Common use of SÖZLEŞMENİN FESHİ Clause in Contracts

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİ, bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİ7.1. HİZMET VEREN’nin sözleşme konusu işleri tam ve/veya eksiksiz ve/veya zamanında ger- çekleştirmemesi, işi savsaklaması, verilen talimatlara ve işbu sözleşme hükümlerine aykırı dav- ranması, işi yavaşlatması, geciktirmesi ve işleri sağlıklı ve anlaşmaya uygun olarak gerçekleş- tirmeyeceğinin tespiti halinde HİZMET ALAN HİZMET VEREN’ne sözleşmede tanımlı kep (elektronik posta) adresine yazılı olarak ihtarda bulunacak ve HİZMET VEREN’nin ge- rekli düzeltmeleri yapması için işin niteliğine göre ve ancak en fazla 3 günlük süre verecektir. HİZMET ALAN verilen bu sürede iş bu sözleşme konusu ödemeleri derhal durdurma hakkı- na sahiptir. Ancak bu sürede HİZMET VEREN sözleşme konusu hizmeti vermekle ile yü- kümlüdür. Verilen sürede aykırılığın giderilmemesi halinde HİZMET ALAN başkaca bir ih- tarname keşidesine lüzum olmaksızın işbu sözleşmeyi derhal ve haklı nedenle herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin HİZMET ALAN tara- fından haklı sebeplerle tek taraflı feshi halinde HİZMET ALAN’ın bu sebeple uğramış oldu- ğu gerek menfi ve gerekse menfi zararı aşan tüm zararı HİZMET VEREN tarafından tazmin edilecektir. Sözleşme kapsamında HİZMET VEREN tarafından verilecek olan teminat mek- tubu ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktırcezai şart bu maddede düzenlenmiş olan tazminatın da teminatı olarak kabul edilecek- tir. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve halde HİZMET VEREN’den alınan teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad irat kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİ, NAKLİYECİ bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ekleri ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği hususların tümünü, İSDEMİR’in menfaatlerini tamamıyla koruyacak şekilde ve iyi niyet, dikkat, itina ve basiretle ifa etmek zorundadır. NAKLİYECİ akdi ve kanuni vecibelerinden herhangi birini, zamanında ve Sözleşme şartlarına uygun bir şekilde yerine getirmediği takdirde İSDEMİR kendisine noter vasıtasıyla ve en çok 30 (otuz) güne kadar mehil vermek suretiyle ihtarda bulunacaktır. Sözleşme süresince tedarikçi firmanın yeterli üretim yapamamasından dolayı taşınamayan demir cevheri miktarı için İSDEMİR ilave süre vermek suretiyle söz konusu taahhüdü tamamlatabileceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmeztaşınan miktarı kâfi bulup Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Bu süre içinde YÜKLENİCİdurumda NAKLİYECİ herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. NAKLİYECİ’nin taşımayı, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi iletilen programa uygun olarak yapmaması ve/veya Sözleşme hükümlerinin gerektirdiği şartları yerine getirmemesi halinde İSDEMİR Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. NAKLİYECİ Sözleşmenin bu şekilde feshinden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, bu Sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt eder. İSDEMİR ile işbu Sözleşme konusu taşınan cevheri temin eden tedarikçi arasındaki satınalma Sözleşmesinin herhangi bir sebeple zamanından önce tasfiye edilmesi veya işbu Sözleşme konusu nakliyattan İSDEMİR tek taraflı kararıyla kısmen veya tamamen sarfınazar etmesi veya gerek İSDEMİR'in gerekse malzemeyi temin eden tedarikçinin üretimini durduracak arızalar, uygulanacak grev ve lokavtlar veya tabii afetler veya bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’hizmetleri etkileyecek seferberlik halleri veya İSDEMİR’ce görülen lüzum üzerine sevkiyata ara verilmesi sebebiyle teslimi taahhüt edilen miktarın azaltılması veya işbu Sözleşme mevzuu taşıma işinin kısmen veya tamamen NAKLİYECİ'ye yaptırılmaması halinde, NAKLİYECİ zarar, ziyan, kar mahrumiyeti vb. sebeplerle İSDEMİR'den herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt eder. NAKLİYECİ’ nin kesin kendisine verilen mehil içinde de vecibelerini yerine getirmemesi halinde, İSDEMİR başka bir ihtar ve mahkemeden karar almaya hacet duymaksızın Sözleşmeyi feshetmeye, teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç bir cezai şart olarak irat kaydetmeye ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ taahhüdün teslim edilmeyen kısmını NAKLİYECİ’nin nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktırüçüncü kişilerden almaya, ayrıca fesihten mütevellit zarar ve ziyanını talep etmeye yetkilidir. Bu durum karşısında YÜKLENİCİİrat kaydedilen teminat miktarı, İŞVERENNAKLİYECİ’nin nam ve hesabına yapılacak alımdan ve İSDEMİR’ den in maruz kaldığı zarar ziyan tazminatıve ziyanı nedeniyle doğacak borcundan mahsup edilemez. İSDEMİR’in belirlenen haklarını herhangi bir sebeple kullanmaması, hak, alacak bu hakların bilahare aynı şartların meydana gelmesi veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktırdevamı halinde kullanılmasına mani teşkil etmez. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek Mahkemece NAKLİYECİ’nin iflasına veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildirsebeple işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan men’ine karar verilirse, ayrıca ihbarda bulunmaya ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın İSDEMİR, Sözleşmeyi feshetmekte ve fesih ile ilgili hükümleri uygulamakta yetkilidir. Bunun için İŞVERENNAKLİYECİ hakkında iflasın açılmasına karar verilmesi yeterli olup, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren İSDEMİR bu kararın kesinleşmesini beklemek zorunda olmadığı gibi iflasın kaldırılması da NAKLİYECİ’ye bu nedenle herhangi bir hak ve/veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildirzarar ziyan talep hakkını sağlamaz.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. Taraflar’ın karşılıklı anlaşması halinde Sözleşme, anlaşma koşullarına uygun olarak sona erdirilebilir. YÜKLENİCİ’NİN, taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, Sözleşme’de belirlenen oranda gecikme cezası da uygulanarak, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. ŞİRKET, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep göstermeksizin, 1(bir) ay önceden YÜKLENİCİ’YE yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir ad altında tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ yi tek taraflı feshetmek istemesi halinde, Sözleşme ile öngörülmüş hizmetlerin aksamaması adına, ŞİRKET tarafından başka bir süre öngörülmemesi halinde 2(iki) ay önceden, ŞİRKET’ e fesih gerekçelerini açıklamak suretiyle yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. YÜKLENİCİ’NİN bu bildirimine karşılık ŞİRKET tarafından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde ŞİRKET tarafından, Sözleşme konusu iş kapsamında yeni bir YÜKLENİCİ ile Sözleşme akdedilmesi halinde oluşacak bedel farkı da dahil olmak üzere, ŞİRKET’ in uğradığı her türlü menfi ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, müspet zararlar YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktırtazmin ettirilir. Sözleşme süresi boyunca tahakkuk eden ceza bedeli toplamının Sözleşme bedelinin %10’unu geçmesi durumunda ŞİRKET tek taraflı tazminatsız fesih hakkını kullanabilir. Bu süre durumda ŞİRKET, fesih tarihine kadar görülmüş hizmetlerin bedelini YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİİŞVEREN, YÜKLENİCİ’ye ait işi, işin her safhasında, gerek iş programına, gerek teknik şartnamelere uygunluğu yönünden kontrol edecek ve aksaklıkların oluşması ile YÜKLENİCİ’nin gerekli tedbirleri almaması işbu sözleşmeyi herhangi bir şart veya vecibeye tabi olmaksızın tazminat, kar mahrumiyeti veya sair tediyeler yapmaksızın fesh etmekte serbest olacaktır. Eğer YÜKLENİCİ iflas etmiş ise, konkardato ilan etmiş ise, aleyhine icra takibi yapılmış ise ya da herhangi bir nedenle ödemelerini durdurmuş ise İŞVEREN’in başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın fesih hakkı doğmuş olacaktır. YÜKLENİCİ sözleşmenin ve eklerinin yükümlülük ve gereklerini yerine getirmez ve özellikle eğer; İŞVEREN’in yazılı izni olmadan iş bu Sözleşme taahhüdün bir bölümünü ya da tamamını başkalarına devrederse, Makul bir sebep olmadan işlere başlamaz ya da işi askıya alırsa, Kusurlu işlerin reddedildiğine dair İŞVEREN’nin uyarısına rağmen 3 gün içinde müdahale edip 15 gün içinde söz konusu işleri düzeltmez ise, Ara termin hedeflerini yerine getirmez ve/veya YÜKLENİCİ işlerini belirlenen tarihte bitiremezse ve sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğibelirlenen standartlarına aykırı şekilde gerçekleştirirse, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, YÜKLENİCİ bu tür ihmallerine ilişkin olarak İŞVEREN’in yazılı/sözlü ihtarını aldıktan 3 gün sonra düzeltmeyi ihmal eder ya da düzeltmez ise İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli işlerin tamamlanma derecesi ne olursa olsun YÜKLENİCİ’nin işlere devam etmemesine karar vererek, işi durdurup işi kendisi tamamlayabilir. İŞVERENİN İş’in teslimiyle ilgili belirtilen sürenin kısa olması nedeni ile, YÜKLENİCİ yasal yollara başvurarak herhangi bir yazılı uyarıda bulunacaktırtedbir ya da durdurma kararı almayacağını peşinen kabul eder. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmezYÜKLENİCİ eğer varsa tüm yasal haklarını İŞVEREN’in bu sözleşme kapsamındaki taahhüdünü yerine getirerek yapının tesliminden sonra kullanılabilir. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın Belirlenen sebeplerle İŞVEREN’in işi durdurarak bizzat tamamlaması halinde İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak işlerin tamamlanma maliyeti ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya İŞVEREN’in yaptığı diğer masraflar belirleninceye kadar YÜKLENİCİ’ye herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildiryapılmaz.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİ, NAKLİYECİ bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ekleri ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği hususların tümünü, ERDEMİR’in menfaatlerini tamamıyla koruyacak şekilde ve iyi niyet, dikkat, itina ve basiretle ifa etmek zorundadır. NAKLİYECİ akdi ve kanuni vecibelerinden herhangi birini, zamanında ve Sözleşme şartlarına uygun bir şekilde yerine getirmediği takdirde ERDEMİR kendisine noter vasıtasıyla ve en çok 30 (otuz) güne kadar mehil vermek suretiyle ihtarda bulunacaktır. Sözleşme süresince tedarikçi firmanın yeterli üretim yapamamasından dolayı taşınamayan demir cevheri miktarı için ERDEMİR ilave süre vermek suretiyle söz konusu taahhüdü tamamlatabileceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmeztaşınan miktarı kâfi bulup Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Bu süre içinde YÜKLENİCİdurumda NAKLİYECİ herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. NAKLİYECİ’nin taşımayı, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi iletilen programa uygun olarak yapmaması ve/veya Sözleşme hükümlerinin gerektirdiği şartları yerine getirmemesi halinde ERDEMİR Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. NAKLİYECİ Sözleşmenin bu şekilde feshinden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, bu Sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt eder. ERDEMİR ile işbu Sözleşme konusu taşınan cevheri temin eden tedarikçi arasındaki satınalma Sözleşmesinin herhangi bir sebeple zamanından önce tasfiye edilmesi veya işbu Sözleşme konusu nakliyattan ERDEMİR tek taraflı kararıyla kısmen veya tamamen sarfınazar etmesi veya gerek ERDEMİR'in gerekse malzemeyi temin eden tedarikçinin üretimini durduracak arızalar, uygulanacak grev ve lokavtlar veya tabii afetler veya bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’hizmetleri etkileyecek seferberlik halleri veya ERDEMİR’ce görülen lüzum üzerine sevkiyata ara verilmesi sebebiyle teslimi taahhüt edilen miktarın azaltılması veya işbu Sözleşme mevzuu taşıma işinin kısmen veya tamamen NAKLİYECİ'ye yaptırılmaması halinde, NAKLİYECİ zarar, ziyan, kar mahrumiyeti vb. sebeplerle ERDEMİR 'den herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt eder. NAKLİYECİ’ nin kesin kendisine verilen mehil içinde de vecibelerini yerine getirmemesi halinde, ERDEMİR başka bir ihtar ve mahkemeden karar almaya hacet duymaksızın Sözleşmeyi feshetmeye, teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç bir cezai şart olarak irat kaydetmeye ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ taahhüdün teslim edilmeyen kısmını NAKLİYECİ’nin nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktırüçüncü kişilerden almaya, ayrıca fesihten mütevellit zarar ve ziyanını talep etmeye yetkilidir. Bu durum karşısında YÜKLENİCİİrat kaydedilen teminat miktarı, İŞVEREN’ den NAKLİYECİ’nin nam ve hesabına yapılacak alımdan ve ERDEMİR’in maruz kaldığı zarar ziyan tazminatıve ziyanı nedeniyle doğacak borcundan mahsup edilemez. ERDEMİR’in belirlenen haklarını herhangi bir sebeple kullanmaması, hak, alacak bu hakların bilahare aynı şartların meydana gelmesi veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktırdevamı halinde kullanılmasına mani teşkil etmez. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek Mahkemece NAKLİYECİ’nin iflasına veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildirsebeple işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan men’ine karar verilirse, ayrıca ihbarda bulunmaya ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ERDEMİR, Sözleşmeyi feshetmekte ve fesih ile ilgili hükümleri uygulamakta yetkilidir. Bunun için İŞVERENNAKLİYECİ hakkında iflasın açılmasına karar verilmesi yeterli olup, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren ERDEMİR bu kararın kesinleşmesini beklemek zorunda olmadığı gibi iflasın kaldırılması da NAKLİYECİ’ye bu nedenle herhangi bir hak ve/veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildirzarar ziyan talep hakkını sağlamaz.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİİşbu Sözleşme kapsamında DARÜŞŞAFAKA, bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğilüzum gördüğü hallerde sebep göstermeksizin, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli önceden yazılı olarak tebliğ etmek koşuluyla herhangi bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca zamanda ve herhangi bir işlem yapmaya hacet gerekçeye dayanmak zorunluluğu olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi Sözleşme‟yi tek taraflı olarak fesh etmek hakkına sahiptir. Buna ek olarak, FİRMA‟ın; DARÜŞŞAFAKA gecikme cezası uygulamak suretiyle Sözleşmeyi feshetmeden bildirim hükümlerine uyulmasını beklemekte ya da dilediği her an yapacağı yazılı bildirimle Sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Sözleşme‟nin belirtilen nedenlerle feshedilmesi halinde teminatın tamamı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, FİRMA‟ın borcuna mahsup edilmez. FİRMA‟dan olan DARÜŞŞAFAKA alacakları ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktırvarsa gecikme cezası ile DARÜŞŞAFAKA‟ın menfi / müspet zararlarından oluşan tüm alacakları öncelikle varsa FİRMA‟ın alacaklarından, olmaması halinde FİRMA‟dan rızaen, mümkün olmadığı takdirde hukuki yollardan tahsil edilir. FİRMA‟ın gizliliği ihlal etmesi halinde, Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdırDARÜŞŞAFAKA tarafından ilave herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın feshedilebilecektir. Bu takdirdetakdirde bu maddenin hemen yukarıdaki paragrafı aynen uygulanacaktır. FİRMA‟ın, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesineSözleşme konusu işlerle ilgili olarak kusuru veya ihmaliyle DARÜŞŞAFAKA‟a ya da üçüncü kişilere, makinasuç teşkil edebilecek fiiller de dahil olmak üzere, araç telafisi güç veya ağır bir zarar vermesi veya DARÜŞŞAFAKA‟ın ticari itibarını ve teçhizatına genel imajını zedeleyebilecek fiil ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp davranışlarda bulunması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Sözleşme DARÜŞŞAFAKA tarafından herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın feshedilebilecektir. Bu takdirde bu maddenin 4. fıkrası aynen uygulanacaktır. Sözleşmenin yukarıda belirtilen nedenlerle sona ermesi halinde, DARÜŞŞAFAKA sözleşme konusu işi YÜKLENİCİ FİRMA‟ın nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına şirkete yaptırmak yetkisine sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. 16.1 YÜKLENİCİ, bu Sözleşme ve eklerinde tayin olunan taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden ve vecibelerinden herhangi birini ihlal ettiğiyerine getirmez veya Sözleşme’nin imzalanmasından ve yer tesliminden itibaren 29. maddede belirtilen İş Programı’na uygun olarak İş’e başlamaz veya gereği ve yeteri kadar makine, takdirdeteçhizat, araç-gereç ve işçi ile İş’e devam etmezse veya İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirdeProgramı’na göre 3 günden fazla gecikirse ve İŞVEREN’in yazılı uyarısına rağmen 2 gün içinde gerekli çalışmaları yapmaz, ihlalini gidermez ise, Sözleşme’ye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etme niyetinde olmadığını belli ederse, İŞVEREN’in kabul edeceği bir mazereti olmadığı halde işe başlamazsa, iflas, borca batıklık, tasfiye durumlarına düşerse, kendisine idari ya da hukuki yoldan vasi atanırsa, alacaklıları ile konkordato yaparsa, hak edişlerine konan hacizlerin taahhüt tutarının %5’ini geçmesi veya alacaklıları lehine mütevelli gözetiminde iş yapma durumunda kalırsa, ilgili yasalara göre yukarıda sayılanlara benzer herhangi bir duruma düşerse, YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ten olan alacaklarına, İŞVEREN’in yazılı onayı olanlar haricindekileri devir ve temlik ederse; YÜKLENİCİ, yeterli sayıda ve istenilen nitelikte işçiyi veya gereken malzeme, makine ve teçhizatı işe tahsis etmekten imtina ve ikazlara rağmen temerrüdü ve bunları gerektiği gibi kullanmazsa; İş’i İş Programı’na göre yapmazsa; Sözleşme’de, proje ve şartnamelerde veya bunlarla ve Sözleşme konusu İş’le ilgili evrakta yazılı hükümlere sadık kalmazsa; Türk Kanun ve Nizamlarına riayet etmezse ve Sözleşme’de düzenlenen diğer fesih hallerinin oluşması durumunda, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) YÜKLENİCİ’ye 3 gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktırihbarda bulunarak Sözleşme’yi sona erdirebilir, YÜKLENİCİ’nin malzeme ve ekipmanına el koyarak, bunlar için ayrıca bir ücret tahakkuk ettirilmesine gerek olmaksızın YÜKLENİCİ ve personelini İşyeri’nden çıkarabilir ve İş’i üçüncü bir kişiye yaptırabilir ve uğradığı zararları talep edebilir. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Tanınan bu süre, Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, süresine tesir etmeyeceği gibi gecikme cezası uygulanmasına cezasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİ, bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş5(beş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden iş sahasından çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİSATICI, bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden XXXXX’xxx Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğiyerine getirmemesi, takdirdeSözleşme’ye aykırı davranması veya Sözleşme’nin yürütülebilmesi için SATICI’nın bildirimlerine uymaması halinde Sözleşme’yi tek taraflı fesih edebilir. ALICI’nın yükümlülüklerine uymaması nedeniyle, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirdeSATICI’nın Sözleşme’de öngörülen cezai şart veya tazminat gibi başka haklarını kullanmış olması, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye SATICI’nın fesih hakkını ortadan kaldırmaz. ALICI’nın kusuru nedeniyle feshin gerçekleşmesi halinde ALICI’nın SATICI’ya o tarihe kadar ödediği bedellerden SATICI’nın zararına sebep olmayacak tüm masraf ve kesintiler yapıldıktan sonra kalan ödenmiş bedelin %10’u (yüzdeon) sözleşme fesih tazminatı olarak kesilir. Kalan bedel ise bağımsız bölümün yeniden satılmasını müteakiben en geç 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktıriçinde faizsiz olarak ALICI’ya iade olunur. Geri ödeme için satışın gerçekleşmemesi halinde iade satışa konu bağımsız bölümün teslim tarihini geçemez. Sözleşmesi feshedilen ALICI bağımsız bölümü teslim almışsa teslim aldığı tarihteki haliyle ve en geç 3 (üç) günde derhal tahliye ederek SATICI’ya geri teslim zorundadır. Bağımsız bölüm derhal geri teslim edilmez ise çevre emsal kira bedelinin %50 (yüzdeelli) fazlasıyla oturduğu süre için kira öder. Geri teslim yapılmadığı sürece iade yapılmaz ve iade yapılırken bu tahakkuk eden kira bedelleri ile iade edilen yerin eski hale getirilme masrafları, tazminatlar ve masraflar peşinen kesilir. SATICI'nın Sözleşme’de yer alan “Bağımsız Bölüm’ün Tapu ve Ferağ takririnin verilmesi” şartlarında, süresi içerisinde ve Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerle tamamlayarak bağımsız bölümü ALICI’ya teslim etmemesi; tapu devir ve ferağ verilmesi şartları oluştuğu halde tapuda devir ve ferağ yapmaması veya SATICI’nın yükümlülüklerinden herhangi birini telafi edilemez şekilde yerine getirmemesi ve bu konuda ALICI tarafından yapılan bildirimlere uymaması halinde ALICI Sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. XXXXX’xxx Sözleşme’de öngörülen cezai şart veya tazminat gibi başka haklarını kullanmış olması, XXXXX’xxx fesih hakkını ortadan kaldırmaz. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmezdurumun gerçekleşmesi halinde yapılan fiili ödemelerinin tamamını ve bunun %10’u (yüzdeon) kadar masraf ve tazminatı SATICI’dan talep eder. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak Taşınmazın sözleşme ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette eklerine uygun yapılması ve teslimi hallerinde ALICI’nın fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİALICI Sözleşmeden veya ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse ve İLBANK’ın yazılı ihtarına rağmen ihtar tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmezse veya 20 (yirmi) iş günü içerisinde yerine getirse bile bu durumun bir takvim yılı içinde üç kez tekrar etmesi halinde İLBANK sözleşmeyi feshedebilir. İLBANK tarafından sözleşmenin fesih edilmesine karar verilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale aşamasında Alıcı tarafından ödenen katılım teminatı gelir olarak kaydedilir ve sözleşme feshedilerek ALICI’nın peşinat ve takside esas yapmış olduğu ödemelerinden sözleşme tarihi ile fesih tarihi arasında İLBANK tarafından tahakkuk etmiş ödemeler (her türlü damga vergisi, vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti, ihale karar pulu, BSMV vb.) düşüldükten sonra kalan bakiye sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 2 ay sonra başlamak üzere, 4 eşit taksitte ALICI’ya ödenir. Bu durumda ALICI faiz, gecikme tazminatı vb. hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder. XXXXX, İLBANK tarafından haklı kabul edilebilecek bir neden olmaksızın sözleşmeyi fesih ederse, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale aşamasında Alıcı tarafından ödenen katılım teminatı gelir olarak kaydedilir. XXXXX’xxx yapmış olduğu ödemelerden kalan miktar, sözleşmenin fesih tarihinden itibaren 2 ay sonra başlamak üzere, dört eşit taksitte ödenir. ALICI, bu Sözleşme nedenle faiz, gecikme tazminatı vb. hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder. Bu durumda sözleşmeye ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğiilgili mevzuata aykırılığın doğduğu tarihten itibaren hiçbir ihtara gerek kalmaksızın İLBANK’ın faiz/tazminat ve zararını talep etme hakkı saklıdır. Sözleşmesi feshedilen ALICI, takdirde, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye gayrimenkulü 15 (onbeş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibiiçinde tahliye ederek İLBANK’a, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. Sözleşme bu surette fesih kendisine teslim edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak haliyle iade etmek zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu farkdurumda ALICI, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildirgayrimenkule yaptığı değer artırıcı işlemlerin parasını İLBANK’tan talep edemez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ. YÜKLENİCİTTG’nin bu Sözleşme kapsamında fesih hakkı tanıyan diğer haller saklı kalmak kaydıyla Yüklenici’nin; Sözleşme çerçevesinde temerrüde düşmesi, Özen ve sadakat yükümlülüğünü tam ve gereği gibi yerine getirmemesi, hallerinden herhangi birinin oluşması durumunda, bu Sözleşme durumun giderilmesi veya ortadan kaldırılmasının mümkün olması ya da giderilmeye çalışılmasının daha büyük zararlara yol açma ihtimalinin olmaması ve/veya tabi olduğu mevzuat gereği temerrüdün derhal giderilmesinin gerekmemesi veya işbu maddede belirtilen süreden daha kısa bir sürede giderilmesinin gerekmemesi durumunda Yüklenici’ye durum yazılı olarak bildirilir ve eklerinde taahhüt ettiği: Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğia Yüklenici’ye 10 (on) günlük süre verilir. Yüklenici, takdirdebu süre içerisinde de taahhütlerini yerine getirmez ise başka bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın TTG bu Sözleşme’yi/ ilgili Satınalma Siparişi’ni kısmen ya da tamamen, İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ ye 15 (onbeş) gün süreli bir yapacağı yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu süre içinde YÜKLENİCİ, ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi bildirimle tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin haklı sebeple nedenle feshetmeye yetkilidir. Yüklenici’nin; Gizlilik ve/veya Fikri Mülkiyet Hakları ve/veya Kanuni Yükümlülükler ve/veya Yüklenici Personeline ilişkin hükümler ve/veya Teminat ve/veya Kişisel Verilerin Korunması hükümlerini ihlal etmesi, Borç ödemeden aciz hale düşmesi veya aciz ilanı üzerine tasfiye memuru veya tasfiye yöneticisi tayini için bir müracaat yapılması veya hakkında tasfiye kararı alınması veya yetkili olacaktır. bir mahkemenin bu yönde bir karar vermesi veya bir idari emre tabi olması ya da hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi, konkordato başvurusu yapılması üzerine mahkemece yasal takiplerin ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına kararı verilmesi veya kayyum atanması, Sözleşme konusu Hizmetler’le ilgili olarak kusuru veya ihmaliyle TTG’ye ya da üçüncü kişilere, suç teşkil edebilecek fiiller de dahil olmak üzere, telafisi güç veya ağır bir zarar vermesi veya TTG’nin ticari itibarını ve genel imajını zedeleyebilecek fiil ve davranışlarda bulunması, Sözleşme konusu Hizmetler’le ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması ve/veya bu surette halde TTG’nin herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması hallerinde, Herhangi bir kusuru aranmaksızın idari/resmi merciler, düzenleyici kurumlar ve mahkemeler dâhil diğer yetkili makamların, işbu Sözleşme/İş Emri sona ermesini gerektiren herhangi bir düzenlemesi ve/veya kararı ve/veya uygulaması, TTG’nin yazılı iznini almadan; Sözleşme’yi kısmen veya tamamen devretmesi veya Sözleşme’den doğan para alacağı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere TTG’den olan herhangi bir alacağını temlik etmesi, Başka bir şirket ile birleşmesi, devralınması, hisselerini kısmen veya tamamen devretmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, Kanundan kaynaklanan mücbir sebep hallerinin aralıksız olarak 30 (otuz) günden fazla sürmesi, Sözleşme kapsamında aleyhine uygulanan cezaların Sözleşme’nin ve/veya ilgili İş Emirleri’nin işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde belirtilen oranlara ulaşması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edilen yapılarla bağlantılı olduğu ya da bunlara destek sağladığı yönünde kuvvetli şüphelerin bulunması, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünde yer alan TTG’ye derhal fesih edildiği takdirde YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdırveren bir durumun meydana gelmesi, hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda; TTG herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın, Sözleşme/ Proje’nin Fazlar halinde olması durumunda Fazlar/ ilgili Satınalma Siparişi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girilmeksizin kısmen ya da tamamen derhal haklı nedenle feshedilebilecektir. Bu takdirdehalde işbu Sözleşme’nin 16. maddesi uygulanacaktır. TTG, İŞVEREN işin tamamlanması için YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya yetkili olacaktır. Bu durum karşısında YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak, alacak veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, bunları başka bir yere götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildirzamanda Yüklenici’ye 60 (altmış) gün önceden yazılı bildirimle bu Sözleşme’yi/Proje’nin Fazlar halinde olması durumunda Fazlar’ı/ ilgili Satınalma Siparişi’ni tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin kısmen ya da tamamen feshedebilir, bu takdirde 16. Bunun için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler YÜKLENİCİ’ nin taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen YÜKLENİCİ' nin alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra XXXXXXX tarafından saptanacak bir günde YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme hakedişi" yapılır. YÜKLENİCİ, gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi resen yapacak ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda zikredilen hususlar haricinde İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi alan YÜKLENİCİ; Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle sipariş ve ihaleleri derhal iptal edecek, İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: İŞ’ in YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın bedelini, YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı taşeronların ihzarat ve imalatının bedellerini, YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim edilme şartı ile bedellerini, Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme yapmak mecburiyetinde değildirmadde hükmü uygulanacaktır.