Causes de resolució Cláusulas de Ejemplo

Causes de resolució. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del TRLCSP, les següents: - El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de Cubelles puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. - L’incompliment de qualsevol obligació contractual. - L’incompliment del compromís d’adscripció de mitjans serà motiu d’imposició de penalitats si la falta d’adscripció és parcial. En cas que sigui total, constituirà causa de resolució del contracte.
Sample 1Sample 2See All (5)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Causes de resolució. El Contracte romandrà en vigor men- tre el Client disposi d’algun producte en vigor amb Triodos Bank NV S.E., amb independència de les facultats resolutòries que es preveuen tot seguit. Els productes contractats pel Client a Triodos Bank NV S.E. poden ser cancel·lats pel Client en qualsevol moment, conforme el règim esta- blert en les condicions recollides en el Contracte de Producte i en aquest Contracte. 14.1. Tret que la normativa vigent estableixi una altra regulació, el Client i Triodos Bank poden resoldre el Contracte, juntament amb els productes o serveis contractats, després de cursar notificació escrita a l’altra part amb almenys un (1) mes d’antelació a la data de la resolució efectiva. Aquest preavís no és apli- cable en els casos d’incompliment contractual d’una de les parts (en especial, en casos en què s’hagin facilitat dades falses o documents manipulats i en supòsits en què con- corrin indicis de frau o blanqueig de capitals o en situacions en què coin- cideixin motius greus que alterin les circumstàncies que van conduir la celebració el Contracte), i en aquest cas la resolució pot tenir efectes immediats. La negativa a lliurar in- formació exigida per la normativa de blanqueig de capitals, subministrar dades o documents falsos o manipu- lats o la realització d’operacions que impliquin indicis de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme o frau s’estableixen com a causes específiques de resolució imme- diata del Contracte. En qualsevol cas, perquè la resolució instada
Sample 1
Causes de resolució. El present CP podrà ser resolt per les causes següents: • mutu acord de les parts manifestat per escrit, o denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part, amb una antelació mínima de 3 mesos Document Signat Electrònicament • incompliment de qualsevol dels acords per impossibilitat legal o material de continuar amb l'objecte del CP • qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent El present CP té naturalesa administrativa. Les diferències que puguin sorgir en la seva interpretació i aplicació se sotmetran a l'acord de la Comissió de Seguiment establerta en la clàusula desena del present document. I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per triplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l' encapçalament. Pel Departament de Territori i Sostenibilitat Xxxxx Xxxxxx i Valera Conseller Pel Departament d’Empresa i Coneixement Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx SECRETARI DEL GOVERN 16.03.2021 17:26:21 Xxxxx Xxxxxxx i Balcells Conseller Pel CREAF Document Signat Electrònicament Xxxx Xxxx x Xxxxxxx Director
Sample 1
Causes de resolució. A més de les causes establertes per la Llei 9/2017, podrà ser causa de resolució, la infracció de les condicions establertes a l’article 215.2 per a procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista. Així mateix, pot ésser causa de resolució la no presentació per part del contractista del Pla de Seguretat i Salut en el Treball dins el termini que s’estableixi en el plec de clàusules administratives particulars, així com la no realització de les esmenes, que per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins el termini que estableixi la clàusula corresponent del plec.
Sample 1
Causes de resolució. El present conveni es considerarà resolt per alguna de les causes següents: a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga. b) L’acord unànime de tots els firmants. c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels firmants. d) Impossibilitat sobrevinguda de l’objecte del conveni. e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Sample 1
Causes de resolució. Les contemplades en l'article 211 i especialment el retard injustificat sobre el programa i pla de treball i 245 de la LCSP: Quan les penalitats aconseguisquen un múltiple del 5 per 100 del contracte, IVA exclòs sense perjudici d'acordar la seua continuïtat: Per incompliment de terminis parcials: SÍ □ NO □ Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en el contracte de les obres de: a adjudicar per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada.
Sample 1

Related to Causes de resolució

  • Causas de resolución Además de las generales previstas en el derecho privado, y las previstas en el presente pliego, serán causas que motiven la resolución del contrato las siguientes: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. c) El mutuo acuerdo entre BSAV y el contratista. d) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. e) El retraso culpable en la ejecución del Programa de Trabajos. f) La deficiente ejecución de los trabajos contratados. g) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquélla en plazo. h) La suspensión unilateral del contrato llevada a cabo por BSAV por un plazo superior a ocho meses. i) La utilización, para la prestación de los servicios contratados, sin la expresa y previa aprobación de BSAV, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, así como la utilización de medios materiales diferentes a los ofertados. j) La inobservancia de la confidencialidad en el trato de la documentación manejada. k) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los dispuesto en el título V del libro I de la LCSP. La apreciación de concurrir las causas señaladas con las letras d), e) y f) será libre decisión de BSAV, que podrá optar por la resolución del contrato o por su continuación en las condiciones que se pacten. Si BSAV opta por la resolución, ésta tendrá efectos inmediatos sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos que procedan. BSAV podrá, en cualquier momento, desistir del contrato por determinación propia, abonando al Contratista todas las cantidades que tuviera acreditadas y además una indemnización del tres por ciento (3%) del valor restante del contrato en el momento de declarar la resolución. En caso de resolución por la causa recogida en la letra k), el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.

  • CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Con independencia de las faltas que puedan causar la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula anterior, motivarán la resolución del mismo las enumeradas en los arts. 223 y 308 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con los efectos previstos en el art. 309.

  • Otras causas de resolución del contrato 24.1. POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES: SI EN SU CASO, ESPECIFICAR LAS OBLIGACIONES CONSIDERADAS COMO ESENCIALES12: NO 24.2. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN13. SI EN SU CASO, ESPECIFICAR: NO

  • CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO Constituyen causas de resolución del contrato servicios las establecidas en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

  • Efectos de la resolución 1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos regulados en el artículo 41. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre adscrito. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente ejecutiva resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  • Resolución de disputas En el caso de cualquier disputa, controversia, reclamo o diferencia que surja en conexión con el presente Contrato, las partes convienen someterse a los organismos competentes de conformidad con las leyes de la República Dominicana.

  • Criterios de adjudicación del contrato El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción y formalización del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley. El criterio de adjudicación será de conformidad con el tipo de abastecimiento establecido en el numeral 2.2 de las presentes Bases, cuya proposición cumpla con los requisitos solicitados y ofrezca las mejores condiciones para el Estado, cuya oferta resulte solvente en virtud de que cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos de las Bases; considerando el Dictamen Técnico-Económico, Dictamen de Resultados y la dictaminación y emisión del fallo por parte del Comité.

  • Procedimiento y criterios de adjudicación Tramitación anticipada: NO Tramitación: ordinaria Procedimiento: abierto Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios.

  • INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

  • RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cuando las partes lo acuerden, las controversias originadas por la aplicación de este contrato, podrán ser resueltos a través de los diferentes medios establecidos en la Ley 7727 del 09/12/1997 sobre resolución Alterna de Conflictos y promoción de la Paz Social, en cualquiera de los centros establecidos en el país creados para la dirección y control de este tipo de procesos.