w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Dni Robocze w godzinach 09:00-17:00. 5. Potwierdzeniem aktywacji Usług będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnieńktórego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem, że podstawą do podpisania Protokołu odbioru jest pozytywny wynik testów akceptacyjnych oraz odbiór Dokumentacji zawierającej opis udostępnianego Interfejsu, Sposobu Komunikacji i Planu Testów Akceptacyjnych, a także odbiór danych dostępowych do aplikacji/strony internetowej, o których mowa w § 3 ust. Termin8 Umowy, oraz danych do zgłoszeń i kontaktu, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 - 6 Umowy. Za dzień aktywacji Usług, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, uważa się dzień wskazany w podpisanym przez zastrzeżeń Protokole odbioru jako dzień uzyskania pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych, odbioru dokumentów i danych wymienionych w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole W przypadku decyzji o odrzuceniu przez Xxxxxxxxxxxxx odbioru, przyjmie Przedmiot Wykonawca usunie zgłoszone wady i zastrzeżenia i przedstawi przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie w zakresie wskazanym w ust. 4 powyżej ponownie do zakresu wad Przedmiotu Umowyodbioru. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowysprawdzania poszczególnych elementów Usług oraz zgłaszania swoich uwag i zaleceń Wykonawcy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje Przedmiot umowy będzie odebrany w dwóch częściach. 1) Etap I: a) Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentację o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. 1. Z przedmiotowej czynności zostanie sporządzony częściowy protokół odbioru; b) Zamawiający w ciągu 5 dni zgłosi ewentualne uwagi do projektu lub zaakceptuje projekt do realizacji; c) W przypadku uwag, Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy w drodze podpisania przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)dni, na adres mailowy wskazany wniesienie poprawek do projektu przez Wykonawcę d) Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia, decyzje czy uzgodnienia w § 14 ustokresie do końca grudnia 2020 r. i przedłoży je Zamawiającemu. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. TerminEwentualnie przedłoży uzasadnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. 3. Uwzględnienie przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 2 ust. 2 Umowypkt 2.1 ppkt 2 (uzasadnienie prawne i merytoryczne o braku potrzeb uzyskania wszelkich zezwoleń itp.) . 8. Strony uzgadniają2) Etap II: a) Do dnia 28 lutego 2021 r. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac; b) Zamawiający w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafuwyznaczy termin odbioru, NCBR może w terminie 30 (trzydziestunie dłuższy jednak niż 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości c) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminuZamawiający podczas odbioru, o którym mowa w ustlit. 1b zgłosi ewentualne uwagi do przedmiotu umowy lub dokona odbioru bez uwag; d) W przypadku uwag, od Umowy odstąpić Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14 dni, na usunięcie wad przez Wykonawcę; e) W przypadku braku uwag Zamawiającego, o których mowa w lit. c, bądź usunięcia wad przez Wykonawcę, o których mowa w lit. d, za termin realizacji zostanie uznany dzień zgłoszenia gotowości do odbioru prac Xxxxxxxxxxxxx. f) Odbiór tego etapu zostanie potwierdzony protokołem końcowym. 2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. W przypadku stwierdzenia usunięcia wszystkich wad zostanie sporządzony odpowiednio bezusterkowy protokół częściowy dla Etapu I i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych bezusterkowy protokół końcowy dla etapu II, stanowiący podstawę wystawienia rachunku/faktury VAT. 4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy niepełnego lub choćby częściowo wadliwego. 5. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – tj. protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności 6. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu, dokonania odbioru i innych czynności związanych z odbiorem upoważniony jest Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx , tel. ………………. , e-mail …………………………….pl 7. Wykonawcę w § 9 ustkwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje ……………………………… , tel. 4 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru………………. , e-mail ……………….

Odbiór przedmiotu umowy. 1. Stwierdzenie należytego wykonania Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy następuje w ciągu 14 terminie 3 dni roboczych od dnia zrealizowania daty pisemnego zgłoszenia Przedmiotu Umowy w drodze podpisania do odbioru końcowego przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”)Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony 9. 1) sprawdzić Przedmiot Umowy zarówno pod względem jego jakości i podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)kompletności, na adres mailowy wskazany jak i wszystkich wymaganych dla jego weryfikacji dokumentów, przeprowadzić testy funkcjonalne, o których mowa w § 14 1 ust. 4 pkt 1 Umowy. Podpisany przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym) na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 3 pkt 2 Umowy. 2. W przypadku podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia przesłania Wykonawcy Protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień. Termin; złożyć do UDT wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 1 ust. 4 pkt 1 3 Umowy. . Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia z obsługi stacji ładowania osoby/osobę (nie więcej niż 3. Uwzględnienie ) wyznaczoną/ych przez Zamawiającego, w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że przeszkolenie powinno zakończyć się przed dokonaniem przez Xxxxxxxxxxxxx wyjaśnień Wykonawcy, co odbioru końcowego. Do zgłoszenia Przedmiotu Umowy do wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Umowy. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wad Przedmiotu Umowy. 7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 Umowy. 8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę do podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, NCBR może w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminukońcowego, o którym mowa w ust. 1, od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: dokument potwierdzający wykonanie testów funkcjonalnych, o których mowa w § 9 1 ust. 4 pkt 1 Umowy; dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 Umowy; dokument potwierdzający złożenie do UDT wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 Umowy oraz kserokopię złożonego wniosku; wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, w tym certyfikaty, protokoły z prób, badań i pomiarów, świadectwa i aprobaty techniczne użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy; dokumenty potwierdzające przekazanie wytworzonych odpadów do przetworzenia uprawnionemu odbiorcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 14 Umowy. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z zastrzeżeniem ust. 9. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawiania faktury, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w protokole odbioru końcowego zostanie określony powód nieodebrania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru uznaje się za nieskuteczne i nie uprawnia ono Wykonawcy do wystawienia faktury, a tym samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia: jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie; Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie postanowienia § 11 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie w usunięciu wad liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do ich usunięcia. Dodatkowo w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia występujących wad innemu wykonawcy, niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w § 11 Umowy. Usunięcie wad przez innego wykonawcę nastąpi z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, gdy kwota wierzytelności okaże się niewystarczająca Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, który wykonał Przedmiot Umowy lub poprzestać jego część; jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania danej części robót lub całości Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie lub odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z konsekwencjami wynikającymi z § 11 Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Przedmiotu Umowy i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub któregoś z jego elementów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie postanowienia § 11 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub któregoś z jego elementów liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na jednostronnym Protokole odbiorujego wykonanie. Dodatkowo w przypadku niewykonania danej części robót lub całości robót przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania danej części robót lub całości Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w § 11 Umowy. Wykonanie danej części robót lub całości robót przez innego wykonawcę nastąpi z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, gdy kwota wierzytelności okaże się niewystarczająca Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, który wykonał Przedmiot Umowy lub jego część. Za wadę uznaje się w szczególności każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wykonanego Przedmiotu Umowy, utrudniającą korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, bądź jego konserwację lub właściwość obniżającą jego estetykę lub komfort użytkowników, którą daje się usunąć przy pomocy aktualnie stosowanej techniki. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości wykonanego Przedmiotu Umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W odniesieniu do instalacji i urządzeń za wadę uznaje się także niemożność uzyskania parametrów (ilości lub jakości) produktu i zawodność działania. Nieuczestniczenie Wykonawcy w odbiorze końcowym lub niepodpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego nie wstrzymuje odbioru końcowego. W takim przypadku Zamawiający umieszcza w protokole odbioru końcowego stosowną adnotację o nieobecności Wykonawcy lub o niepodpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę na dzień zgłoszenia gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 4 lub nie dokonanie przez Wykonawcę przeszkolenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego i będzie traktowane jak nienależyte wykonanie Umowy. W takiej sytuacji Xxxxxxxxxxx nie przystąpi do odbioru końcowego wskazując Wykonawcy powód nieodebrania Przedmiotu Umowy oraz zażąda przedłożenia dokumentacji lub dokonania przeszkolenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odpowiedniej dokumentacji lub braku dokonania przeszkolenia, postanowienia § 11 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do uzupełnianie braków, o których mowa w niniejszym ustępie. Po uzupełnieniu wszystkich braków, o których mowa w niniejszym ustępie postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio. Odbiór końcowy uważa się za dokonany w dniu podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi własność oraz korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.