Common use of ANTICIPOS Clause in Contracts

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE CONTRATISTA” UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _______% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO__________ POR CIENTO), POR LO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL PRIMER EJERCICIO, QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $$ __________ (_______________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL _______ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ % (__________ POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO, SÓLO SERÁ APLICABLE PARA EL PRIMER EJERCICIO. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMCONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATANTE”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMO(FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, DEBIÉNDOSE EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEDIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERÉSES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (PRIMER EJERCICIO), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LA FORMA ESTIPULADA Y LOS MISMOS. EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALESAL INICIO DEL EJERCICIO, A PARTIR PREVIA ENTREGA DE LA FECHA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA ENTREGA “EL PRESTADOR DEL MISMOSERVICIOS”. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (PRIMER EJERCICIO), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” EN LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA GARANTÍA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CONSTITUIRSE POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO Y EN LA MISMA MONEDA EN LA QUE SE OTORGÓ. EL SUMINISTRO ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIOS”. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA “EL INICIO INSTITUTO” PODRÁ REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS OBJETO ANTICIPO HASTA EL 50 % DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO “CONTRATO, MISMO QUE ES OPCIONAL PARA LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”. EN CASO DE NO REQUERIR EL PAGO DE ANTICIPO, DEBERÁ MANIFESTARLO. EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO AL PROVEEDOR, ESTE DEBERÁ ENTREGAR UNA FIANZA DE GARANTIA POR EL ANTICIPO, LA CUAL DEBERA SER ENTREGADA ANTES DE RECIBIR EL MISMO. LA FIANZA REFERIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ EXHIBIRSE A MANERA TRAVÉS DE ANTICIPO PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES: ⮚ QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO; ⮚ QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; ⮚ QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y ⮚ QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR XXXX, CON ANTELACIÓN MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. DICHA FIANZA, DEBERÁ PRESENTARLA A LA UNIDAD DE LICITACIONES DE “ISIFE” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA PACTADA PARA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL INICIO FALLO O LA CARTA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVOS Y DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ANTICIPOS QUE RECIBA EN SU CARÁCTER DE PROVEEDOR POR EL ___100% (NO MÀS DEL 50%CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.)OTORGADO, CANTIDAD QUE INCLUYE INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE ESTARÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN HASTA LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”MISMO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CAASIMASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO LO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $230,620.28 (DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N.), Y “EL CONTRATISTA” OTORGARÁ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS. ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, UN ANTICIPO POR 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTEMENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $461,240.56 (CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N.), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO A). - - - - - - - - - LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL ___% (PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, FORMALIZANDO MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO DE LA NUEVA FECHA DE INICIACION, SI “EL CONTRATISTA” NO MÀS ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATOPLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY ANTES CITADA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN EL CASO DE QUE “EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CANTIDAD LEY FEDERAL DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.)OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, CANTIDAD DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA Y PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY EN CITA, ESTO ES, DEBERA REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, INGRESOS DE LA FORMA ESTIPULADA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE DICHAS CANTIDADES Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGOS HASTA POR UN MÁXIMO DE NOVENTA DIAS. POSTERIOR A ESTE PLAZO SE OBLIGA AL CONTRATISTA A PAGAR LA ENTREGA DEL MISMO. TASA DE INTERES INTERBANCARIA PROMEDIO QUE OPERE EN LA BANCA PRIVADA Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO AYUNTAMIENTO”, EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE DEBIENDO LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR AMORTIZACION EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”ESTIMACION FINAL.- - - - - - - - -

ANTICIPOS. PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” OTORGARA UN ANTICIPO EQUIVALENTE XXX XXXX POR LO CIENTO (10 %) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL PRESENTE CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE EL MONTO SE TRATE, QUE IMPORTA UNA CANTIDAD TOTAL DE DE (IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ CON IVA) (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE MONTO CON LETRA) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS DE INICIO DE LA FORMA ESTIPULADA OBRA. PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EN EL SUMINISTRO EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” OTORGARA UN ANTICIPO EQUIVALENTE DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL PRESENTE CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE (IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO CON IVA), (MONTO CON LETRA). INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO UTILIZARLO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR TRABAJOS DE LA FECHA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL ANTICIPO SE ENTREGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIA ENTREGA QUE EFECTÚE ESTE A “EL MUNICIPIO” DE LA GARANTÍA A QUE ALUDE EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA INCISO B). EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” SIN MODIFICAR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PACTADO, EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, FORMALIZANDO MEDIANTE CONVENIO ENTRE LAS PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA; SIN EMBARGO, “EL CONTRATISTA” PODRÁ INICIAR SEGÚN LA FECHA PROGRAMADA, POR SU VOLUNTAD Y RIESGO. SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ART. 48, FRACCIÓN I, Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y LA AMORTIZACIÓN SE HARÁ PROPORCIONALMENTE CON CARGO A EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL PRESENTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. PARA LA AMORTIZACIÓN DE DE LOS ANTICIPOS EN EL SUPUESTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA O RESCISIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE PRESENTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOSSE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN EFECTIVO O EN ESPECIE SEGÚN PARA LO QUE HAYAN SIDO ASIGNADOS ÉSTOS, EN UN TÉRMINO PLAZO NO MAYOR DE __ (_____) XX XXXX DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA TRABAJOS DE LA RESCISIÓNOBRA, O DE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO CONTRATISTA QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO AMORTIZAR EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN LA LEY DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO OBRAS PUBLICAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMO(FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, DEBIÉNDOSE EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEDIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERÉSES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”COMISIÓN” (NOTA. SI LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DEBEN EJECUTARSE EN DOS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

ANTICIPOS. PARA QUE EL INICIO “CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, A MANERA ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE ANTICIPO TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO, LA ADQUISISCION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS “EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATOMUNICIPIO” OTORGA UN ANTICIPO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ DE: $ --------------- (_____________________ SON: --------------------------- -------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.IVA) POR LA CANTIDAD DE $ -------------------- (SON PESOS 00/100 M.N.). ESTE ; SUMANDO UN TOTAL DE $ ----------------------------- (SON: ------------------------------------ PESOS 00/100 M.N.), LO QUE REPRESENTA UN EL ANTICIPO SE OTORGA ENTREGARA A “EL CONTRATISTA” EL DIA -- DEL MES DE ----- DEL 2021, PREVIA ENTREGA QUE EFECTUE AL “EL MUNICIPIO”, CON ANTELACION A LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADODE SINALOA, DE LA FORMA ESTIPULADA GARANTIA QUE SE ALUDE EN LA CLAUSULA OCTAVA INCISO A Y B; EL ATRAZO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR, SIN MODIFICAR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, FORMALIZANDO MEDIANTE CONVENIO ENTRE LAS PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIO, SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 73 , DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA, EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE EL ANTICIPO, SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE SINALOA Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, DEBIÉNDOSE DEBIENDO LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN ESTIMACION FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMEL FIDEICOMISO”, A TRAVÉS DE “EL COMITÉ TÉCNICO” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ____% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE __________ POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $$ __________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.M. N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” A MÁS TARDAR CON … DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, EN LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A AL “LA CAASIMFIDEICOMISO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO ”EL COMITÉ TÉCNICO” TENGA DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMEL COMITÉ TÉCNICO”.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL ___% __ (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ ___) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: ___________; Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS (10%) Y EL (20%) PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, PARA LA _____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A TOTALMENTE AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN APRUEBEN A “EL CONTRATISTA”. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR “EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINALCONTRATISTA” A “EL CONTRATANTE”. PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACIÓN CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RESCISIÓNNOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN CONTRA LA ENTREGA DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y FIANZA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE CONTRATISTA”, “EL PROVEEDORCONTRATANTE” NO REINTEGRE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL SALDO POR AMORTIZARTRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD CUAL SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA CAASIM”FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN 1ª. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO SE OTORGUEN, SE REGULARÁN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (PRIMER EJERCICIO), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” EN LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LA FORMA ESTIPULADA Y LOS MISMOS. EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALESAL INICIO DEL EJERCICIO, A PARTIR PREVIA ENTREGA DE LA FECHA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA ENTREGA “EL PRESTADOR DEL MISMOSERVICIOS”. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA INSTITUTO” PODRÁ REALIZAR PAGOS DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA HASTA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ___50 % (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE ES OPCIONAL PARA LA “LA EMPRESA”. EN CASO DE NO REQUERIR EL PAGO DE ANTICIPO, DEBERÁ MANIFESTARLO. EN CASO DE OTORGAR ANCITICPO AL PROVEEDOR, ESTE DEBERÁ ENTREGAR UNA FIANZA DE GARANTIA POR LO EL ANCTICIPO, LA CUAL DEBERA SER ENTREGADA ANTES DE RECIBIR EL MISMO. LA FIANZA REFERIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ EXHIBIRSE A TRAVÉS DE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES:  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;  QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;  QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y  QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR XXXX, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. DICHA FIANZA, DEBERÁ PRESENTARLA A LA UNIDAD DE LICITACIONES DE “ISIFE” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO O LA CARTA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVOS Y DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS QUE RECIBA EN SU CARÁCTER DE PROVEEDOR POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.)OTORGADO, CANTIDAD QUE INCLUYE INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE ESTARÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN HASTA LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”MISMO.

ANTICIPOS. PARA “EL INICIO INSTITUTO” PODRÁ REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS OBJETO ANTICIPO HASTA EL 50 % DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO “CONTRATO, MISMO QUE ES OPCIONAL PARA LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”. EN CASO DE NO REQUERIR EL PAGO DE ANTICIPO, DEBERÁ MANIFESTARLO. EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO AL PROVEEDOR, ESTE DEBERÁ ENTREGAR UNA FIANZA DE GARANTIA POR EL ANTICIPO, LA CUAL DEBERA SER ENTREGADA ANTES DE RECIBIR EL MISMO. LA FIANZA REFERIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ EXHIBIRSE A MANERA TRAVÉS DE ANTICIPO PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES:  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;  QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;  QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y  QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR XXXX, CON ANTELACIÓN MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. DICHA FIANZA, DEBERÁ PRESENTARLA A LA UNIDAD DE LICITACIONES DE “ISIFE” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA PACTADA PARA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL INICIO FALLO O LA CARTA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVOS Y DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ANTICIPOS QUE RECIBA EN SU CARÁCTER DE PROVEEDOR POR EL ___100% (NO MÀS DEL 50%CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.)OTORGADO, CANTIDAD QUE INCLUYE INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE ESTARÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN HASTA LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”MISMO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” EN LA FECHA PACTADA Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA GARANTÍA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CONSTITUIRSE POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO Y EN LA MISMA MONEDA EN LA QUE SE OTORGÓ. EL SUMINISTRO ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMOFALLO DE ADJUDICACIÓN, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA OBRA, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, “LA CAASIMEL MUNICIPIO” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $ 343,891.48 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) INCLUYE IVA, IMPORTE QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE. LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ; EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA CANTIDAD GARANTÍA DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXXRELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARÁN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. CON EL OBJETO DE QUE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” SE OBLIGA COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, PODRÁ PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DAR A UTILIZAR “EL ANTICIPO MENCIONADOMUNICIPIO” LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO CON LAS FACTURAS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOPAGOS HECHOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO EQUIPO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR INSTALACIÓN PERMANENTE. DE LA FECHA CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS DE LA ENTREGA DEL MISMOTRABAJO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, TALES EFECTOS “EL PROVEEDORMUNICIPIO” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSREFERENCIA. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLÁUSULA, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR XX XXXX DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. SI “EL CONTRATISTA” NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS, ESTE SE OBLIGA PAGARÁ A PAGAR GASTOS “XX XXXXXXXXX”, XXXXXX FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADODE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO PRORROGA DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO FISCALES Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMEL MUNICIPIO”.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL % ( POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)EJECUCIÓN PACTADO. ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. CUANDO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR EL NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMO(FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, EN LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMCONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATANTE”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMSEDESOL” OTORGARÁ A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL PROVEEDOR”30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, A MANERA DE ANTICIPO Y QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR “LA CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE: EL ___30% (NO MÀS DEL 50%TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ XX’XXX,XXX.XX (_____________________ IMPORTE CON LETRA PESOS 00/100 XX/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)AGREGADO, PARA QUE “LA CONTRATISTA” LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. ESTE ANTICIPO PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE OTORGA ESTABLEZCA LA FORMA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA Y EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO TERCERO, 141 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXXRELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, ÁREA RESPONSABLE DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO EJECUCIÓN DE LOS BIENES OBJETO TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ . (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMOFORMATO LIBRE). EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATOCONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, “EL PROVEEDOR” ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMSEDESOL” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓNDETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” SEDESOL”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. , SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL PROVEEDORLA CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSSITIO DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDORLA CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LAS CARGAS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADOARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMSEDESOL”. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

ANTICIPOS. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS ANTICIPOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO SERÁN PAGADOS POR "LA DEPENDENCIA", PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ELABORAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE. "EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ UN ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “POR EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ___30% (NO MÀS DEL 50%POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SOBRE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO; DESCRITO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $__________ $ 41,020.82 (_____________________ PESOS 00/100 SON: CUARENTA Y UN MIL VEINTE / 100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL 16 % (POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)AGREGADO. ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS MISMA CANTIDAD QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “"EL PROVEEDOR” CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, ÚNICAMENTE CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO TANTO PARA EL OTORGAMIENTO COMO PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALESANTICIPOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CLÁUSULA, LAS PARTES SE SUJETARÁN A PARTIR LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE LA FECHA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE LA ENTREGA DEL MISMOSONORA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. EL CONTRATISTA DEBERÁ EXPEDIR A FAVOR DE "LA DEPENDENCIA", LA O LAS FACTURAS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSLE SEAN PAGADAS A "EL CONTRATISTA", DEBIÉNDOSE LIQUIDAR DEBIENDO LIQUIDARSE EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSÚLTIMA ESTIMACIÓN. EN EL CASO SUPUESTO QUE “"EL PROVEEDOR” CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR QUE RESULTE DEL ANTICIPO OTORGADO, ESTE SE OBLIGA DEBERÁ PAGAR A PAGAR LA "DEPENDENCIA" LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA DE INTERÉS QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA, EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DEL CRÉDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE VENCIÓ HAYA DADO POR VENCIDO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “"LA CAASIM”DEPENDENCIA".

ANTICIPOS. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO TRABAJOS, “LA CAASIMUJED” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE CONTRATISTA” UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ___DEL 10% (NO MÀS DEL 50%DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $44,894.06 (I.V.A.CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.). ESTE DICHO ANTICIPO SE OTORGA ENTREGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS, PREVIA FACTURACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. ADEMÁS DEL ANTICIPO ANTERIOR, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO XX XXXXXXX. DE DURANGO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, “LA UJED” OTORGARÁ A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR EL UN ANTICIPO MENCIONADO, DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $89,788.13 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.). DICHO ANTICIPO SE ENTREGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES POSTERIORES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS, PREVIA FACTURACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL MISMOANTICIPO, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES, CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA TALES EFECTOS “LA UJED”, EN SU CASO, EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE ÉSTA RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO O, EN SU DEFECTO, A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A “LA UJED” UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO A CONCEDER, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A SATISFACCIÓN DE “LA UJED”. CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, A SATISFACCIÓN DE “LA UJED”, ÉSTA LE CUBRIRÁ EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN CASO EL PLAZO SEÑALADO EN ESTA MISMA CLÁUSULA. LA FALTA DE RESCISIÓN PRESENTACIÓN OPORTUNA DE ESTE CONTRATOLA FIANZA, O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y, EN TAL EVENTO, NO PROCEDERÁ LA PRÓRROGA DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y, POR LO TANTO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA. LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE OBLIGA CANCELARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE “LA UJED”. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ HACERSE EFECTIVA LA FIANZA. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLÁUSULA, “LA UJED” PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DECIMOQUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMUJED” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOSAMORTIZAR, EN UN TÉRMINO PLAZO NO MAYOR DE __ A 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE NOTIFICADA LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y SI “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE AMORTIZÓ EL SALDO ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR AMORTIZARCAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, ESTE SE OBLIGA PAGARÁ A PAGAR “LA UJED” GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, . LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMUJED”. LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE CONTRATISTA” UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL ___% __ (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL PRIMER EJERCICIO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.M. N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES _____ (__________ POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO, SÓLO SERÁ APLICABLE PARA EL PRIMER EJERCICIO. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE SERÁ MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LOS TRABAJOS SE INICIEN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, “LA CONTRATANTE” PODRÁ OTORGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD COMO ANTICIPO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, Y PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MÁS EL ANTICIPO CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, DEBIÉNDOSE EN AMBOS CASOS, APLICAR LA AMORTIZACIÓN CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE Y LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMCONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATANTE”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL _____% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE __________ POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $$ __________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.M. N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMO(FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, EN LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMCONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATANTE”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (PRIMER EJERCICIO), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIOS”. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”COMISIÓN” (NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL ( POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL PRIMER EJERCICIO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL ( POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANERA UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO Y SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)EJECUCIÓN PACTADO. ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. CUANDO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR EL NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO, SÓLO SERÁ APLICABLE PARA EL PRIMER EJERCICIO. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE SERÁ MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LOS TRABAJOS SE INICIEN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, “LA CONTRATANTE” PODRÁ OTORGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD COMO ANTICIPO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, Y PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MÁS EL ANTICIPO CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, DEBIÉNDOSE EN AMBOS CASOS, APLICAR LA AMORTIZACIÓN CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE Y LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMCONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATANTE”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (PRIMER EJERCICIO), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIOS”. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, DEBIÉNDOSE EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEDIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERÉSES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”COMISIÓN” (NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

ANTICIPOS. PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA OBRA, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, “LA CAASIMEL MUNICIPIO” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $ 217,579.57 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) INCLUYE IVA, IMPORTE QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE. LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ; EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA CANTIDAD GARANTÍA DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXXRELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARÁN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. CON EL OBJETO DE QUE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” SE OBLIGA COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, PODRÁ PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DAR A UTILIZAR “EL ANTICIPO MENCIONADOMUNICIPIO” LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO CON LAS FACTURAS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOPAGOS HECHOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO EQUIPO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR INSTALACIÓN PERMANENTE. DE LA FECHA CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS DE LA ENTREGA DEL MISMOTRABAJO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, TALES EFECTOS “EL PROVEEDORMUNICIPIO” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSREFERENCIA. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLÁUSULA, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR XX XXXX DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. SI “EL CONTRATISTA” NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS, ESTE SE OBLIGA PAGARÁ A PAGAR GASTOS “XX XXXXXXXXX”, XXXXXX FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADODE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO PRORROGA DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO FISCALES Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMEL MUNICIPIO”.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMEL MUNICIPIO” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, A MANERA EN UNA EXHIBICIÓN, EL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE ANTICIPO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ (SON: C /100 M.N.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATOPARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, POR LO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EL MONTO TOTAL SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA REALIZARÁ CONFORME A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. LO SIGUIENTE: EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS SUMINISTROS REALIZADOSTRABAJOS; DICHA AMORTIZACIÓN DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR TOTALMENTE EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. , ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO SU PAGO POR PARTE DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATISTA”.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” EN LA FECHA PACTADA Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE UTILIZARLO EN LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO REALIZACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMOMISMOS. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”COMISIÓN” (NOTA. SI LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DEBEN EJECUTARSE EN DOS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CAASIMASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO LO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $237,396.09 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), Y “EL CONTRATISTA” OTORGARÁ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS. ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, UN ANTICIPO POR 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTEMENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $474,792.18 (CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO A). - - - - - - - - - LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL ___% (PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, FORMALIZANDO MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO DE LA NUEVA FECHA DE INICIACION, SI “EL CONTRATISTA” NO MÀS ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATOPLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY ANTES CITADA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN EL CASO DE QUE “EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CANTIDAD LEY FEDERAL DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.)OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, CANTIDAD DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA Y PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY EN CITA, ESTO ES, DEBERA REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, INGRESOS DE LA FORMA ESTIPULADA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE DICHAS CANTIDADES Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGOS HASTA POR UN MÁXIMO DE NOVENTA DIAS. POSTERIOR A ESTE PLAZO SE OBLIGA AL CONTRATISTA A PAGAR LA ENTREGA DEL MISMO. TASA DE INTERES INTERBANCARIA PROMEDIO QUE OPERE EN LA BANCA PRIVADA Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO AYUNTAMIENTO”, EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE DEBIENDO LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR AMORTIZACION EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”ESTIMACION FINAL.- - - - - - - - -

ANTICIPOS. “LA COMISIÓN” OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) MÁS IVA, DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA PARA EL INICIO CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2010, PARA QUE CON DICHA SUMA, ”EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, INSTALACIONES Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR Y SERÁ AMORTIZADO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2010. EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL “LA CAASIMCONTRATISTA” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48 DE “LA LEY”, NO PROCEDERÁ EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODIFERIMIENTO Y, POR LO QUE TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD IMPORTE DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. ANTICIPOS DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR “EL PROVEEDORLICITANTE” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO COSTO FINANCIERO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIM”PROPOSICIÓN.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, DE UTILIZARLO EN LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO REALIZACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMOMISMOS. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMJAPAC” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD NO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)EJECUCIÓN PACTADO. ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. CUANDO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR EL NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMOFALLO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMJAPAC” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓNRESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” JAPAC”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSSITIO DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMJAPAC”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL % ( POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL PRIMER EJERCICIO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL % ( POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANERA UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO Y SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)EJECUCIÓN PACTADO. ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. CUANDO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR EL NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO MENCIONADO, DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO, SÓLO SERÁ APLICABLE PARA EL PRIMER EJERCICIO. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSFORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIMCONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSDAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZARAMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCONTRATANTE”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV, 50 FRACCIÓN II DE LA “LEY”, 138 DEL “REGLAMENTO”, EL “INSTITUTO” OTORGA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO PARA EL INICIO EJERCICIO FISCAL VIGENTE, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL TITULO SEGUNDO, CAPÍTULO CUARTO, SECCIÓN IV DEL “REGLAMENTO”, PARA QUE EL “CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, A MANERA ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE ANTICIPO TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EL ___% (NO MÀS DEL 50%) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)DEBEN OTORGAR. ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA”, MEDIANTE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO MENCIONADO, PRESENTACIÓN DE LA FORMA ESTIPULADA FACTURA Y EN EL SUMINISTRO PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN LA FIANZA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR POSTERIORES AL FALLO Y PREVIO AL INICIO DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMOLOS TRABAJOS. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR ANTICIPOS SE REALIZARA DE __ (_____) DÍAS NATURALES CONTADOS CONFORMIDAD A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL ARTICULO 143, FRACCIÓN III, INCISO B) DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMREGLAMENTO”.

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA NOTIFICACIÓN DEL MISMO(FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIMCOMISIÓN” OTORGARÁ A “EL PROVEEDOR”, A MANERA DE UN ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL DEL _____% (NO MÀS DEL 50%__________ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATODE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (PRIMER EJERCICIO), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES LA CANTIDAD DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS AGREGADO, QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS Y ÉSTE SE OBLIGA A UTILIZAR UTILIZARLO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. EL IMPORTE DEL ANTICIPO MENCIONADO, SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PREVIA ENTREGA DE LA FORMA ESTIPULADA Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL PRESTADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN SERVICIO” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ 15 (________QUINCE) DÍAS NATURALES, NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL MISMOANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIOS”. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA UNO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS SUMINISTROS REALIZADOSSERVICIOS PRESTADOS, DEBIÉNDOSE EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEDIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN EL PAGO FINAL, ES DECIR, EN EL ÚLTIMO QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CAASIMCOMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO Y, EN SU CASO, LOS ANTICIPOSPAGOS PROGRESIVOS QUE HAYA RECIBIDO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE __ 10 (_____DIEZ) DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA NOTIFICADA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS RESOLUCIÓN MEDIANTE LA EXHIBICIÓN QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. LOS INTERÉSES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO ANTICIPO NO AMORTIZADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOSPAGOS PROGRESIVOS. EN EL CASO SUPUESTO DE QUE “XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX” XX XXXXXXXXX XX XXXXX POR AMORTIZAR EN EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE TÉRMINO SEÑALADO EN EL SALDO POR AMORTIZARPÁRRAFO ANTERIOR, ESTE ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS . DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO LAS CANTIDADES NO AMORTIZADO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZOPLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CAASIMCOMISIÓN”

ANTICIPOS. PARA EL INICIO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO “LA CAASIM” OTORGARÁ A “EL PROVEEDORSEDER”, A MANERA DE OTORGARÁ ANTICIPO Y CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA POR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ___30% (NO MÀS DEL 50%TREINTA) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTRATO PARA QUE LO APLIQUE EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR LO QUE EL MONTO TOTAL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ANTICIPO IMPORTA ENTONCES ESTADO DE YUCATÁN. LA CANTIDAD AMORTIZACIÓN DE $__________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY APLICARÁ AL IMPORTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO XX XXXXXXX. CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A UTILIZAR EL CONTRATISTA”, LA CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO MENCIONADO, OTORGADO; EN CASO DE LA FORMA ESTIPULADA Y EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A JUSTIFICAR SU DEBIDA APLICACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES ___ (________) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL MISMO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS SUMINISTROS REALIZADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR AMORTIZAR, ÉSTE SE DEBERÁ LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA Y FACTURA CORRESPONDIENTE. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO EL SUPUESTO DE RESCISIÓN DE ESTE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CAASIM” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, SE REINTEGRARÁ A “LA SEDER” EN UN TÉRMINO PLAZO NO MAYOR DE __ (_____) XX XXXX DÍAS NATURALES NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS BIENES EN PROCESO DETERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, A SATISFACCIÓN DE “LA CAASIM” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓNDAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, Y “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y FECHA CONVENIDOS. EN EL CASO QUE “EL PROVEEDOR” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO AMORTIZAR EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI PLAZO SEÑALADO SE TRATARA DEL SUPUESTO LE HARÁ VALIDA LA POLIZA DE PRÓRROGA FIANZA DE ANTICIPO. PODRAN OTORGARSE ANTICIPOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE PONGA REFIERE EL ARTICULO 80 DE LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN LEY DE “LA CAASIM”OBRA PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.