Common use of ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Clause in Contracts

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. El Contratista organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas en la gestión ambiental y social, los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades. ✓ Trabajos nocturnos. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación del tipo y la intensidad que estén de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso, para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de las vías del proyecto. Deberá tenerse en cuenta la normatividad existente acerca de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio de trabajo. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. A la terminación del día, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Administrador. ✓ Señalización de la zona de las obras. Desde la orden de iniciación y entrega definitiva de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., el Contratista está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector objeto del contrato, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en las obras, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, capítulo 12: Señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de trabajo. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreteras

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamiento, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas del mismo, como la torre de control y el edificio operativo, etc. El Contratista organizará mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio de los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas en una vez adjudicada la gestión ambiental y social, los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades. ✓ Trabajos nocturnos. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades de obra que él indiqueobra. El Contratista deberá instalar equipos tener en cuenta para la confección de iluminación del tipo y la intensidad que estén su Plan de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren Trabajos los trabajos nocturnos y tomar siguientes aspectos: - Se tomarán todas las medidas del caso, para evitar cualquier tipo necesarias a fin de accidente, tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios no entorpecer el desenvolvimiento de las vías actividades del proyecto. Deberá tenerse personal, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en cuenta la normatividad existente acerca de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio de trabajo. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededoresedificio, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o se coordinarán horarios de trabajo y/x xxxxxx necesarios con más frecuencia, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes la Dirección de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstosObra. A la terminación del día, el Contratista deberá retirar del sitio - Previo al inicio de los trabajos todo se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el equipo objeto de construcción, coordinar las pautas a seguir en relación a los materiales sobrantes, escombros horarios en que se desarrollaran las tareas y obras temporales todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de toda clase, dejando acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. - El oferente deberá contemplar la totalidad realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la obra y el sitio operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Administrador. ✓ Señalización y a criterio de la zona DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las obras. Desde la orden de iniciación y entrega definitiva de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., el Contratista está tareas indicadas en la obligación presente Especificación Técnica incluido el plazo de señalizar realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y mantener el tránsito contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el sector objeto apoyo y asistencia técnica a las autoridades del contratoAeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, como prevención de riesgos a los usuarios y personal para que trabaja las actividades se realicen en las obras, mejores condiciones durante el proceso de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, capítulo 12: Señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de trabajo. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos obra. - Organizar junto con la Dirección de construcción Obra las etapas y mantenimiento los sectores a intervenir en calles y carreterascada una de ellas.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. El Contratista organizará licitador deberá definir detalladamente los trabajos modelos de datos que se van a emplear en tal forma las inspecciones de arbolado. Los modelos de datos serán coherentes con la nueva ficha unificada de inspección, o con aquellas propuestas que realicen los procedimientos aplicados sean compatibles Servicios Técnicos Municipales. El adjudicatario deberá cumplir con los requerimientos técnicos necesariosprotocolos de intercambio de datos con aquellos Sistemas Informáticos del Ayuntamiento de Madrid, vigentes en cada momento del contrato, que le sean indicados por los Servicios Técnicos Municipales. El licitador definirá con el mayor detalle posible el protocolo de comunicación que establecerá tanto con los Servicios Técnicos municipales como con las medidas empresas de manejo ambiental establecidas conservación de los contratos integrales para el intercambio de información relacionada con las inspecciones de arbolado, definiendo, al menos, los siguientes aspectos: o Esquema de comunicaciones, medios de transmisión utilizados en cada caso y periodicidad de las comunicaciones. o Árboles inspeccionados que requieren de una rápida intervención. o Incidencias contempladas y su resolución. El licitador deberá describir detalladamente las tecnologías que se van a emplear, especialmente las herramientas de software, tanto en las inspecciones de arbolado como en la gestión ambiental comunicación con los Servicios Técnicos municipales y sociallas empresas de conservación, y justificará razonadamente su elección frente a otras tecnologías alternativas. Será labor del adjudicatario organizar las inspecciones del arbolado atendiendo al nivel de riesgo potencial del mismo, dando prioridad a las inspecciones del arbolado situado en aquellas zonas que presenten un arbolado con niveles aparentes más altos de riesgo debido a sus circunstancias intrínsecas, a su ubicación, etc. Por este motivo, los permisoslicitadores deberán presentar en su oferta una propuesta de metodología que cruce y agrupe los árboles, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo forma lógica, atendiendo a su nivel de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personasriesgo potencial, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades. ✓ Trabajos nocturnos. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación del tipo y la intensidad que estén de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso, para evitar mediante cualquier tipo de accidentecriterio significativo: ubicación o xxxxx, tanto al personal vinculado al proyecto como tipología de arbolado, tamaños, especies, defectos, etc., y cuya finalidad será la de seleccionar el arbolado a inspeccionar y establecer el orden temporal en que se van a ejecutar los usuarios trabajos de las vías inspección de arbolado, y, por tanto, deberá facilitar la zonificación del proyecto. Deberá tenerse en cuenta territorio y la normatividad existente acerca asignación por zonas de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio los equipos de trabajo. Durante el desarrollo Se valorará que esta metodología resulte innovadora y se desarrolle en consonancia con los estándares internacionales de control del riesgo del arbolado. En todo caso la metodología propuesta deberá ser revisada, bajo la supervisión de los trabajosServicios Técnicos Municipales, en el Contratista deberá mantener en perfecto estado caso de limpieza la zona que el actual Modelo Matemático de Gestión Aparente del Riesgo del Arbolado sea modificado o revisado. Esta metodología se aplicará a todo el arbolado, excluyéndose el arbolado que no se considera como árboles de riesgo dado su tamaño: recién plantados, no consolidados y jóvenes. De todas formas, aunque estos árboles citados no se consideren de riesgo y se excluyan de las obras y inspecciones, los inspectores en sus alrededoresrecorridos diarios, deberán, al menos, realizar una rápida apreciación visual de los mismos, procediendo a realizar una ficha de inspección si lo consideran necesario. Asimismo, se inspeccionarán también todos aquellos árboles que los Servicios Técnicos Municipales consideren preciso, hayan sido seleccionados o no aplicando la metodología propuesta. En el caso de que los inspectores detecten arbolado de riesgo inminente comunicarán la incidencia en el momento a los Servicios Técnicos Municipales, para lo cual que utilizarán el canal de comunicación que se defina, así como a la Brigada de Incidencias para que se persone en el lugar, señalice la zona y actúe de forma urgente. El adjudicatario deberá retirar realizar todas las tareas necesarias para la preparación del software y del hardware que se vayan a emplear para realizar las inspecciones en forma adecuadacampo. El adjudicatario deberá, diariamente o con más frecuenciaigualmente, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. A realizar cuantas tareas sean necesarias para preparar la terminación del díainformación, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra software y el sitio hardware para que se puedan realizar los pertinentes controles de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Administrador. ✓ Señalización de la zona de las obras. Desde la orden de iniciación y entrega definitiva de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., el Contratista está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector objeto del contrato, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en las obras, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, capítulo 12: Señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de trabajo. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreterascalidad.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. El Contratista organizará licitador deberá describir en su oferta, de la forma más detallada posible, la metodología que empleará para organizar los trabajos de seguimiento de las incidencias acaecidas, y deberá definir, detalladamente, el modelo de datos que se va a emplear para cumplir con las indicaciones recogidas en tal forma el Protocolo de Gestión de Incidencias en el Arbolado de la ciudad de Madrid. El licitador definirá con el mayor detalle posible el protocolo de comunicación que establecerá con los Servicios Técnicos municipales implicados en la atención de una incidencia (Bomberos, Selur, etc.), detallando el esquema de comunicaciones y recepción de avisos a emplear. El licitador establecerá en su oferta el plazo, en minutos, que podrá transcurrir desde que reciba un aviso hasta que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas equipos se presenten en la gestión ambiental zona, no pudiendo ser superior a cuarenta y socialcinco minutos. Solo en el caso de que se produzcan varias incidencias de forma simultánea, los permisos, autorizaciones y concesiones se podrá rebasar ese tiempo de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo respuesta ofertado hasta un máximo de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades. ✓ Trabajos nocturnos. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades de obra que él indique45 minutos. El Contratista deberá instalar equipos licitador hará una propuesta justificada de iluminación del tipo y la intensidad que estén de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso, para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de las vías del proyecto. Deberá tenerse en cuenta la normatividad existente acerca de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio de trabajo. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. A la terminación del día, el Contratista deberá retirar del sitio organización de los trabajos todo de seguimiento de incidencias, detallando los equipos xx xxxxxxx tanto el equipo tipo de construcciónjornada (laborables, fines de semana y festivos) como los materiales sobrantesturnos (mañana, escombros y obras temporales de toda clasetarde, dejando la totalidad noche). Dentro de la obra organización de estos trabajos se tendrá en cuenta que los Servicios Técnicos Municipales deberán tener, en todo momento, conocimiento del personal que esté xx xxxxxxx, y el sitio acceso online o telefónico al mismo. El licitador deberá describir detalladamente las tecnologías que se van a emplear, especialmente las herramientas de software, tanto en los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Administrador. ✓ Señalización de la zona seguimiento de las obras. Desde la orden de iniciación y entrega definitiva de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., el Contratista está incidencias acaecidas como en la obligación comunicación con los Servicios Técnicos Municipales y las empresas de señalizar conservación, y mantener justificará razonadamente su elección frente a otras tecnologías alternativas. Siempre que sea posible reutilizará el tránsito hardware empleado para las inspecciones de arbolado. En aquellos casos en los que por causa climatológicas se produzca un número elevado de incidencias que no se pueda cubrir con el personal asignado, serán los inspectores los que ayuden en esta labor de forma que queden todas las incidencias recogidas y resueltas en el sector objeto del contrato, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en las obras, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, capítulo 12: Señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de trabajo. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreterasmenor plazo posible.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. El Contratista organizará Los servicios descritos en el anterior epígrafe o cualquier otro trabajo que pudiera derivarse o incluirse en el suministro e instalación objeto de la presente contratación se organizarán bajo la forma de un proyecto global. Para la realización de la actuación el adjudicatario designará a una “persona responsable” de dicho despliegue (que podrá o no coincidir con el jefe de proyecto) y cuya función será el seguimiento de este plan de implantación del hardware/software y del resto del equipamiento recogido en el alcance de la propuesta presentado por la empresa adjudicataria, con el fin de minimizar el impacto sobre la ciudadanía en general y sobre el resto de los proyectos que este Ayuntamiento tiene en marcha de forma simultánea, asegurando una óptima gestión e identificando y mitigando los posibles riesgos detectados en esta fase de despliegue. Por su parte el Ayuntamiento designara a una persona que hará las funciones de Director del Proyecto. Las funciones y responsabilidades del Director del Proyecto y del Jefe de Proyecto serán respectivamente: - Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos. - Aprobar el programa de realización de los trabajos. - Velar por el nivel de calidad de los trabajos. - Decidir las modificaciones técnicas sobre el proyecto a lo largo del desarrollo de los trabajos. - Aprobar los resultados parciales y totales de la realización de los trabajos; a estos efectos deberá recibir y analizar los resultados y documentación elaborados a la finalización de cada visita a los puntos en los que se esté acometiendo el desarrollo de las actuaciones, pudiendo introducir las modificaciones o correcciones oportunas antes del comienzo de las siguientes. Aportado por la empresa adjudicataria, es el representante del equipo técnico de la empresa ante el Director del Proyecto. Es el encargado de realizar la planificación de los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, y se responsabiliza de cumplir el calendario de hitos pactado. Entre sus funciones se encuentran la elaboración de informes de seguimiento. Esquemáticamente las medidas de manejo ambiental establecidas en funciones quedan resumidas en: - Organizar la gestión ambiental y social, los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades. ✓ Trabajos nocturnos. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación ejecución del tipo y la intensidad que estén proyecto de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren el Programa de realización de los trabajos nocturnos y tomar poner en práctica las medidas instrucciones de la Dirección del casoProyecto. - Proponer a la Dirección del Proyecto las modificaciones que estime necesarias, para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de las vías del proyecto. Deberá tenerse en cuenta la normatividad existente acerca de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio de trabajo. Durante surgidas durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza . - Presentar a la zona de las obras y sus alrededoresDirección del Proyecto, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. A la terminación del día, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcciónsu aprobación, los materiales sobrantes, escombros resultados parciales y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad totales de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Administrador. ✓ Señalización de la zona de las obras. Desde la orden de iniciación y entrega definitiva de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., el Contratista está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector objeto realización del contrato, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en las obras, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, capítulo 12: Señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de trabajo. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreterasproyecto.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. PROGRAMA DE TRABAJO a. CPM, con indicación clara de la ruta crítica: En este diagrama se debe indicar el orden, interdependencia, secuencia, duración estimada y tiempo de iniciación y terminación de las actividades más importantes requeridas para la construcción de las obras. Los períodos deberán indicarse en días calendario contados a partir de la fecha de legalización del contrato. b. Diagrama xx xxxxxx: Será la representación gráfica con escala de tiempo del diagrama descrito anteriormente. c. Memoria Técnica: Contendrá la descripción detallada del plan de trabajo y de los métodos de construcción según el caso, que se ofrecen para llevar a cabo la obra. Esta memoria incluirá una descripción del trabajo comprendido en cada una de las actividades programadas, con indicaciones de los métodos de construcción previstos, del número, capacidad y tipo de los equipos que se asignarán, de los rendimientos esperados, de las fuentes de materiales, de las zonas de disposición final de materiales sobrantes que se utilizarán y toda otra información pertinente. Cualquier desviación de lo presentado en la propuesta tendrá que ser justificado a la Interventoría, la cual podrá rechazar o aceptar el cambio. Las actividades descritas deberán referenciarse con la numeración utilizada en el CPM y en el diagrama xx xxxxxx. 1.1 PRELIMINARES 1.1.1 Campamento en tabla burra y lámina de zinc, incluye sanitarios provisionales A. UNIDAD DE MEDIDA m² - Metro Cuadrado B. DESCRIPCIÓN El Contratista organizará los trabajos levantará en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas en la gestión ambiental y social, los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo el sitio de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar obra una construcción provisional, que reúna adecuados requisitos de manera que no causen molestias a personashigiene, ni daños a estructuras, servicios públicoscomodidad y ventilación, y otras propiedadesque ofrezca protección y seguridad contra los agentes atmosféricos. ✓ Trabajos nocturnosPodrá también emplear construcciones existentes que se adapten cabalmente para este menester. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de obra que él indiquela Interventoría. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación del tipo y campamento estará conformado por oficinas para la intensidad que estén de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso, para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de las vías del proyecto. Deberá tenerse en cuenta la normatividad existente acerca de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio de trabajo. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. A la terminación del día, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad dirección de la obra y la Interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el sitio flujo de materiales de acuerdo con el programa de trabajo. El Contratista gestionará ante las entidades competentes los trabajos permisos y la legalización de las instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en un estado de limpieza satisfactorio para la obra. Las Empresas prestarán los servicios disponibles en el Administrador. ✓ Señalización de la zona lugar de las obras. Desde Si no se pueden prestar estos servicios oportunamente, la orden de iniciación y entrega definitiva demora en ello no será causa para ampliación del plazo en la ejecución de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., contratadas ya que la disponibilidad o no de estos servicios deberá ser considerada por el Contratista está en su propuesta. La acometida provisional para los diferentes servicios se hará siguiendo las normas vigentes establecidas para cada uno de ellos. Los campamentos o casetas temporales se ubicarán en sitios fácilmente drenables, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. Cuando ello no sea posible se construirá un pozo séptico y un campo de infiltración adecuados atendiendo lo recomendado en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector objeto del contrato, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en las obras, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materiaespecificación NEGC 418. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento ante las autoridades competentes del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción sitio de las Empresas Públicas obras del cumplimiento de Medellínlas normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. Una vez terminada la obra, capítulo 12el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones. Nota: Señalización corporativa la Entidad reconocerá hasta la cantidad de seguridad y protección campamento registrada en las zonas la estructura de trabajocostos. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional será asumida por la regulación firma contratista dentro de los costos de administración del tránsito contrato en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreterasejecución.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. El Contratista organizará los trabajos Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles funcionamiento, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con los requerimientos técnicos necesariosel funcionamiento de las otras áreas del mismo, las medidas como la torre de manejo ambiental establecidas en la gestión ambiental control y socialel edificio operativo, los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo de la actividad. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, y otras propiedades. ✓ Trabajos nocturnos. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el administrador y realizados solamente en las unidades de obra que él indiqueetc. El Contratista deberá instalar equipos tener en cuenta para la confección de iluminación del tipo y la intensidad que estén su Plan de acuerdo con la normatividad vigente en esta materia, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren Trabajos los trabajos nocturnos y tomar siguientes aspectos: a) Se tomarán todas las medidas del caso, para evitar cualquier tipo necesarias a fin de accidente, tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios no entorpecer el desenvolvimiento de las vías actividades del proyecto. Deberá tenerse personal, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en cuenta la normatividad existente acerca de trabajos nocturnos en zonas urbanas, según la Resolución No. 8321 del 4 xx xxxxxx de 1983 del Ministerio de Salud ✓ Limpieza del sitio de trabajo. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededoresedificio, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o se coordinarán horarios de trabajo y/x xxxxxx necesarios con más frecuencia, si así lo ordena el administrador, todos los escombros, basuras, desperdicios y sobrantes la Dirección de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. A la terminación del día, el Contratista deberá retirar del sitio Obra. b) Previo al inicio de los trabajos todo se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el equipo objeto de construcción, coordinar las pautas a seguir en relación a los materiales sobrantes, escombros horarios en que se desarrollaran las tareas y obras temporales todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de toda clase, dejando acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. c) El oferente deberá contemplar la totalidad realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la obra y operatividad del aeropuerto. Junto con la oferta se presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en el sitio presente pliego incluido el plazo de realización. d) Las actividades fuera de los trabajos en un estado horarios normales no implican el reconocimiento, por parte del comitente, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de limpieza satisfactorio trabajo que la Contratista quiera proponer para el Administrador. ✓ Señalización cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la zona aprobación correspondiente. e) Colaborar con la Dirección de las obras. Desde la orden de iniciación y entrega definitiva de las obras a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P.Obra, el Contratista está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector objeto apoyo y asistencia técnica a las autoridades del contratoAeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, como prevención de riesgos a los usuarios y personal para que trabaja las actividades se realicen en las obras, mejores condiciones durante el proceso de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. El Contratista será el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito. Tener un programa según lo dispuesto en Las Normas y Especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, capítulo 12: Señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de trabajo. Especificación 1200. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN y Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2004 del Ministerio de Transportes, en especial el capítulo de Regulación del tránsito durante la ejecución de trabajos obra. f) Organizar junto con la Dirección de construcción Obra las ETAPAS y mantenimiento los sectores a intervenir en calles y carreterascada una de ellas.