Common use of Diffida ad adempiere Clause in Contracts

Diffida ad adempiere. 1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. 2 Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, quest’ultima potrà procedere all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. L’invio di cinque diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

Diffida ad adempiere. 1 Nel Fermo quanto disposto dal precedente articolo 32, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arted'arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegatol'Amministrazione aggiudicatrice, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità l'entità delle sanzioni che si intende applicare. 2 . Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale all'Amministrazione Aggiudicatrice le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegatodell'Amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima quest'ultima potrà procedere all’esecuzione d’ufficio all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. L’invio L'invio di cinque due diffide ai sensi del presente articolo nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

Diffida ad adempiere. 1 Nel 1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto di seguito in merito all'applicazione delle penali, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisale contestazioni per le vie brevi, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione si rivelassero inutili e venisse verificata la gravità degli inadempimenti e l’entità mancata esecuzione delle sanzioni che si intende applicare. 2 Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni prestazioni di cui trattasi nel termine ultimo al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegatolegge, quest’ultima la Committente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non correttamente eseguite. 2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, a spese e carico della ditta scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, la Committente, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all’Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale. 3. L’invio In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di cinque diffide nel corso dell’esecuzione diritto, salvo il risarcimento del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contrattodanno subito dalla Committente.

Diffida ad adempiere. 1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a o in difformità alla regola d’arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegatoDEC, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma fax o faxpec, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. 2 Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, quest’ultima potrà procedere all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. L’invio di cinque diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.