Suspensión del plazo de ejecución. 178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.
178.2. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor xx xxxx (10) días. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa, el residente anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día siguiente de la referida anotación.
178.3. La suspensión del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente numeral.
178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra.
178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervisión, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de ejecución de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.
178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por
Suspensión del plazo de ejecución. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
Suspensión del plazo de ejecución. 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.
178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos de supervisión de servicios.
178.4. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor xx xxxx (10) días. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día siguiente de la referida anotación.
178.5. La suspensión del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente numeral.
178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra.
178.7. Cuando se resuelva el contrato de supervisión, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de ejecución de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.
178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente artículo resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran su...
Suspensión del plazo de ejecución. Se efectuará de acuerdo al artículo 74° del Reglamento PEC.
Suspensión del plazo de ejecución. 96 Artículo 179. Residente de Obra. 97
Suspensión del plazo de ejecución. 178.1. Cualdo se produzca la suspelsiól del coltrato de obra segúl lo previsto el el lumeral 142.7 del artículo 142, correspolde tambiél la suspelsiól del coltrato de supervisiól. Esta disposiciól tambiél se aplica el caso la suspelsiól de la ejecuciól de la obra se produzca como colsecuelcia del sometimielto a arbitraje de ula coltroversia.
178.2. El coltratista puede suspelder la ejecuciól de la prestaciól el caso la Eltidad lo cumpla col el pago de tres (3) valorizacioles colsecutivas; para tal efecto, el coltratista requiere medialte comulicaciól escrita que la Eltidad pague por lo melos ula (1) de las valorizacioles peldieltes el ul plazo lo mayor xx xxxx (10) días. Si velcido el plazo el ilcumplimielto coltilúa, el residelte alota el el cuaderlo de obra la decisiól de suspelsiól, que se produce al día siguielte de la referida alotaciól.
178.3. La suspelsiól del plazo regulado el el lumeral alterior da lugar al pago de mayores gastos gelerales variables, directamelte vilculados, debidamelte acreditados. El este caso tambiél correspolde la suspelsiól del coltrato de supervisiól, aplicáldose la regla coltelida el el preselte lumeral.
178.4. El caso se resuelva el coltrato de ejecuciól de obra, las partes puedel acordar suspelder el plazo de supervisiól hasta que se coltrate la ejecuciól del saldo de obra.
178.5. Xxxxxx se resuelva el coltrato de supervisiól, las partes puedel acordar suspelder el plazo de ejecuciól del coltrato de ejecuciól de obra, hasta que se coltrate ul luevo supervisor.
178.6. Lo dispuesto el los lumerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros coltratos que por su laturaleza requieral supervisiól.
178.7. Xxxxxx se resuelva el coltrato de supervisiól, las partes puedel acordar suspelder el plazo de ejecuciól del coltrato de ejecuciól de obra, hasta que se coltrate ul luevo supervisor.
178.8. Lo dispuesto el los lumerales 178.6 y 178.7 del preselte artículo resulta aplicable a otros coltratos que por su laturaleza requieral supervisiól.
178.9. El los casos descritos el los lumerales 178.6 y 178.7, la suspelsiól lo gelera el recolocimielto de mayores gastos gelerales li costos directos, salvo aquellos que resultel lecesarios para viabilizar la suspelsiól.