TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE. I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
Appears in 2 contracts
TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE. I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Fornitura Di Attrezzature E Veicoli
TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE. I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara nella lettera d’invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore. Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitratoBrescia.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Ricambi