Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko Mallilausekkeet

Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Laskutus yhdessä erässä, kun kaikki keittiölaitteet ja -koneet on hy- väksytysti vastaanotettu ja vastaanottotarkastus suoritettu ja virheet ja puutteet korjattu hyväksytysti. Maksuehto 21 pv netto. Laskutus verkkolaskuna osoitteeseen: • Verkkolaskujen OVT-tunnus: 003721093090 • Operaattori: CGI • Välittäjän tunnus: 003703575029 Xxxxxx vastaanottaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Laskussa on mainittava ostajan viite: Tietokatu 2 Kemi, keit- tiölaitteet ja –kalusteet. Laskutuslisiä tai muita vastaavia kuluja ei hyväksytä. Viivästyskorko enintään kulloinkin voimassa olevaan korkolain mu- kainen.
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Laskutuksessa noudatetaan sopimuksessa sovittua hinnoittelua. Maksu suoritetaan Xxxx soten erittelemän laskun perusteella. Maksun suorittamista varten palveluntilaajalle on jäätävä maksuaikaa vähintään 14 päivää hyväksyttävän laskun esittämisestä. Myöhästyneelle maksusuoritukselle maksetaan voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Myyjä laskuttaa Ostajaa kerran vuodessa edellä Sopimuksen hinnat –kohdassa määritellyin perustein. Maksuehto on 30 päivää netto laskettuna laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskun tulee täyttää laskudirektiivin vaa- timukset. Laskutus-, toimitus- tai muita erillislisiä ei hyväksytä. Tarjouksessa tulee selvittää sähköisen laskutuksen menettelytavat. Laskuista tulee ilmetä tuotteen nimi, yksikköhinta, tuotenumero sekä laskun loppusumma verollisena ja verottomana ja arvonlisäverot eriteltynä. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Laskutus toimitetaan verkkolaskutuksena. Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj Välittäjätunnus: 003703575029 Verkkolaskuosoite: 003702080614 Palveluntuottaja voi laskuttaa palvelupaketin, kun palvelupakettiin kuuluva ensimmäinen tapaaminen on toteutunut. Maksuehtona on 30 pv/netto, kun lasku on saapunut. Viivästyskorko on korkeintaan kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen. Laskutus-, toimi- tus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskuilla tulee olla tilaajan ohjeistamat merkinnät. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää voimassa olevat arvonlisävero- ja kirjanpitomääräykset.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Laskutus-, toimitus- tai muita erillisiä lisiä ei hyväksytä. Laskut toimitetaan tilaajalle ensisijaisesti sähköisinä. Laskutusosoitteet ja menettelytavat sovitaan aloituskokouksessa. Työn kiinteähintaisesta osuudesta tehdään maksuerätaulukko. Maksuehto on 30 pv netto. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Maksuehto on 30 päivää netto laskun päivämäärästä. Toimittaja laskuttaa tilaajia heidän esittämällä tavalla (verkkolasku, paperilasku). Toistuvaismaksut toimittaja veloittaa etukäteen kolmen (3) kuukauden jaksoissa seuraavasti: - elokussa: elokuu-lokakuu (päivitetään jatkuvan kulun maksuperuste vuosittain) - marraskuussa: marraskuu-tammikuu - helmikuussa: helmikuu-huhtikuu - toukokuussa: toukokuu-heinäkuu Kullekin tilaajalle tehdään oma lasku.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Laskuissa on mainittava arvonlisäveroton ja arvonlisäverollinen hinta, jonka tulee täyt- tää arvonlisäverolain 209 e §:n määräykset. Laskujen maksuehto on 30 päivää netto, laskun päiväyksestä laskettuna. Ylläpitosiivouksesta laskutetaan kalenterikuukausi kerrallaan. Laskusta on käytävä sel- västi ilmi laskutettavan kohteen nimi, tuntihinta, käytetty aika sekä hyvitykset. Perussiivoukset voidaan laskuttaa vasta sen jälkeen, kun palvelu on vastaanotettu ja hyväksytty. Laskutusohjeet ja –osoite liitteessä xx.
Sample 1
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko. Tulkkipalvelu on oikeutettu laskuttamaan hinnaston mukaiset maksut, kun palvelu on suoritettu. Maksuehto on 14 pv netto. Laskuun kohdistuvat huomautukset on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen viivästyskorko.
Sample 1

Related to Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko

  • Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 11.1 Sopimus astuu voimaan Sopimuspäivänä ja on voimassa toistaiseksi. Osapuolista kumpi tahansa voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Osapuolet voivat sopia erikseen, että Yhteistyökumppanilla ei ole velvollisuutta käyttää Alustaa irtisanomisaikana. 11.2 Edellä kohdan 11.1 säännöistä poiketen, foodoralla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos: a) Yhteistyökumppani rikkoo Sopimuksen alaisia velvoitteitaan esimerkiksi siten, että tilauksissa, laadussa tai palvelun toimituksessa ilmenee toistuvia puutteita, joita ei korjata viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun foodora on ilmoittanut Yhteistyökumppanille rikkomuksesta; b) Yhteistyökumppani asetetaan konkurssiin, saneerausmenettelyyn, vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, selvitystilaan tai todetaan muutoin maksukyvyttömäksi tai tällä ei enää ole liiketoimintaansa tarvittavia lupia, tai c) Yhteistyökumppani on siirtänyt liiketoimintansa tai asianmukaiset myyntipisteensä. 11.3 Irtisanomisilmoitus tulee antaa kirjallisena. 11.4 Sopimuksen irtisanominen ei vapauta kumpaakaan Osapuolta velvollisuudestaan maksaa Sopimuksen voimassaolon aikana kertyneitä velkojaan. 11.5 Aloitusmaksua ja muita Yhteistyökumppanin suorittamia maksuja ja kuluja ei palauteta Sopimuksen irtisanomisen, siirron tai luovutuksen johdosta. 11.6 Sopimuksen irtisanomisen seurauksena Yhteistyökumppanin tulee ilman aiheetonta viivästystä palauttaa kaikki Tekniset Laitteet (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tabletti/Wifi-tulostin) foodoralle, pidättäytyä käyttämästä Valokuvia ja palauttaa kaikki Valokuvista otetut kopiot ja kuvat foodoralle tai tuhota kaikki Valokuvista otetut kopiot ja kuvat foodoran nimenomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli Teknisiä Laitteita ei ole palautettu seitsemän (7) päivän kuluessa Sopimuksen irtisanomisesta, foodoralla on oikeus veloittaa Yhteistyökumppanilta 200 € suuruinen maksu. Summa laskutetaan erikseen ja se voidaan kuitata jäljellä olevista maksuista. Veloitettavat maksut eivät vapauta Yhteistyökumppania Teknisten Laitteiden palauttamista koskevasta velvollisuudesta.

  • Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen 18.1 Sopimus tulee voimaan 3.1 kohdan mukaisesti ja on voimassa erikseen sovitun ajan tai kunnes se näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti irtisanotaan tai pu- retaan. Sopimus on kuitenkin aina vähintään voimassa 4.2 kohdan tai 5.5 kohdan mukaisen reklamaatioajan päättymiseen saakka. 18.2 Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen kokonaan tai osittain käyttäen yhden kuukauden irti- sanomisaikaa. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. 18.3 Lisäksi Teosto voi irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kirjallisesti tai muuten todisteellisesti Asiakkaalle, mikäli: a) annetun käyttöluvan perusteella laskutettua tekijän- oikeuskorvausta ei ole suoritettu 14 päivän kuluessa laskun eräpäivästä; b) Teosto on edellyttänyt hinnaston mukaisen tekijän- oikeuskorvauksen suorittamista etukäteen 12.1 kohdan mukaisesti ja Asiakas ei ole suorittanut ko. ennakko- maksua eräpäivään mennessä; c) Asiakas joutuu konkurssiin, asetetaan selvitystilaan tai muuten todetaan varattomaksi; d) Asiakas ilmoittaa tai vahvistaa sopimuksen edellyt- tämät tiedot totuudenvastaisina tai oleellisesti virheel- lisinä taikka laiminlyö tällaisten tietojen ilmoittamisen; e) Asiakas muuten oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan 14 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta; tai f) Asiakas on toistuvasti rikkonut sopimusta tai laimin- lyönyt sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. 18.4 Teostolla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus vä- littömästi, mikäli 1.1 kohdassa tarkoitetut valtuudet olennaisesti tai äkillisesti supistuvat, vähenevät tai lakkaavat. Mikäli Teosto irtisanoo sopimuksen osittain, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kokonaan välit- tömin vaikutuksin. 18.5 Teoston irtisanoessa sopimuksen edellä mainit- tujen kohtien 18.3–18.4 perusteella, annettu käyttölupa raukeaa välittömin oikeusvaikutuksin.

  • Talousarvio ja -suunnitelma Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille heinäkuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja suunnitelma marraskuun loppuun mennessä.

  • Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan korkolain (633/82) 4 §:n mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

  • Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika Tarkasta sopimuksesta tai tilausvahvistuksesta, milloin sopimus tulee voimaan ja onko se voimassa toistaiseksi vai määräajan.

  • Kadun kunnossa- ja puhtaanapito Kiinteistön omistajan velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön ra- joittuva katu määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alu- eiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/78) on säädetty sekä asianomai- sessa kaupungin säännössä määrätään. Milloin kiinteistön kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjestyksessä luo- vutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikentee- seen, kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan kunnossa- ja puhtaa- napidosta, kuten yleiseen käyttöön luovutettujen katujen osalta on säädetty ja määrätty, ellei toisin ole sovittu.

  • Milloin vakuutus on voimassa Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainittuna aikana.

  • Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien vakuutukset Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mai- nittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suorite- tut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimat- tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon- antovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenotta- jan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuk- senottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta- man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak- sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskor- vauksen alentamiseen.

  • Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

  • Sopimussakko ja vahingonkorvaus Jos vuokramies rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, hän on velvollinen maksamaan kaupungille paitsi vahingonkor- vausta, myös sopimussakkoa, joka on määrältään sen hetkinen vuotuinen vuokra viisinkertaisena, sekä kaupungille asiasta aiheutuneet kustannukset.