Common use of Cronograma de Serviços Clause in Contracts

Cronograma de Serviços. A Contratada se compromete a cumprir integralmente suas obrigações sob este Contrato de forma a assegurar a obtenção do Termo de Aceite de Obras para cada Serviço demandado até a Data Assegurada de Entrega prevista no Cronograma de Serviços para cada item nele previstos.

Appears in 5 contracts

Samples: Prestação De Serviços Especializados, Contract for Provision of Services, Service Agreement

Cronograma de Serviços. A Contratada se compromete a cumprir integralmente suas obrigações sob este Contrato de forma a assegurar a obtenção do Termo de Aceite de Obras para cada Serviço demandado até a Data Assegurada de Entrega prevista no Cronograma de Serviços para cada item nele previstos.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Cronograma de Serviços. A Contratada se compromete a cumprir integralmente suas obrigações sob este Contrato de forma a assegurar a obtenção do Termo de Aceite de Obras para cada Serviço demandado até a Data Assegurada de Entrega prevista e previsto no Cronograma de Serviços para cada item nele previstos.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Specialized Services