Contract

BASES DE LICITACION PUBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

(ARTICULO 27, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN ÉL ARTICULO 000 XX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXX MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, CELEBRA LA LICITACION PUBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL, NUM. 00017002- -02, PARA XX XXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX: “ ", LA CUAL SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES:

B A S E S

1.- ASPECTOS GENERALES:

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, ANTEPENULTIMO PARRAFO; 11; 26, FRACCION I; 27, FRACCION I; 33; Y 45 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 3, 10 Y 19 DE SU REGLAMENTO, EMITE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION PUBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA QUE LIBREMENTE LOS LICITANTES PRESENTEN PROPOSICIONES

SOLVENTES, A FIN DE ASEGURAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

1.1. TERMINOLOGIA:

PARA LOS EFECTOS DE ESTAS BASES SE ENTENDERA POR:

1.1.1.- SECRETARIA: LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;

1.1.2.-CONTRALORIA: LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

1.1.3.- PROCURADURIA: LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

1.1.4.- DIRECCION DE PROYECTOS: LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS.

1.1.5 .- LEY: LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.1.6.- REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.1.7.-OBRA PUBLICA: LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN CON CARGO A FONDOS FEDERALES Y QUE TENGAN COMO OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASI COMO LOS COMPRENDIDOS EN LOS INCISOS DEL I AL VII DEL ARTICULO 3 DE LA LEY.

1.1.8.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA

PROCURADURIA, QUIEN CUMPLIRA CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1.1.9.-RESIDENTE DE OBRA: EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA PROCURADURIA, QUIEN

FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONTRATISTA Y SERA RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA

1.1.10.- SUPERVISOR: LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE A TRAVES DE UN CONTRATO SEA EL REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, EN

CUYO CASO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, PARA EFECTOS DE PAGO, SE REALIZARAN DE MANERA CONJUNTA CON EL RESIDENTE DE OBRA DE LA PROCURADURÍA.

1.1.11.-BITÁCORA DE OBRA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO, ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN ELLA DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

1.1.12.- CONTRATISTA: LA PERSONA, FISICA O MORAL, QUE CELEBRE CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA CON LA PROCURADURIA.

1.1.13.- LICITANTE: LA PERSONA, FISICA O MORAL, QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACION

1.1.14.- ANEXO T: LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA TECNICA.

1.1.15.- ANEXO E: LOS DOC UMENTOS CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA ECONOMICA.

1.1.16.- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION: CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE LA PROCURADURÍA TIENE ESTABLECIDA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS NUEVAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES Y QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

1.1.17.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN: SON EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA PROCURADURÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA EN PARTICULAR, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

1.1.18.- NORMAS DE CALIDAD: LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, LA PROCURADURIA ESTABLECE PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS

1.1.19.- ESTIMACION: LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS.

2.- INFORMACION ESPECIFICA RELATIVA A LA OBRA DE LA LICITACION PUBLICA:

2.1.- DE LA OBRA:

LA PRESENTE LICITACION PUBLICA CORRESPONDE A LA OBRA: “ ”, QUE SE REALIZARA EN:

MISMA QUE COMPRENDERA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: , LOS QUE SE DESARROLLARAN CONFORME A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO A LAS NORMAS DE CALIDAD, PROPORCIONADOS POR LA PROCURADURIA, Y REFERIDOS EN EL DOCUMENTO T-2, DEL ANEXO T, ASÍ COMO EL CATALOGO

DE CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO E-2, DEL ANEXO E.

2.2.- DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, SE EJECUTARAN EN UN PLAZO DE DIAS NATURALES, ESTIMANDO QUE SU INICIO SERA EL DIA DE DE 2002, DEBIENDO SER CONCLUIDOS EL DE DE 2002.

2.3.- DEL COSTO DE LAS BASES

LA PROCURADURÍA DETERMINA QUE LAS PRESENTES BASES TIENEN UN COSTO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LOS LICITANTES INTERESADOS PODRAN OBTENER LAS MISMAS, ASI COMO LOS PLANOS Y DEMAS INFORMACION A PARTIR DEL DIA EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y HASTA INCLUSIVE EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION

Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PREVIA PRESENTACION DEL PAGO EFECTUADO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, UBICADAS EN LA XXXXX XX XXXXXXX X. XXXXXXXX XXX. 0-0x. XXXX, XXX. XXXXXXXXXX XXXXXX, X. X., TELEFONOS 00 00 00 00 y 00 00 00 00, CON HORARIO DE ATENCION A LOS LICITANTES DE 10:00 A 14:00 HORAS EN DIAS HABILES.

ASIMISMO LAS BASES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A TRAVES DEL SISTEMA COMPRANET Y TIENEN UN COSTO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), MISMO QUE DEBERA CUBRIR EL LICITANTE MEDIANTE EL MECANISMO QUE GENERA EL PROPIO SISTEMA.

2.4.- DE LOS RECURSOS PARA LA PRESENTE LICITACION

LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE LICITA CORRESPONDEN A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO: , DEL CAPITULO 6000, OBRAS PUBLICAS CUYA AUTORIZACION DE INVERSION SE EFECTUO MEDIANTE OFICIO NUMERO 311-A-

DE FECHA DE DE 2002, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

2.5.- DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDA

2.5.1.- LA PROCURADURIA OTORGARA HASTA UN TREINTA POR CIENTO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA EN EL CONTRATO, COMO ANTICIPO, PARA LOS GASTOS QUE CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y EN SU CASO, PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CONTRATADA EN UNA SOLA EXHIBICION, EL ANTICIPO OTORGADO SERVIRA TAMBIEN PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION EN PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS.

2.5.2.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA, LA FORMA Y TERMINOS EN QUE SE DEBERA GARANTIZAR, SE DETALLAN EN EL PUNTO 16.2 DE LAS PRESENTES BASES.

3.- FECHA, HORA Y LUGAR DE:

3.1.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

LA VISITA AL SITIO EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA Y SE

REALIZARA EL DIA DE DE 2002, A LAS HORAS, EN

NO EXISTIRA CAMBIO RESPECTO AL DIA Y HORA SEÑALADO PARA QUE SE EFECTUE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, SIN EMBARGO LOS LICITANTES INTERESADOS PODRAN ASISTIR CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA, AL LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SIEMPRE QUE LO SOLICITEN A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS PREVIAS A LA APERTURA DE PROPOSICIONES.

ASIMISMO LOS LICITANTES DEBERAN CUMPLIR CON LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO T-6 DEL ANEXO T.

3.2.- JUNTA DE ACLARACION DE BASES:

3.2.1.- LA JUNTA DE ACLARACION DE BASES SERA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SERA OPTATIVA LA ASISTENCIA DE LOS LICITANTES, SE DESARROLLARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO, TENIENDO VERIFICATIVO A LAS : HORAS DEL DIA DE DE 2002, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, UBICADAS EN LA CALLE DE XXXXXXX X. XXXXXXXX NUM. 1, 5º PISO, COL. TABACALERA, MEXICO, D. F., DE DICHA JUNTA SE LEVANTARA UN ACTA Y SE ENTREGARA COPIA A LOS LICITANTES PRESENTES, ASIMISMO ESTA SE PONDRA A DISPOSICIÓN DE LOS AUSENTES, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

3.2.2 - CUALQUIER MODIFICACION A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES, SERA CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES.

3.3.- ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS:

EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS SE LLEVARA A CABO A LAS : HORAS DEL DIA DE DE 2002, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, UBICADAS EN LA CALLE DE XXXXXXX X. XXXXXXXX NUM. 1, 5º PISO, COL. TABACALERA, MEXICO, D. F.

UNA VEZ INICIADO EL ACTO EN LA FECHA, LUGAR Y HORA SEÑALADA NO SE ACEPTARA EL INGRESO DE PARTICIPANTES.

3.4.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS:

EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SE LLEVARA A CABO A LAS : HORAS DEL DIA DE DE 2002, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, UBICADAS EN LA CALLE XXXXXXX X. XXXXXXXX NUM. 1, 5º PISO, COL. TABACALERA, MEXICO, D. F.

ESTE ACTO SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY.

3.5.- FALLO DE LA LICITACION:

EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS SE SEÑALARA EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37, FRACCION V, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY.

3.6.- FIRMA DEL CONTRATO:

LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, UBICADAS EN LA CALLE DE XXXXXXX X. XXXXXXXX NUM. 1, 5º PISO, COL. TABACALERA, MEXICO, D. F., LOS PLAZOS PARA SU FIRMA SE AJUSTARAN A LO DETERMINADO EN EL ARTICULO 47, DE LA LEY, ASIMISMO EL LICITANTE GANADOR PREVIO A ESTE ACTO DEBERA ENTREGAR A LA PROCURADURÍA LAS

GARANTIAS Y LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN LOS PUNTOS 16.1 Y 16.2 DE LAS PRESENTES BASES.

4.- DE LAS AREAS RESPONSABLES DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA:

4.1.- AREAS RESPONSABLES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, EJECUCION E INFORMACION DE LOS TRABAJOS:

4.1.1.- LA OFICIALIA MAYOR: ES EL AREA FACULTADA PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO,ASI COMO DE LOS CONVENIOS CUANDO CORRESPONDAN.

4.1.2.- LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: ES EL AREA ENCARGADA DE VIGILAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE EMITIR LAS CONVOCATORIAS DE LAS LICITACIONES.

4.1.3.- LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS: ES EL AREA ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LA EXPEDICIÓN DE BASES; LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN; SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMACION DE LA OBRA.

4.2.- SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LOS ACTOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCION E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS:

4.2.1.- EL C. OFICIAL MAYOR DE LA PROCURADURIA, ES EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO, PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, SUS OFICINAS SE UBICAN EN XXXXX XX XX XXXXXXX XXXXX XXX. 00, XXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX D. F.

4.2.2.- EL C. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DE LA PROCURADURÍA, Y ES EL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO, DE VIGILAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE EMITIR LAS CONVOCATORIAS DE LAS LICITACIONES, SUS OFICINAS SE UBICAN EN XXXX XX. LA FRAGUA NUM. 18-4º PISO, COL. TABACAL ERA MEXICO D. F.

4.2.3.- EL C. DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS, Y ES EL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO, DIRECTAMENTE DE: LA EXPEDICIÓN DE BASES; CONVOCAR A LOS LICITANTES; LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN; LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMACION DE LA OBRA, SUS OFICINAS SE UBICAN EN LA XXXXX XXXXXXX X. XXXXXXXX XXX. 0 - 0x XXXX, XXXXXXX. TABACALERA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., TELEFONOS 00 00 00 00 y 00 00 00 00, CON HORARIO DE ATENCION A LOS LICITANTES VINCULADOS A LA PRESENTE LICITACION PUBLICA DE 10:00 A 14:00 HORAS EN DIAS HABILES.

4.2.4.- EL RESIDENTE DE OBRA, ES EL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO, DIRECTAMENTE DE: LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, REVISION DE LOS TRABAJOS E INFORMACION DE LA OBRA, SUS FUNCIONES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO, SU DESIGNACION LA REALIZARA LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS POR ESCRITO, SUS OFICINAS SE UBICAN EN LA XXXXX XXXXXXX X. XXXXXXXX XXX. 0-0x XXXX, XXXXXXX. XXXXXXXXXX, XX XX XXXXXX XX XXXXXX, D. F

5.- GENERALIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA:

5.1.- ENTREGA DE PROPOSICIONES:

LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARA EN DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENDRAN, POR SEPARADOS, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. LA DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS PODRA ENTREGARSE, A ELECCION DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA TECNICA.

5.2. LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, DEBERAN ELABORARSE CON APEGO A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

5.2.1. LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES UNICAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL, SUGIRIENDO PRESENTARLAS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS O CORRECCIONES REALIZADAS POR CUALQUIER METODO.

5.2.2.- LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN PESOS, MONEDA NACIONAL.

5.2.3. LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN DOS SOBRES POR SEPARADO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE CERRADOS.

5.2.4. LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE CON FIRMAS AUTOGRAFAS EN TODAS Y CADA UNAS DE SUS HOJAS Y ANEXOS, POR LA PERSONA QUE TENGA LAS FACULTADES LEGALES PARA REALIZARLO.

5.2.5. PARTES DE LA OBRA QUE PODRAN SUBCONTRATARSE:

5.2.5.1.- LA PROCURADURIA NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACION DE NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA.

5.2.6.- PROHIBICION DE CESION:

5.2.6.1.- EL CONTRATISTA A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO, NO PODRA HACERLO EJECUTAR POR OTRO, DE MANERA PROPIA, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DEL CONTRATO O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA.

5.2.6.2.- LA AUTORIZACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA NO SERA NECESARIA, CUANDO LA PROCURADURIA SEÑALE ESPECIFICAMENTE EN LAS PRESENTES BASES, LAS PARTES QUE PODRAN SER OBJETO DE SUBCONTRATACION, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 PARRAFO CUARTO DE LA LEY, EN TODOS LOS CASOS EL CONTRATISTA SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

5.2.6.3.- LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDER SE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO, POR ESCRITO DE LA PROCURADURIA

5.2.7.- DE LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO PROPORCIONE LA PROCURADURIA:

5.2.7.1.- LA PROCURADURIA NO PROPORCIONARA MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EN ESTA OBRA.

5.2.8.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS .

5.2.9.- LOS LICITANTES DEBERAN OPTAR POR EL EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE PROCEDENCIA NACIONAL Y LOS PROPIOS DE LA REGION, EN DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS SIN PERJUICIO DE LOS TRATADOS

6.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA:

LO SEÑALADO EN ESTE PUNTO, ASI COMO EN SUS SUBINCISOS, DEBERA SER ENTREGADO CONJUNTAMENTE CON EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA (PUNTO 6.2 DE ESTAS BASES).

6.1.- FORMA EN QUE DEBERA ACREDITAR SU EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA EL LICITANTE:

6.1.1.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS XXXXXXX:

6.1.1.1.- LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CARTAS Y DECLARACIONES QUE DEBERA PRESENTAR, POR ESCRITO EL LICITANTE, XXXXX PRESENTADAS PREFERENTEMENTE EN HOJAS MEMBRETADAS DEL LICITANTE, DEBIDAMENTE FIRMADAS SEÑALANDO FECHA DE

EXPEDICION Y XXXXXXX DIRIGIRSE A LA PROCURADURIA.

6.1.1.2.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE DOMICILIO P ARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, DOMICILIO QUE SERVIRA TAMBIEN PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

6.1.1.3.- LOS LICITANTES POR ESCRITO, DECLARARAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO

ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 51 DE LA LEY.

6.1.14.- DECLARACION FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, CON EL QUE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO POR LA PROCURADURIA.

6.1.1.5.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS SIGUIENTES:

6.1.1.5.1.- DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS, EN LA QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA, EN SU CASO SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION XXX XXXXXXX O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

6.1.1.5.2.- DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION XXX XXXXXXX O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO

6.1.1.6.- ADEMAS DEBERA PRESENTAR COPIA DEL PAGO EFECTUADO DE LAS BASES DE LA LICITACION.

6.1.1.7.- ASIMISMO, PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARA PARA SU COTEJO, EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. U NA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, LA CONVOCANTE DEVOLVERA AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVANDO COPIA SIMPLE DE LOS MISMOS.

LA PRESENTACION DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRA PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANALISIS DETALLADO.

6.1.1.8.- PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LA PROCURADURIA PODRA EFECTUAR EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, ASI COMO REALIZAR REVISIONES PRELIMINARES A LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. LO ANTERIOR SERA OPTATIVO PARA LOS LICITANTES

EL REGISTRO ALUDIDO, SOLAMENTE PODRA UTILIZARSE PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EN NINGUN CASO SERÁ CONSIDERADO COMO UNA PRESELECCION O PRECALIFICACION DE LOS LICITANTES Y NO GENERARA NINGUN DERECHO NI OBLIGACION ENTRE AMBOS.

6.1.2.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS FISICAS:

6.1.2.1.-.- DEBERA DE PRESENTAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 6.1.-, INCISOS 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.1.4, 6.1.1.6, 6.1.1.7 Y 6.1.1.8, ADEMAS LOS SIGUIENTES:

6.1.2.2.- IDENTIFICACION OFICIAL, VIGENTE, CON FOTOGRAFIA Y FIRMA.

6.1.2.3.- CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

6.1.3.- DE LA AGRUPACION PARA PARTICIPAR

6.1.3.1.-DOS O MAS PERSONAS PODRAN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN

CASO DE PERSONAS XXXXXXX, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPUESTA Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISION Y A SATISFACCION DE LA PROCURADURIA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARA A EJECUTAR, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTA SUPUESTO LA PROPUESTA DEBERA FIRMARLA EL REPRESENTANTE COMUN QUE PARA ESTE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS

6.1.3.2.- LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO. LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS EN LA LICITACION DEBERA REALIZARLO EL REPRESENTANTE COMUN.

6.1.4.- POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE PARA INGRESAR AL EDIFICIO SE LES SOLICITARA UNA IDENTIFICACION, POR LO QUE SE RECOMIENDA TRAER CONSIGO UNA ADICIONAL.

6.2.- DE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE DEBERA ACREDITAR EL LICITANTE:

6.2.1.- CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRA DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUDES SIMILARES, DOCUMENTOS QUE ENTREGARAN EN EL ANEXO T-18 DE LA PROPUESTA TECNICA.

6.2.2.- IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN OBRAS SIMILARES A LA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACID AD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO, DOCUMENTOS QUE ENTREGARAN EN EL ANEXO T-17 DE LA PROPUESTA TECNICA..

6.2.3.- EL LICITANTE PRESENTARA DECLARACION FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO (ACOMPAÑADO CON COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE DE LA AUDITORIA, EL CUAL NO DEBERA PERTENECER NI DESEMPEÑAR CARGO ALGUNO EN LA EMPRESA -AUDITOR EXTERNO-), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2001, CON EL CUAL ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO DE $ ( PESOS 00/100 M. N.) DOCUMENTOS

QUE ENTREGARA EN LA PROPUESTA TECNICA.

7.- LAS PROPOSICIONES QUE SEAN ENVIADAS A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA.

7.1.- CUANDO LOS LICITANTES OPTEN POR ENVIAR SUS PROPOSICIONES A TRAVES DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA, SE SUJETARAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 27, 28, 31 FRACCION III Y 33 FRACCION XXII DE LA LEY.

8.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA:

8.1.- LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, ASI COMO LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PUNTO 6 DE ESTAS BASES, SE DEBERAN ENTREGAR EN EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1 DE ESTAS BASES.

8.2.- DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS REQUISITOS Y FORMATOS SOLICITADOS EN LA CARPETA TECNICA A QUE SE REFIERE EL ANEXO T, DE LAS PRESENTES BASES, CUBRIENDO LO SEÑALADO EN LOS PUNTO QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

8.2.1.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA PROCURADURIA PODRA ESTABLECER LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS.

8.2.2.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O DE EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR.

8.2.3.- CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRA DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUDES SIMILARES.

8.2.4.- IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS SIMILARES A LA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

8.2.5.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA PROCURADURIA LE PROPORCIONE; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

8.2.6.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA, SOLO EN LOS CASOS DE QUE SE HAYA PREVISTO ESTE ASUNTO EN LAS PRESENTES BASES, EN ESTE SENTIDO LA PROCURADURIA PODRA SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

8.2.7.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARA LA PROCURADURIA, ASI COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

8.2.8.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.

8.2.9.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

8.2.10.- CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO, SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

8.2.11.- DECLARACION DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SI MISMOS O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN Y DE CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS, EN RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

8.2.12.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERAN INTEGRARSE POR EL ESTADO FINANCIEROS AUDITADO DEL AÑO ANTERIOR Y/O LA DECLARACION FISCAL DEL PERIODO FISCAL ANTERIOR, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

8.2.13.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CIEN POR CIENTO DE LA PROPUESTA, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASI COMO LA RELACION DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.

8.2.14.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION

8.2.15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

8.2.16. - PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR

8.2.17. - PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

8.2.17.1. - DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS

8.2.17.2. - DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

8.2.17.3. - DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

8.2.17.4. - DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

8.2.18. - MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

9. - DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

9.1. - DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA ECONOMICA LOS LICITANTES DEBERAN INCLUIR, CONFORME A LOS FORMATOS INCLUIDOS EN EL ANEXO E, LA DOCUMENTACION CON QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

9.1.1. - ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, DEL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

9.1.2.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA

FRACCION X DEL ARTICULO 26 EL REGLAMENTO, SÉ DEBERA SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

9.1.3. - TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

9.1.4. - ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

9.1.5. - ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

9.1.6. - ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

9.1.7. - UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

9.1.8. - LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES. ACLARANDO QUE EL LISTADO DE LOS MATERIALES DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LOS PUNTOS 1.1.16 Y 1.1.17 DE LAS PRESENTES BASES.

9.1.9.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA, ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

9.1.10.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TECNICA, ASI COMO LOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN EN EL PUNTO 9.11.

ASIMISMO EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDEREN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y DIAGRAMA XX XXXXXX.

CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION PROCEDERA A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARA AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

9.1.11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

9.1.11.1- DE LA MANO DE OBRA

9.1.11.2.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

9.1.11.3.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

9.1.11.4.- DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

10.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

10.1.- EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EN DOS ETAPAS.

LAS PROPUESTAS EN CADA ETAPA SE ANALIZARAN EN DOS FORMAS, UNA CUANTITATIVA DONDE PARA LA RECEPCION DE LAS PROPUESTAS SOLO BASTARA CON LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS, SIN ENTRAR A LA REVISION DE SU CONTENIDO; OTRA CUALITATIVA DONDE SE REALIZARA EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, A EFECTO DE QUE LA PROCURADURIA TENGA ELEMENTOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS.

10.1.1.- EN LA PRIMERA ETAPA, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS; SÉ PROCEDERA EXCLUSIVAMENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS PRIMERO LA DE LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO Y POSTERIORMENTE A LAS DE LOS PARTICIPANTES QUE HAYAN ENVIADO SU PROPOSICION POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA, DESECHÁNDOSE LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

10.1.2.- POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA RUBRICARAN LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 8.2 DE LAS PRESENTES BASES, ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES SOBRES CERRADOS QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, INCLUIDOS LOS DE AQUELLOS CUYAS PROPUESTAS TECNICAS HUBIERAN SIDO DESECHADAS, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA PROCURADURIA.

10.1.3.- AL CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA, SE LEVANTARA UN ACTA, EN LA QUE SE HARAN CONSTAR: FECHA LUGAR Y HORA EN QUE SE REALIZO; NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA PRESIDIO; NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS PARA SU ANALISIS CUALITATIVO; ASI COMO EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; LUGAR FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA SEGUNDA ETAPA.

EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA, ASIMISMO SE PONDRA A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICION DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

ASIMISMO, LA PROCURADURIA EN CASO DE ESTIMARLO NECESARIO PODRA ANTICIPAR O DIFERIR POR ESCRITO LA FECHA DE CELEBRACION DE LA SEGUNDA ETAPA.

10.1.4.- DURANTE EL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS, LA PROCURADURIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES EVALUARA COMO SOLVENTES, AQUELLAS PROPUESTAS TECNICAS QUE REUNAN TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES.

ASIMISMO DESECHARA AQUELLAS QUE HAYAN INCUMPLIDO CON CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS, SITUACION QUE SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES EN EL DICTAMEN QUE SE DARA A CONOCER PREVIO AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

10.1.5.- SERAN CAUSAS DE DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

10.15.1.- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, COMO ES EL OMITIR LA DEBIDA INTEGRACION DE LA COTIZACION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA.

10.1.5.2.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA PROCURADURIA.

10.1.5.3.- LA CONSIGNACION DE DATOS SOBRE COSTOS, PRECIOS O MONTOS EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA.

10.1.5.4.- LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY.

10.1.5.5.- LOS DEMAS, QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEAN CONSIDERADOS EXPRESAMENTE EN LAS PRESENTES BASES Y QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS O LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

10.1.5.6.- LA COMPROBACION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, CON EL FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS LICITANTES.

10.1.5.7.- ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DE CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS, EN RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES, O CUALQUIER OTRA VIOLACION A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL EFECTO.

10.1.5.8.- PARA ESTOS CASOS, SE INCLUIRAN LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS ACTAS RESPECTIVAS A LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y/O DE FALLO.

10.1.6.- EN GENERAL PARA LA EVALUACION TECNICAS DE LAS PROPUESTAS SE CONSIDERARAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

10.1.6.1.- QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA LA INFORMACION SOLICITADA

10.1.6.2.- QUE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE CONSIDERARAN ENTRE OTROS, EL GRADO ACADEMICO DE PREPARACION PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TECNICA DE LAS PERSONAS QUE ESTARAN RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

10.1.6.3.- QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN.

10.1.6.4.- QUE LA PLANEACION INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

10.1.6.5.- QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO

PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.( PUNTO 8.2.1)

10.1.6.6.- DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE VERIFICAR AN ENTRE OTROS;

10.1.6.6.1.- QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

10.1.6.6.2.- QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES.

10.1.6.6.3.- EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

10.1.6.7.- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA PROCURADURIA.

10.1.6.8.- QUE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACION, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

10.1.6.9.- QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y DE EQUIPO DE CONSTRUCCION SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR.

10.1.6.10.- CUANDO SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DEBERA CONSIDERARSE QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL.

10.1.6.11.- QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR LOS LICITANTES CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

10.1.6.12.- QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCION SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACION, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL

LICITANTE.

10.1.6.13.- QUE LAS CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CONSIDERADAS POR EL LICITANTE, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERA

EJECUTARSE Y QUE XXXX CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION PROPUESTO POR EL LICITANTE, O CON LAS RESTRICCIONES TECNICAS, CUANDO LA PROCURADURIA FIJE UN PROCEDIMIENTO.

10.1.6.14.- QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERAN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA EN DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

10.1.6.15.- QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, XXXXXX Y EN SU CASO LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA UTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.

10.1.6.16.- QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES.

10.1.6.17.- QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.

10.1.6.18.- QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIA ANTERIORES, ASI COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

10.1.6.19.- QUE SE HAYAN CONSIDERADOS TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

10.1.7.- LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE DEBERAN PRESENTAR EN LOS FORMATOS RESPECTIVOS INCLUIDOS EN EL ANEXO T, CORRESPONDIENTE A LA CARPETA TECNICA DE LAS PRESENTES BASES, EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA PROCURADURÍA.

10.2.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

10.2.1.- LA SEGUNDA ETAPA, INICIARA CON LA LECTURA DEL RESULTADO QUE CONTENGA LA EVALUACION DE LA PROPUESTAS TECNICAS DANDO A CONOCER LAS QUE CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS Y LAS QUE FUERON DESECHADAS, PROCEDIENDO EN ESTE ULTIMO CASO, A ENTREGAR A CADA LICITANTE UN ESCRITO EN EL QUE SE SEÑALEN LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DESECHAR Y LAS DISPOSICIONES EN LAS QUE SE FUNDAMENTE DICHA DETERMINACION.

10.2.2.- A CONTINUACION SE DARA PROCEDERA A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTA TECNICAS NO HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y SE DARA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS. POR LO MENOS UN LICITANTE , SI HUBIERE ALGUNO, Y DE DOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTES RUBRICARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE

INVITACION.

10.2.3.- AL CONCLUIR LA SEGUNDA ETAPA, SE LEVANTARA UN ACTA EN LA QUE SE HARA CONSTAR: EL RESULTADO TECNICO; FECHA LUGAR Y HORA EN QUE SE REALIZO; NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA PRESIDIO; NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTES TOTALES DE

LAS PROPUESTAS QUE FUERON ACEPTADAS PARA SU ANALISIS CUALITATIVO; ASI COMO EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS ECONOMICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, ASI COMO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS HAYAN SIDO DESECHADAS COMO RESULTADO DEL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS, ASI COMO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; LUGAR FECHA Y HORA DE LA JUNTA

PUBLICA DONDE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION.

EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA, ASIMISMO SE PONDRA A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICION DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

10.2.3.- EN GENERAL PARA LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS SE CONSIDERARAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

10.2.3.1.- QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA LA INFORMACION SOLICITADA

10.2.3.2.- QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGION DE DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPUESTA TOTAL.

10.2.3.3.- QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO.

10.2.3.4.- QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NUMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERA PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

10.2.3.5.- VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMETICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERA EL QUE SE CONSIDERARA PARA EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.

10.2.3.6.- VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO, UTILIZANDO PARA TAL EFECTO EL FORMATO DEL ANEXO E, CORRESPONDIENTE DE LA CARPETA ECONOMICA DE LAS PRESENTES BASES, DEBIENDO REVISAR :

10.2.3.6.1.- QUE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTEN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO LAS SECCIONES I, II, III, IV, V Y VI DEL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO.

10.2.3.6.2.- QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION II DEL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO.

10.2.3.6.3.- QUE LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO.

10.2.3.6.4.- QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES XX XXXXXXX REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TECNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 160 DEL REGLAMENTO.

10.2.3.6.5.- QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO.

10.2.3.6.6.- QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MAQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS, CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO.

10.2.3.7.- VERIFICAR QUE LOS ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION II DEL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO, DEBIENDO CONSIDERAR:

10.2.3.7.1.- QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACION DE LOS COSTOS BASICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS PRESENTES BASES.

10.2.3.7.2.- QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

10.2.3.7.3.- QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y ARRENDAMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARAN COMO MAXIMO LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

10.2.3.8.- VERIFICAR QUE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION III DEL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO, DEBIENDO CONSIDERAR:

10.2.3.8.1.- QUE EL ANALISIS SE HAYA VALORADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.

10.2.3.8.2.- CONSTATAR QUE PARA EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERAN UNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA

10.2.3.8.3.- QUE NO HAYA INCLUIDO ALGUN CARGO QUE, POR SUS CARACTERISTICAS O CONFORME A LAS BASES DE LA LICITACION, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECIFICO

10.2.3.9.- VERIFICAR QUE EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION IV DEL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO, CONSIDERANDO:

10.2.3.9.1.- QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERAN OTORGADOS AL CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRAMITE Y DE PAGO;

DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS.

10.2.3.9.2.- QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTE REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

10.2.3.9.3.- QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE ESTE DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO.

10.2.3.9.4.- QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.

10.2.3.9.5.- QUE LA MECANICA PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEAD A POR EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DE LICITACION.

10.2.3.10.- VERIFICAR QUE EL CALCULO E INTEGRACION DEL CARGO POR UTILIDAD, SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION V DEL

CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO, CONSIDERANDO QUE DENTRO DEL MONTO, QUEDEN INCLUIDAS LA GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, NO SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE.

10.2.3.11.- VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

10.2.3.12.- QUE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TECNICA.

10.2.3.13.- LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE DEBERAN PRESENTAR EN LOS FORMATOS RESPECTIVOS INCLUIDOS EN EL ANEXO E, CORRESPONDIENTE A LA CARPETA ECONOMICA DE LAS PRESENTES BASES, EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA PROCURADURÍA.

11.- FALLO PARA LA ADJUDICACION

11.1.- CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:

11.1.1.- UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA PROCURADURIA, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

PARA TAL EFECTO SE VERIFICARA, QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION, LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS; ASIMISMO SE VERIFICARA QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS.

11.1.2.- AL FINALIZAR LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. LA PROCURADURIA EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

11.1.2.1.- LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

11.1.2.2.- LA RESEÑA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

11.1.2.3.- LAS RAZONES TECNICAS O ECONOMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O SE DESECHAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

11.1.2.4.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS.

11.1.2.5.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS ECONOMICAS HAYAN SIDO DESECHADAS COMO RESULTADO DEL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS.

11.1.2.6.- LA RELACION DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CALIFICARON COMO SOLVENTES, UBICÁNDOLAS DE MENOR A MAYOR, DE ACUERDO CON SUS MONTOS.

11.1.2.7.- LA FECHA Y LUGAR DE ELABORACION.

11.1.2.8.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACION Y APROBACION.

CUANDO SE DESECHE ALGUNA PROPUESTA, LA PROCURADURIA ENTREGARA A CADA LICITANTE, A TRAVES DE UN ESCRITO INDEPENDIENTE, LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA ELLO.

11.1.3.- SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA PROCURADURIA, EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO.

11.1.4.- EN JUNTA PUBLICA SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION, A LA QUE LIBREMENTE PODRAN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUE FIRMARAN LOS ASISTENTES, ENTREGÁNDOSE COPIA DE LA MISMA Y SE PONDRA A DISPOSICION DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

EN EL MISMO ACTO DE FALLO O ADJUNTA A LA COMUNICACIÓN REFERIDA, LA PROCURADURIA PROPORCIONARA POR ESCRITO A LOS LICITANTES LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTO GANADORA.

11.1.5.- EL FALLO QUE EMITA LA PROCURADURIA CONTENDRA LO SIGUIENTE:

11.1.5.1.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA, ACOMPAÑANDO COPIA DEL DICTAMEN, ESTABLECIDO EN EL PUNTO 11.1.2

11.1.5.2.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

11.1.5.3.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS

11.1.5.4.- EL LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO

11.1.5.5.- LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.

11.1.6.- CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO LOS INTERESADOS PODRAN INCONFORMARSE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE LA LEY, ANTE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA, DE CONFORMIDAD CON EL

DECRETO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000.

11.1.7.- CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES LA PROCURADURIA SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADA PARA DICTAR EL FALLO EN LA FECHA PREVISTA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, PODRA DIFERIRLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37, FRACCION V, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY, FIJANDO UNA NUEVA FECHA, QUE QUEDARA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

12.- MODELO DEL CONTRATO AL QUE SE SUJETARAN LAS PARTES:

12.1.-DEL CONTRATO:

12.1.1.-EL MODELO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRARA COMO CONSECUENCIA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, SE ADJUNTA A ESTAS BASES COMO ANEXO E-18.

12.1.2.- EL CONTRATO SERA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, ENTENDIÉNDOSE COMO PRECIO UNITARIO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE AL CONTRATISTA POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD.

13.- PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE ENTREGARA LA DOCUMENTACION SIGUIENTE:

13.1.- DECLARACION DE NO ADEUDOS FISCALES:

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32 D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.1.14 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL 1999, ASI COMO A LA DECIMA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2001, EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA PRESENTAR PREVIO A LA FORMALIZACION DEL MISMO, UN ESCRITO FIRMADO POR LA PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA REPRESENTARLO, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

13.1.1.- QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A LAS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) Y AL IMPUESTO SOBRE DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (ISTUV), CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASI COMO QUE HA PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A 2000 A 2001 POR LOS MISMOS IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES AÑOS INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACION A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERA AL PERIODO DE INSCRIPCION.

13.1.2.- QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES EXCEPTO ISAN E ISTUV.

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTACION DE QUE NO

HA INCURRIDO DURANTE EL AÑO 2001 EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

13.1.3.- TEXTUALMENTE MANIFESTARA QUE:

CONOCE LOS MECANISMOS DE SUPERVISION Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE LA INFORMACION PRESENTADA EN EL ESCRITO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.14 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 1999, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACION EL 03 XX XXXXX DE 1999 POR LA SECRETARIA Y SU MODIFICACION PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000; ASI COMO EL OFICIO CIRCULAR NUM. UNAOPSPF/309/AD/023/99, EMITIDO POR LA CONTRALORIA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 00 XX XXXXXXX XX 00000, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DEL PROCEDIMIENTO QUE DEBERA OBSERVARSE EN LA CONTRATACION DE ADQUISICION, ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS, EN LO RELATIVO A LA

ACREDITACION DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ASI COMO LAS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A CADA CASO EN CONCRETO.

13.1.4.- AUNADO A LO ANTERIOR SEÑALARA TAMBIEN EN EL ESCRITO: NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO FISCAL

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE LA LICITACION PUBLICA EN LA QUE PARTICIPO Y RESULTO ADJUDICADA Y MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

14.- DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA:

14.1.- LA ADJUDICACION DEL CONTRATO OBLIGA A LA PROCURADURIA Y AL LICITANTE QUE HUBIERA RESULTADO GANADOR, A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS SIGUIENTES TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFICO EL FALLO, FIRMA QUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS, UBICADA EN LA XXXXX XX XXXXXXX X. XXXXXXXX XXX. 0, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXX, X.X., PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 13 DE ESTAS BASES.

NO PODRA FORMALIZARSE CONTRATO ALGUNO QUE NO SE ENCUENTRE GARANTIZADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 48 Y 49 DE LA LEY Y ARTICULO 51 DE REGLAMENTO.

14.2.- EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL DISTINTA DE AQUELLA A LA QUE SE LE HUBIESE ADJUDICADO EL CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRES LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS.

14.3.- EL CONTRATISTA QUE DECIDA CEDER A FAVOR DE ALGUNA PERSONA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO A LA PROCURADURIA SU CONSENTIMIENTO, LA QUE RESOLVERA LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE SU PRESENTACION.

15.- EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR Y NO FIRME EL CONTRATO SERA SANCIONADO:

15.1.- EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR Y NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERA SANCIONADO:

15.1.1.- EL LICITANTE QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSA IMPUTABLES AL MISMO NO FORMALICE EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA PROCURADURIA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE SE LE HUBIESE NOTIFICADO EL FALLO, SERA SANCIONADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 78 DE LA LEY.

15.1.2.- ASIMISMO LA PROCURADURIA ADJUDICARA EL CONTRATO AL LICITANTE, QUE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN QUE

SIRVIO COMO BASE PARA EL FALLO Y ASI SUCESIVAMENTE, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE RESULTO GANADOR A NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.

16.- GARANTIAS

16.1.-GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

16.1.1.-EL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA MEDIANTE FIANZA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR UN IMPORTE XXX XXXX POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, LA CUAL SE CONSTITUIRA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PERMANECERA VIGENTE POR TODO EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HASTA LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY.

16.1.2.-PARA EL TRAMITE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LA PROCURADURIA PROPORCIONARA AL CONTRATISTA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION Y DEL MODELO DE CONTRATO.

16.1.3.-EN CASO DE QUE LA OBRA SE REALICE EN MAS DE UN EJERCICIO, LA FIANZA SERA SUSTITUIDA POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS MONTOS DE AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS.

16.1.4.-LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO, EN CASO DE QUE NO HAYA SIDO SUSTITUIDA, O LA GARANTIA OTORGADA EN EL ULTIMO EJERCICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE LIBERARA UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA PROCURADURIA LA GARANTIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

16.1.5.-EN LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OTORGADA DEBERA PREVER COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

16.1.5.1.-QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO

16.1.5.2.-QUE PARA LIBERARA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA PROCURADURIA.

16.1.5.3.-QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

16.1.5.4.-QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

16.2.-GARANTIAS RESPECTO DE LOS ANTICIPOS; FORMA Y TERMINOS

16.2.1.- EL ANTICIPO, REFERIDO EL PUNTO 2.4 DE LAS PRESENTES BASES, SE GARANTIZARA DE LA MANERA SIGUIENTE:

16.2.2.- LA GARANTIA DEL ANTICIPO SE CONSTITUIRA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO Y SERA MEDIANTE FIANZA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA

FEDERACIÓN, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO, LA CUAL SE CONSTITUIRA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

16.2.3.- PARA EL TRAMITE DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO LA PROCURADURIA PROPORCIONARA AL CONTRATISTA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION, Y DEL MODELO DE CONTRATO.

16.2.4.- CONJUNTAMENTE CON LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN LA DIRECCION DE PROYECTOS LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EN DONDE DEBERA INCLUIR SU FIRMA Y LA LEYENDA, "RECIBI EL PAGO QUE

AMPARA ESTA FACTURA".

16.2.5.-EL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, DEBERA PONERSE A SU DISPOSICION CON ANTELACION A LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

16.2.6.- LA GARANTIA DEL ANTICIPO SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL MISMO, CUAL SERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

16.2.6.1.-EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR LA CANTIDAD RECIBIDA POR EL CONCEPTO DE ANTICIPOS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA, PARA LA AMORTIZACION DE EXHIBICIONES SUBSECUENTES, DEBERA ADICIONARSE AL PORCENTAJE ANTERIOR EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL MONTO DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, EN LA FECHA EN QUE LAS MISMAS SEAN ENTREGADAS AL CONTRATISTA.

16.2.6.2.-EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE LAS DEDUCCIONES QUE, EN FORMA PROPORCIONAL SE EFECTUEN CON CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA EJECUTADA QUE SEAN PRESENTADAS PARA SU PAGO, CONFORME AL PUNTO 16.2.7.1, DEBIÈNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION Y EN CASO DE QUE NO SEA AMORTIZADO EN LA FORMA PROPUESTA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER EL FALTANTE EN EFECTIVO, CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, POR DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE A DISPOSICION DE LA PROCURADURIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

16.2.6.3.-EN LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EL CONTRATISTA SE SUJETARA EN LO QUE PROCEDA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO.

16.2.7.- LA GARANTIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO OTORGADA DEBERA PREVER COMO MINIMO LAS MISMAS DECLARACIONES ESTABLECIDAS PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ESTABLECIDAS EN LOS PUNTOS 16.1.5.1., 16.1.5.2. Y 16.1.5.3.

16.3.-GARANTIA RELATIVA A DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LA EJECUCION DE LA OBRA EL CONTRATISTA:

16.3.1.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, , NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS O DAÑOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS O DEFECTOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY Y LAS DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

16.3.2.-PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA A SU ELECCION PODRA CONSTITUIR CON BASE AL ARTICULO 66 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY:

16.3.2.1.-UNA FIANZA, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS

16.3.2.2.-UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.

16.3.2.3.-O BIEN APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERAN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS XX XXXXX FIJA.

16.3.3.- EL CONTRATISTA, EN SU CASO, PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

16.3.4.-LA GARANTIA DEBERA SER ENTREGADA PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, HACIENDOLA CONSTAR EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FORMAL.

16.3.5.- QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA PROCURADURIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS, LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 64 Y 65 DEL REGLAMENTO.

16.3.6.- CUANDO LA FORMA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO SEA MEDIANTE FIANZA, ESTA DEBERA PREVER COMO MINIMO LAS MISMAS DECLARACIONES ESTABLECIDAS PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ESTABLECIDAS EN LOS PUNTOS 16.1.5.1., 16.1.5.2. Y 16.1.5.3.

17.-DE LA EJECUCION

17.1.- LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL CONTRATO, ASIMISMO SE DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 82 DEL REGLAMENTO.

18.-DE LAS ESTIMACIONES:

18.1.- PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

18.1.1.- PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL CONTRATISTA PRESENTARA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE COMPRENDAN LOS VOLUMENES, TRAMOS O ETAPAS DE LA OBRA QUE HAYAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADAS EN EL PERIODO QUE COMPRENDA LA ESTIMACION, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y AJUSTÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 98, 99, 100, 101 Y 103 DEL REGLAMENTO.

EN LAS ESTIMACIONES SE HARAN LAS AMORTIZACIONES DE ANTICIPO Y LAS DEDUCCIONES PARA DEL CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORIA Y OTROS CONCEPTOS QUE EL PROPIO CONTRATO AUTORICE, SERAN ENTREGADAS PARA SU REVISION A LA RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA

DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA.

18.1.2.- LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

18.1.3.- EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

19.- LUGAR Y FORMA EN DONDE SE REALIZARAN LOS PAGOS:

19.1.- DEL LUGAR

19.1.- EL LUGAR EN QUE SE EFECTUARAN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE OBRA SERA EN LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO, UBICADA EN LA XXXXX XX XXXXXXX X. XXXXXXXX XXX. 0, XXXXXX XXXX, XXXXXXX TABACALERA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

19.2.- FORMA DE PAGO:

LOS PAGOS SE EFECTUARAN EN PESOS MEXICANOS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN INGRESADO A LA DIRECCION DE PROYECTOS, CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA RESIDENCIA DE OBRA

20.- DE LOS AJUSTES DE COSTOS:

20.1.- DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

20.1.1.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y ACORDES AL PROGRAMA PACTADO, LOS COSTOS MENCIONADOS PODRAN SER AJUSTADOS CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 Y 58 DE LA LEY.

20.1.2.- EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, DE ACUERDO A LA FRACCION I DEL ARTICULO 57 DE LA LEY, PARA TAL EFECTO SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

20.1.2.1.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPETO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

20.1.2.2.- CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES;

20.1.2.3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y LA PROCURADURIA NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, LA PROCURADURIA PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS

PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

20.1.2.4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, OBSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA

CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y

20.1.3.- ASIMISMO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 149 Y 150 DEL REGLAMENTO.

20.1.4.- PARA LA REVISION DE CADA UNO DE PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, EL CONTRATISTA DEBERA ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD LA DOCUMENTACION ESTIPULADA EN EL ARTICULO 148 DEL REGLAMENTO.

20.1.5.- LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

20.1.6.- SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL IMPORTE O LOS IMPORTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

20.1.7.- LOS PLAZOS A LOS QUE SE SUJETARAN LAS SOLICITUDES, RESOLUCIONES Y PAGOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 54 Y 55 DE LA LEY Y EN LOS ARTICULOS 105 Y 106 DEL REGLAMENTO

21.- TERMINACION DE LAS OBRAS:

21.1.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PROCEDERA A SU RECEPCION:

21.1.1.- UNA VEZ QUE SE HAYAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA COMUNICARA A LA PROCURADURIA LA TERMINACION DE LOS MISMOS, PARA QUE PROCEDERA A SU RECEPCION, PARA TAL EFECTO SE ACTUARA CONFORME AL ARTICULO 64 DE LA LEY.

22.- PRORROGAS DEL CONTRATO:

22.1.- LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO, LA PROCURADURIA OPORTUNAMENTE PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS MISMOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROCURADURIA PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

22.2.- ASIMISMO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY, EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, LO ANTERIOR SOLO SERA APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO

22.3.- EL PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA PRORROGAS DETERMINADAS EN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, SE DEBERAN PACTAR A TRAVES DE CONVENIOS. PARA TAL EFECTO SE LAS PARTES SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY Y DE LOS

ARTICULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO.

22.4.- CUANDO SE TRATE DE UNA SUSPENSION DE OBRA, EL PROCEDIMIENTO ASEGUIR PARA PRORROGAR DEL CONTRATO SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO LOS ARTICULOS 114, 115, 116,117, 118 Y 119 DEL REGLAMENTO.

23.- DE LOS REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS CONVENIOS.

23.1.-DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS:

23.1.1.- LA PROCURADURIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS PODRA MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, SOBRE LAS BASES DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS, DICHAS MODIFICACIONES SE EFECTUARAN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY, PARA TAL EFECTO SE DEBERA CONTAR CON EL RESPECTIVO DICTAMEN TÉCNICO, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.

23.1.2.- LAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCION, CUANDO SE APRUEBEN SERA MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS, MISMOS QUE SE CONSIDERARAN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA QUIENES LOS SUSCRIBEN.

23.1.3.- EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES, INTEGRARA EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

23.1.4.- SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 73 DEL REGLAMENTO.

23.1.5.- ASIMISMO EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA.

23.1.6.- LOS CONVENIOS QUE SE CELEBRE DEBERAN CONTENER LO SIGUIENTE:

23.1.6.1.- IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA, ASI COMO CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES, ASENTANDO EL NOMBRE Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASI COMO EL ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD.

23.1.6.2.- EL DICTAMEN TECNICO Y LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

23.1.6.3.- EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION SUSCRITA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A REALIZAR.

23.1.6.4- UN PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA.

23.1.6.5.- LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

23.1.6.6.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO DE EJECUCION, SE DEBERA SEÑALAR EL PLAZO DE EJECUCION PARA EL CONVENIO Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ASI COMO EL PLAZO DE EJECUCION TOTAL CONSIDERADO EN EL CONTRATO ORIGINAL Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

23.1.6.7.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTO ADEMAS SE DEBERA CONSIDERAR:

23.1.6.7.1 - QUE SE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

23.1.6.7.2.- QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERO Y LETRA, ASI COMO EL RESULTADO DE LA SUMA CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL ORIGINAL.

23.1.6.7.3 - QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR LA GARANTIA EN LOS MISMOS TERMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

23.1.6.7.4.- QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE LO CONFORMA, DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY.

24.- ASPECTOS VARIOS:

24.1.- IMPUESTOS Y DERECHOS:

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE LA OBRA, SERAN PAGADOS POR EL CONTRATISTA, DE IGUAL FORMA AQUELLOS GASTOS DERIVADOS, EN SU CASO, DE LAS ADQUISICIONES DE PRODUCTOS IMPORTADOS QUE NECESITE PARA CUMPLIR CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS GASTOS DE ADUANAS Y DEMAS DERECHOS DE IMPORTACION.

24.2.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR:

EL CONTRATISTA AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE, AL EJECUTAR LOS TRABAJOS PACTADOS, HAGA USO INDEBIDO DE PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR.

24.3.- SUSPENSION POR INCONFORMIDAD; CANCELACION DEL PROCESO; DECLARAR DESIERTA DE UNA LICITACION PUBLICA.

24.3.1.- SUSPENSIÓN POR INCONFORMIDAD DE UNA LICITACION PUBLICA:

24.3.1.1.- CUANDO EL O LOS LICITANTES SE INCONFORMEN ANTE LA CONTRALORIA POR CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY, LA CONTRALORIA POR OFICIO O EN ATENCION A LAS INCONFORMIDADES, REALIZARA LAS INVESTIGACIONES QUE RESULTEN PERTINENTES A FIN DE VERIFICAR QUE LOS ACTOS DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE AJUSTAN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y DURANTE LA INVESTIGACION INDICADA, PODRA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, CUANDO:

24.3.1.1.1.- SE ADVIERTA QUE EXISTAN O PUDIEREN EXISTIR ACTOS CONTRARIOS A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY O A LAS QUE DE ELLA DERIVEN, O BIEN QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUDIERA PRODUCIRSE DAÑOS O PERJUICIOS A LA PROCURADURIA, EN ESTA CASO EL LICITANTE INCONFORME SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY.

24.3.2.- SI LA CONTRALORIA DETERMINA LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA PROCURADURIA, ESTA REEMBOLSARA A LOS LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYAN INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

24.4.- LA PROCURADURIA DECLARARA DESIERTA UNA LICITACION PUBLICA CUANDO:

24.4.1.- CUANDO EN EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, NO SE CUENTE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DE CUANDO MENOS TRES LICITANTES.

24.4.2.--CUANDO NINGUNA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES.

24.5.- LA PROCURADURIA PODRA CANCELAR EL PROCESO DE UNA LICITACION PUBLICA CUANDO:

24.5.1.- EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA PODRA CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE PROVOQUEN LA EXTINCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROCURADURIA.

24.6.- SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS:

24.6.1.- LA PROCURADURIA PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTES, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. EL TITULAR DE LA

PROCURADURIA DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

24.6.2.- ASIMISMO PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

24.6.3.- SERA CAUSAL DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, EN ESTE CASO SE ACTUARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY, ADEMAS SE DARA AVISO A LA CONTRALORIA PARA QUE ACTUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA MISMA LEY.

24.6.4.- EN LOS CASOS DE SUSPENSIÓN, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE ACTUARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62, FRACCIONES II,IIIY IV, DE LA LEY.

24.7.- MODIFICACIONES A LAS BASES QUE PODRAN EFECTUARSE:

24.7.1.- LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE REALIZARAN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY.

24.8.- DEL TRAMITE DE LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS

24.8.1.- CORRESPONDERA A LA PROCURADURIA EL TRAMITE Y PAGO DE LOS DERECHOS DE LICENCIAS Y/O PERMISOS DE CONSTRUCCION; ASI COMO DE SERVICIOS DE: AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGIA ELECTRICA Y LOS QUE SEAN NECESARIOS.

24.9.- DE LA RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA:

24.9.1.- EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJ OS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE LA PROCURADURIA.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA.

25.- INCONFORMIDADES, QUEJAS, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES :

25.1.- INCONFORMIDADES Y QUEJAS

25.1.1.- CUANDO A JUICIO DE ALGUNA PERSONA, SE CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA LEY, ESTA PODRA PRESENTAR SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO, ANTE EL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA PROCURADURIA O A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA CONTRALORIA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES EN QUE OCURRA EL ACTO O EL INCONFORME TENGA CONOCIMIENTO DE ESTE. PARA TAL EFECTO SE ACTUARA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 83 Y 84 DE LA LEY Y AL DE ACUERDO PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

25.1.2.- ASIMISMO LOS CONTRATISTAS PODRAN PRESENTAR QUEJAS ANTE LA CONTRALORIA, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN LOS CONTRATOS QUE TENGAN CELEBRADOS CON LA PROCURADURIA, PARA ESTE CASO SE ACTUARA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 89 Y 90 DE LA LEY.

25.1.3.- ASIMISMO LAS INCONFORMIDADES SE SUJETARAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS

219 Y 220 DEL REGLAMENTO.

25.1.4.- .- EN EL SUPUESTO DE QUE SE LLEGUE A UNA CONCILIACION, AMBAS PARTES SE SUJETARAN A LO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY Y EN LOS ARTICULOS 219 Y 220 DEL REGLAMENTO.

25.2.- CONTROVERSIAS:

25.2.1.- EN LO NO LO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

25.2.2.- LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN, CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION O APLICACIÓN DE ESTAS BASES Y/O DEL CONTRATO, SERAN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES

25.3.- SANCIONES:

25.3.1.- LOS LICITANTES O CONTRATISTAS QUE INFRINJAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY, SERAN SANCIONADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY.

25.3.2.- LA CONTRALORÍA DIRECTAMENTE O A TRAVES DEL ORGANO INTERNO EN LA PROCURADURÍA EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTICULO 75 DE LA LEY, PODRA SOLICITAR LOS DATOS E INFORMES RELACIONADOS CON ACTOS RELATIVOS A LA OBRA, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS ESTAN OBLIGADOS A PROPORCIONARLOS. LOS CONTRATISTAS QUE NO APORTEN LA INFORMACIÓN QUE LE REQUIERA LA CONTRALORÍA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE VERIFICACIÓN, SERAN SANCIONADOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL TITULO SÉPTIMO DE LA LEY.

25.3.3.- ASIMISMO LA CONTRALORIA, ADEMAS DE LA SANCION REFERIDA EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY, INHABILITARA TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION O CELEBRAR CONTRATOS REGULADOS POR ESTA LEY AL LICITANTE O CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES

25.3.3.1.-EL LICITANTE QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA PROCURADURIA

25.3.3.2.- LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 51 FRACCION II DE LA LEY, RESPECTO DE DOS O MAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

25.3.3.3.- LOS CONTRATISTAS QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A LA PROCURADURIA.

25.3.3.4.- LOS LICITANTES O LOS CONTRATISTAS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA, O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

25.3.4.- SE HARAN EFECTIVAS LAS FIANZAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE UNO DE LOS CASOS SIGUIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE HAYA LUGAR:

25.3.4.1.- CUANDO EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CONFORME AL CONTRATO RESPECTIVO.

25.3.4.2.- CUANDO SE HUBIESE TRANSGREDIDO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA PACTADA.

25.3.4.3.- ADEMAS DE LAS SANCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SERAN APLICABLES LAS QUE CONFORME AL CONTRATO SE ESTABLEZCAN Y AQUELLAS QUE EN LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA EXISTAN.

25.3.5.- PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES SE APLICARA LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 217 Y 218 DEL REGLAMENTO.

25.4.- PENAS CONVENCIONALES

25.4.1 LA PROCURADURIA TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR EN TODO MOMENTO EL AVANCE DE LA OBRA, ADEMAS HARA EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES A LOS ACTOS DESCRITOS A CONTINUACION:

25.4.1.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION.

25.4.1.2.- EN CASO DE QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EXISTAN ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, LA PROCURADURIA HAR A LA RETENCION ECONOMICA DEL CINCO AL MILLAR, UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS ATRASADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, MULTIPLICANDO DICHO PORCENTAJE POR EL NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO DEL ATRASO HASTA LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA SE REGULARICE CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION.

25.4.1.3.- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, NO INICIE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS QUE SE SEÑALEN EN EL CONTRATO, LA PENA CONVENCIONAL CONSISTIRA EN EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO.

25.4.1.4.- CUANDO EL CONTRATISTA SE NEGARE INJUSTIFICADAMENTE A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OCASIONANDO CON ESTO ATRASO EN LOS PROGRAMAS DE OBRAS, LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDERA AL IMPORTE TOTAL DE LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

25.4.2 POR XXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX, PACTADA EN EL CONTRATO.

25.4.2.1.- SI EL CONTRATISTA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, NO TERMINARE LA OBRA EN LA FECHA CONVENIDA EN EL CONTRATO, LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDERA AL IMPORTE TOTAL DE LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

25.4.2.2.-.LAS PENAS CONVENCIONALES DETERMINADAS EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y SE APLICARAN COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE LA CONTRATISTA PODRA RECUPERAR, EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES, SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS.

25.4.2.3.- LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRAN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

26.- DE LOS ANEXOS QUE, CONJUNTAMENTE CON LAS PRESENTES BASES, FORMARAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA:

SE CONSIDERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES BASES LOS ANEXOS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN:

ANEXO T CONTIENE LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LA CARPETA TECNICA, DE LA LICITACION PUBLICA.

ANEXO E CONTIENE LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LA CARPETA ECONOMICA, DE LA LICITACION PUBLICA.

INDICE GENERAL DE BASES

CAPITULOS CONTENIDO HOJA CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES 3 CAPITULO 2 INFORMACION ESPECIFICA RELATIVA A LA OBRA QUE SE 5 LICITA CAPITULO 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION 5 CAPITULO 4 CRITERIOS QUE SE APLICARAN EN LA EVALUACION 6 CAPITULO 5 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR QUIENES DESEEN 8 CONCURSAR CAPITULO 6 PROPOSICIONES 11 CAPITULO 7 RELATIVO A LAS GARANTIAS 16 CAPITULO 8 DE LOS ANTICIPOS 17 CAPITULO 9 DE LAS ESTIMACIONES 19 CAPITULO 10 DEL CONTRATO 19 CAPITULO 11 CONDICIONES DE PAGO 20 CAPITULO 12 FIRMA DEL CONTRATO 21 CAPITULO 13 ASPECTOS VARIOS 22 CAPITULO 14 MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE 22 CAPITULO 15 DESCALIFICACION DE LICITANTES; SUSPENSION TEMPORAL 22 DE UNA LICITACION; CANCELACION DE UNA LICITACION;
	DECLARACION DE LICITACION DESIERTA; RESCISION CONTRATOS. PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRAN	DE
CAPITULO 16	FORMA DE PAGO		24
CAPITULO 17	INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y SANCIONES		24
CAPITULO 18	NO SE NEGOCIARA NINGUNA DE LAS CONDICIONES QUE		25
CAPITULO 19	OFREZCAN LOS CONCURSANTES ANEXOS		26
CAPITULO 20	CARPETA TECNICA ANEXOS TECNICOS (T)		34
CAPITULO 21	CARPETA ECONOMICA ANEXOS ECONOMICOS (E)		113

ANEXO T CARPETA TECNICA

LICITACION PUBLICA NUM. /02.

ANEXO “T 1 CD DE PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO E IMPRESIÓN EN TAMAÑO CARTA,

PAGINA

ANEXO “T 2

ANEXO “T 3

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION.

ANEXO “T 4 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS

		ARQUITECTONICOS Y INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICAC IONES GENERALES .
ANEXO “T	5”
		MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
ANEXO “T	6”	MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE
ANEXO “T	7”	ACLARACIONES. MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
		SUBCONTRATARA..
ANEXO “T	8”	MANIFESTACION ESCRITA DE ENCONTRARSE O NO EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 47, PARRAFO CUARTO DE LA LEY
		DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC IONADOS CON LAS MISMAS.
ANEXO “T	9”	DATOS BASICOS DE MATERIALES.
ANEXO “T	10”	DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA.
ANEXO “T	11”
		DATOS BASICOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE TRABAJO.
ANEXO “T	12”	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (PROPIEDAD O
		RENTADO).

ANEXO “T 13”

PROGRAMA DE EJECUCION POR EL PROCEDIMIENTO XX XXXX CRITICA CALENDARIZADO POR EVENTO O POR PARTIDA DE TRABAJO ( EL LICITANTE GANADOR DEBERA ENTREGAR LA RUTA CRITICA POR CONCEPTO).

ANEXO “T 14”

PROGRAMA DE EJECUCION XX XXXXXX CALENDARIZADO.

ANEXO “T 15”

ANEXO “T 16”

PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE CALENDARIZADO (CANTIDADES).

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA CALENDARIZADO (CANTIDADES).

ANEXO “T 17 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION CALENDARIZADO PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE LO REQUIERAN (CANTIDADES).

ANEXO “T 18” PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (CALENDARIZADO CON CANTIDADES).

ANEXO “T 19” PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CALENDARIZADO CON CANTIDADES).

ANEXO “T 20”

ANEXO “T 21”

RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION CELEBRADOS CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO CALENDARIZADO POR ANUALIDADES, ASI COMO SUS RESPECTIVOS IMPORTES.

CEDULA PROFESIONAL Y CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

C A R P E T A T E C N I C A

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

CD DE PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO E IMPRESIÓN EN TAMAÑO CARTA,

ANEXO T-1

ANEXO “T 1”

C A R P E T A T E C N I C A

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTONICO

LICITACION PUBLICA NUM. /02.

ANEXO “T 2”

C A R P E T A T E C N I C A

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

LICITACION PUBLICA NUM. /02.

ANEXO “T 3”

C A R P E T A T E C N I C A

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION

LICITACION PUBLICA NUM. /02.

ANEXO “T 3”

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACION

La ejecución de la obra se sujetará en todo a las Normas de Construcción, Normas para Construcción e Instalaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Reglamento de Instalaciones Eléctricas, Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Reglamento de Ingeniería Sanitaria, de la Secretaría de Salud; que tiene en vigor, en cuanto no contravengan al Proyecto y/o a los demás xxx Xxxxxx de Requisitos y/o a las Normas Complementarias que rigen exclusivamente para esta obra.

Si hubiera discrepancia entre lo indicado en el Proyecto y lo estipulado en estas Normas Complementarias, regirá lo asentado en éstas últimas.

ANEXO “T 3”

NORMA COMPLEMENTARIA

Es el conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por la Procuraduría General de la República que deben aplicarse en la ejecución y equipamiento de las obras, y en la supervisión de los trabajos, que comprenden la medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.

El pago por unidad de la obra terminada (P.U.O.T.) se entenderá como la entrega al

Contratista del mi porte del concepto de obra que agrupa todas las fases de trabajo

necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que directa o indirectamente se requiera, incluyendo la instalación, y conexión de equipos, para la ejecución de una obra hasta su total terminación, de acuerdo con el Proyecto, las Normas Técnicas y las Especificaciones, si las hubiere.

Conforme a esta modalidad, al elaborar el precio unitario respectivo, se tomará en cuenta que el contratista tiene libertad, de seleccionar el equipo, el procedimiento de construcción y el de control de calidad que empleará en la obra y que deberá considerar las condiciones climáticas, geológicas, otras características locales, que pueden influir en dicho precio unitario y el costo de la construcción.

ANEXO “T 3”

EQUIPOS Y MATERIALES.

Los equipos y materiales que se utilicen en la ejecución de la obra, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las Normas de Construcción, y Normas de Construcción e Instalaciones en vigor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, excepto en los casos en que las características estén señaladas expresamente en el proyecto y/o en estas Normas Complementarias.

De aquéllos materiales no comprendidos en los libros 3. 01. 02. y 3.04 de las Normas para Construcción é Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha indicado la marca a fin de que el Contratista norme su criterio acerca de la calidad que exige la Dependencia.

El Contratista está en libertad de proponer alguna otra marca diferente a la indicada siempre y cuando la calidad que ofrezca sea, a juicio de la Dependencia, mejor o igual a la de la marca señalada, en cuyo caso, deberá hacer entrega de toda la información técnica respectiva que requiera la misma Dependencia, con el fin de que sea estudiada para su aprobación, sin que esto sea motivo para modificar los precios unitarios propuestos por el Contratista. El uso de materiales o equipos no autorizados previamente, será por cuenta y riesgo del Contratista.

Cuando de trate de cambios, reposiciones o rehabilitaciones de instalaciones existentes, y aún en el caso de obras nuevas, el Contratista deberá tomar en cuenta la necesidad de uniformizar los equipos, materiales y accesorios para facilidad de mantenimiento.

En caso de que la Dependencia no acepte las marcas propuestas por considerar que la calidad de los materiales no es similar a la exigida, el Contratista estará obligado a utilizar los materiales de la marca señalada en el proyecto y/o en estas Normas Complementarias.

ANEXO “T 3”

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Al término de la obra, el Contratista se obliga a entregar Planos de Obra Terminada, en los que figurarán las modificaciones que se hayan presentado, utilizando para ello maduros de los planos del proyecto original. Para el caso de los planos correspondientes a los proyectos estructural y eléctrico, éstos deberán llevar la firma del responsable de la construcción o instalación, tal como lo exige el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal a los Directores Responsables de Obra, y la Dirección General de Electricidad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para efectuar la contratación de servicios, sin que esto sea motivo de costo adicional en el importe total de la obra contratada.

El Contratista deberá entregar catálogos, manuales e instructivos de los equipos principales que se instalen.

Para obras que se realicen en áreas de operación o de servicio se deberá cumplir estrictamente con las indicaciones de seguridad que establezca la Dependencia, apegándose al horario en el que se deba laborar.

En estos casos, los precios deberán incluir todos los materiales que intervengan en cada concepto, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que directa o indirectamente se requiera para la correcta ejecución de los trabajos.

Deberá tomar en cuenta la necesidad de uniformizar los equipos, materiales y accesorios para facilidad de mantenimiento.

En caso de que la Dependencia no acepte las marcas prop uestas por considerar que la calidad de los materiales no son similares a la exigida, el Contratista estará obligado a utilizar los materiales de la marca señalada en el proyecto y/o en estas Normas Complementarias.

Con respecto a las partidas y Normas Complementarias que consideran materiales y/o equipos suministrados por la Dependencia, el Contratista deberá excluir de su alcance de trabajo la adquisición de tales materiales, quedando incluidos todos los trabajos y responsabilidades derivadas del manejo y adecuada instalación de todos los materiales y equipos suministrados.

Todo con personal capacitado en todas las especialidades para la ejecución con mano de obra calificada.

ANEXO “T 3”

PAGO PO9R UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

En el catálogo se ha anotado para cada concepto la unidad que servirá de base para la medición de los trabajos ejecutados. En todos los casos los precios unitarios que se propongan deberán incluir una lista perfectamente detallada de todos los materiales que intervengan en cada concepto, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que directa o indirectamente se requiera para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo la instalación y conexión de equipos, ya que corresponderá a unidad de obra terminada.

ANEXO “T 3”

DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y/O TRASLADO DE EQUIPÒ Y

MATERIAL SUMINISTRADO

EJECUCION.-

Para todos los materiales y equipos de cualquier partida relativa a la obra que sean suministrados por el contratante y que deban ser descargados, trasladados o almacenados durante el transcurso de la obra, se realizarán con las debidas precauciones y equipos adecuados para lograr que la descarga, traslado y almacenaje sea seguro y efectivo tanto para las partes descargadas, trasladadas o almacenadas como para el equipo de transporte y todo el personal, que intervenga o no en las maniobras, considerando el estibamiento o almacenaje adecuado cuantas veces sea necesario.

El traslado, descarga y/o almacenaje de equipo o materiales se realizará siem pre sobre áreas previamente acordadas con la Supervisión, y su estibamiento se realizará con las protecciones debidas determinadas por el fabricante ó por la Supervisión. Para las partes que se requiera almacenaje a cubierto, la bodega o almacén deberá de ser construido por el Contratista con carácter provisional y el costo de este será integrado a los indirectos del mismo.

ANEXO “T 3”

TRAZO Y NIVELACIONES

N.C. Nº 1

EJECUCION.-

Previo al inicio del trazo, el contratista consultará con la supervisión los límites del terreno y el banco de nivel de referencia.

El trazo se hará por medio de aparatos de medición (tránsito); se tomará en cuenta el Proyecto Arquitectónico, el cual marca elevaciones y desplantes para nivelar la nueva edificación, as í como cotas y ejes referidos tanto a edificios actuales como a la edificación, cotejando con los planos estructurales. para que no existan discrepancias en dicho trazo.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el metro cuadrado (m2) de trazo y nivelación.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de trazo y nivelación. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, mano de obra y materiales que se requiera; protección al tránsito mediante el señalamiento y las obras necesarias a juicio de la Dependencia y la construcción y conservación de las desviaciones viales necesarias para llevar a cabo tal actividad.

Todo lo anterior deberá ser ejecutado a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3””

PLANTILLA DE CONCRETO

N.C. Nº 2

EJECUCION.-

La plantilla será de concreto f'c=100 kg/cm2, de 5 cm., de espesor, para desplantes de cimentaciones.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).

FORMA DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de plantilla de concreto. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios.

ANEXO “T 3”

XXXXX XX XXXXXXXX

N.C. Nº 3

EJECUCION.-

El suministro habilitado y colocación de xxxxx xx xxxxxxxx en elementos estructurales, deberán cumplir con lo establecido en las normas ASTM A-15 y A- 305 y se hará de la siguiente manera: las varillas seran colocadas en posiciones, longitudes y traslapes indicadas en el proyecto estructural. La longitud en traslapes será de 40 diámetros de acuerdo a la varilla de que se trate. Se considerarán los pesos unitarios tabulados por el fabricante. El acero deberá presentarse libre de oxidación, excento de aceite, grasa, escamas o deformaciones en su sección y deberán identificarse para tomar las muestras que se requieran. Deberán almacenarse evitando el contacto directo con el suelo. Los recubrimientos de concreto en cimentación serán de 3 cm. como mínimo y en el resto de los elementos estructurales será de 2.5 cm.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad la tonelada (TON)

FORMA DE PAGO.-

El pago por unidad en forma terminada será el establecido en el presupuesto original del contrato para la unidad por tonelada este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por traslapes, ganchos, silletas, anclajes, desperdicios, alambre recocido, separaciones, material para pruebas, la mano de obra necesaria para enderezar, cortar, doblar,transportar, colocar, y amarrar el acero, así como, la herramienta y el equipo xx xxxxxxx y corte que se requiera; y los demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos.

ANEXO “T 3”

CIMBRA COMUN EN CIMENTACION

N.C. Nº 4

EJECUCION.-

La cimbra estará conformada por la obra falsa y moldes, es decir, la estructura que soporta y fija a los moldes o elementos estancos que estarán en contacto directo con el concreto. La obra falsa deberá ser capaz de resistir las cargas muertas y vivas a que pueda estar sujeta durante su uso. Previo al armado de las caras que formarán el molde, se les aplicará una capa de aceite mineral. Antes de iniciar el colado, la cimbra deberá estar exenta de toda particula extraña, suelta o adherida. Finalmente será humedecida con agua. El descimbrado se realizará una vez que el concreto adquiera la resistencia marcada en el proyecto, y se hará gradualmente de manera que no se dañe la superficie del concreto.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).de cimbra de contacto.

FORMA DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de cimbra común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: habilitado, descimbrado, equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios.

ANEXO “T 3”

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

N.C. Nº 5

EJECUCION.-

El relleno compactado con material producto de excavación se realizará al 95% XXXXXXX, con equipo mecanico, en capas de 10 cm., medido compactado.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el metro cubico (M3) compactado, medido en el lugar de la ejecución de los trabajos.

FORMA DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M3., de relleno compactado. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: acarreo en carretilla del banco formado del producto de la excavación y procurando que esté limpio de materias orgánica o basura, así como la incorporación del agua necesaria para su correcta colocación, equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios.

ANEXO “T 3”

TOLERANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO

N.C. Nº 6

1.- Se certificará que los elementos de concreto hayan sido construidos conforme al proyecto, aceptándose únicamente aquellos elementos cuya variación, en lo que se refiere a dimensiones, espesores, trazo, plomo, alineamiento, alabeo, etc., con relación a los del proyecto, estén dentro de las tolerancias que a continuación se indican:

a).- Las dimensiones de la sección transversal de un miembro no excederán de las del proyecto en más de (1) centímetro más cinco por ciento (5%) de la dimensión en la dirección en que se considere la tolerancia. No serán menores que las del proyecto en más de (3%) de la dimensión por verificar.

b).- El espesor de zapatas, losas y muros, no excederá de lo indicado en el proyecto en más de cinco (5) milímetros más (5%), ni será menor de tres (3) milímetros más tres por ciento (3%) del espesor indicado en el mismo.

c).- En la planta se trazarán los ejes de acuerdo con el proyecto con tolerancias de un milímetro. Las columnas deberán quedar desplantadas de tal manera que su eje no diste del que se ha trazado, mas de un (1) centímetro más dos por ciento (2%), de la dimensión de la sección transversal de la columna, medida en el sentido en que se verifique su posición. Además no deberá excederse esta cantidad en la posición del eje de la columna desplantada con respecto a la columna inmediata inferior.

d).- La tolerancia en desplome de una columna que será xx xxxx (10) milímetros más dos por ciento (2%) de la dimensión de la sec ción transversal en la columna medida paralelamente al desplome, pero en ningún caso la suma de los efectos del desplome y excentricidad en el desplante sobrepasará esta misma cantidad.

e).- El eje centroidal de una columna no deberá distar de la recta que une los centroides de las secciones extremas, más de cinco (5) milímetros más uno por ciento (1%) de la dimensión de la sección transversal de la columna, medida paralelamente de la desviación del eje centroidal de la columna.

ANEXO “T 3”

N.C. Nº 6

f).- El eje centroidal de una trabe no deberá distar de la recta que une a los centroides de las secciones extremas más de un (1) centímetro más dos por ciento (2%) de la dimensión de la sección transversal de la trabe, medida paralelamente a la desviac ión del eje centroidal de la trabe.

g).- La desviación angular de los ejes de cualquier sección transversal de un miembro respecto a los de proyecto no excederá (4%) por ciento (2º 17').

2.- Además de lo especificado, en la ejecución xx xxxxx para concreto, en lo que se refiere a estructuras para edificios se observará también lo siguiente:

a).- En el acero de losas, zapatas y muros, y en el longitudinal de trabes y vigas, la suma de las discrepancias de separación xx xxxxxxxx, medidas en la dirección del refuerzo, entre el proyecto y lo ejecutado, no excederá de un cinco por ciento (5%) del peralte efectivo, ni más de dos (2) veces el diámetro de la varilla. En columnas rige la misma tolerancia pero referida a la mínima dimensión de su sección transversal, en vez del peralte efectivo.

b).- La posición del refuerzo de losas, zapatas, muros y trabes será tal que no reduzca el peralte, en más de tres (3) milímetros más tres por ciento (3%) del peralte efectivo, ni reduzca el recubrimiento en más de cinco (5) milímetros. En columnas rige la misma tolerancia pero referida a la mínima dimensión de su sección transversal.

La separación entre varillas no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro más diez por ciento (10%) de dicha separación, pero en todo caso respetando el número xx xxxxxxxx y su diámetro,

c).- Las dimensiones del refuerzo transversal de trabes, vigas y columnas, medidas según el eje de dicho refuerzo no excederá a las del proyecto en más de un (1) centímetro más cinco por ciento (5%) de la dimensión en la dirección en que se considera la tolerancia, ni serán menores que las de este mismo en más de tres (3) milímetros más tres por ciento (3%).

ANEXO “T 3”

N.C. Nº 6

d).- La separación del refuerzo transversal de trabes, vigas y columnas, no diferirá en más de un (1) centímetro más diez por ciento (10%) de la separación indicada en el proyecto, respetando el número de elementos de refuerzo y su diámetro.

e).- En el caso de miembro estructural que no sea claramente clasificable como columna, viga o trabe, se aplicará las tolerancias relativas a columnas, con las adaptaciones que proceden, axial o las correspondientes a trabes en caso contrario.

3.- Si por razones ajenas al comportamiento estructural, tales como aspecto o colocación de acabados, se hace necesario imponer otro tipo de tolerancias, la ejecución se sujetará a estas últimas, de acuerdo con el proyecto y/o Supervisión.

ANEXO “T 3”

PRUEBA DE RESISTENCIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO

N.C. Nº 7

De conformidad con las Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Contratista deberá efectuar pruebas de resistencia en probetas obtenidas del concreto que elabore.

III-6-4.5 Un concreto elaborado cumple con la f'c de proyecto si a los veintiocho

(28) días de edad, satisface lo indicado a continuación:

a).- Cuando se trate de elementos tales como zapatas, contratrabes, trabes, muros, losas, etc., en que predominan los esfuerzos de flexión, el promedio de las resistencias de cada grupo de cinco (5) muestras consecutivas obtenidas del concreto colado en un día, curadas en el laboratorio, deberá ser por lo menos igual a la f'c. Se requieren como mínimo cinco (5) muestras, de cada clase de concreto colado en un (1) día y/o por cada cincuenta (50) metros cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de bachadas escogidas al azar y cada una deberá constar de dos (2) especímenes obtenidos en la misma bachada. El número total de muestras de cada clase de concreto, será como mínimo xx xxxx (10).

b).- Cuando se trate de elementos tales como columnas, caballetes, pilas, pilotes, arcos y preesforzados, en que se predominan los esfuerzos por compresión a lo largo de todo el elemento, el promedio de las resistencias de cada grupo de tres

(3) muestras consecutivas obtenidas del concreto colado en un (1) día, curadas en el laboratorio, deberá ser por lo menos igual a la f'c. de proyecto. Se requiere cuando menos (5) cinco muestras de cada clase de concreto colado en un día y/o por cada cincuenta (50) metros cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de bachadas escogidas al azar y cada una deberá constar de dos (2) especímenes obtenidos de la misma bachada. El número total de muestras de cada tipo de elemento estructura, que sean de misma clase de concreto será como mínimo xx xxxx (10).

ANEXO “T 3”

N.C.Nº 7

c).- Para los elementos que se consideran de los dos (2) incisos anteriores, el coeficiente de variación de la totalidad de las muestras sea igual o menor de quince (0.15) centésimos.

Se entiende por coeficiente de variación (Cv), al cociente que resulta de dividir la desviación estándar (2) entre el promedio de las resistencias obtenidas (X) o sea:

C = S v X

La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones de las resistencias individuales respecto a la resistencia promedio o sea:

S = ( X1-X)2 + (X2 -X)2 + (n-X)2

X , X X = Resistencia de cada una de las muestras.

1 2 n

n = Número de pruebas de resistencia. X = Promedio de resistencias.

La primera determinación de coeficiente de variación se hará con los resultados obtenidos de un mínimo xx xxxx (10) muestras.

d).- Cuando se trate de estructuras tales como guarniciones, parapetos, diafragmas, dalas, castillos, muros de cabeza, recubrimientos de cunetas, lavaderos, banquetas y losas de alcantarillas hasta de dos (2) metros de luz cuyos volúmenes sean inferiores a cinco (5) metros cúbicos, se tomarán como mínimo cuatro (4) especímenes procedentes cada uno de diferentes bachadas, debiendo satisfacerse que el promedio de sus resistencias sea cuando menos igual al f'c determinado en el proyecto.

ANEXO “T 3”

N.C.Nº 7

En caso de que la Dependencia autorice al Contratista a no instalar un laboratorio de campo, éste tendrá la obligación de enviar cilindros de prueba a un laboratorio particular aprobado por la Dependencia, siendo por cuenta del Contratista el costo que resulte de las pruebas realizadas. El resultado de dichas pruebas se entregará a la Dependencia y deberá satisfacer lo estipulado en estas Normas Complementarias.

Por otra parte la Dependencia verificará la calidad de los conc retos cada vez que lo juzgue necesario.

ANEXO “T 3”

ERECCION Y ARMADO DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS

N.C. Nº 8

EJECUCION.-

Se erigirá la estructura, paneles y accesorios de acuerdo con lo especificado en los planos y/o estas Normas Complementarias. El montaje se realizará de acuerdo a lo especificado en el manual de erección y armado anexo a esta Norma Complementaria.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad respectiva para el kilo de estructura, páneles y accesorios totalmente terminado y aprobado, nivelado, plomeado, sellado y adecuado para recibir acabado y/o instalaciones.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el kilo de estructura, páneles y accesorios. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: mano de obra y materiales que se requiera; acarreos dentro de la obra, carga y descarga necesarias, almacenamiento, pruebas y todo lo necesario para su correcta terminación a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

CIMBRA APARENTE EN MUROS DE CONCRETO

N.C. Nº 8

EJECUCION.-

La cimbra aparente estará conformada por la obra falsa y moldes, es decir, la estructura que soporta y fija a los moldes o elementos estancos que estarán en contacto directo con el concreto. La hoja de triplay a utilizarse será a una cara y de 19 mm. de espesor y tendrá un máximo de 4 usos. La obra falsa deberá ser capaz de resistir las cargas muertas y vivas a que pueda estar sujeta durante su uso. Previo al armado de las caras que formarán el molde, se les aplicará una capa de aceite mineral. Antes de iniciar el colado, la cimbra deberá estar exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida. Finalmente será humedecida con agua. El descombrado se realizará una vez que el concreto adquiera la resistencia marcada en el proyecto, y se hará gradualmente de manera que no se dañe la superficie del concreto.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).de cimbra de contacto.

FORMA DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de cimbra aparente común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda a polines, triplay, vigas, cuñas, clavos, habilitado y descimbrado por: equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la

Dependencia y construcción sean necesarios.

ANEXO “T 3””

MURO DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15X20X40

N.C. Nº 9

EJECUCION.-

La colocación de block se hará con una junta de mortero cemento-arena proporción 1:4, de tal forma que esta resulte homogénea y de espesor uniforme. La ejecución comprenderá lo referente a trazo, nivelación, colocación, limpieza, y retiro de los materiales sobrantes.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).

FORMA DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., xx xxxx de block aparente común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda a acarreos, elevación de materiales, andamios, desperdicios, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios.

ANEXO “T 3”

XXXXXX, XXXXX Y CASTILLOS

N.C. Nº 10

EJECUCION

Se construirán de concreto hidráulico y xxxxx xx xxxxxxxx con límites de resistencia especificados. Se armarán conforme al tipo de sección que se indica en el proyecto. Se colocará el concreto compacto o vibrado según el caso. Se dejarán las juntas de construcción preparadas para continuar el colado, así como el tramo de armado necesario para efectuar los traslapes.

MEDICION:

La medición se hará considerando como unidad el metro lineal xx xxxxxx, xxxx y/x xxxxxxxx totalmente terminado.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el presupuesto original del contrato para el metro lineal xx xxxxxx, xxxx y/x xxxxxxxx.

Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: adquisición de los materiales (arena, grava, cemento, madera, xxxxx xx xxxxxxxx, herrajes, aceite, etc.), mano de obra derivada de las operaciones de armado, cimbrado, colado, descimbrado y curado del elemento, así como andamios y el acarreo libre de los materiales usados.

ANEXO “T 3”

MUROS DE TABLAROCA

N.C. Nº 11

EJECUCION.-

Se construirán los muros de tablaroca a base de un bastidor xx xxxxxxx y postes de lámina galvanizada calibre 18 en retículas no mayores de 61x61 cms. fijadas con taquetes de fibra xx xxxxxx y tornillos. Los paneles a colocar serán de yeso de

19 mm. marca sheetrock o similar y de igual calidad, sujetos con pijas auto- roscantes a cada 30 cm. en ambos sentidos acabados en su cara exterior con perfacinta y redimix, a cualquier altura y en cualquier nivel.

MEDICION.-

La medición se hará considerando el metro cuadrado (M2) como unidad para ambas caras o para una cara según sea el caso especificado en el catálogo de conceptos.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, será el establecido en el presupuesto original en el contrato por metro cuadrado, que incluye: material, tras lado del mismo dentro y fuera de la obra, mano de obra para su colocación; carga y descarga necesarias, almacenamiento, cortes, desperdicios, izajes, plomeado, nivelado, huecos y preparaciones para acabados y/o instalaciones o registros según proyecto, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

EQUIPO DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIO

N.C. Nº 12

EJECUCION.-

Se deberá efectuar la instalación de los equipos y materiales especificados de acuerdo al proyecto y/o lo que indique la Supervisión, así como su respectivo equipo e instalación eléctrica, totalmente interconectado, incluyendo tubería conduit, cajas de conexión, alimentadores e hilos de control a una distancia máxima de 2.00 mts..

PRUEBAS.-

Las pruebas de recepción o aceptación de estos equipos, son un requisito indispensable a cumplir por parte del Contratista. Las pruebas a realizarse serán principalmente:

a.- Detección de fugas en equipos y tuberías. (usando una presión de prueba de 12 kg/cm2 sostenida un mínimo de 30 minutos)

b.- Calibración de interruptores de presión de acuerdo a las características de las bombas y ajustes finales del equipo.

c.- Alineación de bombas con su respectivo motor.

d.- Verificación de corriente tomada por la bomba eléctrica.

e.- Presión máxima de trabajo tomada de todo el conjunto. f.- Periodo de trabajo de la bomba.

g.- Verificación del gasto de cada bomba.

Se deberá entregar a esta Unidad el manual de operación correspondiente, así como un impreso que contenga las características técnicas y la carta de garantía de funcionamiento del equipo instalado.

ANEXO “T 3”

N.C. Nº 12

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad todos y cada uno de los componentes del conjunto del equipo hidráulico y eléctrico, por salida (SAL).

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para esta pieza, colocados y conectados todos los equipos, debiendo incluir el precio lo correspondiente a: mano de obra para su instalación, conexión, calibración, ajustes, almacenamiento, maniobras dentro y fuera de la obra, transporte, pruebas hidráulicas y eléctricas, conexiones provisionales, herramienta y equipo, en general todo lo necesario para dejar el sistema funcionando a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

EQUIPO DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CISTERNA A TINACOS

N.C. Nº 13

EJECUCION.-

Se deberá efectuar la instalación de los equipos y materiales especificados de acuerdo al proyecto y/o lo que indique la supervisión así como su respectivo equipo e instalación eléctrica, totalmente interconectado, incluyendo tubería conduit, cajas de conexión, alimentadores e hilos de control a una distancia máxima de 3.00 mts..

PRUEBAS.-

Las pruebas de recepción o aceptación de estos equipos, son un requisito a cumplir por parte del contratista de obra, las pruebas a realizarse serán principalmente:

a.- Detección de fugas en equipos y tuberías de toda la red hasta c/uno de los muebles (prueba manometricamente hablando a 8 kg/cm2 con agua 3 hrs)

b.- Alineación de bombas con su respectivo motor. c.- Verificación de corriente tomada por las bombas.

d.- Presión máxima de trabajo.

e.- Verificación del gasto de cada bomba.

s.- Entrega de manual de operación, características y carta de garantía

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad, el conjunto del equipo hidráulico y eléctrico, tomándose igual al de sistema de Protección C. Incendio el cobro será por pieza.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para esta pieza, colocados y conectados todos los equipos, debiendo incluir el precio lo correspondiente a: mano de obra para su instalación; conexión, calibración, ajustes, almacenamiento, maniobras dentro y fuera de la obra, transporte, pruebas hidráulicas y eléctricas, conexiones provisionales, herramienta y equipo, en general todo lo necesario para dejar el sistema funcionando a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

SALIDAS HIDRAULICAS

N.C. Nº 14

EJECUCION:

Las tuberías (cobre tipo M) conexiones y accesorios, irán empotrados en los muros y por piso a una profundidad tal que no ocasione cuarteaduras en los acabados de pisos o muros. La instalac ión de equipos auxiliares y muebles para el control de flujos, se ejecutará de acuerdo a lo que se indique en el proyecto y/o lo que ordene la Supervisión.

MEDICION:

La medición se hará tomando como base la unidad de salida a partir del ramal secundario a la conexión del tanque del mueble.

FORMA DE PAGO:

Las instalaciones hidráulicas se pagarán por unidad de obra terminada al precio fijado en el contrato, por salida; el cual deberá incluir todo lo que corresponda: por instalación de todos los materiales necesarios que se suministren, mano de obra de ranuración, conexión y colocación de tuberías para los ramales verticales con tubería de cobre tipo M, conexiones, cámara de amortiguación, resanes, pruebas, cargas y descargas de materiales, fletes en general y todo lo que sea necesario para su correcta ejecución y funcionamiento a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

SALIDAS SANITARIAS

N.C. Nº 15

EJECUCION:

Las tuberías, conexiones, sistemas de ventilación, serán de P.V.C., la instalación de equipos auxiliares para control de flujo, registros y coladeras, se ejecutarán de acuerdo a lo que indique el proyecto y/o lo ordene la Supervisión.

MEDICION:

La medición se hará tomando como base la unidad de salida, a partir de la salida del mueble al colector secundario y/o primario, según el caso.

BASE DE PAGO:

La instalación se pagará por unidad de obra terminada, al precio fijado en el contrato, por salida; el cual deberá incluir todo lo que corresponda por: el suministro y la instalación de todos los materiales para unión y calafateo, mano de obra, suministro, conexión y colocación de tuberías, carga y descarga de materiales, maniobras, almacenaje, herramientas, equipo, y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución y buen funcionamiento a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

CONDUCTORES

N.C. Nº 16

EJECUCION:

Los conductores eléctricos que se empleen en las instalaciones deberán cumplir con las normas de fabricación indicadas por la Norma Oficial Mexicana NOM-J- 10 1990 y se sujetarán en cuanto a su instalación a lo señalado por las normas de la S.E.C.O.F.I.

Se instalarán en tramos de tal manera que no existan uniones o empalmes intermedios entre los tableros de control y las unidades de iluminación, contactos o equipos especiales.

PRUEBAS ELECTRICAS

Las pruebas de recepción o aceptación de la instalación eléctrica, son un requisito indispensable a cumplir por parte del Contratista que ejecuta la obra. Dichas pruebas deberán efectuarse en pres encia de la Supervisión de la Dependencia, para constatar el resultado. Las pruebas serán de resistencia de aislamiento y continuidad eléctrica, con las tolerancias que marcan las normas del N.T.I.E.

MEDICION

La medición se hará considerando como unidad el metro de conductor colocado y conectado, de acuerdo con el tipo de conductor de que se trate, redondeando el resultado final a la unidad.

FORMA DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de conductores se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de conductor, colocado y conectado. Debe incluir lo correspondiente por: suministro e instalación de materiales, conexiones, pruebas eléctricas, cinta aislante, soldadura, fletes, mano de obra, maniobras herramienta, equipo, etc. y todo lo necesario para dejar la instalación hasta su terminación y buen funcionamiento, a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

TABLEROS DE CONTROL

N.C. Nº 17

EJECUCION:

Serán de lámina banderizada, acabado en esmalte color gris, irán sobrepuestos o empotrados, según lo indique el proyecto. Deberán tener puerta con chapa, interruptor termomagnético principal, derivados (no incluirlos en el precio unitario del tablero de que se trata, ya que se pagan por separado del tipo de enchufar o atornillar, de acuerdo a las características de cada uno) de las marcas Square'D, Federal Pacific, similar o de igual calidad.

MEDICION

La medición se hará considerando como unidad la pieza suministrada e instalada sin los interruptores derivados pero sí el general.

FORMA DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el tablero de que se trate, el precio incluye: suministro y colocación del tablero sin interruptores derivados, pero sí el principal, demolición del área para instalación de tableros, transporte, carga y descarga, almacenaje, maniobra de obra, mano de obra de la instalación y pruebas eléctricas, conexiones del cableado interior del mismo y conexiones de tubería necesarias a los tableros; equipo y herramienta, y en general, todo lo necesario para dejar los tableros funcionando, a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

UNIDADES DE ILUMINACION

N.C. Nº 18

EJECUCION.-

Todas las luminarias serán instaladas de acuerdo al proyecto y/o lo que indique la Supervisión, incluyendo todos los accesorios y preparaciones necesarias en plafones y estructura.

MEDICION.-

La medición se hará considerando la pieza de luminaria totalmente instalada y probada.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la unidad de iluminación de que se trate, el precio incluye lo correspondiente a: mano de obra para su instalación y colocación; lámparas, reactores, controles, almacenamiento, maniobras dentro y fuera de la obra, transporte, pruebas, conexiones, anclaje y soportería, herramienta y equipo, limpieza, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento, en las condiciones de la obra o el proyecto y a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

SALIDAS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PÀRA CONTACTOS NORMALES, ESPECIALES Y LUMINARIAS

N.C. Nº 19

EJECUCION.-

Se colocarán los tramos de tubería con conexiones galvanizadas, pared gruesa, que sean necesarios para la instalación, empotrada, visible o aérea, según proyecto y/o lo que indique la Supervisión, incluyendo cajas y chalupas galvanizadas, conectores, coples, codos, abrazaderas y todos los accesorios necesarios. Estos tramos de tubería para circuitos derivados partirán desde los centros de distribución. Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THW, para operar en ambiente húmedo a 75ºC , 600 V. Para calibres 8 y menores deberán hacerse empalmes manuales y sencillos, mientras que para calibres del 6 y mayores los empalmes se harán con conectores xx xxxxx (perros) y cinta aislante. Los conductores serán marca Condumex, o similar y de igual calidad. Se incluyen también los accesorios como: apagadores, contactos intercambiables de baquelita, tipo Quinciños, con placa de aluminio anodizado en color oro de marca Quinciños o similar y de igual calidad. Las salidas para teléfonos e intercomunicación deberán quedar guiadas con alambre galvanizado calibre 12, para su cableado posterior.

Todas las instalaciones se deberán coordinar con la obra civil de tal manera que las instalaciones avancen junto con dicha obra y de esta forma se evite romper cimientos, dalas, columnas, castillos, firmes, pisos, losas, acabados, etc.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad a partir de la salida para cada unidad, de la canalización principal, así como para contactos, intercomunicación, telefonía y de

acuerdo al tipo de salida que se indique en el proyecto.

ANEXO “T 3”

.C. Nº 19

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la salida de que se trate; deberá incluir la alimentación desde el equipo de control y protección a todo el circuito, considerando tuberías para cada caso en particular, el precio incluye lo correspondiente a: mano de obra para su instalación y colocación; cajas, chalupas, material de acabados, apagadores, contactos intercambiables, soldadura, cinta aislante, soportes, tornillos, transporte y almacenaje, ranuración, maniobras dentro y fuera de la obra, pruebas, conexiones, herramienta y equipo, limpieza, en general todo lo necesario para su correcta ejecución, en las condiciones de la obra o el proyecto y a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

LOSETA DE CERAMICA

N.C. Nº 20

EJECUCION.-

Deberá efectuarse la colocación de la loseta de acuerdo a lo indicado en el proyecto para pisos de oficina, xxxxx xx xxxxx, cocinetas, etc. El Contratista será el único responsable del suministro e instalación adecuada, la cual deberá incluir nivelaciones, plomeados, cortes, ranuras, ajustes, empates, detallado xx xxxxxx y esquinas, punteado, preparaciones para recibir accesorios de instalaciones cualquiera que ellas sean y juntas con otros acabados, así como su colocación en cualquier nivel y altura y cualquier otra actividad que la Supervisión requiera para su correcta colocación.

MEDICION.-

La medición se hará tomando como base, el metro cuadrado, (M2) de loseta de cerámica, de la medida que especifique el proyecto.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el presupuesto original del contrato por metro cuadrado (M2) de loseta de cerámica. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro de materiales, mano de obra requerida, herramienta y equipo, traslado en el interior de la obra, izajes, cortes, detallado y limpieza, de acuerdo a lo requerido en la parte de ejecución de esta norma, a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

XXXXXXX XX XXXXXX

N.C. Nº 21

EJECUCION.-

Deberá efectuarse la colocación de xxxxxxx xx xxxxxx de acuerdo al proyecto, junto con sus complementos tales como xxxxxx y herrajes, por lo que el Contratista será responsable de su suministro y adecuada colocación, la cual deberá incluir nivelaciones, plomeados, barnizado al natural, topes de piso cerraduras y contras; su colocación será a cualquier nivel y altura, así como cualquier otra actividad que a juicio de la Supervisión se requiera para su correcta coloc ación y buen funcionamiento.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad la pieza de xxxxxx xx xxxxxx.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio será el establecido en el presupuesto original del contrato por la pieza de xxxxxx xx xxxxxx. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro, mano de obra requerida, herramienta y equipo, traslado en el interior de la obra, izajes, cortes, detallado y limpieza, de acuerdo a lo requerido en la parte de ejecución de esta Norma y a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

N.C. Nº 22

EJECUCION.-

Deberá efectuarse la colocación de cancelería de aluminio de acuerdo a proyecto, tanto en puertas y ventanas por lo cual el contratista será el único responsable de su suministro y adecuada colocación la cual deberá incluir, nivelaciones, plomeados, así mismo el aluminio deberá presentarse e instalarse con líneas limpias, rectas y bien definidas, libres de defectos de extrusión que pudieran afectar su resistencia y durabilidad, las entradas de agua entre vidrio y aluminio u otro material será responsabilidad del contratista, quien también se encargará de proteger a el aluminio evitando que se manchen con mortero, concreto, yeso, tirol o cualquier otro producto alcalino que pueda dañarlo, la colocación será a cualquier nivel y altura, así como cualquier otra actividad que a juicio de la supervisión se requiera para su correcta ejecución y buen funcionamiento.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad la pieza de puerta o ventana de aluminio terminada.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada será el establecido en el presupuesto original del contrato por la pieza de puerta o ventana de aluminio, este precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro, mano de obra requerida, herramienta y equipo, traslado en el interior de la obra, izajes, cortes, desperdicios, detallado y limpieza, de acuerdo a lo requerido en la parte de ejecución de esta norma, a satisfacción de la Dependencia.

ANEXO “T 3”

RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA

N.C. Nº 23

EJECUCION.-

Deberá efectuarse limpieza previa en la superficie a pintar, la cual estará libre de polvo, grasa o bien de cualquier otro material que impidan la optima adherencia de la pintura asimismo la preparación correspondiente a resanes donde lo indique el proyecto y de las diferentes calidades y tipos de pintura, por lo cual el Contratista será responsable del suministro y la aplicación adecuada, la cual deberá incluir protecciones, preparado de la superficie (metálica o de albañilería según corresponda), respetando la forma de aplicación del fabricante. La aplicación y detallado será a dos manos, con la aplicación de una capa previa de sellador vinílico o primer anticorrosivo, según corresponda conforme a lo marcado en el proyecto y/o a juicio de la Supervisión ; a cualquier nivel y altura.

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad el metro cuadrado de recubrimiento de superficies con pintura debidamente aplicada.

FORMA DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada será el establecido en el presupuesto original del contrato por el metro cuadrado de recubrimiento de superficies con pintura, ya sea de esmalte o vinílica. Este precio incluye lo que corresponda: suministro, mano de obra requerida, sellador vinílico o primer anticorrosivo herramienta, equipo, traslado de material dentro de la obra, detallado y limpieza, de acuerdo a lo requerido por la parte de ejecución de esta norma, a satisfacción de la Dependencia.

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES .

ANEXO T-4

ANEXO T-4

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MEXICO D.F. A DE DE 2002

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS P R E S E N T E.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8.2.5.- DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NUM. 00017002- 02, REFERENTE A LA OBRA (NOMBRE DE LA OBRA) SOBRE EL PARTICULAR Y EN MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA (NOMBRE DEL LICITANTE QUE PARTICIPA) MANIFIESTO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE NOS PROPORCIONO LA PROCURADURIA , ASI COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y NUESTRA CONFORMIDAD DE AJUSTARNOS A SUS TERMINOS.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

ANEXO T-5

ANEXO T-5

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

MÉXICO, D.F., A ____ DE DE 2002

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.1.1.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NUM. 00017002- -02, REFERENTE A LA OBRA (NOMBRE

DE LA OBRA) _. SOBRE EL PARTICULAR Y POR MI PROPIO DERECHO COMO

REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE QUE PARTICIPA) , MANIFIESTO A USTED QUE (NO) SE VISITO EL LUGARDONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, (SIN EMBARGO SI CONOZCO EL SITIO,) Y POR LO TANTO SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS CONDICIONES DE LA ZONA, TANTO EN SU EJECUCIÓN COMO EN EL COSTOS DE MA TERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ATENTAMENTE

_____________________________________ (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO T-6

ANEXO T-6

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

MÉXICO, D.F., A DE DE 2002

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS P R E S E N T E

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA NUMERO

/02 RELATIVO A: (PONER EL CONCEPTO DE LOS TRABAJOS) (EN ESTE ESPACIO SE DEBERA DESCRIBIR LA OBRA O EL SERVICIO, MOTIVO DE ESTA LICITACION) .

SOBRE EL PARTICULAR Y POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (EN ESTE

ESPACIO SE DEBERA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA) , MANIFIESTO A USTED QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO (NO) ASISTIÓ A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN TODOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMIN ISTRATIVOS, QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY SON APLICABLES A ESTE ACTO PUBLICO, ASIMISMO DECLARO (QUE A PESAR DE NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y TENER CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE PUNTOS TRATADOS, AL HABER OBTENIDO Y LEIDO EN TIEMPO LA MINUTA DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

(NOMBRE FIRMA Y CARGO)

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

MANIFESTACION ESCRITA DE LA PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

ANEXO T-7

ANEXO T -7

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE LA PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

MÉXICO, D.F., A DE DE 2002

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS P R E S E N T E

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA REFERENTE AL CONCURSO NÚMERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE

.

EN CASO DE QUE SE NOS ADJUDIQUE DICHO CONTRATO, (EN ESTE ESPACIO SE DEBERA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA) LA CUAL REPRESENTO, ( SI - NO ) SUBCONTRATARÁ LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR , QUE INCLUYAN SU

INSTALACION EN LA OBRA DE (EN ESTE ESPACIO SE DEBERA DESCRIBIR LA OBRA O EL SERVICIO, MOTIVO DE ESTA LICITACION) PARA

.

ATENTAMENTE

_____________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

MANIFESTACION ESCRITA DE ENCONTRARSE O NO EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 47, PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ANEXO T-8

ANEXO T -8

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE ENCONTRARSE O NO EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 47, PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MÉXICO, D.F., A DE DE 2002

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS P R E S E N T E

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA REFERENTE AL CONCURSO NÚMERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ( EN ESTE ESPACIO SE DEBERA DESCRIBIR LA OBRA O EL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN ) .

SOBRE EL PARTICULAR YPOR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (EN ESTE ESPACIO SE DEBERA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA) , EN CASO DE SER ADJUDICADO CON EL CONTRATO MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION, MANIFIESTO, QUE NO PODRE HACERLO EJECUTAR POR OTRO, EXCEPTO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA PROCURADURÍA” Y/O SOLAMENTE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PUNTO 2.2 DE LAS PRESENTES BASES:

ATENTAMENTE

___________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

DATOS BASICOS DE MATERIALES

ANEXO T-9

OFICIALIA MAYOR	LICITACION PUBLICA No.	SELLO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
	DESCRIPCION DE OBRA

ANÁLISIS DE DATOS BASICOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

(NO SE DEBERA INCLUIR I.V.A.)

No.	M A T E R I A L	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	C A R G O S					DATO
CONSECU- TIVO		TOTAL		DE	CARGA	DESCARGA	FLETE FORANEO	ACARREO LOCAL	OTROS	BASICO
	1 CEMENTO GRIS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CEMENTO BLANCO
	CEMENTO CREST
	CALHIDRA
	ARENA
	GRAVA
	ACERO No. (5/8”)
	ACERO No. 4 (1/2”)
	XXXXXXXX XX 0 / 0” XXXXXXX RECOCIDO
	MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 /10-10
	TABIQUE DE BARRO 7 X 14 X 28
	CIMBRAPLAY
	XXXXXX XX XXXX
	CHAFLAN DE 1”
	CLAVO
	CURACRETO
	DIESEL
	PLASTIC CEMENT
	MICROPRIMER
	MICROLASTIC
	FESTERFLEX
	FESTER BLANC TERRACOTA
	FESTERMICIDE
	IMPERCOREV
	PINTURA PLASTICA MCA COREV
	RECINA POLIESTER (IMPERMEABILIZANTE)
	TEPETATE
	TEZONTLE

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

87

OFICIALIA MAYOR	LICITACION PUBLICA No.	SELLO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
	DESCRIPCION DE OBRA

ANÁLISIS DE DATOS BASICOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

(NO SE DEBERA INCLUIR I.V.A.)

No.	M A T E R I A L	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	C A R G O S					DATO
CONSECU- TIVO		TOTAL		DE	CARGA	DESCARGA	FLETE FORANEO	ACARREO LOCAL	OTROS	BASICO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

88

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA

ANEXO T-10

89

ANEXO “T 10”

OFICIALIA MAYOR	LICITACION PUBLICA No.	SELLO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
	DESCRIPCION DE OBRA

DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

(TABULADOR DE SALARIOS DE PERSONAL OBRERO)

MONEDA:

CLAVE CATEGORIA SALARIO BASE
(MINIMO OFICIAL) FACTOR SALARIO
MERCADO SALARIO MERCADO FACTOR SALARIO REAL SALARIO REAL VIATICOS
* TOTAL POR
DIA SAR
** INFONAVIT
**

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

* EN CASO QUE SE REQUIERA

** SOLO LLENAR EN CASO QUE SE CALCULE SAR E INFONAVIT EN FORMA DETALLADA

90

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

DATOS BASICOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR CONCEPTOS DE TRABAJO

ANEXO T-11

91

ANEXO “T 11”

DATOS BASICOS DE USO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

MONEDA:

CLAVE	DESCRIPCION MAQUINARIA Y/O EQUIPO	UNIDAD	COSTO HORARIO
			S/OPERACION	C/OPERACION

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

92

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (PROPIEDAD O RENTADO)

ANEXO T-12

93

ANEXO “T 12”

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

No. CONSECUTIVO DESCRIPCION MARCA MODELO CAPACIDAD Ó POTENCIA VIDA UTIL (remanente) PROPIO RENTADO UBICACION FISICA

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

94

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

PROGRAMA DE EJECUCIÓN XX XXXX CRITICA CALENDARIZADO PRO EVENTO O POR PARTIDA DE TRABAJO (EL LICITANTE GANADOR DEBERA ENTREGAR LA RUTA CRITICA POR X XXXXXXX).

XXXXX X-00

XXXXX “T 13”

OFICIALIA MAYOR	LICITACION PUBLICA No.	SELLO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
	DESCRIPCION DE OBRA

PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO XX XXXX CRITA CALENDARIZADO

(EJEMPLO DEMOSTRATIVO

S u m i n i s t r o d e C a n c e l e r í a d e A l u m i n i o

I n s t a l a c i ó n d e G a s

2 2

3 5 7 6

2 7

8 4 9 1

C o m p r a y S u m i n i s t r o d e M a t e r i a l H i d r á u l i c o , S a n i t a r i o y E l é x x x x x x

0

8 1 2

I n s t a l a c i ó n

H i d r o - S a n i t a r i a

D a l a s y

C a s t i l l o s

I n s t a l a c i ó n

H i d r á u l i c a

C o m p r a y S u m i n i s t r o d e

M a t e r i a l I n s t a l a c i ó n d e G a s

P r u e b a s

H i d r o - S a n i t a r i a s

2 3

9

2 5

3 0

2 9

1 6 1 8 3 0 3 4 3 6 4 0 6 5 7 6 9 1 9 6

T r a z o y

N i v e l a c i ó n

E x c a v a c i ó n Z a p a t a s , A r m a d o

e n C e p a s C o l a d o y C i m b r a d o

R e l l e n o y

F i r m e s

I m p e r m e a b i l i z a c i ó n

M u r o s d e

C i m b r a e n

L o s a

A r m a d o d e

L o s a

C o l a d o d e

F r a g u a d o y

A p l a n a d o s y

d e Z a p a t a s T a b i q u e

L o s a D e s c i m b r a d o e n L o s a R e p e l l a d o s

P i n t u r a

V i n í l i c a

C a n c e l e r í a d e P u e r t a s y

A l u m i n i o C l o s e t s

X x x x x x x x x

X x x o

L i m p i e z a y

E n t r e g a

0

0 0

1

1 1

2

4 4

5

1 2 1 2

6

1 8 1 8

7

2 0 2 0

8

2 9 2 9

1 0

3 4 3 4

1 1

3 8 3 8

1 2

4 0 4 0

1 3

5 7 5 7

1 4

6 7 6 7

1 6

7 6 7 6

1 7

8 0 8 0

1 8

8 8 8 8

1 9

9 1 9 1

2 0

9 6 9 6

P i n t u r a P i n t u p l e s

2 6

7 3 7 6

A d q u i s i c i ó n y S u m i n i s t r o

d e I n s u m o s ( M a d e r a ,

R x x x x x x x C a b l e a d o

P i s o s y

C e m e n t o , C a l , T x x x x x x , X r e n a j e ) . I n s t a l a c i ó n E l é c t r i c a L a m b r i n e s

3

3 9

2 4

2 7 5 7

1 5

6 2 6 2

C o n t r a t a c i ó n d e

C a r p i n t e r í a

P r u e b a s

E l é c t r i c a s

2 1

3 5 8 0

2 8

8 6 9 1

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

PROGRAMA DE EJECUCIÓN XX XXXXXX CALENDARIZADO

(CON CANTIDADES)

ANEXO T-14

ANEXO “T 14”

OFICIALIA MAYOR	LICITACION PUBLICA No.	SELLO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
	DESCRIPCION DE OBRA

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CALENDARIZADO

(PROGRAMA XX XXXXXX CON CANTIDADES)

No. DE CON- CEPTO	DESCRIPCION EN DETALLE	MES	1																2																		3																		4																5														6
		SEMANA	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18			19			20				21			22		23			24			25			26
		DIA

OBSERVACIONES

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

C A R P E T A T E C N I C A

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE CALENDARIZADO

(CANTIDA DES)

ANEXO T-15