Definizione di Indicatore di Qualitm

Indicatore di Qualitm. Modalitm di misurazione Soglia Frequenza di rilevazione Penali IQ01 - Rilievi sulla fornitura Numero rilievi emessi nel periodo di riferimento (bimestre) 3 rilievi Bimestrale 0,5% dell’importo massimo contrattuale per ogni rilievo eccedente il valore soglia
Sample 1
Indicatore di Qualitm. Modalitm di misurazione Soglia Penali IQ01 - Rilievi sulla fornitura Numero rilievi emessi nel periodo di riferimento (bimestre) 3 rilievi 0,5% dell’importo massimo contrattuale per ogni rilievo eccedente il valore soglia IQ02 - Attivazione Servizi (Account di gestione) Tempo calcolato dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio delle attivitm Entro 5 giorni 0,1% dell’importo massimo contrattuale per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo. Per quanto riguarda l’IQ01-Rilievi sulla fornitura si evidenzia che per Xxxxxxx si intendono le inadempienze di carattere generale sulla fornitura. L’indicatore conteggia il numero di rilievi notificati al Fornitore tramite lettera di rilievo. Una singola comunicazione potrm contenere più rilievi. Ai fini della rilevazione del presente indicatore sono conteggiati i rilievi afferenti i servizi oggetto della fornitura nonché eventuali rilievi per inadempimenti generici o afferenti obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato tecnico e dal Contratto. Le modalitm di contestazione sono disciplinate all’interno del Contratto. Si citano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, eventuali cause di rilievo: ● Mancato rispetto degli impegni assunti in fase di offerta; ● Mancato rispetto delle scadenze di adempimenti contrattualmente previsti. Le Restrizioni e i Diritti di Utilizzo Aggiuntivi ivi riportati si applicheranno all’utilizzo, da parte di ciascuna Organizzazione, dei Prodotti e del Materiale Fornito con i Servizi ordinati al Government Partner e dal Government Partner procurati ai sensi del Contratto per Government Partner. Nell’eventualità di una discrepanza nelle condizioni contenute in un ordine o nella documentazione di un ordine avranno prevalenza le Restrizioni e i Diritti di Utilizzo Aggiuntivi. Nelle Restrizioni e nei Diritti di Utilizzo Aggiuntivi ivi inclusi si applicano le seguenti definizioni:
Sample 1
Indicatore di Qualitm. Modalitm di misurazione Soglia Penali IQ01 - Rilievi sulla fornitura Numero rilievi emessi nel periodo di riferimento (bimestre) 3 rilievi 0,5% dell’importo massimo contrattuale per ogni rilievo eccedente il valore soglia IQ02 - Attivazione Servizi (Google Workspace) Tempo calcolato dalla sottoscrizione del Contratto e/o dei singoli contratti attuativi richiesti dalla Committente Entro 5 giorni lavorativi 0,1% dell’importo massimo contrattuale per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo.
Sample 1

More Definitions of Indicatore di Qualitm

Indicatore di Qualitm. Descrizione Limite previsto Frequenza rilevazione Penali Lds1 – Disponibilità del servizio Percentuale di garanzia di operativitm availability 99,99% Trimestrale 0,5% dell’importo massimo contrattuale per ogni punto percentuale (arrotondato per eccesso) al di sotto del limite previsto Lds2 – Impegni assunti in offerta tecnica Ritardo del Fornitore, espresso in giorni solari, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Committente delle soluzioni / migliorie / strumenti indicati nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica 0 giorni di ritardo Mensile 0,3% dell’importo massimale contrattuale, per ogni giorno di ritardo Lds3 – Mancato rispetto delle Ritardo del Fornitore, espresso in giorni solari, 0 giorni di ritardo Mensile 0,1% dell’importo massimale Milestone presenti sul piano di lavoro relativo alle milestone presenti sul Piano di Lavoro Generale consegnato dal Fornitore contrattuale, per ogni giorno di ritardo Lds4 - Ritardo nella consegna del Piano di attivazione Ritardo del Fornitore relativo alla consegna del Piano di attivazione 0 giorni di ritardo Mensile 0,1% dell’importo massimale contrattuale, per ogni giorno di ritardo Lds5 - Approvazione del Piano di attivazione Mancata approvazione da parte della Committente del Piano di attivazione per mancata conformitm del Piano come definito al par. 5.2 Approvazio ne Piano di attivazione Mensile C 1.000,00 in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Committente
Sample 1
Indicatore di Qualitm. Modalitm di misurazione Soglia Penali IQ01 - Rilievi sulla fornitura Numero rilievi emessi nel periodo di riferimento (bimestre) 3 rilievi 0,5% dell’importo contrattuale per ogni rilievo eccedente il valore soglia IQ2 - Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Ritardo del Fornitore, espresso in giorni solari, relativo alla consegna del Piano di Lavoro 0 giorni solari 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo. IQ03 - Mancato rispetto delle Milestone presenti sul piano di lavoro Ritardo del Fornitore, espresso in giorni solari, relativo alle milestone presenti sul Piano di Lavoro Generale consegnato dal Fornitore 0 giorni solari 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo. IQ4 UAT con esiti negativi Numero di UAT eseguiti con esito negativo 3 test negativi 0,1% dell’importo contrattuale per ogni test con esito negativo
Sample 1
Indicatore di Qualitm. Descrizione Limite previsto Frequenza rilevazione Penali Lds1 – Consegna dei deliverable indicati da Piano Deliverable consegnati entro i tempi previsti dal piano di lavoro ≤ 3 giorni Mensile 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Lds2 – Consegna del Piano di Lavoro Rispetto del tempo di consegna/riconsegna del Piano di Lavoro ≤ 7 giorni Mensile 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Lds3 – Sostituzione di personale Xxxxxx intercorsi tra la richiesta/autorizzazione della Committente e l’inserimento della risorsa. ≤ 5 giorni Mensile 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Lds4 - Turn over del personale Numero di risorse sostituite su iniziativa del Fornitore rispetto a quelle presentate all’avvio del Servizio. ≤ 1 al mese Mensile 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Lds5 - Personale del Fornitore Numero di risorse sostituite su richiesta della Committente in quanto non ≤ 1 al mese mensile 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Sample 1

Related to Indicatore di Qualitm

  • Indicatore e. mail del 4.12.2015 del Direttore Centrale. Tempistica di attuazione: misura attuata.

  • Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Codice dei contratti pubblici X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

  • QUANTITATIVO O ENTITÀ Valore stimato, IVA esclusa: 29 700 EUR.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Data di Scadenza Data prevista come termine di efficacia delle coperture assicurative relative a ciascuna Adesione al Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti delle stesse.

  • Categorie di emittenti Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: rischio volatilità, rischio tasso di interesse, , rischio fattori politici ed economici. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;

  • Quantità prevista a corpo € 4.000,00

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Codice del Consumo il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.

  • OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.

  • Condizioni Generali Si intendono le condizioni generali del Contratto.

  • Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Codice della Strada il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Breve descrizione vedi punto II.1.1)

  • Spese di giustizia le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.