Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
Appears in 2 contracts
Samples: www.asst-nordmilano.it, www.asst-nordmilano.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazioneè sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionedi ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima viene rilasciata l’ultima rata d’acconto d’acconto, qualunque sia l’ammontare della sommala somma a cui possa ascendere.
Appears in 2 contracts
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazioneultimazione (inclusi i lavori di rifinitura), accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazioneè sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 e alle condizioni del comma 4.
Appears in 1 contract
Samples: www.arnascivico.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 30 (33) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazione, è accertata sottoscritto dal direttore dei lavori e predisposta la liquidazione dell’ultima trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata d’acconto di saldo, qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecu- zione ai sensi del comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: www2.comune.pozzuoli.na.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionedi ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
Appears in 1 contract
Samples: www.arcasudsalento.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionedi ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima viene rilasciata l'ultima rata d’acconto d'acconto, qualunque sia l’ammontare della sommala somma a cui possa ascendere.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionedi ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
Appears in 1 contract
Samples: www.provincia.re.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionedi ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima dell'ultima rata d’acconto d'acconto qualunque sia l’ammontare l'ammontare della somma.
Appears in 1 contract
Samples: www.regione.sardegna.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionedi ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima viene rilasciata l'ultima rata d’acconto d'acconto, qualunque sia l’ammontare della sommala somma a cui possa ascendere.
Appears in 1 contract
Samples: www.provincia.pistoia.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazioneè sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.caorle.ve.it
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazionesottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: Lavori Di
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazione. Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.salerno.it