Common use of POGODBENA KAZEN Clause in Contracts

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadošča.

POGODBENA KAZEN. Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem končnem roku iz 4., 7., 8., 9. člen Zamuda izvajalca nastopiin 10. člena te pogodbe, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga0,10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajoNaročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavati zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škodeprimeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo utrpi bo naročnik zaradi neizpolnitveobračunal po primopredaji del. Izvajalec se strinja, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, da lahko naročnik zahteva poleg terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben zahtevek, ki ga mora izvajalec plačati v roku trideset (30) dni od prejema. Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za vso nastalo škodo, ki jo mu je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve nastala z zamujanjem pogodbenih obveznosti izvajalcarokov. Izvajalec mora, če ga Pravico do povračila škode naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali višini nastale škode najkasneje v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščapa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika oziroma lahko naročnik zadrži plačilo odprtih obveznosti, dokler škoda ni v celoti povrnjena. Za plačilo zneskov, določenih po tem členu naročnik izvajalcu pošlje zahtevek, ki ga je izvajalec dolžan plačati najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od njegovega prejema.

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta Če Izvajalec strokovnega nadzora in svetovanja po lastni krivdi ne izpolni svojih obveznosti pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem obseguoziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če Inženir o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, načinuje dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan pet (5) promilov dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV. Če Izvajalec strokovnega nadzora in svetovanja po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da Inženir svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroške. Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Vzorca pogodbe za storitve, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe. (žig) Kraj in datum (podpis osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Pogodba št.: (naziv banke) (kraj in datum) Garancija št. ........... V skladu s Pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Občino Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica in (naziv izvajalca) za izvedbo projekta IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA IN SVETOVANJA PRI IZGRADNJI PROJEKTA »IZGRADNJA FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE V OBČINI ŽIROVNICA - DEL FAZE 3, FAZA 4 IN FAZA 5 (ŠTIRI NASELJA OBČINE ŽIROVNICA)« je izvajalec dolžan opraviti vsa dela za predmetno javno naročilo v skupni vrednosti € (z DDV), z besedo: , najkasneje do 31.01.2015, v količini in kvaliteti, rokih opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in količinibrezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. V Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradbena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadošča.se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Ta garancija vključuje tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Izdajatelj garancije: Priimek in ime: Podpis: Žig izdajatelja garancije:

POGODBENA KAZEN. 9V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov za katere je odgovoren, ne dokonča pogodbenih del v pogodbeno določenem roku za zaključek vseh s pogodbo dogovorjenih obveznosti oz. člen Zamuda z deli ne prične v dogovorjenih terminih, mora naročniku plačati pogodbeno kazen. Izvajalec je za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca nastopiza vsak zamujeni dan za pogodbeni rok kazen v višini 0,5% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenega roka za dokončanje vseh del po tej pogodbi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna upoštevaje skupno število dni zamude. Naročnik pogodbeno kazen zaradi izvajalčeve zamude obračuna tako, da izvajalcu izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je izvajalec dolžan plačati v dogovorjenem obseguroku 15 dni od datuma izstavitve računa. V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, načinu, kvaliteti, rokih in količiniki ga za opravljena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročnik izvajalcu ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blagodolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika. Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blagapravico do povrnitve celotne škode. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen Izvajalec ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek dolžan plačati pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za vso nastalo škodo, ki jo katere je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščaodgovoren naročnik.

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot preda objekt z zamudo po svoji krivdi (objekt ni dokončan v pogodbenem roku) je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga0,1% od vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnikVrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, razen v primerih sile in/ali razlogov ugotovljene na svoji stranipodlagi končne situacije. Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EURstrokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostizadržana sredstva, v kolikor le to ta zadošča.

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopiČe izvajalec po svoji krivdi zamuja z dokončanjem del, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnikPovračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji stranilahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EURstrokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to ta zadošča.

POGODBENA KAZEN. 912. člen Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot dokonča del v pogodbenem roku po svoji krivdi je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga0,05% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnikVrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, razen v primerih sile in/ali razlogov ugotovljene na svoji stranipodlagi končne situacije. Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EURstrokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to ta zadošča.

POGODBENA KAZEN. 9V kolikor dobavitelj po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne dobavi opreme v pogodbeno določenem roku, mora naročniku plačati pogodbeno kazen. člen Zamuda izvajalca nastopiDobavitelj je za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe. Pogodbeni stranki soglašata, kadar ta da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel dobaviteljevo izpolnitev obveznosti potem, ko je izvajalec prišel v zamudo. Naročnik ima pravico zahtevati od dobavitelja za vsak zamujeni dan kazen v višini 0,5% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne izpolni svojih obveznosti sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenega roka po tej pogodbi mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna upoštevaje skupno število dni zamude. Naročnik pogodbeno kazen zaradi dobaviteljeve zamude obračuna tako, da dobavitelju izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je dobavitelj dolžan plačati v dogovorjenem obseguroku 8 dni od datuma izstavitve računa. V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, načinu, kvaliteti, rokih in količiniki ga za opravljene dobave do dneva razveze naročnik dolguje dobavitelju. V primeru, da izvajalec naročnik dobavitelju ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blagodolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg dobavitelja do naročnika. Če naročniku zaradi zamude dobavitelja z dobavo opreme nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blagapravico do povrnitve škode največ do višine pogodbene vrednosti. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen Dobavitelj ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek dolžan plačati pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za vso nastalo škodo, ki jo katere je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščaodgovoren naročnik.

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala začne z deli, skladno s svojo ponudbo in zahtevami naročnika, storitve opravlja z neustreznim kadrom ali opremo, ali zamuja z izvedbo naročenih storitev oziroma dobavi blagojih ne opravi v roku, ki ima drugačne značilnostmi kot dogovorjenih s to pogodbo ali storitve izpolni z napako ali pomanjkljivostmi, je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna dolžan izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga350,00 EUR za vsak koledarski dan zamude oz. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma vsak dan zamude pravilno izvedene storitve pri izdaji računa od neto vrednosti pogodbenega zneska. Naročnik je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati odtegniti tako pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EURkot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna s mesečnim poplačilom. Pogodbene stranke soglašajoNaročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko naročnik uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Skupni znesek vsakokratne pogodbene kazni ne sme presegati 15% (odstotkov) od vrednosti pogodbene vrednosti. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to ta zadošča. V tem primeru si bo naročnik obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopiV primeru, kadar ta da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni svojih v roku, predvidenem za izvedbo posamezne vrste popravil v okvirnem sporazumu, (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini petih (5) promilov pogodbene vrednosti posameznega naročila za vsak dan zamude. V kolikor izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni v dogovorjenem obseguroku, načinuv odzivnem času za interventna popravila, kvalitetipredvidenem s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), rokih in količinimora plačati pogodbeno kazen v višini petih (5) promilov vrednosti posameznega naročila za vsako uro zamude. Skupni znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati petnajstih (15) odstotkov vrednosti posameznega naročila. Naročnik bo ob prevzemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če bo izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal. Če bi izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal, bo naročnik ob sprejemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. V primeru, da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blagoizpolni (neizpolnitev), ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna mora plačati pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blagapetnajstih (15) odstotkov vrednosti posameznega naročila. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnikNaročnik bo izvajalca obvestil, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja plačilo pogodbene kazni, če izvajalec obveznosti ne bi izpolnil. V primeru nastanka škodeVsota pogodbene kazni se obračuna in se za plačilo izstavi račun. Če bi bila škoda, ki jo utrpi ima naročnik zaradi neizpolnitvezamude izvajalca ali neizpolnitve obveznosti po krivdi izvajalca, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodopogodbeno kazen in razliko, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalcapresega pogodbeno kazen. Izvajalec moraNaročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma s pisnim obvestilom, če ga naročnik k temu pozoveizvajalec nekvalitetno opravlja storitve, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporihne upošteva dogovorjenih rokov za izvedbo ali kako drugače krši določila tega okvirnega sporazuma. Naročnik bo izvajalcu pisno, sproženih s strani tretjih osebpriporočenim pismom, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalcaposlal obvestilo o odstopu. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiOkvirni sporazum preneha veljati naslednji dan po prejemu odstopne izjave, v kolikor le to zadošča.naročnik v izjavi ne zapiše kasnejšega datuma prenehanja veljavnosti okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalcu pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, se šteje, da je okvirni sporazum odpovedan s 15-tim dnem od dne oddaje pošiljke na pošti. Naročnik bo izvajalcu, ki mu bo odpovedal okvirni sporazum iz zgoraj navedenih razlogov, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh

POGODBENA KAZEN. 9Ker se žalne slovesnosti izvajajo po vnaprej določenih urnikih, ki ne dopuščajo nikakršnih zamud (in ki so opredeljeni do minute natančno), je pravočasno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti bistvenega pomena za naročnike (in naročnikove naročnike). člen Zamuda Neizpolnitev ali zamuda pri izpolnjevanju določenih storitev na žalnih slovesnostih, ima lahko za posledico nastanek odškodninske odgovornosti naročnika do naročnika pogreba (ali tretjih oseb), nastanek drugih stroškov ali škode naročniku, vključno z oškodovanjem dobrega imena in ugleda naročnika. Naročnik izvajalca nastopiizrecno opozarja, kadar ta da imajo kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, lahko za posledico nastanek različnih oblik škode, ki so specifične za dejavnost naročnika, med drugim npr. tudi v obliki odškodninskega zahtevka naročnika pogreba zaradi povzročitve nepremoženjske škode (telesne ali duševne bolečine ali strah) naročniku pogreba oz. žalujočim. Izvajalec se s podpisom tega sporazuma zavezuje naročniku povrniti vso škodo, ki jo bo naročnik imel zaradi izvajalčeve kršitve pogodbenih obveznosti ali zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti. Stranki tega sporazuma se v izogib dolgotrajnim in zamudnim postopkom v zvezi z dokazovanjem škode in v želji, da v takšnem primeru s hitrim ukrepanjem omejita nastalo škodo (v razmerju med naročnikom in naročnikom pogreba oz. tretjimi osebami), dogovorita, da bo izvajalec v vseh primerih, ko svoje obveznosti do naročnika ne izpolni svojih bo izpolnil ali če je ne bo izpolnil pravočasno, naročniku plačal pogodbeno kazen. Izvajalec je dolžan za vsak primer zamude pri izpolnitvi obveznosti v dogovorjenem obseguzvezi z žalno slovesnostjo oz. za vsak primer, načinuko vnaprej dogovorjenih storitev ne opravi, kvalitetinaročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR, rokih in količinirazen v primeru, če se naročnik plačilu pogodbene kazni v posameznem primeru (po nastanku kršitve) izrecno pisno odpove. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škodeče dejansko nastala škoda, ki jo utrpi naročnik, presega višino pogodbene kazni, je naročnik od izvajalca upravičen terjati tudi razliko do zneska celotne nastale škode. Kjer je to mogoče, je izvajalec dolžan razbremeniti naročnika kakršnihkoli zahtevkov tretjih oseb v zvezi s škodo ali stroški, ki so nastali zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca ali oseb, za katere je izvajalec odgovoren in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni v takšnih primerih tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj v največjem možnem obsegu sodelovati z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporihin mu pomagati pri reševanju tovrstnih zahtevkov tretjih oseb. Naročnik se zavezuje, sproženih s strani da bo zato, da bo izvajalec lahko pravočasno izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi in sodeloval pri zmanjšanju ali odpravi nastale škode, izvajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestil o vsakršnih odškodninskih ali drugih zahtevkih tretjih oseb, ki bi nastali lahko privedli do odškodninske odgovornosti izvajalca ali nastanka obveznosti za plačilo pogodbene kazni. Stranki sporazuma se dogovorita, da vse denarne obveznosti izvajalca iz tega člena, zapadajo v posledici zamudeplačilo v roku 8 dni od dne, nepravilne izpolnitve ko izvajalec prejme ustrezen račun oz. utemeljeni poziv naročnika. Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni, če je do neizpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje zamude prišlo iz vzroka, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščakaterega izvajalec ne odgovarja (višja sila).

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopiV primeru, kadar ta da dobavitelj po lastni krivdi obveznosti dobave/storitve po tej pogodbi ne izpolni svojih v roku določenem v 3. členu te pogodbe (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti (brez DDV) naročenega blaga za vsak dan zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati dvajsetih (20) odstotkov skupne nabavne vrednosti (brez DDV) naročenega blaga. Naročnik bo ob prevzemu izpolnitve obveznosti v dogovorjenem obseguizrecno izjavil, načinuda si pridržuje pravico do pogodbene kazni, kvaliteti, rokih in količiniče bo dobavitelj z izpolnitvijo obveznosti iz pogodbe zamujal. V primeru, da izvajalec dobavitelj po lastni krivdi obveznosti zamenjave opreme po tej pogodbi ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blagoizpolni v roku določenem v 10. členu te pogodbe (izpolnitev z zamudo), ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna mora plačati pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blagaenega (1) odstotka vrednosti (brez DDV) opreme, ki bi jo moral zamenjati za vsak dan zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati dvajsetih (20) odstotkov vrednosti (brez DDV) opreme, ki bi jo moral zamenjati. Naročnik bo ob prevzemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če bo dobavitelj z izpolnitvijo te obveznosti iz pogodbe zamujal. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnikprimeru, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji stranida dobavitelj po lastni krivdi obveznosti iz pogodbe ne izpolni (neizpolnitev), upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati mora plačati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EURtridesetih (30) odstotkov skupne nabavne vrednosti (brez DDV). Pogodbene stranke soglašajoNaročnik bo izvajalca obvestil, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek zahteva izpolnitev obveznosti ali plačilo pogodbene kazni, lahko če dobavitelj obveznosti ne bi izpolnil. Pogodbena kazen se obračuna in se za plačilo izstavi račun. Hkrati bo naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine dobavitelju zamudo ali neizpolnitev štel kot negativno referenco za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalcaobdobje treh (3) let. Izvajalec moraEnako velja, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih osebbo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščamoral biti priložen.

POGODBENA KAZEN. 9Če je izvajalec v zamudi glede na rok (24h) za odpravo napak v zvezi z izvajanjem storitev in dobav blaga po tej pogodbi ali je v zamudi glede na rok za izvedbo storitev čiščenja ali dobav blaga, je dolžan izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen, in sicer v višini 50,00 eur za vsak dan zamude. člen Zamuda V primeru izvajalčeve kršitve katere koli druge pogodbene obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan izvajalec plačati naročniku za vsako posamično kršitev pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Ko seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % pogodbene vrednosti z DDV, se pogodbena kazen ne more več nadalje zaračunati. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca nastopipoleg pogodbene kazni zaradi zamude tudi izpolnitev obveznosti, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti s katero je bil izvajalec v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količinizamudi. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blagoz izvedbo storitev zamuja tako, da naročniku nastane škoda, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno večja od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca tudi razliko do popolne odškodnine. V primeru izvajalčevih kršitev obveznosti glede pogodbenih storitev in/ali dobav lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodov nujnih primerih (npr. grozeča škoda zaradi kršitve izvajalca) izvede kritni nakup storitev in/ali dobav, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamudeso v zamudi, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti na stroške izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka plača znesek pogodbene kazni in morebitne razlike do popolne odškodnine na podlagi računa naročnika v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici roku osmih (8) dni po prejemu računa. Naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalcatudi če sprejme izpolnitev, ne da bi nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadošča.člen

POGODBENA KAZEN. 915. člen Zamuda izvajalca nastopiČe izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (pet promilov) od skupne neto vrednosti vseh pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vsota pogodbene kazni pa lahko znaša največ 20 % (dvajset odstotkov) od skupne neto vrednosti pogodbenih del, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji. Navedena pogodbena kazen velja tudi za primer morebitne zamude v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih odzivu in količiniodpravi napake v času garancijske dobe. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škodevišini, ki jo utrpi bo naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalcaobračunal po prevzemu del. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščapa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V kolikor izvajalec del ali njegovi podizvajalci pri izvedbi ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnostni in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki, zaščite virov pitnih voda ter določili te pogodbe vezanimi na čiščenje prostorov in je takšno ravnanje ugotovljeno in pisno dokumentirano (gradbeni dnevnik, knjiga ukrepov, pisna opozorila) s strani nadzornika ali naročnika dvakrat zaporedoma, ima naročnik pravico za vsako takšno kršitev ob vsakokratni mesečni situaciji zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR, ki jo lahko naročnik obračuna (pobota) ob plačilu denarnih obveznosti, ki za izvajalca izvirajo iz te pogodbe.

POGODBENA KAZEN. 9. člen Zamuda izvajalca nastopiČe izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem končnem roku, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini. V primeru, da izvajalec ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blago, ki ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blaga0,10 % pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajoNaročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavati zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škodeprimeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo utrpi bo naročnik zaradi neizpolnitveobračunal po primopredaji del. Izvajalec se strinja, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, da lahko naročnik zahteva poleg terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben zahtevek, ki ga mora izvajalec plačati v roku trideset (30) dni od prejema. Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za vso nastalo škodo, ki jo mu je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve nastala z zamujanjem pogodbenih obveznosti izvajalcarokov. Izvajalec mora, če ga Pravico do povračila škode naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali višini nastale škode najkasneje v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščapa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika oziroma lahko naročnik zadrži plačilo odprtih obveznosti, dokler škoda ni v celoti povrnjena. Za plačilo zneskov, določenih po tem členu naročnik izvajalcu pošlje zahtevek, ki ga je izvajalec dolžan plačati najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od njegovega prejema.

POGODBENA KAZEN. 9V kolikor dobavitelj po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne dobavi opreme v pogodbeno določenem roku, mora naročniku plačati pogodbeno kazen. člen Zamuda izvajalca nastopiDobavitelj je za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe. Pogodbeni stranki soglašata, kadar ta da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel dobaviteljevo izpolnitev obveznosti potem, ko je izvajalec prišel v zamudo. Naročnik ima pravico zahtevati od dobavitelja za vsak zamujeni dan kazen v višini 0,5% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne izpolni svojih obveznosti sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenega roka po tej pogodbi mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna upoštevaje skupno število dni zamude. Naročnik pogodbeno kazen zaradi dobaviteljeve zamude obračuna tako, da dobavitelju izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je dobavitelj dolžan plačati v dogovorjenem obseguroku 8 dni od datuma izstavitve računa. V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, načinu, kvaliteti, rokih in količiniki ga za opravljene dobave do dneva razveze naročnik dolguje dobavitelju. V primeru, da izvajalec naročnik dobavitelju ne dobavi ustreznega materiala oziroma dobavi blagodolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg dobavitelja do naročnika. Če naročniku zaradi zamude dobavitelja z dobavo opreme nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima drugačne značilnostmi kot je navedel ponudbi naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini dvakratnika ponudbene cene neustreznega blagapravico do povrnitve celotne škode. V primeru ostalih kršitev tega sporazuma je naročnik, razen v primerih sile in/ali razlogov na svoji strani, upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tem sporazumu izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini največ 1.000,00 EUR. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen Dobavitelj ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek dolžan plačati pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za vso nastalo škodo, ki jo katere je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom brezplačno sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadoščaodgovoren naročnik.