图纸会审和设计交底时间 样本条款

图纸会审和设计交底时间. 由业主另行通知。承包人拿到施工图纸后十四天内,由发包人(或项目管理单位)组织承包人和设计单位及监理等单位进行图纸会审和设计交底,会议纪要由承包人起草并由相关各方签章后确认生效。
图纸会审和设计交底时间. 开工后一周内完成。 由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木等的保护工作。
图纸会审和设计交底时间. 开工前一周内完成。 由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护,所需费用含在投标报价内。 施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调,所需费用含在投标报价内。
图纸会审和设计交底时间. 开工前一周内。开工前一周内完成施工期间的周边关系及第三方干 场外施工道路为市政现状,场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工前自行完 由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、
图纸会审和设计交底时间. 开工前一周内完成
图纸会审和设计交底时间. 开工前10天进行。
图纸会审和设计交底时间. 正式开工前。 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护 工作:发包人/全咨单位将召集相关单位,对地下管线及其它需保护物进行现场交底。交底后由承包人负责处理,并对地下管线及邻近建筑物、构筑物、古树名木等其它需保护物进行保护。发包人/全咨单位给予协调处理,若因承包人责任造成破坏的,相关责任和费用由承包人承担。 本项目要求在施工阶段采用BIM技术进行管理,由承包人自行或委托具有相应能力的专业机构 完成施工阶段BIM模型搭建与应用、平台管理等工作,并确保BIM技术成果及管理系统在工程建成后移交业主满足运维阶段正常使用要求,具体工作要求详见合同附件《大成路快速化改造工程BIM施工阶段技术应用工作内容及标准》;此项工作费用由承包人在投标报价中综合考虑,发包人不再另行支付。 本项目采取跟踪审计、结算审计负责过程控制与最终的结算审计。
图纸会审和设计交底时间. 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:包括但不限于供应采购材料清单、材料进场计划、施工组织计 承包人提供的文件的期限为: 开工前 7 天 。 承包人提供的文件的数量为:满足发包人、监理人所需,具体数量由发包人确定。 承包人提供的文件的形式为:纸质及电子版。 发包人审批承包人文件的期限:提供文件 7 天内审定完毕。

Related to 图纸会审和设计交底时间

  • 申請程序 本業務使用權利之歸屬,以本業務申請書內所載乙方之名稱為準。

  • 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:无。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 供应商提交详细施工组织设计的期限的约定:收到成交通知书后三天内。 采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:在供应商 提供施工组织设计后七天内审定完毕;若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正,供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计,采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。

  • 合同争议的解决 本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择以下第 条款规定的方式解决: 1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决; 1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

  • 合同金额 合同金额为人民币 万元,大写:

  • 合同构成 本保险合同(以下简称“本合同”)由保险条款、投保单、保险单或其他保险凭证组成。凡涉及本合同的约定,均应采用书面形式。

  • 承包人 3.1 承包人的一般义务

  • 異議の申立 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

  • 财务会计制度 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

  • 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  • 合同保存 合同文本一式五份,采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份,自双方签订之日起生效。