Common use of ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE Clause in Contracts

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - sia stato richiesto il certificato di agibilità; - siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; - siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - : a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - ; b) sia stato richiesto il certificato di agibilità; - ; c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; - ; d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; - ; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - sia stato richiesto il certificato di agibilità; - siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; - siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione l’ultimazione dei lavori il Committente committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - sia stato richiesto il certificato di agibilità; - siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; - disposizioni dell’art. 230 del DPR 207/2010 ed in particolare a condizione che: a) siano state effettuate eseguite le prove previste dal Capitolato capitolato speciale d'appalto; - d’appalto; b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. 1. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. 2. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - : a) sia stato richiesto il certificato di agibilità; - ; b) siano stati effettuati i gli eventuali necessari allacciamenti impiantistici; - ; c) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; - ; d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. 3. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. 4. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: -  sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; -  sia stato richiesto il certificato di agibilità; -  siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; -  siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; -  sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - sia stato richiesto il certificato di agibilità; - siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; - siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.