A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. VII.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
VII.2. Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyatnia. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, hogy az elkészült munkát Vállalkozó saját költségén bontsa el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint – az egyedi szerződésben vállalt határidőben – valósítsa meg. A jelen pontban foglaltakra a Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat. Vállalkozó jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén, a jelen pontban foglaltakra hivatkozással díj- vagy költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben foglaltak nem érintik a jelen VII.2. pont első bekezdésében foglalt, technológiai eltérésre vonatkozó rendelkezéseket.
VII.3. Vállalkozó – amennyiben felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint –a teljesítést, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő) órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.
VII.4. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő környezetvédelmi politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles megszüntetni.
VII.5. Kizárólag Vállalkozó felel a közvetlen megbízása alapján dolgozó más vállalkozók és szállítók kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a vállalási árból teljesíti. Vállalkozó az egyedi szerződésben meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, Vállalkozóval megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló személyeket vehet igénybe. A Vállalkozó személyzetének, megbízása alapján dolgozó harmadik személyeknek az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz. Az előírások durva, vagy ismétlődő megsértése esetén a Vállalk...
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 1. A II. 2. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a VII. pontban meghatározott vál- lalkozói díjra tarthat igényt.
2. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos és gyors befejezését.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik.
4. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni.
5. A vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. A Megrendelő kifejezetten megtiltja a kö- vetkező társaságok foglalkoztatását:
6. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése szempontjából lényeges aka- dályról, vagy körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésé- vel a Megrendelőnek igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni elle- nőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogo- sultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. Az építési kivitelezési munkákat az átadott kiviteli tervek és a Vállalkozó által készített műszaki ütemterv alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra, a kiviteli tervhez kapcsolódó tervezői módosításokra. A Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínről, előzményekről és minden olyan egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák elvégzését, befejezését, az állagmegóvást, a szerződés előírásainak betartását teljes körűen tájékozódott, a kivitelezés alapját képező terveket teljes körűen felülvizsgálta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansági tényezőt a lebonyolított beszerzési eljárás során tisztázott, így nincs olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező munkáknak a szerződésben vállalt feltételekkel határidőre történő kivitelezését befolyásolhatná vagy akadályozná. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének elmulasztása esetén a fenti körülményekre (így többek között a tervek hiányosságaira, nem megfelelő voltára, a kivitelezési tevékenységet érintő körülmények ismeretének hiányára) nem hivatkozhat. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges, ideértve az épített környezet (út, parkoló, parkosítás) megvalósítását is. A Vállalkozó kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó minden engedély beszerzése, kivéve a bontási engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a Megrendelőnek. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület átadás- átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis a 10. fejezetben meghatározott, illetve az általuk megbízott személyek jogosultak. A Felek 7 napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni,...
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 1. Az eseti megrendelővel megrendelt, a II. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a IX. pontban meghatározott vállalkozói díjra tarthat igényt.
2. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos és gyors befejezését.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
4. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni.
5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése szempontjából lényeges akadályról, vagy körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a Megrendelőnek igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
6. A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának szándékos akadályozása szerződésszegésnek minősül.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei i. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
ii. A Vállalkozó köteles az akadályoztatás vagy megszakítás okait és a nehézségek megszüntetésére tett és/vagy lehetőség szerint megtenni kívánt intézkedéseket megfelelő időben, késedelem nélkül közölni.
iii. A Vállalkozó köteles a Megrendelő felé haladéktalanul jelenteni az olyan baleseteket, melyek során személyi vagy dologi kár keletkezett.
iv. Érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező személyeket sem a Vállalkozó, sem alvállalkozói nem alkalmazhatnak. A be nem jelentett dolgozók miatti bárminemű következményekért a Vállalkozó felel. Ezzel kapcsolatban a Vállalkozó a felelős az alvállalkozói helyett is.
v. A Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt köteles minden olyan változást a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, amely szervezeti formájában vagy fizetőképességében (csőd, felszámolási eljárás) következett be, illetve amelynek bejelentését a Cégbíróság kötelezővé teszi (a tulajdonos személyében, törzstőkében bekövetkezett változások).
vi. A Vállalkozó egyéb jogait és kötelezettségeit a Műszaki Leírás vagy az Egyedi Szerződés tartalmazza.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 1. Vállalkozó a szerződés I.2. pontjában meghatározott munka hiba és hiánymentes, valamint a
IV.1. pont szerinti minőségi követelményeknek megfelelő elvégzéséért alvállalkozási díjat fizet.
2. Vállalkozó a munka teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a helyszínre való bejutást és ott a szükséges tervezési, felmérési cselekmények elvégzésének lehetőségét, továbbá szükséges mértékben és az V. pontban meghatározottak szerint az Alvállalkozó részére adatot szolgáltat.
3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során figyelemmel kíséri a munkavégzést, bármikor jogosult a munkálatok állásáról tájékoztatást kérni, az Alvállalkozó kezdeményezésére pedig konzultációkon, tervbírálatokon köteles részt venni.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 1. Az eseti megrendelővel megrendelt, a III. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a X. 2. pontban rögzített egységes alapú díjtételek alapján számított vállalkozói díjra tarthat igényt.
2. Vállalkozó köteles a munkavégzést – a munkavédelmi szabályok betartásával - úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos, biztonságos és gyors befejezését.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
4. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt telefonon és írásban (e-mail) értesíteni.
5. Amennyiben a teljesítés során – a legnagyobb fokú szakmai gondosság tanúsítása mellett – előre nem látható, a jelen Keretszerződésben meghatározott tételekhez képest bárminemű többlet javítási igény merül fel, erről Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelő jelen Keretszerződés XVI. 1. pontban meghatározott kapcsolattartóját.
6. A Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV- Volán Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját.
7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Főigazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül.
8. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles a megrendelt Munkát elvégezni.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 6.1. A Vállakozó köteles a Megrendelő által elfogadott rendezvényajánlatban meghatározottak szerint rendezvény-szolgáltatást, valamint az utólagos megállapodás szerinti kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani a Megrendelő részére.
6.2. A Vállalkozó jogosult a rendezvény-szolgáltatások megfelelő biztosítása érdekében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni.
6.3. A Vállalkozó a teljesítés során köteles a Megrendelő utasításait figyelembe véve, annak érdekeit szem előtt tartva eljárni. Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a tevékenység megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó számára a szolgáltatás teljesítését terhesebbé, illetve a Megrendelő részéről felmerülő kérések a Vállalkozó által szakmai szempontok szerint megtervezett lebonyolítást nem akadályozhatják.
6.4. A Vállalkozó jogosult a rendzavaró, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsító, a helyszínt nem rendeltetésszerűen használó személyt felszólítani a magatartása azonnali befejezésére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult az adott személyt a rendezvény helyszínéről eltávolítani, súlyosabb esetben a rendezvényt leállítani.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 1. Az eseti megrendelővel megrendelt, a III. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a X. 2. pontban rögzített egységes alapú díjtételek alapján számított vállalkozói díjra tarthat igényt.
2. Vállalkozó köteles a munkavégzést – a munkavédelmi szabályok betartásával - úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos, biztonságos és gyors befejezését.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
4. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt telefonon és írásban (e-mail) értesíteni.
5. Amennyiben a teljesítés során – a legnagyobb fokú szakmai gondosság tanúsítása mellett – előre nem látható, a jelen Keretszerződésben meghatározott tételekhez képest bárminemű többlet javítási igény merül fel, erről Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelő jelen Keretszerződés XVI. 1. pontban meghatározott kapcsolattartóját.
6. A Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV- Volán-csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját.
7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Főigazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül.
8. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles a megrendelt Munkát elvégezni.
9. A beépített vagy vásárolt alkatrészek tekintetében csak új, eredeti egységeket szerelheti be Vállalkozó Megrendelő erre felhatalmazott, jogosult képviselőjének írásos, az adott megrendelésen rögzített engedélye szerint.
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei. 1. Vállalkozó köteles Alvállalkozónak a Munka elvégzéséért a VII. pontban meghatározott alvállalkozói díjat megfizetni.
2. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése szempontjából lényeges aka- dályról, vagy körülményről köteles az Alvállalkozót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével az Alvállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
3. Vállalkozó ingyenesen biztosítja Alvállalkozó részére a víz- és áramvételezési lehetőséget, továbbá a mellékhelyiség használatát.
4. Vállalkozó megbízottja útján a munkavégzést bármikor megtekintheti, a munkaterületre be- léphet.