Обща характеристика Примерни клаузи

Обща характеристика. Столична община – район “Овча купел” е бенефициент по договор № DIR-51011119- CO25/17.02.2012 г., финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1, процедура референтен № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” за проект „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. Овча купел - стара част и кв.”Горна баня””. Инвестиционният проект ще допринесе за изпълнение на основната цел на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), а именно „Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната”. Общата цел на настоящият проект е подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на район „Овча купел” и качеството на живот на населението посредством подобряване на социално – битовите, санитарно- хигиенните условия и инфраструктурата в район „Овча купел”. Проектът ще се изпълнява на два етапа. Целта на етап 1 от Проекта е подготовка на Инвестиционния проект. На този етап ще се подготвят всички документи и анализи, необходими за изпълнението на Инвестиционния проект. Дейностите, които ще се изпълняват през първия етап на проекта са управление на проекта; изготвяне на прединвестиционни проучвания; изготвяне на идейни и работни проекти за ВиК мрежи за кв.”Овча купел-стара част”, кв.”Горна баня” и кв.”в.з.”Горна баня”; изготвяне на документи за преценка необходимостта от ОВОС; изготвяне на анализ „разходи-ползи”; подготовка на тръжна документация за всички обществени поръчки, включително и тези, които ще се проведат през втория етап на проекта; публичност на проекта; изготвяне на доклад за изпълнение на първия етап на проекта и извършването на одит на проекта. През първия етап ще се проведат и обществените поръчки за избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството. Дейностите, за които ще се кандидатства за финансиране през втория етап са изграждане на ВиК мрежи за кв.”Овча купел-стара част”, кв.”Горна баня” и кв.”в.з.”Горна баня”; управление на проекта; публичност; одит; строителен надзор и авторски надзор. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат подменени и изградени 15 км канализация и 15 км съпътстващ водопровод.
Sample 1
Обща характеристика. 1. Понятието арбитраж по своята правна същност представлява правораздавателна дейност, която се осъществява от трето лице, определено от двете спорещи страни. Арбитражното правораздаване се осъществява въз основа на договор между страните (арбитражно споразумение). Арбитражът е възможен при наличие на законова разпоредба, която предвижда арбитражно правораздаване по всички или по някои видове спорове. 2. Арбитражът е нов, по-усъвършенстван, финансово достъпен и бърз способ за разрешаване на спорове. Той съдейства за подобряване на правния ред и повишаване на правосъзнанието. От първостепенна значимост за разрешаването на възникнали спорове в дадена област на обществените отношения и за качествено и пълно правораздаване (установяване и присъждане на правата, предмет на спор), въз основа на правилното и законосъобразно приложение на нормативните актове, които ги релевират, е изключителната компетентност на правораздаващия орган в сферата на отношенията, предмет на спора. При разностранните и сложни отношения в глобалния свят специализираният арбитраж, притежаващ изискуемата специална компетентност, осигурява най-пълноценна възможност за истинско правораздаване. Една от ролите на специализирания арбитраж е да укрепи вярата на спорещите страни, като присъди съгласно буквата, духа на закона, и материализираната с него воля на законодателя, коя е правоимащата страна при обективно прилагане на нормативните регулатори. 3. За разлика от държавното съдебно производство, арбитражното се отличава с бързина – спорът се решава само на една инстанция, а постановеното арбитражно решение е окончателно и подлежи на принудително изпълнение по реда на ЗМТА и ГПК. По този начин страните по арбитражното производство получават бърза и ефектна защита на правата си. 4. Друго основно предимство на арбитража е, че спорещите страни сами избират членовете на арбитражния състав, което увеличава доверието към арбитражния състав, който не е служебно назначен, а определен от свободната воля на страните. В Арбитражния съд при Централния депозитар решаващият състав се състои от трима арбитри, като всяка от спорещите страни избира по един основен арбитър и един резервен арбитър, а двамата основни арбитри избират от своя страна от списъка на арбитрите председателя на решаващия състав. Освен това, арбитражното производство не е публично, което гарантира конфиденциалността на спора. Арбитрите, които участват в производството, са длъжни да пазят в тайна сведенията, които са им станали известни п...
Sample 1
Обща характеристика. Основната цел на поръчката е чрез възлагане на съответните услуги да се подпомогне чрез консултиране и изпълнение на конкретни оперативни дейности управлението и координацията при изпълнението на дейностите по проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, в съответствие с РЪКОВОДСТВО за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 г. и другите релевантни документи на програмата. Основната цел на екипа за управление на проекта е да осигури високо квалифицирана експертиза, капацитет и техническа помощ за изпълнение на предвидените дейности в заложения времеви и финансов обхват и постигане на заложените показатели и индикатори за изпълнение. Чрез осъществяване на услугата по управление на проекта следва да се подпомогнат оперативни дейности по ръководство, координация и организация на изпълнението за целия срок на проекта и по-специално дейности по консултиране и подпомагане на управлението и мониторинга на проекта, спазване и прилагане на правилата за държавни помощи, оценка и управление на риска при изпълнение на проекта. През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен важен акцент върху законосъобразното изпълнение на дейностите по проекта, организация, координация, управление и отчитане на проектните дейности и постигането на резултатите по време на изпълнението на проекта, спазване на сроковете съобразно заложеното в план-графика на изпълнение на дейностите, годишните графици за възлагане на обществените поръчки в изпълнение на дейностите по проекта, годишните доклади за изпълнение изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации; организиране и изпълнение на дейностите по управление на риска във връзка с изпълнение на проекта, подготовката и срочното представяне пред УО на финансовите и техническите отчети и други относими документи във връзка с изпълнение на основните дейности по проекта Управлението на проекта се осъществява от екип за вътрешно управление и подпомагащ външен екип за управление. Членовете на вътрешния екип за управление включват: ръководител на проекта, финансист, юрист, архитект и специалист по управление и изпълнение на европейски проекти и програми (ключови...
Sample 1
Обща характеристика. На територията на дейност на ТП-ДГС „Преслав“ общата площ на тази защитена зона е само 6,8 ха, тъй като координатите на зоната не са определени точно и се разминават с водното течение на р.Голяма Камчия. Преобладават крайречните върбово-елшови насаждения с участие на цер, габър и бук. която е одобрена с Решение № 661/ 16.10.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с обща площ от 63678.468 ха . Цели на опазване: Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните типове природни местообитания и видове предмет на опазване: ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EИО: 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi- natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites) 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern submediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) 91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oaksessile oak forests 91S0 * Западнопонтийски букови гори Oriental beech forest of the Stranja-Istranca range 91W0 Мизийски букови гори Moesian beech forests * 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива ...
Sample 1
Обща характеристика. Географски характеристики Община Поморие е разположена в Югоизточната част на България с излаз на Черно море и благоприятно географско разположение спрямо международните инфраструктурни коридори. Според административното деление общината попада в Югоизточен район на планиране от ниво NUTS 2 и в административните граници на област Бургас ниво NUTS 3, съгласно общата класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и Закона за регионалното развитие на Република България. С площта си от 413,189 км² общината заема 10-о място сред 13-те общини на област Бургас, което съставлява 5,33% от територията на областта. Границите ѝ са следните: на запад - община Бургас, община Айтос и община Руен; на север - община Долни чифлик в област Варна; на изток - община Несебър; на югоизток - Черно море. Община Поморие включва общо 17 населени места, като три от тях са градове: Поморие, Каблешково и Ахелой. Останалите населени места са села: Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар (вече квартал на Поморие), Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой и Страцин. Град Поморие е административен център на община Поморие и също е с пряк излаз на Черно море. Градът е разположен на площ от 49,879 км2 върху едноименния тесен скалист полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море, на северозападния бряг на Бургаския залив. От юг, изток и североизток градът е заобиколен от морето, а от север – от Поморийското езеро, което е защитена местност. Поморийското езеро е обект на стопанско ползване е южната му част, където се добива лечебна кал, и в северната част – за добив на сол. Разстоянието от гр. Поморие до административния център на областта гр. Бургас е 20 км, а до курортен комплекс Слънчев бряг - 18 км. Климатичните условия в градa са изключително благоприятни - продължително слънцегреене (до 2360 часа годишно), средна юлска температура на въздуха и водата 23,6С. Поради бавното изстиване на морската вода, есента е топла и продължителна. Средната есенна температура е 20,5С. Снеговалежите са минимални. Туризмът е структуроопределящ отрасъл за местната икономика. В структурата на преработващата промишленост водеща е дейността „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“. В гр. Поморие функционират няколко малки винопроизводители, като и най-голямата и известна е фирма „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие.
Sample 1
Обща характеристика. Територията на ИП попада изцяло в ЗЗ „Студена река” BG0000233. Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ЗЗ „Студена река” BG0000233, Тип В Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Sample 1
Обща характеристика. 2.1.1. Географска характеристика Таблица 1: Разпределение на територията на община Гулянци Таблица 2: Разпределение на територията на община Гулянци по землища 1. гр. Гулянци 69 608 дка 15,15 % 2. с. Брест 80 374 дка 17,05 % 3. с. Гиген 65 278 дка 14,21 % 4. с. Милковица 46 636 дка 10,15 % 5. с. Сомовит 24 639 дка 5,36 % 6. с. Ленково 38 329 дка 8,35 % 7. с. Загражден 29 486 дка 6,42 % 8. с. Дъбован 35 103 дка 7,64 % 9. с. Шияково 11 665 дка 2,54 % 10. с. Долни Вит 18 636 дка 4,05 % 11. с. Искър 23 607 дка 5,14% 12. с. Крета 15 610 дка 3,39 % 1. гр. Гулянци 45 781 79 % 11 568 20 % 300 1 % 2. с. Брест 63 138 89 % - - 7 794 11 % 3. с. Гиген 43 640 86 % - - 6 816 14 % 4. с. Милковица 34 573 86 % 103 0,3 % 5 553 14 % 5. с. Сомовит 16 146 89 % 44 0,2 % 1 941 11 % 6. с. Ленково 20 200 78 % 510 2 % 5 272 20 % 7. с. Загражден 16 218 83 % 300 1,5 % 3 054 16 % 8. с. Дъбован 19 216 77 % 1 803 7% 3 975 16 % 9. с. Шияково 7 405 87 % 67 0,8 % 1 000 12 % 10. с. Долни Вит 12 106 74 % 630 4 % 3 696 22 % 11. с. Искър 14 930 77 % 185 1 % 4 203 22 % 12. с. Крета 9 450 70 % 594 4 % 3 529 26 % 2.1.1.1. Природни ресурси
Sample 1
Обща характеристика. Канализационната система на град Сандански се изгражда и функционира като смесена в продължение на повече от 60 години, като към настоящият момент до голяма степен е основно изградена. С развитието на града и усвояването на тангиращите територии около него постепенно съществуващата улична канализационна мрежа изчерпва наличната си проводимост, а реализираните нови жилищни и хотелски строителни проекти с по-висока етажност доведоха до съзнателното премахване на дъждоприемането в смесената канализация в определни зони, за да се избегнат прояващите се регулярни проблеми за гражданите в слабите ниски точки на системата на отвеждане на отпадните води. Днес за да бъдат решени тези проблеми е необходимо да се извърши основна реконструкция на част от канализационната мрежа на града. В източните жилищни територии на разрастващия се град – в местността «Нишан таши» и в обособени части от прилежащото село Поленица канализационната мрежа е все още неизградена. Промишлената зона в местността «Мацкова градина» също не е разполага със завършена канализация, а основната Промишлена зона на град Сандански използва изградената в края на 80-те години дъждовна канализация на общински път BLG1240 до жп.гара Сандански. Техническото състояние на съществуващата канализационна мрежа е силно повлияно от още два фактора – наличието на минерални води и физико-химичните качествата на местните питейни води допринасящи допълнително за амортизацията на тръбите в ситемата и нейното лошо състояние. В градската канализационна мрежа постъпват и значителни количества инфилтратни води, както и условно чисти води (от водни обекти, поливни води, отводнявне на дерета и др.), които трябва да бъдат премахнати чрез съответни технически решения. В старата централна градска част и широкия център тръбопроводите са на възраст между 30 и 50 години (с изключение на няколко места където е извършена подмяна на отделни участъци) с по-малка проводимост. Те подлежат на реконструкция. В останалите жилищни територии канализационната мрежа е на възраст от около 20-30 години (кв. „Изгрев”, „Спартак”, „Крайречен”). На доизграждане подлежи канализационната мрежа в м. „Ниша таши”, отделни улици в село Поленица и град Сандански. Извън компактния град и прилежащото село Поленица, Промишлените зони са с частично изградена канализационна мрежа, включително използваща дъждовна канализация, поливни вади и зауствания на поне три места извън съществуващия Главен колектор (поради връзки с него), а останалата част е без изграде...
Sample 1

Related to Обща характеристика

  • САНКЦИИ 8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,2 % на ден върху стойността на месечната такса за абонаментно обслужване, без ДДС, но не повече от 20% от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор. 8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 8.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане. 8.4. В случаите по чл. 8.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата. 8.5. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора. 8.6. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

  • Лимити на отговорност сумата по гаранцията за всяка една претенция сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката Представят се документите, описани в обявлението и документацията на обществената поръчка. Доказателства, че кандидатите или участниците са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, се представят съответните доказателства. 3.2.1.Удостоверения от банки; 3.2.2.Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност"; 3.2.3.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 3.2.4.Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 3.3.1.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания съгласно образец на Възложителя; 3.3.2.списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга съгласно образец на Възложителя; 3.3.3.списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството съгласно образец на Възложителя; 3.3.4.списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството съгласно образец на Възложителя; 3.3.5.описание на системата за управление и проследяване на доставките; 3.3.6.списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата съгласно образец на Възложителя; 3.3.7.описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат; 3.3.8.декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години; 3.3.9.декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно образец на Възложителя; 3.3.10.сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 3.3.11.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания 3.3.12.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със системи или стандарти за опазване на околната среда За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат. За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл.67, ал.8 от ЗОП. Попълват се образците на декларации съгласно ППЗМИП на ръка, съгласно указанията към тях. Декларациите се представят в оригинал. Участниците /Кандидатите са длъжни да уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения ще представя - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната. 7.Извършване на съответна регистрация, представяне на документ или изпълнение на друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 1.откаже да сключи договор; 2.не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или 3.не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

  • СЪОБЩЕНИЯ Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от законните представители и/или от упълномощените представители на двете страни.

  • ОТГОВОРНОСТ 3.1. Управляващият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него. 3.2. Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица от него. Управляващият орган не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

  • Екземпляри Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

  • Цел Този документ има за цел да формулира настоящите качествени изисквания към услугите което ОПЕРАТОРЪТ ще осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Основно задължение на ОПЕРАТОРЪТ е да осигурява и поддържа професионални и висококачествени услуги на своите клиенти.

  • Гаранционна отговорност (10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. (10.1.2) Изпълнителят се задължава по време на гаранционния срок да осигурява и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка (в приложимите случаи). (10.1.3) Изпълнителят се задължава да предостави пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на оборудването (основният състав на оборудването не трябва да бъде посочван в списъка)(в приложимите случаи). (10.1.4) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови и извършва профилактика и контрол за качество, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя. (10.1.5) Рекламационното съобщение се извършва от съответния Бенефициент и може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 4 (четири) часа, 7 (седем) дни в седмицата, 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, от получаване на рекламационното съобщение. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът, необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра. (10.1.6) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок, определен от него, считано от датата на констатирането на повредата, който се посочва в протокола по алинея (10.1.5). При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, Изпълнителят осигурява на Бенефициента оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният. (10.1.7) Изпълнителят се задължава максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудване поради повреди или профилактика да не надвишава 240 (двеста и четиридесет) часа годишно. (10.1.8) При надвишаване на часовете по предходната алинея, срокът на гаранционно обслужване и поддържка на Медицинската апаратурата, се удължава с толкова дни, получени като резултат от сбора на часовете над посочените в алинея (10.1.7), през които апаратурата не е работила поради повреда или профилактика, разделен на 24.

  • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Търговски марки на PayPal

  • ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качеството на използваните материали, както и за качеството и точността на извършената работа. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора, както и обезщетение за претърпени вреди по общия ред в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. (2) При виновно некачествено извършване на ремонтните работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 27, ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено извършените ремонтни работи, както и обезщетение за претърпени вреди по общия ред в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. (3) При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % върху стойността на договора, както и обезщетение за претърпени вреди по общия ред в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

  • ГАРАНЦИИ (1) При сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора (парична или банкова) в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, посочена в чл. 4, ал. 1, без ДДС или ....................... (................) лв. Приложение №4 към настоящия договор. Когато се представя банкова гаранция, срокът на нейната валидност следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) дни от датата на приключване на договора. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви в срок до 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на изпълнението на договора с подписан приемо-предавателен протокол за доставка и след уреждане на всички финансови претенции между страните. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи представената гаранция, ако в срока на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни качествено или в договорените срокове задълженията си по него. (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите, когато: 1. възникне спор между страните по договора за неговото изпълнение, който е внесен за решаване в компетентния съд; 2. поради виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителят развали договора; 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнението на договора. (5) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея задържаната гаранция не изчерпва правото на Възложителя за обезщетение на претърпените вреди по общия ред.