Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül. 14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó 14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza. 14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá: 14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit. 14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit. 14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit. 14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint: 14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás, 14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése, 14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben, 14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.), 14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 2 contracts
Samples: Vállalkozási Szerződés, Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.16.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése esetén az alábbi átalánydíjas nettó vállalkozói díjra (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) jogosult: amely egyösszegű átalányár. A Felek jelen szerződés Vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül megbontásra1:
1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megTervezési díj …………………… Ft (nettó), így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülazaz Forint (nettó),
2. Kivitelezési Díj ……………… …, Ft,(nettó) azaz………….. Forint (nettó)
6.2. Felek rögzítik, hogy az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint történik.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza1 Vállalkozó által benyújtott költségvetés alapján.
14.46.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben a Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen
a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően (amelyért külön díjazás nem jár);
b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó vizsgálatokkal, mérésekkel, üzempróbákkal és próbaüzemekkel kapcsolatos költségeket, az esetlegesen szükségessé váló szakfelügyelet költségeit, a rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át;
c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat;
d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni jog – Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is,
e) Vállalkozó Díj magába foglalja továbbá a kivitelezés alatti tervezői művezetések költségét is.
6.3.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában és az elkészített költségvetésben: • a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, • azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania, • a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel.
6.4. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói átalánydíjat határozott megtöbbletteljesítmény, amelyet a szerződéskötéshez és Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül Pótmunkának.
6.5. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információtöbbletteljesítés, tény és körülmény figyelembevételévelamely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással megállapodnak az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka):
6.5.1. Vállalkozó legfeljebb a Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű, azaz nettó […],- Ft tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák elszámolására.
6.5.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában Vállalkozó a Vállalkozónak tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat Megrendelővel szemben.
6.5.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. (Vállalkozó végső, árazott költségvetést tartalmazó ajánlatát a jelen szerződés tárgyát képező Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.) A Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és szükség szerint a Pótmunka igénnyel érintett munkarész megszemlélését, valamint a Pótmunka szükségességének Műszaki ellenőr általi elismerését követően – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – az építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen naplóba tett bejegyzésével a közvetlen költségeket (anyagköltséglehető legrövidebb időn belül jelzi Vállalkozó felé, közvetlen gépköltségha a Pótmunka szükségességével egyet ért. Felek sürgős esetben soron kívül egyeztetnek egymással.
6.5.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, fuvarozási Felek az elvégzendő Pótmunkát, és rakodási költségannak elszámolható összegét az építési naplóban, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)vagy írásban külön rögzítik. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátPótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret terhére és erejéig – a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.
14.4.26.5.5. A szabványoknakTekintettel arra, minősítések, illetve hogy a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok részéről építési Műszaki ellenőr megbízásra került, Pótmunka engedélyezésére és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvéleményekkifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – a Műszaki ellenőr jóváhagyásával kerülhet sor, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitamely jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
14.4.36.5.6. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbsoron következő részszámlájában / végszámlájában van lehetőség.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.116.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.216.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettónettó ….. forint+ÁFA, azaz nettó …. forint+ÁFA.
14.316.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 az EFOP2.2.3-17-2017-0041 / EFOP2.2.3-17-2017-0040 számú projektből kívánja finanszírozni. Támogatás intenzitása 100%-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza, finanszírozás módja: utófinanszírozás.
14.416.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
16.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.116.5.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 5 napos komplex próbaüzem összes költségét, ezen felül az épületgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyári beszabályozásánál külön-külön 2-2 nap beüzemelési költség összegét.
14.4.216.5.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.316.5.3. Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is.
16.5.4. A telken belüli építmények, közművek stb., a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét.
16.5.5. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.416.5.6. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.516.5.7. Ideiglenes víz és elektromos vételezési hely kiépítést almérővel és a fogyasztott energia költségét, valamint a kivitelezőre eső fűtési energia légköbméter szerinti arányos részének költségét.
16.5.8. A közmű kiváltásokkal kapcsolatos minden költség.
16.6. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.116.6.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.216.6.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.316.6.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.416.6.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.516.6.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.11./ Jelen szerződés II. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó [...] Ft, azaz [...] forint vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősüldíjat fizet a Vállalkozó részére.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység 2./ Ezen vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben a szerződéses vállalkozói átalánydíjat határozott megdíjat a szerződés tárgyának, amelyet a szerződéskötéshez dokumentáció részeként kiadásra került műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás, a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételévelkivitelezés helyének, az építési helyszínek igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított határozta meg. A vállalkozói díj magában foglalja így a Vállalkozónak legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.
3./ A szerződéses vállalkozói díjért a jelen Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen tárgyának a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)megvalósítására.
4./ A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekkivitelezési munkákat, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszereka tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségéta szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.
14.4.35./ Megrendelő – az előre nem látható többletmunkák kivételével - többletmunkaigényt nem fogad el. Az 1Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. sz. mellékletben részletezettKijelenti, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeitvállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
14.4.4. Az építési terület és 6./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeitalábbi tételekből tevődik össze: Nettó vállalási ár: ,- Ft nettó összesen: ,- Ft ÁFA összege (27 %): ,- Ft Bruttó vállalási ár: ,- Ft azaz forint.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek jelen szerződés 1kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (átalányáras vállalási díja) – továbbiakban: Vállalkozói díj – mindösszesen: ………….,- Ft + ÁFA, azaz …………… forint plusz ÁFA, összesen bruttó ……….,- Ft, azaz forint, mely a Vállalkozó által beárazott költségvetési kiírás alapján került megállapításra. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megA Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.2. A Vállalkozói díj a kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak vállalkozó a jelen szerződés tárgyát alapján semmilyen jogcímen sem jogosult további követelést támasztani a Megrendelővel szemben. Ennek megfelelően a szerződéses Vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentációban és a jelen szerződés alapját képező építési kivitelezési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, beleértve jelen szerződés szerinti kivitelezés rendeltetésszerű használatához szükséges összes munkák, anyagok, alkatrészek, technológiák és költségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, adót (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjvámot), munkadíjköltséget, ideértve a fedezetet felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is, és minden egyéb mellékköltséget (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekszakfelügyeletek ellátásnak költségeit, tervezett nyereségesetleges közúthasználat ellenértékét stb.). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításáttehát a jelen szerződésben meghatározott munkálatok valamennyi eleme teljes körű megvalósításának teljes díját.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.53.3. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során munkák építési hatósági engedély köteles tevékenységek, így a Megrendelő által kezdeményezett fordított adózás hatálya alá tartoznak.
3.4. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbellenérték megfizetése tekintetében.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.114. A Felek jelen szerződő felek a szerződés 1. számú mellékletének részét tárgyát képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított munkák díját ... Ft + ÁFA összegben állapítják meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak díjból a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)aláírásával egyidejűleg ... Ft + ÁFA megrendelői előleg kerül kifizetésre. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve kifizetése továbbiakban a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1jelen szerződés II. sz. mellékletben részletezettmellékletét képező „pénzügyi és műszaki ütemezés” szerinti részletekben történik, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosításKivitelező részszámlái, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeitvégszámlája alapján.
14.4.415. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és A vállalkozói díj kifizetése banki átutalással történik a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánakszámla Megrendelő általi leigazolásától számított … munkanapon belül, ártalmatlanításának költségeita Kivitelező számlán megjelölt bankszámlaszámára.
14.516. A kivitelezési tevékenység megvalósítása Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll. Ennek igazolására bemutatja a számlavezető bankjának igazolását, amely szerint a díj bruttó összege elkülönítetten rendelkezésére áll.
17. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezés során többlet, illetve pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, ezek elvégzéséről és díjazásáról külön állapodnak meg. Megállapodás hiányában az elvégzett többletmunkáért és műszakilag szükséges pótmunkáért a Megrendelő által kezdeményezett Kivitelezőt a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében munka mennyiségének és minőségének megfelelő arányos díjazás illeti meg, a Felek az 1. számú mellékletének kiviteli tervdokumentáció részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbköltségvetésben rögzített árak alapulvételével.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Kivitelezési Szerződés
Vállalkozói díj. 14.116.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.216.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.316.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 az Emberi Erőforrások Minisztériuma „egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása” (EGYH-KCP-17-P-0156) című projektből kívánja finanszírozni. Támogatás intenzitása 100%-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza, finanszírozás módja: utófinanszírozás.
14.416.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya építési engedélyhez kötött építési tevékenység, ennek megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapján ún. fordított adózás alá tartozik, azaz a Megrendelő a vállalkozási díjat terhelő áfa összegét közvetlenül az adóhatóság felé köteles elszámolni és megfizetni.
16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
16.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.116.6.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 5 napos komplex próbaüzem összes költségét, ezen felül az épületgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyári beszabályozásánál külön-külön 2-2 nap beüzemelési költség összegét.
14.4.216.6.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.316.6.3. Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is.
16.6.4. A telken belüli építmények, közművek stb., a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét.
16.6.5. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.416.6.6. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.516.6.7. Ideiglenes víz és elektromos vételezési hely kiépítést almérővel és a fogyasztott energia költségét, valamint a kivitelezőre eső fűtési energia légköbméter szerinti arányos részének költségét.
16.6.8. A közmű kiváltásokkal kapcsolatos minden költség.
16.7. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.116.7.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.216.7.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.316.7.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.416.7.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.516.7.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen szerződés Keretszerződés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért az 1. számú mellékletének részét képező mellékletben szereplő általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói ajánlatban rezsióradíj (a továbbiakban: Rezsióradíj) és az általános forgalmi adó nélkül számított egységárak (a továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) plusz általános forgalmi adó összeget fizeti meg a Vállalkozó számlán szereplő képező árazott költségvetés bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak kifizetett Vállalkozói Díj a …… forint, azaz …… forint plusz általános forgalmi adó keretösszeg (a továbbiakban: Keretösszeg) plusz általános forgalmi adó összeget nem haladhatja meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.22.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettóA Felek a berendezések telephelyi eseti javításának rezsióradíját ……. forint/ óra + ÁFA, azaz …….forint per óra plusz általános forgalmi adó összegben határozzák meg. A Vállalkozó vállalja, hogy az esti hibajavításokhoz, a munkára alkatrészt, illetve pótalkatrészt biztosít, melyet jelen Keretszerződés 3. pontja szerint számláz a Megrendelő felé.
14.32.3. Megrendelő A Felek megállapodnak abban, hogy a Rezsióradíj és az Egységárak és az annak alapján kalkulált Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó jelen Keretszerződés és az annak hatálya alatt Vállalkozó részére leadott Megrendelések teljesítése kapcsán felmerült mindennemű általános forgalmi adó nélkül számított költségét és kiadását. A Rezsióradíj és az Egységárak a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaKeretszerződés aláírásától számított egy éven belül semmilyen körülmények között nem emelhetők.
14.42.4. A 2.2. pontban meghatározott határidő elteltével Vállalkozó évente egy alkalommal, indokolással ellátva legfeljebb a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan kiadott fogyasztói árindexnek megfelelő mértékű áremelést kezdeményezhet Megrendelőnél (a továbbiakban: Áremelés), melynek elfogadásáról vagy elutasításáról Megrendelő dönt.
2.5. A jelen Keretszerződés aláírásától számítottan bármelyik fél kezdeményezheti az Egységárak és a Rezsióradíj csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árcsökkentést (a továbbiakban: Árcsökkentés). Felek az Árcsökkentésről közös egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek.
2.6. Az Áremelés/Árcsökkentés jóváhagyását megelőzően leadott Megrendelésekre az Áremelés/Árcsökkentés nem vonatkozik. Felek az Áremelés illetve az Árcsökkentés eredményét írásban rögzítik.
2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között semmilyen háttér-megállapodásnak nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításáttárgya.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.112.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés versenyújranyitást követően – a második fordulóban nyertes Vállalkozóval megkötött keretszerződés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak – Vállalkozót a rendelkezésre-állás havi átalánydíja illeti meg, így jelen amely fedezet nyújt a következőkre: 0-24 órás diszpécser szolgálat fenntartásának, az eszközök, ügyeleti szakemberek, és a szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülteljesítésével kapcsolatos minden adminisztratív, bér- és bérjellegű költsége, továbbá a korlátlan számú kiszállási költség, a rezsianyag költségek, valamint a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagok, szerszámok és műszerek szállítási költsége.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.312.2. Megrendelő az általa kibocsátott közvetlen megrendelés alapján létrejövő Szolgáltatási Szerződés szerint jogosult igényelni a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzafelmerült hibák azonnali és gyors elhárítását. Az eseti hibaelhárítások és helyreállítási munkák elvégzéséért Vállalkozót külön díjazás illeti meg.
14.412.3. A Vállalkozó kijelentiAz eseti megrendelések elszámolása a Terc Kft. által kifejlesztett VIP GOLD nevű költségvetés készítő szoftverrel és az ahhoz tartozó, hogy jelen szerződésben negyedévenként frissítésre kerülő Összevont Építőipari Normarendszer adattár alapján történik.
12.4. Vállalkozót az eseti megrendelések teljesítése után az alábbiak szerint számított vállalkozói átalánydíjat határozott díj illeti meg, amelyet amely a szerződéskötéshez munkadíj és az anyagköltség összege.
a) Az eseti megrendelések munkadíja a keretszerződéshez csatolt és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információVállalkozó ajánlatában szereplő építőmesteri, tény épületgépészeti- és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében villamos szakágakra megadott rezsióradíjak súlyozott átlagaként számított átlagos rezsióradíjjal kerül figyelembevételre. Az átlagos rezsióradíjjal kell figyelembe venni a megrendelés teljesítése során a fentieken túl felmerülő bármely más szakági tevékenységet is.
a) Az egyes tételek egységre jutó munkadíja nem lehet több mint a tétel szerinti normaidő és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. átlagos rezsióradíj szorzata.
b) A vállalkozói díj magában foglalja munkadíj része az egyes tételek egységre jutó munkadíjának és mennyiségének szorzata összegezve.
c) Ha az Összevont Építőipari Normarendszerben nem lelhető fel az adott tétel, akkor Vállalkozónak „K” tételt kell alkalmaznia. Megrendelő „K” tétel alkalmazásakor egységárelemzést írhat elő.
b) Az eseti megrendelések anyagköltsége a Vállalkozónak keretszerződéshez csatolt és a jelen szerződés tárgyát Vállalkozó ajánlatában szereplő anyagköltség-eltérítés %-os mértékét figyelembe véve kerül elszámolásra a költségvetés készítő Terc program Összevont Építőipari Normarendszer aktuális, negyedéves anyagáraihoz képest.
a) Az egyes tételek egységre jutó anyagköltsége nem lehet több, mint az Összevont Építőipari Normarendszer szerinti anyagköltség és a számítás alapját képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). százalékos eltérítés szorzata.
b) A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerekanyagköltség része az egyes tételek egységre jutó, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátszázalékosan eltérített anyagköltségének és mennyiségének szorzata összegezve.
14.4.2c) Ha olyan anyag alkalmazása válik szükségessé, amely nem, vagy amellyel műszakilag egyenértékű sem szerepel az Összevont Építőipari Normarendszerben, akkor az a beszerzési számlával igazolt áron kerül elszámolásra, de minden ilyen esetben ezt Vállalkozónak a Megrendelő felé előre írásban jeleznie kell.
d) Megrendelő fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben a hibajavítási, helyreállítási tevékenységhez felhasználandó, beépítendő anyagokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Erről Megrendelő a Vállalkozót írásban értesíti. Ilyen esetben az anyagok minőségéért és műszaki megfelelőségéért Megrendelő felel. Amennyiben Vállalkozó a rendelkezésre bocsátott anyagokat nem tartja minőségileg, műszakilag megfelelőnek, azt írásban köteles jelezni Megrendelőnek. Ellenkező esetben az ebből származó károkért Vállalkozó felel, így a helyreállítások és javítások költsége is Vállalkozót terheli.
12.5. Vállalkozót a keretszerződés teljesítésével kapcsolatban a rendelkezésre-állásért, valamint az eseti megrendelések teljesítéséért a fentiek szerint számított díjazáson felül semmilyen további díjfizetés nem illeti meg.
12.6. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1keretszerződés 4. sz. mellékletben részletezettmelléklete, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosításGyorsszolgálati hibaelhárítási protokoll szerint hibaként rögzített bejelentések elszámolása utólag történik, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és míg a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik kérelemként rögzített bejelentések a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbelőzetes és elfogadott árajánlata alapján kerülnek megrendelésre.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Framework Agreement
Vállalkozói díj. 14.18.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező Vállalkozási Szerződésben foglalt Munka teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak díj (továbbiakban: Vállalkozói Díj/Díj) illeti meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.28.2. Jelen szerződésben meghatározott A Díj, mint átalányár a Munka hiánytalan teljesítéséig érvényes. A Vállalkozó a Díjért teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3körűen vállalkozik a Vállalkozási Szerződés tárgyának megvalósítására. Megrendelő A Díj a jelen beszerzést 100 %-ban Vállalkozási Szerződés szerinti átadásig változatlan, függetlenül az esetleges alapanyagár, jogszabályváltozás, árfolyamváltozás vagy bármely egyéb, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaVállalkozási Szerződés aláírását követően bekövetkező eseménytől. A Díj devizanemét Felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg.
14.48.3. A Vállalkozó szavatosságot/jótállást vállal a Munkálatok vonatkozásában a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetén, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a funkcionális működéshez, a Munka kifogástalan használhatóságához hozzátartoznak. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott a Díjat a feladat és a helyszín ismeretében, az ellentmondások kiküszöbölésével, a szükséges információk beszerzésével határozta meg, amelyet és abban megfelelő tartalék keretet kalkulált az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra.
8.4. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a szerződéskötéshez tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű és a vállalkozói díj meghatározásához Díj tartalmazza minden olyan munka költségét, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és rendeltetésszerű kivitelezéséhez/üzemeltetéshez szükséges, így különösen: − a Munka teljesítéséhez szükséges valamennyi információalapanyag, tény és körülmény figyelembevételévelszerszám, gép, szerelvény (kivéve: POLIFOAM Anyagok), élőmunka, felvonulási eszköz, stb. költségét, − a Munka teljesítéséhez szükséges alapanyag, szerszám, gép, szerelvény (kivéve: POLIFOAM Anyagok) forgalmazásához, beépítéséhez, a Munka elvégzéséhez, az építési helyszínek ismeretében ezzel kapcsolatban létesített eszköz telepítéséhez szükséges összes bizonylat, engedély, minőségi bizonyítvány, egyéb dokumentáció költségét, − a rendeltetési helyre, Munkaterületre való felvonulás költségét, − a rendeltetési, beépítési, felhasználási helyig szállított termékek (kivéve: POLIFOAM Anyagok) fuvarozási, fel- és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltséglerakodási, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)daruzási, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekfuvarozással kapcsolatos biztosítási, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának és egyéb járulékos költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak− a csomagolási költséget, minősítések− a teljesítés során keletkezett hulladékok összegyűjtésének és elszállításának költségeit, illetve − a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, Munkálatok megszervezésének a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.38.5. Vállalkozó a Xxxxx úgy határozta meg, hogy az esetleges tervezői eltéréseket, hiányosságokat kiszűrte. A Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően Vállalkozó a Díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére nem jogosult, kivéve a POLIFOAM által írásban elrendelt pótmunkák ellenértékét. Pótmunkát a Vállalkozó csak POLIFOAM előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet.
8.6. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés tárgya a 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § hatálya alá esik, abban az esetben POLIFOAM erről nyilatkozati formában értesíti Vállalkozót, beleértve az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot. Vállalkozó az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésével kapcsolatban nyilatkozattételre köteles POLIFOAM-al szemben. Az 1Áfa tv. sz142. mellékletben részletezett§ alkalmazása esetén a mindenkori Áfa tv-nek megfelelő általános forgalmi adót a POLIFOAM fizeti. A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosításamelyben áthárított adó, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeitilletőleg az Áfa tv. 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, és egyértelmű utalást tartalmaz az Áfa tv. 142. §-ra vonatkozóan.
14.4.48.7. Az építési terület és A Díjról kiállított számla abban az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a POLIFOAM számlája a kifizetésre kerülő Díj összegével megterhelésre kerül.
8.8. Ha a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés bármely pontjától egyoldalúan és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánakPOLIFOAM hátrányára eltér, ártalmatlanításának költségeitúgy a POLIFOAM jogosult a fizetést akár részben, akár teljes egészében megtagadni a szerződésszegés orvoslásáig, anélkül, hogy vele szemben a Vállalkozó késedelmi kamatot számíthatna fel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatna.
14.58.9. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során Díj POLIFOAM általi megfizetése nem jelenti a Megrendelő által kezdeményezett Munka minőségének POLIFOAM általi elfogadását, és bármely fizetés a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik POLIFOAM mindazon jogainak fenntartásával történik, melyek a Vállalkozó árképzési adataithibás teljesítése (ideértve korlátozás nélkül a Munka Vállalkozó által nem ismert rejtett hibáját), az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbvagy egyéb szerződésszegése estén érvényesíthetőek.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions
Vállalkozói díj. 14.11. A Felek jelen szerződés 1II. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési pontban rögzített tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen mértékét Xxxxx közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 30,00 %- os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a fedezetet szerződéskötéskor 27%.
2. A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás lefolytatásával megkötendő szerzéses ár közötti különbözet, valamint Megrendelőnek a támogatott energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg Ft/m3 mértékegységben (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereségTCO). A bázis értéket Felek a felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő energia kereskedelmi szerződés hatálybalépését megelőző napon érvényes ár/árformula alapján határozzák meg.
3. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi teljesítésben állapodik meg.
4. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30 napos fizetési határidővel állítja ki. Az épületgépészeti rendszerekA vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátmajd azt követően a támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/m³) * várható fogyasztási mennyiség/szerződött hónapok száma (m³) * Vállalkozói díj (%).
14.4.25. A szabványoknakAmennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, minősítések, illetve Vállalkozó Megrendelő jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségétténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen szerződés V. 7. pontja szerinti esetet.
6. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokszámla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitVállalkozó – számlán szereplő számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása esetén az Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, a gazdálkodó szervezetek közötti pénztartozásra irányadó mértékkel azonos.
14.4.37. Az 1Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a 300.000 Ft-ot, Vállalkozó jogosult a vállalkozói díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel.
8. sz. mellékletben részletezettFelek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeitrészteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.
14.4.49. Az építési terület és Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és esetben is, ha az általa kimutatott megtakarítás a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeitMegrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Sourcing Agreement
Vállalkozói díj. 14.11. A Felek szerződés keretösszege: • 2023. évre a 7.250.000, - Ft, azaz Hétmillió-kétszázötvenezer forint + ÁFA • 2024. évre a 7.250.000, - Ft, azaz Hétmillió-kétszázötvenezer forint + ÁFA
2. Az ÁFA mértékére és megfizetésének módjára az adókötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadóak.
3. Vállalkozó a Szolgáltatás feladatrészeit az Ajánlati adatlapon rögzített egységárakon teljesíti. Az egyes megrendelt feladatrészek teljesítésének, valamint a IV.7. pont szerinti bástyazászló-kihelyezésének és cseréjének a díját a kihelyezni kért zászlótípus(ok) darabszámának és Ajánlati adatlap szerinti darab- egységárainak szorzata határozza meg.
4. Az Ajánlati adatlapon rögzített egységárak magukba foglalják a Szolgáltatás teljesítése során felmerülő mindennemű munkavégzési- és anyag költséget, illetve egyéb kiadást - különösen, de nem kizárólagosan a zászlók szállítását (üzemanyag stb), esemény után leszerelését, a kihelyezési területének szükség szerinti takarítását vagy helyreállítását, a rögzítéséhez szükséges anyagok és eszközök (gyorskötöző, dróthuzal, szerszámok stb.) használatát, a teljesítés érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, munkaszüneti napon vagy éjszaka történő munkavégzést -, valamint a közterheket. Vállalkozó egyéb díjazásra vagy költségtérítésre semmilyen más jogcímen nem jogosult.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak jogosult, de nem köteles az adott évekre meghatározott keretösszegeket elérő Szolgáltatást megrendelni.
6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Műszaki leírás III. pontjában meghatározott közterületek és lobogó darabszámok tájékoztató jellegűek, a fellobogózásra rendelhető összes közterület megjelölését és az egyes közterületeken kihelyezhető lobogók legnagyobb darabszámát jelentik. A Szolgáltatás adott feladatrészének teljesítésekor ténylegesen fellobogózandó közterületek és kihelyezendő lobogók darabszáma az eseti megrendelésekben kerül meghatározásra, melyben Megrendelő jogosult kevesebb közterület és darabszám meghatározására.
7. Adott évben megrendelt Szolgáltatások teljesítése után kifizetett összeg nem haladhatja meg a szerződéses keretösszegnek az adott évre meghatározott teljes összegét. A 2023. évi keretösszegből fel nem használt összeg pedig a 2024. évre nem vihető át. A 2024. évre meghatározott keretösszeg kimerülése után Megrendelő további eseti megrendelést 2024. évben nem tesz.
8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés megszűnésének időpontjában az általa végzett teljesítés együttes értéke nem éri el az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés pont szerinti, adott évre vonatkozó vagy teljes két évi keretösszeg értékeket, továbbá, ha az eseti megrendelések alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak mega ténylegesen kihelyezni kért lobogók száma nem éri el a Műszaki leírás szerint kihelyezhető teljes darabszámot, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2az ebből származó bevételkiesés a saját kockázatát képezi. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen pontban meghatározott kockázat ismeretében nyújtotta be az ajánlatát és kötötte meg a szerződést, ebből eredő esetleges bevételkiesése miatt Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel nem él, esetleges ilyen igényéről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, visszavonhatatlanul lemond
9. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátteljesítésére szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.1Éves keretösszeg …………….,- Ft+Áfa, azaz ……………Ft + ÁFA, A Vállalkozó hibajavítási óradíja ……….,-Ft+Áfa/óra, azaz ………… Ft + ÁFA/óra . Anyagköltség: felmerült anyagok értéke tételes elszámolás alapján + ÁFA A szerződésben rögzített költségelemeken túl egyéb költség a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető. A keretösszeget a felek műszaki-pénzügyi becsléssel állapították meg, ezért a tényleges teljesítés során lefelé való eltérés miatt a jelen keretszerződést nem tartják szükségesnek módosítani. A Felek jelen megállapodnak és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés 1keretjellegéből adódóan Megrendelőnek nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű szolgáltatás megrendelésére. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megFelek rögzítik, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2hogy a keretmennyiség előbbiekből adódó nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3AVállalkozó az eszközök bevizsgálását követően egyeztet a beküldő TIG-Biztosítóberendezési főnökségekkel a várható költségekről, és a javításról eszközönként külön-külön tételes árajánlatot köteles adni. A Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az eseti ajánlati árat mérlegelve, annak gazdaságtalansága esetén a javíttatási szándéktól elálljon. A Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén az adott munkáról eseti megrendelőt állít ki. A tételes számlát a jelen beszerzést 100 %-ban szerződésben feltüntetett vevő névre és címre állítja ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaVállalkozó.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő Vállalkozó a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4Szerződésben rögzített Szolgáltatását Megrendelő írásos eseti megrendelésére végzi. A Vállalkozó kijelentiaz eseti megrendelések szerződésszerű teljesítése esetén:
a) nettó óra/fő díj …………………,- Ft+ÁFA, azaz nettó óra/fő díj Forint + Áfa, valamint
b) az alkalmankénti kiszállási díj ……………….,- Ft +Áfa, azaz nettó forint+Áfa
a) és b) együtt) vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) Megrendelő általi megfizetésére jogosult.2 Az Áfa mértékére és megfizetésének módjára az adófizetési kötelezettségek keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.
3.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet.
3.3. Vállalkozó a megrendelés ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.
3.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megSzerződésben meghatározott Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközöket és anyagokat Vállalkozó biztosítja. Szerződő Felek rögzítik, amelyet hogy a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A 3.1 pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak Vállalkozó valamennyi, jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségét és kiadását,egyéb díjazásra a Vállalkozó nem tarthat igényt.
3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése körében, a Szerződés időtartama alatt, a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen Szerződésben meghatározott és teljesített szolgáltatásokra vonatkozó vállalkozói díj nem haladhatja meg 2023. évben: 4.524.000,- Ft + ÁFA, azaz négymillió-ötszázhuszonnégyezer forint +ÁFA keretösszeget. Felek rögzítik, hogy a közvetlen költségeket (anyagköltségVevő nem köteles jelen pontban meghatározott keretösszegeket maximálisan felhasználni, közvetlen gépköltségazzal, fuvarozási és rakodási költséghogy a jelen Szerződés időtartama alatt e keretösszeg 70%-os, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)azaz hetven százalékos lehívására kötelezettséget vállal. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződés megszűnésének időpontjában az általa teljesített szolgáltatás együttes értéke nem éri el a fedezetet (közvetlen költségek között keretösszeg mértékét, az ebből származó bevételkiesés a saját kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói kockázat ismeretében nyújtotta be ajánlatát.
3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.5. pontban 2023. évre meghatározott keretösszeg kimerülésével Megrendelő további eseti megrendelést 2023. évben nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)tesz.
3.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátfedezete rendelkezésére áll.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben (III.rész) meghatározott teljes kivitelezési és tervezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettónettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz ………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaFelek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem összes költségét.
14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési mintavételi tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is.
14.4.4. A telken belüli építmények, közművek, stb., a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét.
14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit.
14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.414.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1a 2. számú mellékletének melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.514.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben rögzített időpontban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.16.1. A Felek Vállalkozó a jelen szerződés Szerződés 1. pontjában meghatározott Munka szerződésszerű teljesítése esetén a 2. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülMelléklet szerinti díjazásra jogosult.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg6.2. A vállalkozói díj magában foglalja tartalmazza a Vállalkozónak Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét, díját (beleértve különösen a szerzői vagyoni jogok átruházásának, illetve felhasználási jog engedélyezésének díját, a munkadíjat, a szállítási, fel- és lerakodási díjakat, stb.), erre tekintettel Vállalkozó – a 6.3. pontban foglaltakat kivéve – Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési, díj- vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet.
6.3. A 2. számú Mellékletben szereplő javítási óradíjak nem tartalmazzák a cserélendő alkatrészek ellenértékét. Vállalkozó ezen alkatrészek ellenértékének kiszámlázására jogosult azzal, hogy a fizetendő ellenérték összegét az alkatrész beszerzési árának alapulvételével köteles meghatározni, akként, hogy a beszerzési ár összegét maximum 5 %-kal növelheti meg.
6.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Xxxxx elvégzése során olyan, a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét Szerződésben és így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az annak 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban mellékletében nem szereplő dokumentumban rögzítik munkát, feladatot észlel, amelynek elvégzését a Munka szerződésszerű teljesítéséhez szükségesnek tartja, úgy a Vállalkozó árképzési adataitköteles ezen pótmunkáról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Pótmunka jegyzőkönyv) felvenni. A Vállalkozó a Pótmunka jegyzőkönyv alapján köteles árajánlatot adni a Megrendelő részére. A Vállalkozó a Pótmunka jegyzőkönyvet az árajánlattal együtt a pótmunka észlelésétől számított legfeljebb 2 (Kettő) munkanapon belül írásban, telefax vagy e-mail útján (faxon megerősítve vagy kézbesítési igazolással) köteles megküldeni a Megrendelő részére. A Megrendelő Átvétel és Minőség-ellenőrzés szervezete a Pótmunka jegyzőkönyv kézhezvételét követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – a Felek által előzetesen egyeztetett helyen és időpontban –Vállalkozó képviselőjével egyezteti a pótmunkát és ellenőrzi a pótmunka elvégzésének szükségességét. Az ellenőrzött Pótmunka jegyzőkönyv alapján a Megrendelő – legkésőbb a Felek egyeztetésétől számított 15 (tizenöt) napon belül –jogosult a Vállalkozótól a pótmunka elvégzését egyedi megrendelés (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján megrendelni. Az Egyedi megrendelésben a Megrendelő megjelöli a Pótmunka jegyzőkönyv egyedi azonosítóját, és az alábbiak szerint:
14.5.1az alapján megrendelésre kerülő pótmunkát, valamint – ha vannak ilyenek – a teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. Az Egyedi megrendelést Megrendelő írásban, telefax vagy e-mail útján (faxon megerősítve vagy kézbesítési igazolással) köteles megküldeni Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére. Az Egyedi megrendelést a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2Vállalkozó írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni, azonban visszaigazolás hiányában is a pótmunka teljesítési határidejének kezdő napja az Egyedi megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételének napja. A Vállalkozó az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3Egyedi megrendelés kézhezvételét megelőzően nem jogosult a pótmunka megkezdésére. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbEgyedi megrendelés hiányában a pótmunka nem tekinthető megrendeltnek.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő Vállalkozót a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért az alábbi vállalkozói díj illeti meg: azaz t Ft
14.44.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott ár a műszaki terveknek, az érvényben lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz szükséges valamennyi munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási költségeket, adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez szükséges teljesítési költségeket, ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási épületek és területek megvalósítási költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott rögzített szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési /hitelesítési költségek, a terület igénybevételi díját) függetlenül azok jellegétől magában foglalja. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.
4.3. Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árat feladat és a helyszín ismeretében adta meg, amelyet az árat az esetleg előre nem
4.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy árajánlatát teljes befejezési határidő ismeretében és az időjárási sajátosságok figyelembevételével tette meg.
4.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötéshez munkavégzés során a tudomására jutott valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azokat a Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására. Vállalkozó e kötelezettsége megszegése esetén alkalmanként a teljes vállalkozói díj mértékével egyező összegű kártérítés megfizetésére kötelezhető. A korábbiak vonatkozásában a felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel járnak el.
4.6. A tartalékkeret a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a műszaki leírás alapmennyiségre vonatkozó műszaki tartalma magában foglal és azt erre tekintettel a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megkeretében köteles teljesíteni Vállalkozó. Többletmunka nem finanszírozható a tartalékkeret terhére. A vállalkozói díj magában foglalja szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkák ellenértékére nem használható fel a tartalékkeret. Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi pótmunka igényt és annak (becsült) költségét így különösen előzetesen írásban jeleznie kell Megrendelő szerződésben meghatározott képviselőjének. Megrendelőnek – a közvetlen költségeket műszaki ellenőr javaslata alapján – írásban kell visszaigazolnia, hogy kéri a pótmunka elvégzését a tartalékkeret terhére. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét a többletmunka valamint a pótmunka kapcsán a 191/2009. (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítésekf) pontjaira, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségétPtk. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit6:244. § rendelkezéseire.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1A szerződés teljesítéséért a Megrendelő a Vállalkozónak vállalkozói díjat fizet. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti munkák és szolgáltatások szerződésszerű teljesítése ellenében vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak díj illeti meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2amelynek összege mindösszesen ……………………Ft + áfa, azaz ………………………………………. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3forint + 27% általános forgalmi adó, azaz bruttó …………………………… Ft egyösszegű átalánydíj (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a jelen beszerzést 100 %-ban Szerződés teljesítésének valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi vállalkozói munka és egyéb szolgáltatás ellenértékét. A Vállalkozó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Vállalkozói Díjon túlmenően további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem támaszthat, egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, kiadást és adót a Vállalkozó köteles viselni, kivéve a hatósági eljárás díját. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega Vállalkozói Díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, amelyet és azt ennek megfelelően kifejezetten elfogadja. A Megrendelő tájékoztatja a szerződéskötéshez és Vállalkozót, hogy a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információszerződés finanszírozása saját forrásból történik, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megutófinanszírozással. A pénzügyi fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) ök. rendeletben a 20301 címen rendelkezésre áll. A vállalkozói díj magában foglalja teljesítésének feltétele a Vállalkozónak Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda által kiállított teljesítési igazolás, mely igazolás kiállításának feltétele a jelen 2. pontban meghatározott feladat szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási szerinti elkészítése és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)határidőben történő benyújtása Megrendelő részére. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítés igazolására a főépítész jogosult. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok dokumentumokat kettő nyomtatott és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitegy digitális (pdf formátumban) példányban kell benyújtani.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen ……………………,- Ft + ÁFA, azaz ………………………….. forint + ÁFA Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére.
3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjon felül, a Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó Forint összegben tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében írásban megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.
3.4. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a kivitelezési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés 1teljesítése során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő nevében a 7.1. számú pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
3.5. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés I. sz. mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő képező árazott költségvetés alapján munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely ajánlati költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés tényleges évére meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével készül.
3.6. A tartalékkeret lehívására a jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy jogosult.
3.7. A Vállalkozói Díjat Xxxxx végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a vállalkozó előzetes kalkulációjának eredményeként – egy összegben, átalányáron határozták meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősüla megállapított fix díjtól sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni, kivéve az esetlegesen szükségessé váló pótmunka értékével.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. a) A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozónak Vállalkozó által a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi költségét kötelezettség ellenértékét, így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségétMegrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknakösszes munka-, minősítések, illetve eszköz- és egyéb költséget (különösen a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület felhasznált anyag/alkatrész és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.esetleges kiszállás költségét).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.116.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.216.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.316.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 ...%-ban -ban/ ,- Ft erejéig a Borsod1778265149 azonosító számú, VP6-Abaúj7.2.1- 7.4.1.1-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza165 kódszámú „Könyvtár épületének energetikai hatékonyság javulását eredményező felújítá- sa” című projektből kívánja finanszírozni, ezt meghaladóan ,- Ft összegben Pétervására Városi Önkormányzat által saját forrásból biztosított a jelen szerződés pénzügyi fedezete.
14.416.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka több- letmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja fog- lalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási fu- varozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja fog- lalja továbbá:
14.4.1. Az : 00.0.0.Xx épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető üze- meltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A 5 napos komplex próbaüzem összes költségét, ezen felül az épületgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyári beszabályozásánál külön- külön 2-2 nap beüzemelési költség összegét. 16.4.2.A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének ki- értékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt elő- írt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit. 16.4.3.Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is. 16.4.4.A telken belüli építmények, közművek stb.
14.4.3, a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az ál- lagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Az 00.0.0.Xx 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az 00.0.0.Xx építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit. 16.4.7.Ideiglenes víz és elektromos vételezési hely kiépítést almérővel és a fogyasztott energia költ- ségét, valamint a kivitelezőre eső fűtési energia légköbméter szerinti arányos részének költsé- gét.
14.516.4.8.A közmű kiváltásokkal kapcsolatos minden költség.
16.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat tartal- mat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési ár- képzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a : 16.5.1.a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Guidelines for Bidders
Vállalkozói díj. 14.1III.1. A Felek jelen szerződés 1Vállalkozót a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, valamint a jótállási (garanciális) kötelezettségek teljesítésének ellenértékeként megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: Vállalkozói díj. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg…………………… Ft + ÁFA, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülazaz ………………………………. forint+ÁFA.
14.2III.2. A vállalkozói díj átalányár, fedezetet nyújt a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben elvégzett munkákra. Jelen szerződésben meghatározott átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megaz átalányárat a feladat műszaki leírásból, amelyet tervekből, a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében helyszíni bejáráson megismert műszaki igény szerint adta meg és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megár megállapítása során figyelemmel volt különösen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra.
III.3. A vállalkozói díj magában foglalja tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen megvalósításhoz szükséges az anyagköltséget és a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, gépköltséget a fuvarozási és rakodási költségköltséggel együtt, az ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez szükséges energiák közüzemi díjait, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), munkadíjat,a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekköltségeket, tervezett nyereség)különösen a felvonulás, valamint a felvonulási terület helyreállításának költségeit, beruházási táblák költségeit, biztosítási díjakat.
III.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés keretében kivitelezésre kerülő munkálatok hatósági engedély kötelesek.
III.5. Megrendelő kijelenti, hogy nem él a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott tartalékkeret lehetőségével.
III.6. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2tartalmazza a teljesítés során keletkezett hulladékok elszállításának költségét is. A szabványoknakvállalkozói díj tartalmazza továbbá a jótállási (garanciális) kötelezettségek teljesítésének ellenértékét, minősítések, illetve továbbá a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitszerződés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő költségeket is.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Közbeszerzési Eljárás
Vállalkozói díj. 14.1A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott vállalkozás ellentételezéseként nettó [●] HUF + [●] HUF ÁFA = bruttó [●] HUF, azaz bruttó [●] forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult. A Felek jelen szerződés 1312/2012. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés (XI. 8.) - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes a kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3munka nem építési engedély köteles. Megrendelő alanyi adómentes adóalany, az általános forgalmi adót a Vállalkozó fizeti. A Vállalkozói Díj átalánydíj, és tartalmazza a Vállalkozó jelen beszerzést 100 %-ban Szerződés szerinti teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a BorsodMűszaki Dokumentációban, a Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve lett-Abaúje vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. A Vállalkozó kijelentia Többletmunkát a Vállalkozói Díj növelése nélkül köteles teljesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási Vállalkozói Díj összegét és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt. Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve Megrendelő igényei és a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok végrehajtandó feladat átfogó értékelését és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokáttekintését követően, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának hiányzó információkat beszerezve és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánakmeglévő tervezési eltéréseket, ártalmatlanításának költségeithibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. Vállalkozó semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozói Szerződés
Vállalkozói díj. 14.18.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megMegrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzendő feladat nem építési hatósági engedély köteles, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősüla számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) általános rendelkezései szerint történik.
14.28.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő Vállalkozó, a jelen beszerzést 100 %-ban Vállalkozói díjra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelentimindenkor hatályos jogszabályok előírásai, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megvalamint a Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a szerződéskötéshez Vállalkozó, a Szerződés 7.10. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján állít ki és azzal együtt nyújt be Műszaki ellenőr részére.
8.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó szerződéskötéskor kitöltendő ,-Ft azaz nettó szerződéskötéskor kitöltendő forint összegű Vállalkozói díj illeti meg a Szerződés 9.5. pontjában részletezetteknek megfelelően. A Szerződés és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megkifizetések pénzneme a forint (HUF).
8.4. A vállalkozói Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak Szerződés 1. számú melléklete, Közbeszerzési dokumentumok és a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Vállalkozó Ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.
8.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így különösen különösen: • a közvetlen költségeket befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, • a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, • előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, • több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek, • anyagbeszerzési költségek, • szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, • bérjellegű költségek, bér és annak járulékai, • valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei, • a Szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek, • szabadalmi és licencia költségek, • Szerződés szerinti fenntartási költségek, • jótállási, szavatossági költségek, • helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, • a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (anyagköltségpl. forgalomterelési, közvetlen gépköltségútvonal, fuvarozási munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek, • a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban való másolásának költségét, • az országos, ágazati és rakodási költségegyéb szabványokban, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjműszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, • a szükséges fordítási költségek, • eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, • hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, • a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekfelvonulási terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek• ideiglenes létesítmények, felszerelések télimelléképítmények, nyári beszabályozásának szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási költségét, minősítések, illetve • a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokközúti környezet, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület növényzet és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának élővilág védelmével kapcsolatos költségeket, • a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit, • minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pl.: licencdíj, időjárási körülmények miatti többletköltségek, stb.), • Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket, • meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket, • az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánakSzerződés teljes körű teljesítéséhez, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt Munka járulékos költsége és díja, • bármely az előzőekben nem felsorolt, a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló tervekben, a Felek az Közbeszerzési dokumentumokban és a Szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban mellékletében, állásfoglalásokban szereplő dokumentumban rögzítik előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei, • a Vállalkozó árképzési adatait191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket. A beárazott költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell tekinteni és tartalmaz minden, az alábbiak szerint:adott tétel megvalósításához szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját). Ezen felül tartalmazza a Munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint – a Ptk. 6:123. §- a szerinti - kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.
14.5.18.6. Mivel Xxxxx átalánydíjban állapodtak meg, így a beárazott összevont egységárkiírás,Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Megrendelő köteles azonban megtéríteni Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve hogy a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.
14.5.28.7. Vállalkozó az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,általa megadott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.
14.5.38.8. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4A Vállalkozói díjban figyelembe vett, de a költségvetési kiírásban előirányzatként szereplő tételek esetében, Megrendelő tételes elszámolást alkalmaz. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbEzen tételek elszámolása a Műszaki ellenőr által leigazolt tételes felmérés alapján lehetséges.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Közbeszerzési Dokumentum
Vállalkozói díj. 14.18.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzend6 feladat építési hatósági engedély köteles, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.” ) 142. 5-a szerint, úgynevezett „fordított adózás szabálya" szerint történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozói díjról (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegú számlát állít ki. A Felek jelen szerződés 1Vállalkozói díjat terhelő általános forgalmi adó Áfa tv. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés szerinti rendezése a fenti rendelkezése alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak mega Megrendelőt
8.2. Vállalkozó, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban Vállalkozói díjra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelentimindenkor hatályos jogszabályok előírásai, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megvalamint a Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a szerződéskötéshez Vállalkozó, a Szerződés 9.3. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") alapján állít ki és azzal együtt nyújt be Műszaki ellenőr részére.
8.3. A Vállalkozót a vállalkozói Munka elvégzésének szerződésszerú, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 71.129.000 , -Ft azaz nettó hetvenegymillió-százhuszonkilencezer forint összegű Vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított illeti meg. A vállalkozói Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
8.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak Dokumentáció és a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Vállalkozó ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.
8.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerú teljesítéséért fizetett egyösszegú átalányár, amely tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendó Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerültköltséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így különösen különösen: a közvetlen költségeket befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, elóírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, elóírt tartalmú és határidejú garanciák nyújtásának és fenntartásának költségeit, több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek, anyagbeszerzési költségek, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, bér és járulékai, valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei, a szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek, szabadalmi és licencia költségek, szerződés szerinti fenntartási költségek, jótállási, szavatossági költségek, helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, a kivitelezéshez szükséges — a Megrendelő által nem biztosított — hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (anyagköltségpl. forgalomterelési, közvetlen gépköltségútvonal, fuvarozási munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek, napi jelentésekelkészítése a Budapest Közút Zrt. Műszaki Nyilvántartási és rakodási költségEllenőrzési Osztály részére, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíja kötelező- közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban való másolásának költségét, az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség- ellenőrzés, geodéziai ellenőrzés) költségei, a szükséges fordítási költségek, eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, tervezői művezetés költségei, hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, a felvonulási 'költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekfelvonulási terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerekideiglenes létesítmények, felszerelések télimelléképítmények, nyári beszabályozásának szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok kiértékelésének esetleges helyreállítási költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezettközúti környezet, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület növényzet és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és élővilág védelmével kapcsolatos költségeket, a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánakszállító -utal« karbantartási, ártalmatlanításának helyreállítási költségeit, minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait: licencdíj, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költségidőjárási körülmények miatti többletköltségek, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5, Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket, meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket, banki költséget, tervekben, a Dokumentációban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendók/'munkák költségei, a 191/2009 Korm. egyéb költségtényezők rend. 3. 5 (prognosztizáció 5) bekezdés szerinti költségeket. feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját, geodézia, vizsgálatok és minősítések díjai stb.). Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint — a Ptk. 6:123. S-a szerinti - kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.
8.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. 5 (1) bekezdésére tekintettel Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 5 (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. S (1) bekeždése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „TöbbIetmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésénekidópontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve hogy a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.
8.7. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött létesítmény — útszakasz - rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, Illetőleg szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba. A Szerződés módosítása hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a Kbt. 141. S-a alapján.
8.8. A Vállalkozó az általa megádott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.18.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező Vállalkozó, a vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés díjra (a továbbiakban: Vállalkozói díj) a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződésben foglaltak alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megkiállított számla ellenében jogosult, amelyet a szerződéskötéshez Vállalkozó, a Szerződés 7.10. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján állít ki és azzal együtt nyújt be Megrendelő részére. Feleknek figyelemmel kell lenni továbbá a Támogatási szerződésben foglaltakra is, melyre tekintettel a mérföldkövek elérését megelőzően a Támogatási szerződés melléklete szerinti ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.
8.2. Vállalkozót a Xxxxx elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó ……………………forint összegű Vállalkozói díj illeti meg, a Szerződés 9.5. pontjában részletezetteknek megfelelően. A Szerződés és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megkifizetések pénzneme a forint (HUF).
8.3. A vállalkozói Vállalkozói díj magában foglalja az Ajánlattételi felhívás, a Vállalkozónak Közbeszerzési dokumentumok és a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Vállalkozó Ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.
8.4. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így különösen különösen: a közvetlen költségeket jogerős vízjogi létesítési engedélyben meghatározott feltételek teljesítésével összefüggésben felmerült költségek, a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek, anyagbeszerzési költségek, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, bérjellegű költségek, bér és annak járulékai, valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei, a Szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek, szabadalmi és licencia költségek, Szerződés szerinti fenntartási költségek, jótállási, szavatossági költségek, a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (anyagköltségpl. forgalomterelési, közvetlen gépköltségútvonal, fuvarozási forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és rakodási költségfolyamatos ellenőrzése, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjhiány esetén pótlása, munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek, a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban való másolásának költségét, az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, a szükséges fordítási költségek, eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, hétvégi munkavégzés miatti költségeket, a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési felvonulási terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiíráskialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.16.1.1. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapítása a kiviteli tervdokumentáció, a közbeszerzési műszaki leírás és a Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés (továbbiakban: árazott költségvetés) alapul vételével történt. Az árazott költségvetés jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján mellékletét képezi a Vállalkozó kivonatolt ajánlatának részeként. A jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak tárgyát képező munkák hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg:
(0) 00 000 000,-Ft+ ÁFA; azaz kilencvenhétmillió-huszonháromezer-ötszázharminchét forint+ a mindenkor hatályos for- galmi adó összege,
(2) melyből az előleg összege 4 751 177,- (a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szabályai szerint) Ft+ÁFA, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülazaz négymillió-hétszáz- ötvenegyezer-százhetvenhét forint+ a mindenkor hatályos forgalmi adó összege.
14.26.1.2. Jelen szerződésben meghatározott A felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapítása a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás alapul vételével történt, azzal, hogy a vállalkozói díj a tételes kiírásban nem szereplő, de a munka teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő körű megvalósításához és a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaterület használatba vételéhez szükséges egyéb járulékos költségeket is tartalmazza.
14.46.1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megvállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, amelyet és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a szerződéskötéshez tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget és teljeskörű felelősséget vállal a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információteljes mennyiségért és hiánytalanságért, tény különös figyelemmel a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek kábelezése ren- deltetésszerű és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megbiztonságos használata szempontjából alapvető fontosságú tételekre. A vállalkozói díj magában foglalja tartalmazza a Vállalkozónak teljesítés során keletkezett hulladékok elszállításának költségét a jótállási kötelezettségek teljesítésének ellenérté- két, valamint a szerződés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő költségeket.
6.1.4. Vállalkozó a vállalkozói díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben, amely összefüggésben lenne a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Vállalkozó esetleges késedelmi kamat és kártérítési követelésére, valamint a pótmunka díjára, melyet a Megrendelő a mindenkor hatályos Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó korlátai között jogosult megrendelni a Vál- lalkozótól.
6.1.5. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen 6.1.1. pontja szerinti vállalkozói díj nem tartalmazza az eset- legesen felmerülő pótmunka (Ptk.6:244. § (2) bekezdés) díját. Amennyiben a közvetlen költségeket (anyagköltségjelen szerződés szerinti tevékenységek- hez kapcsolódóan pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, közvetlen gépköltség, fuvarozási úgy ezt a pótmunka felmerüléséről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles közvetlenül írásban közölni a másik szerződő féllel és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)szerelési naplóban rögzíteni. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2pótmunka díjának meghatározása tételes elszámolás alapján történik. A szabványoknakFelek tudomással bírnak arról, minősítések, illetve hogy pót- munka a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségétmindenkor hatályos Kbt. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitszerződésmódosításra vonatkozó korlátai között eszközölhető.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen szerződés Keretszerződés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért az 1. számú mellékletének részét képező mellékletben szereplő általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói ajánlatban rezsióradíjak (a továbbiakban: Rezsióradíj) és általános forgalmi adó nélkül számított egységárak (a továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) plusz általános forgalmi adó összeget fizeti meg a Vállalkozó számlán szereplő képező árazott költségvetés bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés alapján kifizetett Vállalkozói Díj a …… forint+ÁFA, azaz …… forint + általános forgalmi adó keretösszeget (a továbbiakban: Keretösszeg) nem haladhatja meg. Felek megállapodnak, a jelen Keretszerződés alapján felhasználható Keretösszeg a szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülhatálya alatt -30%-kal változhat.
14.22.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3A Felek megállapodnak abban, hogy a Rezsióradíj és/vagy Egységárak és az annak alapján kalkulált Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó jelen Keretszerződés és az annak hatálya alatt Vállalkozó részére leadott Megrendelések teljesítése kapcsán felmerült mindennemű általános forgalmi adó nélkül számított költségét és kiadását. Megrendelő A Rezsióradíjak és/vagy az Egységárak összege a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaKeretszerződés aláírásától számított egy éven belül semmilyen körülmények között nem emelhető.
14.42.3. A 2.2 pontban meghatározott határidő elteltével Vállalkozó évente egy alkalommal, indokolással ellátva legfeljebb a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan kiadott fogyasztói árindexnek megfelelő mértékű áremelést kezdeményezhet Megrendelőnél (a továbbiakban: Áremelés), melynek elfogadásáról vagy elutasításáról Megrendelő dönt.
2.4. A jelen Keretszerződés aláírásától számítottan bármelyik fél kezdeményezheti a Rezsióradíjak és/vagy Egységárak csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árcsökkentést (a továbbiakban: Árcsökkentés). Felek az Árcsökkentésről közös egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek.
2.5. Az Áremelés/Árcsökkentés jóváhagyását megelőzően leadott Megrendelésekre az Áremelés/Árcsökkentés nem vonatkozik. Felek az Áremelés illetve az Árcsökkentés eredményét írásban rögzítik.
2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között semmilyen háttér-megállapodásnak nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításáttárgya.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen ……………………,- Ft + ÁFA, azaz ………………………….. forint + ÁFA Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére. A vállalkozási díj tartalmazza a tervezés díját is, amely […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA.
3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjon felül, a Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében írásban megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.
3.4. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a kivitelezési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés 1teljesítése során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő nevében a 7.1. számú pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
3.5. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés I. sz. mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat nettó egységárai, illetve az abban nem szereplő képező árazott költségvetés alapján munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely ajánlati költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés tényleges évére meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével készül.
3.6. A tartalékkeret lehívására a jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy jogosult.
3.7. A Vállalkozói Díjat Xxxxx végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a vállalkozó előzetes kalkulációjának eredményeként – egy összegben, átalányáron határozták meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősüla megállapított fix díjtól sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni, kivéve az esetlegesen szükségessé váló pótmunka értékével.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. a) A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozónak Vállalkozó által a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi költségét kötelezettség ellenértékét, így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltségtervek és azok szerzői jogának ellenértékét, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az összes munka-, eszköz- és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, egyéb költséget (különösen a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület felhasznált anyag/alkatrész és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.esetleges kiszállás költségét).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben (I.rész) meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettónettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaFelek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem összes költségét.
14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési mintavételi tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is.
14.4.4. A telken belüli építmények, közművek stb, a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét.
14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit.
14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.414.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1a 2. számú mellékletének melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.514.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben rögzített időpontban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.17.1. A Felek jelen Különös Szerződési Feltételekben rögzített díj fedezi a vállalkozásba adott munka teljes és a vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban, technológiai előírásokban foglaltaknak megfelelő, I osztályú minőségben való elvégzését a Különös Szerződési Feltételekben rögzített elszámolás módozat szerint (lásd. 7.2. és 7.3.)
7.2. A fix végösszegű, átalányáras szerződések esetén a szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja befejezési határidőre prognosztizált átalányár, amely a szerződés 1szerinti teljesítésig változatlan marad. számú mellékletének részét képező A vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés díj a műszaki tartalom és a kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák komplett megvalósításának teljes költségét
7.3. A tételes költségvetésű, elszámolású munkák esetén a végleges vállalkozói díj az elvégzett munka utólagos tételes felmérése alapján jelen kerül meghatározásra az előzetesen elfogadott egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, elfogadott munkamennyiség figyelembevételével. Az egységárak a szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megteljesítéséig változatlanok maradnak, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülazokat sem a pótlólagos megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem módosítják.
14.27.4. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megaz egyösszegű átalányár meghatározására a Vállalkozóra bízott feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges információk ismeretében került sor. Vállalkozó elismeri, amelyet hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% tartalékot tartalmaznak a szerződéskötéshez és kivitelezés során felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 5%-os tartalék nem érinti a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információátalány jellegét.
7.5. A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatározott vállalkozói díj, tény a Vállalkozás tárgyát képező munka szerződésszerű, hibátlan és körülmény figyelembevételévelhiánytalan, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg7.1 pontban meghatározott első osztályú minőségben történő teljesítése esetén illeti meg a Vállalkozót. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltségVállalkozó tevékenységének, közvetlen gépköltségmunkavégzésének díját, fuvarozási és rakodási költségvalamint az annak során felhasznált anyagok, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)alkatrészek értékét, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)az eredmény elérése érdekében tett szükséges ráfordításokat. A vállalkozói díj magába foglalja továbbátartalmazza különösen:
14.4.17.6. Az épületgépészeti rendszerekA Vállalkozó tudomásul veszi, felszerelések télihogy az esetlegesen előforduló és előre nem látható többletköltségek megtérítésére csak abban az esetben kerülhet sor, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátha a többletköltségek kifizetését Megrendelő is elérte a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretében.
14.4.27.7. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adataitfelé jogosult azokat a költségeket tovább hárítani, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).melyek a
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen XX,- Ft + ÁFA, azaz XX forint3 + ÁFA Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjon felül, a Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében írásban megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.
3.4. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a kivitelezési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés 1teljesítése során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő nevében a 7.1. számú pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
3.5. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés I. sz. mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő képező árazott költségvetés alapján munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely ajánlati költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés tényleges évére meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével készül.
3.6. A Tartalékkeret lehívására a jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy jogosult.
3.7. A Vállalkozói Díjat Felek végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a vállalkozó előzetes kalkulációjának eredményeként – egy összegben, átalányáron határozták meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősüla megállapított fix díjtól sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. a) A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozónak Vállalkozó által a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi költségét kötelezettség ellenértékét, így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségétMegrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknakösszes munka-, minősítések, illetve eszköz- és egyéb költséget (különösen a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület felhasznált anyag/alkatrész és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.esetleges kiszállás költségét).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját 1. rész vonatkozásában ….. Ft+ÁFA, a 2. rész vonatkozásában …. + ÁFA (azaz ….. forint + ÁFA) összegben – összesen: …………………….Ft+ÁFA összegben határozzák meg. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a számlázásnál az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a szerint járnak el. A Felek jelen szerződés 1szerinti vállalkozói díj fix átalányáras vállalkozói díj, mely magában foglalja a beruházás elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget, díjat. számú mellékletének részét képező Fővállalkozó erre tekintettel a vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megdíjon felül egyéb díjat, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2költséget semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység Fővállalkozó a vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő díjon felül csak a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4pótmunka ellenértékére tarthat igényt. A Vállalkozó kijelentivállalkozó díj magába foglalja a közvetlen költségeket, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez az anyagköltségeket és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információközvetlen gépköltségeket, tény a fuvarozási és körülmény figyelembevételévelrakodási költségekkel együtt, az építési helyszínek ismeretében területen tárolt gépek-eszközök és anyagok, valamint az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja elvégzett munkák megóvási költségeit,a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltségfelvonulás és levonulás költségeit, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)munkadíjat, az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban előírt mintavételi vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket, valamint a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekköltségeket. A Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán a pótmunka vonatkozásában megállapodnak abban, tervezett nyereség)hogy a Megrendelő részéről biztosított műszaki ellenőr, írásba foglalt, indokolással ellátott szakvéleménye, valamint a képviselő-testület erre vonatkozóan meghozott döntése alapján a Megrendelő elfogad pótmunkát, amelynek elszámolási módját a Xxxxx önálló szerződésben rögzítenek. Pótmunkaként csak olyan munka számolható el ebben az esetben is, amelyek sem a tervek, sem a dokumentáció, sem a megtekintés kellő körültekintéssel történő áttanulmányozása, megismerése esetén sem lehetett ismert a Fővállalkozó előtt. Megrendelő a Fővállalkozó által szabályszerűen kiállított és a jelen szerződésben meghatározott valamennyi melléklettel felszerelt – beleértve a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges valamennyi dokumentumot is - számlát átutalással egyenlíti ki a Fővállalkozó ….. banknál vezetett ………. számú számlájára történő teljesítéssel. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerekdíjba beszámításra kerül az esetlegesen felmerült kötbérigény, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátvalamint a vállalkozói díjból visszatartásra kerül a jó teljesítési garancia összege.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Kivitelezési Szerződés
Vállalkozói díj. 14.16.1. A Felek Vállalkozót jelen szerződés 1szerződésszerű teljesítése esetén nettó […] Ft + ÁFA, azaz nettó […] forint + ÁFA vállalkozói díj (a továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján A jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősültárgyát képező munkára az ÁFA törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg6.2. A vállalkozói díj magában foglalja átalány elszámolás alapján kerül meghatározásra és kifizetésre.
6.3. Vállalkozó a Vállalkozónak vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására, a Megrendelő által megkívánt műszaki tartalommal és a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltségszerződésben, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)valamint csatolt mellékleteiben meghatározott feltételek szerint. A vállalkozói díj magába végleges ellenértékét képezi a szerződésben szereplő vállalkozói munkának.
6.4. A vállalkozói díj a szerződés teljes körű, szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséig érvényes és változatlan.
6.5. A vállalkozói díj, és annak minden eleme átalánydíj, amely magában foglalja továbbá:a Vállalkozó által a jelen szerződés szerint elvégzendő kivitelezési és minden egyéb munkáknak a teljes ellenértékét, valamint minden, a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költséget, ideértve az előírt minőségben történő megvalósításához szükséges, a Vállalkozó számára bármilyen jogcímen felmerülő összes költséget.
14.4.16.6. Az épületgépészeti rendszerekA Vállalkozónak a szerződés tárgyára, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségéta várható inflációra, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátárindexekre és arra figyelemmel kellett megajánlania az átalánydíjat azzal, hogy az árak, a forint árfolyama, értéke a szerződés teljesítése során változhat. A Vállalkozó erre tekintettel, e fenti körülményekre alapítottan a fenti vállalkozói díj változtatása iránti igényt nem érvényesíthet.
14.4.26.7. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozói díjat a tervek, a műszaki dokumentáció és a Megrendelő teljes körű tájékoztatása, igényei alapján, a felmért feladat kimerítő ismeretében, az ellentmondások kiküszöbölésével, a szükséges információk beszerzését követően, az esetleges felmerülő eltérések/hiányosságok kiszűrésével határozta meg.
6.8. Vállalkozó köteles megóvni, mentesíteni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással kapcsolatban, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely vállalkozói berendezés vagy telep tekintetében, amelyet a szerződés teljesítéséhez vagy azzal kapcsolatban használnak, valamint minden azok vonatkozásában vagy azokkal kapcsolatban felmerülő összes kár, költség, teher és kiadás tekintetében.
6.9. Vállalkozó az egyes munkarészeket, tételeket a Megrendelő igényei és megrendelései szerint, a jelen szerződés alapján köteles elvégezni. A szabványoknakMegrendelő jogosult bármely munkafázis elvégzésének elhagyását kérni, minősítések, illetve melynek ellenértékét a Megrendelő nem köteles kifizetni. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok megrendelt munkafázis elvégzésére köteles, és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitkizárólag annak ellenértékére tarthat igényt.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.15.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult (a továbbiakban: Vállalkozói Díj). A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülMegrendelő előleget nem biztosít.
14.25.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység A vállalkozói díja mindösszesen nettódíj megállapítására az árazatlan költségvetési kiírás szerint beárazott költségvetések alapján került sor. A jelen Szerződés szerinti feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul:
14.35.3. Megrendelő A Vállalkozó a jelen beszerzést 100 %-ban Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4Vállalkozói Díjon túlmenően további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem támaszthat, egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, kiadást és adót a Vállalkozó köteles viselni, kivéve a hatósági eljárás díját. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega Vállalkozói Díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, amelyet és azt ennek megfelelően kifejezetten elfogadja.
5.4. A Megrendelő tájékoztatja a szerződéskötéshez Vállalkozót, hogy a szerződés finanszírozása saját forrásból történik, utófinanszírozással.
5.5. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozói Díj fedezete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023 (XII. 14.) önkormányzati rendelete szerint a 20301 Városépítészeti Iroda cím kiadási előirányzatán, az 0-00000-000/1 és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg5-20301-22-007/1 részletező kódon rendelkezésre áll.
5.6. A vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozói Díj teljesítésének feltétele a Vállalkozónak Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda által kiállított teljesítési igazolás, mely igazolás kiállításának feltétele a jelen 2. pontban meghatározott feladat szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási szerinti elkészítése és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)határidőben történő benyújtása Megrendelő részére. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítés igazolására a kerületi főépítész jogosult. A szabványoknaktervezéssel kapcsolatos dokumentumokat kettő nyomtatott és egy digitális (pdf, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitdwg formátumban) példányban kell benyújtani.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen XX,- Ft + ÁFA, azaz XX forint + ÁFA Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a vagyoni jogok tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és nem kizárólagos felhasználási jogot szerez, valamint megszerezi az átruházható szerzői jogokat, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A jelen Szerződés keretében szerzett átruházható vagyoni jogok és a felhasználási jogok ellenértékét Vállalkozói Díj tartalmazza.
3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjon felül, a Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében írásban megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.
3.4. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a kivitelezési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés 1teljesítése során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő nevében a 7.1. számú pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
3.5. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés II. sz. mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő képező árazott költségvetés alapján munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely ajánlati költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés tényleges évére meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével készül.
3.6. A Tartalékkeret lehívására a jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy jogosult.
3.7. A Vállalkozói Díjat Felek végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a vállalkozó előzetes kalkulációjának eredményeként – egy összegben, átalánydíjban határozták meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősüla megállapított fix díjtól sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni.
14.2a.) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az összes munka-, eszköz- és egyéb költséget (különösen a felhasznált anyag/alkatrész és az esetleges kiszállás költségét).
b.) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak, közterület foglalással kapcsolatos költségek, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, az átruházható vagyoni jogok ellenértékét. A fentiekre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3szerződés keretében többletmunka nem számolható el. Megrendelő A többletmunka szükségességének felmerülése a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaVállalkozó üzleti kockázata, annak költségét Vállalkozó maga viseli, azt Megrendelőre nem háríthatja át.
14.4c.) A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: - a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, - azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben és a beszerzési eljárás dokumentumaiban leírt módon, és teljes körűen kell végrehajtania, - a munkahely általános és speciális körülményeivel.
3.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega műszaki leírást megismerte, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve költségvetését a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adataitkiadott árazatlan költségvetési kiírás felülvizsgálatát követően készítette, az alábbiak szerint:
14.5.1. elvégzendő munkát zavaró körülményeket az általában elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. Vállalkozói Díjba az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbösszes költséget beépítette.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.16.1. A Felek Vállalkozó a jelen szerződés Szerződés 1. számú mellékletének részét képező pontjában meghatározott Munka szerződésszerű teljesítése esetén ………..,- Ft (azaz ……….... forint) + ÁFA6 vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megdíjra jogosult. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak tételes megbontását a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
6.2. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátdíját (beleértve különösen a szerzői vagyoni jogok átruházásának, illetve felhasználási jog engedélyezésének díját, a munkadíjat, a szállítási, fel- és lerakodási díjakat, stb.), erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési, díj- vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet.
14.4.26.3. A szabványoknakFelek megállapodnak, minősítések, illetve hogy amennyiben a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokVállalkozó a Xxxxx elvégzése során olyan, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület jelen Szerződésben és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az így különösen annak 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban mellékletében nem szereplő dokumentumban rögzítik munkát, feladatot észlel, amelynek elvégzését a Munka szerződésszerű teljesítéséhez szükségesnek tartja, úgy a Vállalkozó árképzési adataitköteles ezen pótmunkáról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Pótmunka jegyzőkönyv) felvenni. A Vállalkozó a Pótmunka jegyzőkönyv alapján köteles árajánlatot adni a Megrendelő részére. A Vállalkozó a Pótmunka jegyzőkönyvet az árajánlattal együtt a pótmunka észlelésétől számított legfeljebb 2 (Kettő) munkanapon belül írásban, telefax vagy e-mail útján (faxon megerősítve vagy kézbesítési igazolással) köteles megküldeni a Megrendelő részére. A Megrendelő Átvétel és Minőség-ellenőrzés szervezete a Pótmunka jegyzőkönyv kézhezvételét követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – a Felek által előzetesen egyeztetett helyen és időpontban –Vállalkozó képviselőjével egyezteti a pótmunkát és ellenőrzi a pótmunka elvégzésének szükségességét. Az ellenőrzött Pótmunka jegyzőkönyv alapján a Megrendelő – legkésőbb a Felek egyeztetésétől számított …. (……….) napon belül – jogosult a Vállalkozótól a pótmunka elvégzését egyedi megrendelés (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján megrendelni. Az Egyedi megrendelésben a Megrendelő megjelöli a Pótmunka jegyzőkönyv egyedi azonosítóját, és az alábbiak szerint:
14.5.1az alapján megrendelésre kerülő pótmunkát, valamint – ha vannak ilyenek – a teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. Az Egyedi megrendelést Megrendelő írásban, telefax vagy e-mail útján (faxon megerősítve vagy kézbesítési igazolással) köteles megküldeni Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére. Az Egyedi megrendelést a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. Vállalkozó írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni, azonban visszaigazolás hiányában is a pótmunka teljesítési határidejének kezdő napja az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbEgyedi megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételének napja.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek jelen szerződés 1kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (átalányáras vállalási díja) – továbbiakban: Vállalkozói díj – mindösszesen: ………,- Ft + ÁFA, azaz …………………. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés forint plusz ÁFA, összesen bruttó ………..,- Ft, azaz ………….. forint, mely a Vállalkozó által beárazott költségvetési kiírás alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megkerült megállapításra. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.2. A Vállalkozói díj a kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési alapján semmilyen jogcímen sem jogosult további követelést támasztani a Megrendelővel szemben. Ennek megfelelően a szerződéses Vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, beleértve jelen szerződés szerinti kivitelezés rendeltetésszerű használatához szükséges összes munkák, anyagok, alkatrészek, technológiák és költségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, adót (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjvámot), munkadíjköltséget, ideértve a fedezetet felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is, és minden egyéb mellékköltséget (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekszakfelügyeletek ellátásnak költségeit, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerekesetlegesen felmerülő közúthasználat ellenértékét, felszerelések télimérési jegyzőkönyvek elkészítésének díját, nyári beszabályozásának költségétesetlegesen felmerülő ideiglenes forgalomkorlátozás díját, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség megvalósulási dokumentáció díját stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb, tehát a jelen szerződésben meghatározott munkálatok valamennyi eleme teljes körű megvalósításának teljes díját.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben (I.rész) meghatározott teljes kivitelezési és tervezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettónettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz ………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaFelek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem összes költségét.
14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési mintavételi tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is.
14.4.4. A telken belüli építmények, közművek, stb, a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét.
14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit.
14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.414.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1a 2. számú mellékletének melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.514.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben rögzített időpontban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.115.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.215.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.315.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a BorsodJász-AbaújNagykun-Zemplén Szolnok Megyei Kormányhivatal Miskolci Kunhegyesi Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.415.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.115.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.215.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.315.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.415.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.515.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.115.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.215.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.315.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.415.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.515.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Közbeszerzési Dokumentum
Vállalkozói díj. 14.11. A Felek jelen szerződés 1alapján történő kötelezettségvállalás összege a kivitelezési feladatok, valamint a karbantartási és a karbantartás időtartama alatt végzendő szivárgásvizsgálati szolgáltatások tekintetében mindösszesen nettó 31.400.739 A Vállalkozót a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglalt kivitelezési feladatainak (a szerződés szerinti minden feladata) teljes körű szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen nettó 30.590.739,-Ft + ÁFA vállalkozói Díj illeti meg. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak A Vállalkozót a Szerződés szerinti karbantartási és a karbantartás időtartama alatt végzendő szivárgásvizsgálati szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért nettó 270 000,-Ft+ÁFA/év díj illeti meg, így mely 6 hónapos időszakonként, az időszakot követően nettó 135.000,- Ft+ÁFA /6 hónap összegben kerül kifizetésre. A jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak pontban meghatározott ellenérték - amely semmilyen jogcímen sem emelhető - magában foglalja a karbantartási és a karbantartás időtartama alatt végzendő szivárgásvizsgálati szolgáltatásokkal kapcsolatos összes munkadíjat, költséget ideértve a karbantartás és a szivárgásvizsgálattal összefüggő feladatok végzése során felhasznált anyagköltséget (anyagdíjat) is és a karbantartás körében végzendő javítások teljes ellenértékét, költségét is. A karbantartás és szivárgásvizsgálati szolgáltatások tekintetében jelen Szerződés a 2007. évi CXXVII. törvény ÁFA törvény 58. §-a szerint elszámolási időszakra kötött ügyletnek minősül. Elszámolási időszak: 6 hónap. A karbantartásra és szivárgásvizsgálati szolgáltatásokra vonatkozó számlák benyújtásának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének megvizsgálása után igazolja a Szerződésben foglalt (adott számlához kapcsolódó) vállalkozói kötelezettségek szerződésszerű teljesítését. A Megrendelő ennek megfelelően állítja ki a teljesítés-igazolást.
14.22. Jelen szerződésben A IV.1. pontban meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3díj nem függ semmilyen külföldi vagy belföldi ár- vagy költségingadozástól, árfolyamváltozástól, továbbá a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó feladatainak ellátásával és minden jelen Szerződés szerinti szolgáltatásával kapcsolatos összes költségeit és a többletmunkák ellenértékét (a többletmunka teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket is). Megrendelő A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. A Vállalkozó köteles elvégezni a jelen beszerzést 100 %-ban Szerződés tartalmát képező, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzavállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a rendszer, rendszerek, átadott eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.
14.43. A Vállalkozó kijelenti, hogy megértette és teljes körűen ismeri a jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megSzerződés szerinti feladatokat, amelyet a szerződéskötéshez ismeri Megrendelőnek az ügyleti szándékát, és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ(Vállalkozói Díj) ennek ismeretében került megállapításra. A Vállalkozói Díj részletezését a jelen szerződés mellékletét képező költségvetés tartalmazza. A Vállalkozó kijelenti, tény hogy a Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés elkészítésekor a költségvetésben szereplő mennyiségi és körülmény figyelembevételévelminőségi adatokat, az építési helyszínek ismeretében méretadatokat ellenőrizte, ezen adatok és az esetlegesen felmerülő többletmunka a műszaki tartalom egyéb elemei között fennálló esetleges, a Vállalkozó számára hátrányos eltérések esetén a Vállalkozási Díj módosítását a Vállalkozó nem kezdeményezheti, ennek alapján a Vállalkozó nem támaszthat a Megrendelővel szemben többletdíj, illetőleg a szerződés bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt.
4. A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során átadott szellemi alkotások felett a Megrendelőt megillető rendelkezési jogok, felhasználási jogok díját.
5. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított a Vállalkozói díj a jelen Szerződés szerinti teljesítésigazolás kiállítását – Megrendelő általi aláírását – követően illeti meg. A vállalkozói jelen IV. pontban meghatározottakon felül egyéb ár, díj magában foglalja a Vállalkozónak felszámítására, költség elszámolására nincs lehetőség.
6. A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)Szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik.
7. A vállalkozói Vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátösszege a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető.
14.4.28. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségétpótmunka megrendelésére jelen szerződés szerint nem jogosult.
9. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, beszerzés részét képező felújítási munkákra vonatkozó részletes költségvetést a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1Szerződés 2. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbmelléklete tartalmazza.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.17.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelentimegállapodnak abban, hogy jelen szerződésben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként mindösszesen Nettó vállalkozói átalánydíjat határozott megdíj (HUF) ÁFA (27%) (HUF) Bruttó vállalkozói díj (HUF) összeg számmal ***** ***** ***** összeg betűvel vállalkozói díjra jogosult a Szerződésben meghatározottak szerint, amelyet a szerződéskötéshez és amelyből az Épülethez kapcsolódó díjrész: Nettó vállalkozói díj (HUF) ÁFA (27%) (HUF) Bruttó vállalkozói díj (HUF) összeg számmal ***** ***** ***** összeg betűvel A parkolóhoz kapcsolódó díjrész: Nettó vállalkozói díj (HUF) ÁFA (27%) (HUF) Bruttó vállalkozói díj (HUF) összeg számmal ***** ***** ***** összeg betűvel
7.2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információgarantált, tény és körülmény figyelembevételévelfix átalánydíj, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja amely tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi, a kivitelezési tevékenységgel feladatokkal kapcsolatos valamennyi kiadását és költségét így különösen (az Épületre és a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjliftekre vonatkozóan egyaránt), így a fedezetet (közvetlen költségek között Vállalkozó a Megrendelőtől további díjazásra nem jogosult.
7.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.1. pontjában rögzített vállalkozói díj nem tartalmazza a Szerződés 9. pontjában rögzített tartalékkeret összegét.
7.4. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére azonban nem jogosult.
7.5. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő általános költségektételt, tervezett nyereség)amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül megrendelésre. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerekFelek megállapodnak abban, felszerelések télihogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki szükségesség, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátvalamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre kerülő pótmunkákat.
14.4.27.6. A szabványoknakFelek rögzítik, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokhogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezettSzerződés alapját képező dokumentációban kimutathatóan meglévő, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adataitáltal készített árazott tételes költségvetésben szereplő tételt, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbamelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1Jelen Szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó XX.XXX.XXX,- Ft+Áfa, azaz x millió-x ezer forint+Áfa, vállalkozói díjat fizet.2 Megrendelő ezen összeg pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megelszámolása átalányáras. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)az ajánlati felhívás, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokkiegészítő tájékoztatás, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1Közbeszerzési Dokumentumok és mellékletei, így a 6. sz. mellékletben részletezettmelléklet szerinti műszaki tartalom maradéktalan – hiba- és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz beleértve a munkaterület biztosításVállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a MÁV Zrt. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának egyes szervezeti egységeinek közreműködési költségeit és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánaktöbbletmunkát. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, ártalmatlanításának költségeit.
14.5melynek alapja a jelen Szerződés 8. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1sz. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő dokumentumban rögzítik munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A Pótmunka elszámolása a Megrendelő költségére történik. Megrendelő tartalékkeretet nem köt ki. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a jelen Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó árképzési adataita Pótmunka igényét az építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, az alábbiak szerint:
14.5.1szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte. Pótmunka megrendelésére – a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2Kbt. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3141. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4§-a szerinti szerződésmódosítási esetkörök kivételével − közbeszerzési eljárás keretei között kerülhet sor. az anyagárAz általános forgalmi adó mértéke a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései alapján kerül felszámításra. A Szerződés szerződésszerű teljesítéséért a Vállalkozót megillető vállalkozói díj elemeit képező egységárakat a jelen Szerződés 8. számú mellékleteként csatolt árazott költségvetés tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 8. számú melléklete szerinti egységárak átalányárasak, magukban foglalják a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét, díját; erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – semmiféle többlet-képzés elemei (szállítási költségtérítési vagy költségtérítési igénnyel, anyagigazgatási költség stbsemmilyen jogcímen nem élhet. A 8. számú mellékletben meghatározott egységárak a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt irányadó, fix árak.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.14.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben és a mellékleteiben előírtak szerződésszerű elvégzése esetén mindösszesen nettó […],- Ft + ÁFA, azaz nettó […] Forint + ÁFA összegű vállalkozói díj (továbbiakban:„Vállalkozói Díj”) illeti meg. A szolgáltatás nettó ellenértékét tételenként a Vállalkozó ajánlata tartalmazza, mely a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi.
a) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az összes munka-, eszköz- és egyéb költséget (különösen a felhasznált anyag/alkatrész és az esetleges kiszállás költségét).
b) A Vállalkozói Díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak költségeit, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, valamint ezen összeg nyújt fedezetet azon esetleges kiadásokra is, melyeket a Vállalkozónak a közreműködő MÁV szervek részére kell megtérítenie (különösen, de nem kizárólagosan: szakfelügyeleti, szakipari költségek) is, melyek Megrendelőre nem háríthatók át. Erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.
4.2. A Felek jelen szerződés 1rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
4.3. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megMegrendelő kijelenti, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülhogy a Szerződésben meghatározott munkák ellenértékével rendelkezik.
14.24.4. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega műszaki leírást megismerte, amelyet az elvégzendő munkák terjedelmét, az azzal szembeni megrendelői elvárásokat, a szerződéskötéshez kivitelezést zavaró körülményeket, a jótállási kötelezettséget és minden egyéb költségvonzatot az általában elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a Vállalkozói Díjba az összes költséget beépítette.
4.5. Többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. A többletmunka szükségességének felmerülése a Vállalkozó üzleti kockázata, annak költségét Vállalkozó maga viseli, azt Megrendelőre nem háríthatja át.
4.6. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét előzetesen írásban jelezte, szükségességét Megrendelő elismerte és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megMegrendelő nevében a 7.1. pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
4.7. A vállalkozói díj magában foglalja Felek egyezően rögzítik, hogy a Vállalkozónak Kapcsolattartó személy által megrendelt Pótmunka érvényesítésére csak a jelen Felek külön megállapodása esetén, külön szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen vagy szerződésmódosítás keretében van lehetőség. Pótmunka felmerülése esetén a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), Pótmunka ellenértéke elszámolásának alapja a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1Szerződés 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbmunkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói foglalt takarítási feladatokat a vállalkozó az alábbi árak alkalmazásával teljesíti:
1. A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó) ….(nettó HUF/hó)
2. Egyedileg megrendelt takarítások díja mindösszesen nettó(nettó HUF/fő/óra) ……(nettó HUF/fő/óra)
14.32. Megrendelő A fenti árak tartalmazzák az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, a jelen beszerzést 100 %-ban még használatba nem vett területek állagmegóvó takarítását, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzahomlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását, a padlóburkolatok gépi impregnálását, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítását, folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, és az árnyékolók takarítását.
14.43. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet fenti árak tartalmazzák továbbá a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi információszemélyi, tény tárgyi feltétel biztosítását, így a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz, munka- és körülmény figyelembevételévelbalesetvédelmi védőeszköz, az építési helyszínek ismeretében tisztítószerek és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja takarítóeszközök, valamint a Vállalkozónak szükséges felügyelet biztosításának ellenértékét, így a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen szerinti tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a közvetlen költségeket (anyagköltségmegrendelővel szemben nem léphet fel.
4. Felek tudomásul veszik, közvetlen gépköltséghogy az 5.1. pontban szereplő díjak a szerződés 3.1. pontjában szereplő időtartam alatt változatlanok maradnak.
5. A szerződésnek a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti meghosszabbítása esetén Vállalkozó jogosult az ajánlatában vállalt havi szolgáltatási díjat a 36 hónapon felül vállalt 6 hónapos időtartam kezdetén, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)egy alkalommal, a fedezetet KSH által közölt, előző évi fogyasztói árindex mértékével emelni. Erről a szándékáról Megrendelőt előzetesen írásban értesíteni köteles.
6. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az egyedileg megrendelt takarítási szolgáltatásokat a Vállalkozó részére írásban (közvetlen költségek között bármely írásbeli forma: e-mail, sms, levél) küldött egyedi megrendelés útján veszi igénybe, amelyben Megrendelő rögzíti az egyedi takarítási szolgáltatásokkal kapcsolatos főbb adatokat, paramétereket. Írásos megrendelés hiányában az így elvégzett munka ellenértékét Megrendelő nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)egyenlíti ki.
7. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1Kbt. Az épületgépészeti rendszerek136. § (1) bekezdésében foglatakkal összhangban a vállalkozó nem fizethet, felszerelések téliilletve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, nyári beszabályozásának költségétmelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátés melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
14.4.28. A szabványoknakAmennyiben vállalkoző külföldi adóilletőségű, minősítésekköteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, illetve hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségétmagyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3(Kbt. Az 1136. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei § (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.2) bekezdés),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Közbeszerzési Eljárás
Vállalkozói díj. 14.16.1. A Felek Vállalkozó a jelen szerződés Szerződés 1. számú mellékletének részét képező pontjában meghatározott Munka szerződésszerű teljesítése esetén …………………. ,- Ft (azaz forint) + ÁFA vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megdíjra jogosult. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak tételes megbontását a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
6.2. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítésekdíját (beleértve különösen a szerzői vagyoni jogok átruházásának, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokfelhasználási jog engedélyezésének díját, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezettmunkadíjat, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosításszállítási, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület fel- és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításánaklerakodási díjakat, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),, erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési, díj- vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. Vállalkozó köteles az esetlegesen felmerülő többletmunkát is elvégezni, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.
14.5.56.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen pótmunkáról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Pótmunka jegyzőkönyv) felvenni. A Vállalkozó a Pótmunka jegyzőkönyv alapján köteles árajánlatot adni a Megrendelő részére. A Vállalkozó a Pótmunka jegyzőkönyvet az árajánlattal együtt a pótmunka észlelésétől számított legfeljebb 2 (Kettő) munkanapon belül írásban, telefax vagy e-mail útján (faxon megerősítve vagy kézbesítési igazolással) köteles megküldeni a Megrendelő részére. A Megrendelő Átvétel és Minőség-ellenőrzés szervezete a Pótmunka jegyzőkönyv kézhezvételét követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – a Felek által előzetesen egyeztetett helyen és időpontban –Vállalkozó képviselőjével egyezteti a pótmunkát és ellenőrzi a pótmunka elvégzésének szükségességét. Az ellenőrzött Pótmunka jegyzőkönyv alapján a Megrendelő – legkésőbb a Felek egyeztetésétől számított …. munkanap ( munkanap) napon belül – jogosult a Vállalkozótól a pótmunka elvégzését egyedi megrendelés (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján megrendelni. Az Egyedi megrendelésben a Megrendelő megjelöli a Pótmunka jegyzőkönyv egyedi azonosítóját, és az az alapján megrendelésre kerülő pótmunkát, valamint – ha vannak ilyenek – a teljesítéshez szükséges egyéb költségtényezők lényeges feltételeket. Az Egyedi megrendelést Megrendelő írásban, telefax vagy e-mail útján (prognosztizáció stbfaxon megerősítve vagy kézbesítési igazolással) köteles megküldeni Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére. Az Egyedi megrendelést a Vállalkozó írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni, azonban visszaigazolás hiányában is a pótmunka teljesítési határidejének kezdő napja az Egyedi megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételének napja. A Vállalkozó az Egyedi megrendelés kézhezvételét megelőzően nem jogosult a pótmunka megkezdésére. Egyedi megrendelés hiányában a pótmunka nem tekinthető megrendeltnek.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.17.1. A Felek jelen Különös Szerződési Feltételekben rögzített díj fedezi a vállalkozásba adott munka teljes és a vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban, technológiai előírásokban foglaltaknak megfelelő, I osztályú minőségben való elvégzését a Különös Szerződési Feltételekben rögzített elszámolás módozat szerint (lásd. 7.2. és 7.3.)
7.2. A fix végösszegű, átalányáras szerződések esetén a szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja befejezési határidőre prognosztizált átalányár, amely a szerződés 1szerinti teljesítésig változatlan marad. számú mellékletének részét képező A vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés díj a műszaki tartalom és a kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- és
7.3. A tételes költségvetésű, elszámolású munkák esetén a végleges vállalkozói díj az elvégzett munka utólagos tételes felmérése alapján jelen kerül meghatározásra az előzetesen elfogadott egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, elfogadott munkamennyiség figyelembevételével. Az egységárak a szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megteljesítéséig változatlanok maradnak, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülazokat sem a pótlólagos megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem módosítják.
14.27.4. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megaz egyösszegű átalányár meghatározására a Vállalkozóra bízott feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges információk ismeretében került sor. Vállalkozó elismeri, amelyet hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% tartalékot tartalmaznak a szerződéskötéshez és kivitelezés során felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 5%-os tartalék nem érinti a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információátalány jellegét.
7.5. A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatározott vállalkozói díj, tény a Vállalkozás tárgyát képező munka szerződésszerű, hibátlan és körülmény figyelembevételévelhiánytalan, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg7.1 pontban meghatározott első osztályú minőségben történő teljesítése esetén illeti meg a Vállalkozót. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltségVállalkozó tevékenységének, közvetlen gépköltségmunkavégzésének díját, fuvarozási és rakodási költségvalamint az annak során felhasznált anyagok, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)alkatrészek értékét, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)az eredmény elérése érdekében tett szükséges ráfordításokat. A vállalkozói díj magába foglalja továbbátartalmazza különösen:
14.4.17.6. Az épületgépészeti rendszerekA Vállalkozó tudomásul veszi, felszerelések télihogy az esetlegesen előforduló és előre nem látható többletköltségek megtérítésére csak abban az esetben kerülhet sor, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátha a többletköltségek kifizetését Megrendelő is elérte a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretében.
14.4.27.7. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adataitfelé jogosult azokat a költségeket tovább hárítani, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).melyek a
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Szerződés 1.1. pontjában és a műszaki dokumentációban (1. sz. mellékelt) meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen ………….,- Ft.+ ÁFA, azaz ………….. forint + ÁFA1 Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére.
3.2. A Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj, átalány áras elszámoláson alapuló átalánydíjat jelent, amely magában foglalja az elvégzendő többletmunkák értékét is. A munkák leírása természetes mértékegységekben, az alapvető mennyiségek megadásával a Vállalkozó Ajánlatában szereplő műszaki megoldás szerint történik.
a) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását és a kivitelezés teljes díját, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltséget és munkadíjakat, a jótállási kötelezettségek költségét, a többletmunka díjával együtt. A Vállalkozói Díj tartalmazza a tervdokumentáción alapuló átruházható vagyoni jogok, a szakfelügyelet és az adminisztratív munkák ellenértékét is.
b) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak, közterület foglalással kapcsolatos költségek, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal, engedélyeztetéssel kapcsolatos költségeket, valamint a MÁV szervek közreműködésének költségeit (pl. a 10.35. pont szerinti szakfelügyeleti, szakipari költségek) is, melyek Megrendelőre nem háríthatók át.
3.3. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megrögzítik, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülhogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: • a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, • azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben és a beszerzési eljárás dokumentumaiban leírt módon, és teljes körűen kell végrehajtania, • a munkahely általános és speciális körülményeivel.
14.23.4. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega műszaki leírást megismerte, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve költségvetését a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvéleményekkiadott árazatlan költségvetési kiírás felülvizsgálatát követően készítette, műbizonylatolásokaz elvégzendő munkát zavaró körülményeket a tőle elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitVállalkozói Díjba az összes költséget beépítette.
14.4.33.5. Az 1. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértéke elszámolásának alapja a Szerződés 2.. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő dokumentumban rögzítik munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés.
3.6. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó árképzési adataita Pótmunka igényét az építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, az alábbiak szerint:szükségességét a Megrendelő kapcsolattartója elismerte és a Megrendelő nevében a 7.1. pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
14.5.13.7. A Felek egyezően rögzítik, hogy a beárazott összevont egységárkiírás,Kapcsolattartó személy által megrendelt Pótmunka érvényesítésére csak a Felek külön megállapodása esetén, külön szerződés vagy szerződésmódosítás keretében van lehetőség.
14.5.23.8. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költségA Felek egyezően rögzítik, anyagigazgatási költség stbhogy többletmunka költsége nem érvényesíthető.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.14.1. A rendelkezésre álló keretösszeg nettó …,- Ft - azaz nettó … forint. Az általános forgalmi adó a teljesítéskor hatályos Áfa törvény rendelkezései alapján kerül felszámításra. A Vállalkozó javítási rezsióradíja nettó ......,-Ft, azaz nettó forint. Anyagköltség: felmerült anyagok értéke tételes elszámolás alapján. A szerződésben rögzített költségelemeken túl egyéb költség a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.
4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1keretszerződés jellegéből adódóan Megrendelőnek nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű szolgáltatás megrendelésére. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megkeretszerződés előbbiekből adódó nem, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülilletve nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé megtérítési igénnyel fellépni.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.34.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban Keretszerződés hatálya alatt eseti megrendelésekre a Borsod2. sz. mellékletben rögzített javítási rezsióradíjon és kiszállási díjon jogosult. A tételek ára a Keretszerződés időtartama alatt nem emelhető és független az árfolyamváltozásoktól. A Vállalkozó külön-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzakülön tételes árajánlatot köteles adni, aminek tartalmaznia kell a javításhoz szükséges munkaórát, a kiszállási díjat és az anyagköltséget. A Megrendelő az árajánlat alapján mérlegelhet, és fenntartja a jogot, hogy, annak gazdaságtalansága esetén a javíttatási szándékától elálljon. A Megrendelő a javítási munkára vonatkozó árajánlat elfogadása esetén az adott munkát eseti megrendeléssel rendeli meg a 4.1. pont szerinti keretösszeg terhére.
14.44.4. A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által eseti megrendelésben meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását (rezsióradíjat, kiszállási díjat, anyagköltséget, és minden más költséget, díjat).
4.5. A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak költségeit, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át.
4.6. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előtt ismert: • a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétel és körülmény, • azon a kötelezettség, hogy a munkákat a szerződésben leírt módon kell végrehajtania, • a munkahely általános és speciális körülményei.
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adataitmegismerte, az alábbiak szerint:
14.5.1. elvégzendő munkát zavaró körülményeket a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. tőle elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a Vállalkozói Díjba az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbösszes költséget beépítette.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.15. A Felek Vállalkozási keretszerződés nettó összege: 100.000.000 (azaz egyszázmillió),- Ft + ÁFA.
6. A felek a II. pontban megjelölt munkák elszámolása során a Vállalkozó tételesen beárazott költségvetésében szereplő egységárakat alkalmazzák. A költségvetés nettó díját…….…………………….…..Ft, azaz forint összegben állapítják meg az alábbi bontás szerint: Díj + Anyagköltség.= Ft ÁFA 27% Ft Bruttó ár Ft Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó ajánlata alapján került meghatározásra. (Vállalkozó tételes költségvetését a jelen szerződés 13. számú mellékletének részét sz. mellékletét képező ajánlata tartalmazza) A tételes beárazott költségvetés egységárai a befejezési határidőre prognosztizált árak, melyek Vállalkozó végleges ajánlatának figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Az ÁFA összege a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján kerül felszámolásra, az ÁFA értékének vonatkozásában a változás nem minősül szerződésmódosításnak. A tételes költségvetésben megadott vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megdíj a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét tartalmazza, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2beleértve mindazon járulékos munkák ellenértékét is, melyek esetlegesen az ajánlati költségvetésből kimaradtak, de ugyanakkor elvégzésük műszakilag szükséges. Jelen szerződésben meghatározott teljes Továbbá tartalmazza kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4munkákkal kapcsolatosan fizetendő minden díjat, illetéket, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget. A Vállalkozó kijelentia fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve kivéve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3megrendelt pótmunka ellenértékét. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeitelszámolás tételes elszámolással történik.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.13.1. A jelen Szerződésben és a Vállalkozó benyújtott tervében meghatározott munka maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen …………+ ÁFA, azaz …………forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére az alábbiakban részletezettek szerint: Telephelyi teljesítés Nettó vállalkozói díj 1. sz. feladat (Szolnok) …………+ ÁFA, azaz forint + ÁFA 2. sz. feladat (Debrecen) …………+ ÁFA, azaz forint + ÁFA 3. sz. feladat (Pécs) …………+ ÁFA, azaz forint + ÁFA 4. sz. feladat (Pécs) …………+ ÁFA, azaz forint + ÁFA
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj alapjául a 2. számú mellékletben (Árazott költségvetés) részletezett anyagigazgatási díjak (beleértve a bontásból származó hulladék elszállításának díját, engedélyek költségét) szolgálnak. Az árazott költségvetésben foglalt ajánlati ár a Szerződés egész időtartamára érvényes, módosítani nem lehet. A 2. számú melléklet szerinti ajánlati ár – a Vállalkozó ajánlatában szereplő anyagigazgatási díjon kívül – magában foglalják a Vállalkozónak a Megrendelés teljes időtartama alatt a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden költségét, beleértve a különleges körülmények (munkaidőn túli, hétvégi és ünnepnapi munkavégzés, megszakításokkal történő munkavégzés) miatti többletköltséget és az egyéb különleges körülmények miatt felmerülő költségeket, így Vállalkozó a vállalkozói díjon felül Megrendelővel szemben semmilyen további költségtérítésre, díjra nem jogosult.
3.3. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: - a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, - azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a jelen szerződés Szerződésben leírt módon kell végrehajtania, az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megmellékletben, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülés a Vállalkozó által benyújtott tervben meghatározott feladatok ellátásával, - a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel.
14.23.4. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega műszaki leírást megismerte, amelyet az elvégzendő munkát zavaró körülményeket a szerződéskötéshez és tőle elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, díjba az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megösszes költséget beépítette.
3.5. A vállalkozói díj magában foglalja tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos Vállalkozó által teljesítendő valamennyi költségét kötelezettség ellenértékét, így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltségjelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósításának anyag és munkadíját, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), valamint a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség)jelen Szerződésben meghatározott feladat ellátása során Vállalkozónál felmerülő valamennyi költség ellenértékét. A jelen Szerződésben rögzített vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátdíjon túl egyéb költség a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.
14.4.23.6. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértéke elszámolásának alapja a Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A szabványoknakPótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, minősítésekha az elvégzendő munka jelen Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, illetve és ha a Vállalkozó a Pótmunka szükségességét írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki szakember elismerte és a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségétnevében a Kapcsolattartó személy azt megrendelte. A szükséges szakvéleményekFelek egyezően rögzítik, műbizonylatolások, hogy a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő Kapcsolattartó személy által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében megrendelt Pótmunka érvényesítésére csak a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adataitkülön megállapodása esetén, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbkülön Szerződés vagy szerződésmódosítás keretében van lehetőség.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.15. A Felek Vállalkozási keretszerződés nettó összege: 100.000.000 (azaz egyszázmillió),- Ft + ÁFA - 20%. Megrendelő jelen szerződés 1terhére legfeljebb az itt megjelölt nettó 100.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg mértékéig de legalább nettó 80.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg mértékéig jogosult kötelezettséget vállalni.
6. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban A felek a II. pontban megjelölt munkák elszámolása során a Vállalkozó tételesen beárazott költségvetésében szereplő képező árazott egységárakat alkalmazzák. A költségvetés nettó díját…….…………………….…..Ft, azaz forint összegben állapítják meg az alábbi bontás szerint: Díj + Anyagköltség.= Ft ÁFA 27% Ft Bruttó ár: Ft Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó ajánlata alapján került meghatározásra. (Vállalkozó tételes költségvetését a jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg3. sz. mellékletét képező ajánlata tartalmazza) A tételes beárazott költségvetés egységárai a befejezési határidőre prognosztizált árak, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2melyek Vállalkozó végleges ajánlatának figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Jelen szerződésben meghatározott Az ÁFA összege a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján kerül felszámolásra, az ÁFA értékének vonatkozásában a változás nem minősül szerződésmódosításnak. A tételes költségvetésben megadott vállalkozói díj a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét tartalmazza, beleértve mindazon járulékos munkák ellenértékét is, melyek esetlegesen az ajánlati költségvetésből kimaradtak, de ugyanakkor elvégzésük műszakilag szükséges. Továbbá tartalmazza kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4munkákkal kapcsolatosan fizetendő minden díjat, illetéket, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget. A Vállalkozó kijelentia fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve kivéve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3megrendelt pótmunka ellenértékét. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeitelszámolás tételes elszámolással történik.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.11. A Felek Vállalkozó a jelen szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott karbantartási szolgáltatás vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, karbantartási utasításoknak megfelelő, szerződésszerű teljesítése esetén havonta Ft + ÁFA, azaz forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA vállalkozói díjra jogosult.
2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott karbantartási szolgáltatáshoz szükséges eszközöket és rezsianyagokat Vállalkozó térítésmentesen biztosítja. Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy a III. 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A pontban megállapított vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott karbantartási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadását (különösen, de nem kizárólagosan a kiszállás díját, illetve anyagmozgatási, -deponálási költségeket, a felhasznált rezsianyagok értékét), egyéb díjazásra a Vállalkozó a karbantartási szolgáltatás körében nem tarthat igényt.
3. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen II. 2. b) pontjában meghatározott sürgősségi javítási, hibaelhárítási szolgáltatások vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő, szerződésszerű teljesítése esetén …………………. Ft/óra + ÁFA, azaz ………………………………. forint/óra + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA rezsióradíjra jogosult, mely magában foglalja a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések kiszállás költségeit.
14.4.34. Az 1Vállalkozó a jelen szerződés II. sz2. mellékletben részletezettc) pontjában meghatározott eseti javítási szolgáltatások vonatkozó jogszabályoknak, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz szabványoknak megfelelő, szerződésszerű teljesítése esetén …………………. Ft/óra + ÁFA, azaz ………………………………. forint/óra + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA rezsióradíjra jogosult, mely magában foglalja a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának kiszállás költségeit.
14.4.45. Vállalkozó a jelen szerződés II. 2. b) és c) pontjaiban meghatározott sürgősségi javítási, hibaelhárítási szolgáltatások és eseti javítási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket és alkatrészeket – a várható költségekről tételes kalkulációt tartalmazó előzetesen megküldött, átvett árajánlat figyelembevételével – Megrendelő által tett írásbeli megrendelés alapján szerzi be, használja fel, illetve építi be. Vállalkozó a jelen szerződés II. 2. b) és c) pontjaiban meghatározott sürgősségi javítási, hibaelhárítási szolgáltatások és eseti javítási szolgáltatások teljesítése során igazoltan felhasználásra került anyagok – ide nem értve a rezsianyagokat – , valamint igazoltan beépítésre került alkatrészek költségének megtérítése érdekében a jelen szerződés V. 2. pontjában foglaltak alapján jogosult a Megrendelő felé számlát kiállítani, amennyiben a fentiekben foglaltak szerint az előzetes megrendelésre sor került.
6. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés II. 2. d) pontjában meghatározott kötelező felülvizsgálaton való részvétel vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő, szerződésszerű teljesítéséért külön díjazást nem érvényesít, tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatással összefüggésben felmerült költségeit a jelen szerződés III. 1. pontja szerinti havi karbantartási/vállalkozói díj magában foglalja.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés II. 2. e) pontjában meghatározott online nyomkövető felület biztosításának díját a jelen szerződés III. 1. pontja szerinti havi karbantartási/vállalkozói díj magában foglalja.
8. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet.
9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése körében, a szerződés időtartama alatt, a jelen szerződésben meghatározott (II. 2. pontban nevesített) és teljesített szolgáltatásokra vonatkozó vállalkozói díj, rezsióradíj, valamint költségtérítés együttes összege – a Műszaki leírásban meghatározott mindhárom feladatrészre összességében – nem haladhatja meg 2022. évben az 4 700 000Ft, azaz négymillió-hétszázezer forint + ÁFA 2023. évben az 4 700 000Ft, azaz négymillió-hétszázezer forint + ÁFA összeget. Az építési terület ÁFA mértékére és megfizetésének módjára az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeitadókötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadóak.
14.510. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által kezdeményezett III. 9. pontban 2022. évre meghatározott keretösszegnek a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az III. 1. számú mellékletének részét képező pont szerinti havi karbantartási/vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik díjakon felüli részének kimerülésével Megrendelő további eseti javítási és sürgősségi javítási, hibaelhárítási megrendelést 2022. évben nem tesz.
11. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbszerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Keretszerződés
Vállalkozói díj. 14.1A 2. A Felek pontban körülírt munka vállalkozói díja: Vállalkozói díj: …,- Ft Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft 27% ÁFA: …,- Ft Vállalkozói díj összesen bruttó: …,- Ft
1.1. Fenti összeg rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a munka megvalósítása során a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülmegkötését követően nem érvényesíthet.
14.21.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és azok kiértékelésének költségétmellékletei, valamint a költségvetés-kiírás alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott vállalkozói díját.
1.3. A szerződéses összeg tartalmazza a munkálatokhoz szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitfedezetet. Tartalékkeret nem került megállapításra.
14.4.31.4. Az 1Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit(X. 30.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit) Kormányrendelet 32/A. §-ában foglaltak rendezik.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Guidelines for Economic Actors
Vállalkozói díj. 14.11. A Felek Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata Az árazott költségvetés jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülmellékletét képezi.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg2. A vállalkozói díj magában foglalja tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 1 5.) Konn. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, továbbá a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felme1ülő összes költségét, kiadását. A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely tartalmazza a müszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkálrnt, a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket kapcsolatban fizetendő minden díjat (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjis), a fedezetet szakszerü megvalósításhoz szükséges minden . tételt (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekpl. segédeleme)rnt, tervezett nyereségrögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, a felvonuláshoz, továbbá a kivite\ezésben részt vevőknek, a környezetnek a biztonságához szükséges eszközöket), az átadási, a birto. A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1kbaadási eljárás költségeit, az átadási . Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának tervdokumentáció készítésének költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknakágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, minősítésekbánniféle díjat (gépek, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvéleményekirodák, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség raktárak stb.),, a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági ·kötelezettségek . költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerü használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmé1i és megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért szavatossággal nem tartozik.
14.5.53. egyéb költségtényezők A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (prognosztizáció stb.Ptk. 6:245. §).
4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kivitelezési munkálc nem építési hatósági engedély-köteles munkálc, ekként nem tartoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá. Vállalkozó ennek megfelelően számláit ÁFA-val növelten köteles kiállítani.
Appears in 1 contract
Samples: Proposal for Renovation Document
Vállalkozói díj. 14.13.1. A Felek jelen szerződés 1kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (átalányáras vállalási díja) – továbbiakban: Vállalkozói díj – mindösszesen: ………..,- Ft + ÁFA, azaz forint plusz ÁFA, összesen bruttó …….. Ft, azaz forint, mely a Vállalkozó által beárazott költségvetési kiírás alapján került megállapításra. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak megA Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3.2. A Vállalkozói díj a kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési alapján semmilyen jogcímen sem jogosult további követelést támasztani a Megrendelővel szemben. Ennek megfelelően a szerződéses Vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, beleértve jelen szerződés szerinti kivitelezés rendeltetésszerű használatához szükséges összes munkák, anyagok, alkatrészek, technológiák és költségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, adót (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjvámot), munkadíjköltséget, ideértve a fedezetet felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is, és minden egyéb mellékköltséget (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekszakfelügyeletek ellátásnak költségeit, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerekesetlegesen felmerülő közúthasználat ellenértékét, felszerelések télimérési jegyzőkönyvek elkészítésének díját, nyári beszabályozásának költségétesetlegesen felmerülő ideiglenes forgalomkorlátozás díját, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség megvalósulási dokumentáció díját stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb, tehát a jelen szerződésben meghatározott munkálatok valamennyi eleme teljes körű megvalósításának teljes díját.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben (III.rész) meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettónettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz ………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaFelek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem összes költségét.
14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési mintavételi tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén azok hiteles fordítási költségeit is.
14.4.4. A telken belüli építmények, közművek, stb., a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét.
14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit.
14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.414.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1a 2. számú mellékletének melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.514.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben rögzített időpontban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1a) Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix egyösszegű átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint: Nettó vállalkozói díj: ,- Ft ÁFA (27%): ,- Ft
b) A vállalkozói díj a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, mely tartalmaz minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, beleértve: ⮚ a Létesítmény megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. A Felek jelen költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); ⮚ a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, ⮚ a hatósági engedélyekben foglaltak megvalósításával kapcsolatos költségeket, ⮚ az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők szakfelügyeleti díjait, ⮚ a kivitelezés ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit; ⮚ a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket, ⮚ Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint ⮚ minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe helyezéséhez, Vállalkozó szerződés 1szerinti teljesítéséhez szükséges. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A ⮚ Vállalkozó kijelenti, hogy az ár megállapítása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. ⮚ Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott megszerződésben, amelyet illetve a szerződéskötéshez és műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
c) A szerződés hatályának időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információárszint változása szerinti kiigazítására.
d) Megrendelő a Dokumentáció esetleges hibáira, tény és körülmény figyelembevételévelhiányosságaira, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja ellentmondásaira történő hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)kivitelezés időszakában nem fogad el, a fedezetet (közvetlen költségek között Vállalkozó e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben igényt nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátérvényesíthet.
14.4.2e) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkotóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét(Kbt. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3136. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei § (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.2) bekezdés),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.15.1. A Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen szerződés Szerződés 1. pontjában meghatározott Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése esetén az alábbi díjra (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) jogosult: ………………,- Ft, azaz forint1 A Vállalkozói díj részletes megbontását a jelen Szerződés 5. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülmelléklete tartalmazza.
14.25.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany és egyiküknek sincs az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. ÁFA törvényben szabályozott jogállása, mely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető. Az adó megfizetésére az ÁFA törvény 142. §-ában foglaltak szerint a Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozzaköteles.
14.45.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott mega Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen
a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően (amelyért külön díjazás nem jár);
b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó vizsgálatokkal, mérésekkel, üzempróbákkal és próbaüzemekkel kapcsolatos költségeket, a rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át;
c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat;
d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni jog – Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is.
5.3.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában és az elkészített költségvetésben: • a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, • azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania, • a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel.
5.4. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói
1 A nyertes ajánlattevő végső ajánlata alapján kerül kitöltésre. többletteljesítmény, amelyet a szerződéskötéshez és Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül Pótmunkának.
5.5. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítés, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással megállapodnak az alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka):
5.5.1. Vállalkozó legfeljebb az 5.1. pont szerinti vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ10%-a, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított azaz ( ,- Ft)2 tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák elszámolására.
5.5.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában Vállalkozó a Vállalkozónak tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat Megrendelővel szemben.
5.5.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. A Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és szükség szerint a Pótmunka igénnyel érintett munkarész megszemlélését követően – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – az építési naplóba tett bejegyzésével a lehető legrövidebb időn belül jelzi Vállalkozó felé, ha a Pótmunka szükségességével egyet ért. Felek sürgős esetben soron kívül egyeztetnek egymással.
5.5.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, Felek az elvégzendő Pótmunkát, és annak elszámolható összegét az építési naplóban, vagy írásban külön rögzítik. A Pótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret terhére és erejéig – a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanításátSzerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.
14.4.25.5.5. A szabványoknak, minősítések, illetve Amennyiben a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok részéről építési műszaki ellenőr megbízásra került, Pótmunka engedélyezésére és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvéleményekkifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – a műszaki ellenőr jóváhagyásával kerülhet sor, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitamely jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
14.4.35.5.6. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbsoron következő részszámlájában/végszámlájában van lehetőség.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1A 2. A Felek pontban körülírt munka vállalkozói díja: Vállalkozói díj: …,- Ft Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft 27% ÁFA: …,- Ft
1.1. Fenti összeg rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a munka megvalósítása során a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülmegkötését követően nem érvényesíthet.
14.21.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és azok kiértékelésének költségétmellékletei, valamint a költségvetés-kiírás alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott vállalkozói díját.
1.3. A szerződéses összeg tartalmazza a munkálatokhoz szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitfedezetet. Tartalékkeret nem került megállapításra.
14.4.31.4. Az 1Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit(X. 30.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit) Kormányrendelet 32/A. §-ában foglaltak rendezik.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1. A Felek jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes, szerződésszerű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen […],- Ft + ÁFA, azaz […] forint 1 + Általános Forgalmi Adó Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.
14.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő díj”) fizet a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított megrészére. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak közbeszerzési eljárás dokumentumai által meghatározott műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatásokat, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a MÁV szervek közreműködésének költségeit és a többletmunkát, valamint a szerzői vagyoni jogok ellenértékét, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozónál felmerült valamennyi egyéb költséget. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a Vállalkozó ajánlatában rögzített árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A Pótmunka elszámolása – a 3.6. és 3.7. pontokban írtak figyelembevétele mellett – a Megrendelő költségére történik. A Tartalékkeret összege […] ,- Ft + ÁFA, azaz […] forint + ÁFA2, de legfeljebb a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 10%-a. A Tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét szerinti feladatok teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj)szélsőséges időjárások okozta talajállapot-változások miatti többletköltségekre, a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségekkivitelezés közben szükségessé vált, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve és a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok jóváhagyott technológiai változtatásból eredő többletköltségekre, az ajánlatadás időszakában nem ismert, így figyelembe sem vett, a szerződéskötést követően előállt olyan körülményből eredő többletköltségekre, melynek eredményeképpen valamely féltől a jelen szerződés teljesítése szerződésszerűen nem várható el, a műszaki szükségességből felmerülő, kizárólag a tervezés bizonytalanságaiból fakadóan a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban (elsősorban a kiviteli tervben) és azok kiértékelésének költségéta költségvetésben nem szereplő feladatok megvalósítására, azaz a Megrendelő által, a kivitelezés közben utólag megrendelt, és/vagy, tervmódosítás folytán felmerült, és/vagy, műszaki szükségességből elvégzett és írásban elismert (elrendelt) pótmunkákra. A szükséges szakvélemények, műbizonylatolásokMegrendelőt a Tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A Pótmunka elszámolása tételesen történik, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit.
14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezettMűszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit.
14.4.4. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1előzetesen elfogadott egységárakon. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik Amennyiben a Vállalkozó árképzési adataitáltal az ajánlata részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat, az alábbiak szerint:
14.5.1elrendelt Pótmunka elszámolása ezen az egységáron történik. Amennyiben a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozóknak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. Ezen munkatételek esetén maximum a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendeletben meghatározott nettó 2.490 Ft/óra rezsióradíj vehető figyelembe. A Vállalkozó a Tartalékkeret terhére elfogadott és elvégzett munkák ellenértékéről külön számlát állít ki. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3elvégzendő munka Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az Építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stbJelen Szerződés keretében Többletmunka nem számolható el.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
Vállalkozói díj. 14.1A 2. A Felek pontban körülírt munka vállalkozói díja: Vállalkozói díj: …,- Ft Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft 27% ÁFA: …,- Ft
1.1. Fenti összeg rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a munka megvalósítása során a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő képező árazott költségvetés alapján jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősülmegkötését követően nem érvényesíthet.
14.21.2. Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen nettó
14.3. Megrendelő a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivataltól kapott támogatásból finanszírozza.
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj), a fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:
14.4.1. Az épületgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyári beszabályozásának költségét, az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását.
14.4.2. A szabványoknak, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és azok kiértékelésének költségétmellékletei, valamint a költségvetés-kiírás alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott vállalkozói díját.
1.3. A szerződéses összeg tartalmazza a munkálatokhoz szükséges szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeitfedezetet. Tartalékkeret nem került megállapításra.
14.4.31.4. Az 1Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen Vállalkozók koordinációjának költségeit(X. 30.
14.4.4. Az építési terület ) Kormányrendelet 32/A. és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit32/B. §-ában foglaltak rendezik.
14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek az 1. számú mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint:
14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás,
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése,
14.5.3. rezsióradíj szakmánkénti részletezésben,
14.5.4. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.),
14.5.5. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.).
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés