Common use of Comprobación del replanteo Clause in Contracts

Comprobación del replanteo. 23.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales, la Administración procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la LCSP y en la normativa de desarrollo. 23.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- 21.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales, la Administración procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la LCSP 229 del TRLCSP y en la normativa de desarrollo. 23.2.- 21.2.- En el caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, la comprobación del replanteo se realizará a partir del momento en que el adjudicatario haya constituido la garantía definitiva. 21.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- 21.4.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- 1.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales, la Administración SFM procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la LCSP 229 del TRLCSP y en la normativa de desarrollo. 23.2.- 1.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- 1.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración SFM del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- En Una vez formalizado el contrato en plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionalescausa justificada que permita ampliar este plazo, la Administración se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 que intervendrán el contratista o su representante legal y el director de la LCSP y en la normativa de desarrolloobra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. 23.2.- 25.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- En el supuesto 25.3.- El acta de que la contratación incluya la redacción comprobación del proyecto replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratistasu exigibilidad.

Comprobación del replanteo. 23.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes cinco días desde la fecha de su formalizaciónformalización del contrato, salvo casos excepcionales, la Administración excepcionales se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo replanteo, realizado previamente a la licitación, extendiéndose Acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, así como por el Responsable del Contrato, remitiéndose un ejemplar al órgano que celebró el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 212 de la LCSP LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. Dicha Acta se efectuará a la normativa vista de desarrollo. 23.2.- las autorizaciones de los propietarios de los edificios objeto de la presente licitación. Cuando, a juicio del facultativo director Director de las obrasObras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, Proyecto se dará por el director Director de la obra Obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose empezando a contar entonces el plazo de ejecución de las obras obras, desde el día siguiente al de la firma del actaActa. 23.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- 19.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalizaciónformalización del contrato, salvo casos excepcionales, la Administración se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 142 del TRLCAP y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCSP y en la normativa de desarrolloLCAP. 23.2.- 19.2.- En el caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, la comprobación del replanteo se realizará a partir del momento en que el adjudicatario haya constituido la garantía definitiva. 19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales, la Administración procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la LCSP 229 del TRLCSP y en la normativa de desarrollo. 23.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- En La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo que deberá efectuarse en un plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes diez días naturales desde la fecha de su formalizaciónformalización del contrato (art.229 del TRLCSP), salvo casos excepcionales, a tales efectos la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de acuerdo la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación del replanteo se sujetará a las reglas contenidas en los artículos 139 y siguientes del RD 1098/200 1, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al RD 3/200 1, de 14 de noviembre. Las obras se ejecutarán con lo establecido estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el artículo 237 presente Pliego de la LCSP Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la normativa interpretación técnica de desarrollo. 23.2.- Cuando, a juicio del éste dieren el Director facultativo director de las obras, y sin reserva el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del actaadministración. 23.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- 21.1.- En el plazo que se consigne en el contratomáximo de quince (15) días hábiles, que no podrá ser superior a un mes contados desde la fecha de su formalizaciónformalización del contrato, salvo casos excepcionalesexcepcionales justificados, la Administración se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en la que intervendrá el artículo 237 contratista o su representante legal y el director de la LCSP y en la normativa de desarrolloobra. 23.2.- Cuando21.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del facultativo director de las obras, la obra y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra aquél la autorización para iniciarlassu inicio, haciéndose haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- 21.3.- En el supuesto caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la contratación incluya la redacción viabilidad del proyecto de obrasproyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de las obras quedará condicionada la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 21.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratistalos efectos de su exigibilidad.

Comprobación del replanteo. 23.1.- 24.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalizaciónformalización del contrato, salvo casos excepcionalesexcepcionales justificados, la Administración se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 212 de la LCSP LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la normativa de desarrolloLCAP. 23.2.- 24.2.- En el caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, la comprobación del replanteo se realizará a partir del momento en que el adjudicatario haya constituido la garantía definitiva. 24.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la 24.4.- La ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.

Comprobación del replanteo. 23.1.- 21.1.- En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales, la Administración procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la LCSP 229 del TRLCSP y en la normativa de desarrollo. 23.2.- 21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 23.3.- 21.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del proyecto presentado por el contratista.