Common use of Condiciones Especiales del Contrato Clause in Contracts

Condiciones Especiales del Contrato. (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido por el Gerente de Obras una vez que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratista, para actuar en reemplazo del Gerente deObras), responsable de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

Condiciones Especiales del Contrato. 101 “Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (kCCI): (ICC, por sus siglas en inglés) Defecto es Subcláusula 25.3 – Cualquiera controversia generada en relación con este contrato deberá ser resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.” o “Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo: Subcláusula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación de este, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.” o “Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres: Subcláusula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relación con este Contrato, inclusive cualquier parte duda sobre su existencia, validez o rescisión deberá ser remitida y finalmente resuelta mediante arbitraje de las Obras que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento por la referencia en esta cláusula, se considera aquí incorporado.” El Certificado lugar de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido por arbitraje será: [indique la ciudad y el Gerente de Obras una vez que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado país] Contratista nacional (local): 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la Subcláusula 35.1 interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de las CEC ycalculado a partir controversias en el Centro de Mediación de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para laejecución Procuraduría General del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado Estado en la Carta ciudad de Aceptación Xxxxx Xxxxxxx de los Colorados. 2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Xxxxx Xxxxxxx de los Colorados. En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del Contratante.(r) La Fecha Prevista domicilio de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratista, para actuar en reemplazo del Gerente deObras), responsable de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del ContratoEntidad Contratante”.

Condiciones Especiales del Contrato. (k) Defecto es cualquier parte 83 Proyecto al Contratista mediante Órdenes de las Obras Servicio, que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado serán registradas y consignadas por orden de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido fecha en el libro correspondiente. Toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada, testada y autorizada por el Gerente de Obras una vez Proyecto El original será para el Representante Técnico, el duplicado con la constancia de recepción para el Contratante y el triplicado se mantendrá en el libro, que elContratista ha corregido quedará en poder del Gerente de Proyecto. Las Órdenes de Servicio tendrán el carácter obligatorio común a todos los defectos.(m) El Período documentos del contrato. Serán dadas dentro de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado las estipulaciones del mismo y no implicarán modificaciones en las obras ni ejecución de trabajos adicionales salvo el caso en que se hiciera manifestación expresa de lo contrario, en cuyo caso se procederá de acuerdo a las estipulaciones de las cláusulas 38 en cuanto corresponda. Si en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada opinión del Contratista una orden impartida por el Gerente de Obras para laejecución Proyecto excediera los términos del Contrato.(o) El Contratante es contrato, al notificarse de la parte misma deberá indicar, dentro de los 5 días hábiles siguientes, su disconformidad por escrito en el Registro de Notas de Pedido. La disconformidad que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que formule el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente a cualquier Orden de Servicio, no lo exime de cumplirla si ella fuera ratificada por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden Proyecto. El Representante Técnico está obligado a acusar recibo de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados cada Orden de Servicio en el día de su fecha y firmarlas cada vez que sea requerido por el Contratista para serincorporados Gerente de Proyecto. El Representante Técnico también deberá tomar vista diaria del libro en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral dos primeras horas de las Obras trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que tengauna función mecánicaaún no se hubiese notificado. El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar reservas a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá por el término de 4 días, eléctrica, química o biológica.(u) El ampliable por el Gerente de Obras es Proyecto, para que fundamente su objeción. Pero si el Gerente de Proyecto la persona cuyo nombre se indica en las CEC reitera, no regirá la suspensión y deberá cumplirse sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos del Contratista a ulteriores reclamos, que deberá efectuar dentro de los 14 días. El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista a la aplicación de una retención equivalente al CERO COMA TRES POR MIL (0,3 ‰) del Monto del Contrato actualizado por cada día de incumplimiento. La negativa o cualquier otra persona competentenombrada renuencia a notificarse por el Contratante con notificación alContratistaRepresentante Técnico, para actuar en reemplazo se considerará incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia facultará a la contratante a exigir la remoción del Gerente deObras)Representante Técnico. d.- Libro de Parte Diario El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Gerencia de Proyecto, responsable de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar que deberá conformarlo, el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.parte diario donde se consigne: PLIEG-2018-15850165- -SECISYU

Condiciones Especiales del Contrato. (k) Defecto es cualquier parte 83 formulado reserva alguna en tal sentido. La negativa o renuencia del Gerente de Proyecto a recibir una Nota de Pedido, habilitará al Contratista para que recurra al Contratante a fin de que éste regularice la situación. c. Libro de Órdenes de Servicio: Toda disposición relativa a las Obras que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido será comunicada por el Gerente de Obras una vez Proyecto al Contratista mediante Órdenes de Servicio, que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período serán registradas y consignadas por orden de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado fecha en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos el libro correspondiente. Toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada, testada y otra informaciónproporcionada o aprobada autorizada por el Gerente de Obras Proyecto El original será para laejecución el Representante Técnico, el duplicado con la constancia de recepción para el Contratante y el triplicado se mantendrá en el libro, que quedará en poder del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con Gerente deProyecto. Las Órdenes de Servicio tendrán el Contratistapara la carácter obligatorio común a todos los documentos del contrato. Serán dadas dentro de las estipulaciones del mismo y no implicarán modificaciones en las obras ni ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es trabajos adicionales salvo el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha caso en que se prevé que el hiciera manifestación expresa de lo contrario, en cuyo caso se procederá de acuerdo a las estipulaciones de las cláusulas 38 en cuanto corresponda. Si en la opinión del Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente una orden impartida por el Gerente de Obrasmediante una prórroga Proyecto excediera los términos del plazo o una orden contrato, al notificarse de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos la misma deberá indicar, dentro de los suministros5 días hábiles siguientes, inclusive bienesfungiblessu disconformidad por escrito en el Registro de Notas de Pedido. La disconformidad que formule el Contratista a cualquier Orden de Servicio, utilizados no lo exime de cumplirla si ella fuera ratificada por el Contratista para serincorporados Gerente de Proyecto. El Representante Técnico está obligado a acusar recibo de cada Orden de Servicio en el día de su fecha y firmarlas cada vez que sea requerido por el Gerente de Proyecto. El Representante Técnico también deberá tomar vista diaria del libro en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral dos primeras horas de las Obras trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que tengauna función mecánicaaún no se hubiese notificado. El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar reservas a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá por el término de 4 días, eléctrica, química o biológica.(u) El ampliable por el Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratistaProyecto, para actuar en reemplazo que fundamente su objeción. Pero si el Gerente de Proyecto la reitera, no regirá la suspensión y deberá cumplirse sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos del Gerente deObras)Contratista a ulteriores reclamos, responsable que deberá efectuar dentro de supervisar los 14 días. El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista a la ejecución xx xxxXxxxx y aplicación de administrar el Contrato.(vuna retención equivalente al CERO COMA TRES POR MIL (0,3 ‰) CEC significa las Condiciones Especiales del ContratoMonto del Contrato actualizado por cada día de incumplimiento.

Condiciones Especiales del Contrato. CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios causados pordemoras en la ejecución de la totalidad de la Obra es del UNO (k1) Defecto PORMIL (1.000) del precio final del Contrato por cada día de retraso en laejecución y finalización de la Obra.Las penalidades por retraso en los plazos de ejecución y finalizaciónestablecidos en el programa, tendrán carácter preventivo, es cualquier parte decir quesi la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucióncomprometido, el Contratante condonará las multas acreditando losmontos retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichosmontos le serán acreditados con la emisión del Certificado deTerminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho areclamar ningún tipo de interés sobre el particular.Por otra parte, la Contratista será susceptible de una multa impuestapor el Contratante por otros incumplimientos (denominadosgenéricamente “No conformidades”) de trescientos dólares de losEstados Unidos de América (USD 300.00), por cada día de retraso enincorporar cada uno de los perfiles requeridos, desde el primer día deincumplimiento y hasta el número de días que dure el mismo, respectode cada una de las Obras siguientes No Conformidades:(a) No acatar las disposiciones del Fiscalizador y/o delGerente de Obra del Contrato en un término de 72 horas,sin que medie justificación escrita para no haya sidoterminada conforme al Contrato.(lhacerlo;(b) El Certificado No cumplir las normas vigentes y aplicables deseguridad, salud y ambiente u otras que puedancorresponder;(c) No reparar los defectos de Responsabilidad la obra, durante la ejecuciónde la misma o durante el período de responsabilidad pordefectos, que le sean indicados y en los plazos razonablesfijados a tal efecto;(d) No disponer del personal técnico de acuerdo a lo previstoen el Pliego y a los compromisos contractuales;(e) No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras,acuerdo a lo previsto en el Pliego a los compromisoscontractuales;(f) No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;(g) No cumplir con el plan de trabajos;(h) Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.(i) No entregar en los plazos previstos contractualmente ladocumentación que acredite el avance de la obra.(j) Si se realizan trabajos no autorizados por Defectos es elcertificado emitido por el Fiscalizadory/o el Gerente de Obras una vez que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratista, para actuar en reemplazo del Gerente deObras), responsable de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del ContratoObra.

Condiciones Especiales del Contrato. (k) Defecto es cualquier parte 85 Obras lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las Obras autoridades competentes por intermedio del Contratante, atento que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido por el Gerente de Obras una vez que elContratista ha corregido se reserva lafacultad de auditar el cumplimiento de los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir mencionados deberes. Asimismo, antes de la fecha iniciación de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos la obra, el Contratista deberá entregar su programa detallado para Seguridad e Higiene de Trabajo que cumpla conla legislación vigente y otra informaciónproporcionada o aprobada por lo que establezca la presente documentaciónlicitatoria. Junto con este Programa se deberá presentar el Gerente PGAS, que en suconstitución contiene Programas de Obras para laejecución del Contrato.(o) Mitigación de Impactos, de Capacitación de personal, de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y deSeguimiento y monitoreo. El Contratante es pondrá a disposición dela Contratista nómina del plantel de obreros con domicilio denunciado en el Barrio donde se realizarán las obrasy su experiencia en construcción, a través de la parte Bolsa de Empleo de laDirección General de Empleo del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires (o el organismo que contrata con en el Contratistapara la ejecución futuro lo reemplace). CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: cobertura mínima: total, sobre el monto contractual actualizado; monto máximo de la franquicia: 0 %. (b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima, pesos cinco millones (AR$ 5.000.000); monto máximo de la franquicia: 0 %. (c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: cobertura mínima, pesos tres millones (AR$ 3.000.000); monto máximo de la franquicia: 0 %. (d) para lesiones personales o muerte: (i) de los empleados del Contratante: se cubrirán los infortunios demuerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidadtemporaria (parcial y total). Deberán ser cubiertas con un segurode accidentes de trabajo según la estipulación de la Ley deRiesgos de Trabajo vigente al momento de realizarse la obra o laque eventualmente la sustituyera durante el desarrollo delContrato. (ii) de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por daño a personas no aseguradas en (d); mínimo: pesos tresmillones (AR$ 3.000.000); monto máximo de la franquicia: 0 %. El Contratante exigirá antes de la iniciación de los trabajos, la acreditación fehaciente por parte del Contratista y en su caso, todos y cada uno de lossubcontratistas cumplimenten con las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24557–Riesgos del Trabajo - y sus normas reglamentarias y complementarias. Las Pólizas de Seguro deberán tener la siguiente cláusula: “La Póliza no podrá ser anulada sin el consentimiento previo de la Secretaria de Integracion Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. En caso de producirse algún siniestro cubierto por estos seguros, se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente deberá informar fehacientemente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción Contratante sobre el hecho dentro de las Obras.(q24 (veinticuatro) El Precio Inicial horas de producido, con un detalle del Contrato es lugar, causas y consecuencias en cosas y/o personas. Asimismo, el Precio Inspector de Xxxx, informará del Contratoindicado siniestro en la Carta forma inmediata al Contratante, realizando además las denuncias del caso.Todos los comprobantes de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista pagos de Terminación seguros se entregarán antes de las Obras es lafecha en que se prevé que cadacertificación y/o cuando el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CECcontratante lo requiera. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratista, para actuar en reemplazo del Gerente deObras), responsable de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.PLIEG-2018-15850165- -SECISYU

Condiciones Especiales del Contrato. Prohibidas se aplicarán íntegramente a lossolicitantes, oferentes, proveedores de bienes y susrepresentantes, contratistas, consultores, miembrosdel personal, subcontratistas, subconsultores,proveedores de servicios, concesionarios (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido por el Gerente de Obras una vez que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obrasincluidossus respectivos funcionarios, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministrosempleados yrepresentantes, inclusive bienesfungiblesya sean sus atribuciones expresas oimplícitas), utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada entidad que haya suscritocontratos con dicha agencia especializada para laprovisión de bienes, obras o servicios distintos deservicios de consultoría en conexión con actividadesfinanciadas por el Contratante Banco. El Banco se reserva elderecho de obligar al Prestatario a que se acoja arecursos tales como la suspensión o la rescisión. Lasagencias especializadas deberán consultar la lista defirmas e individuos declarados inelegibles de formatemporal o permanente por el Banco. En caso de queuna agencia especializada suscriba un contrato o unaorden de compra con notificación alContratistauna firma o individuo declaradoinelegible de forma temporal o permanente por elBanco, el Banco no financiará los gastos conexos y seacogerá a otras medidas que considere convenientes.60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran ygarantizan:(a) que han leído y entendido las definiciones dePrácticas Prohibidas del Banco y las sancionesaplicables a la comisión de las mismas que constan deeste documento y se obligan a observar las normaspertinentes sobre las mismas;(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibidadescrita en este documento;(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hechosustancial durante los procesos de selección,negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,subconsultores, directores, funcionarios o accionistasprincipales han sido declarados por el Banco o porotra Institución Financiera Internacional (IFI) con lacual el Banco haya suscrito un acuerdo para actuar en reemplazo del Gerente deObras)elreconocimiento recíproco de sanciones, responsable inelegiblespara que se les adjudiquen contratos financiadospor el Banco o por dicha IFI, o culpables de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.delitos

Condiciones Especiales del Contrato. (ksido autorizada por el Gerente de Obras;(b) Defecto es cualquier parte el Gerente de Obras ordena al Contratista detener elavance de las Obras, y no retira la orden dentro de los28 días siguientes;(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra oentran en liquidación por causas distintas de unareorganización o fusión de sociedades;(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pagocertificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 díassiguientes a la fecha de emisión del certificado por elGerente de Obras;(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el nocorregir un defecto determinado constituye un caso deincumplimiento fundamental del Contrato, y elContratista no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado procede a corregirlo dentro de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido un plazorazonable establecido por el Gerente de Obras en lanotificación;(f) el Contratista no mantiene una vez garantía que elContratista sea exigidaen el Contrato;(g) el Contratista ha corregido los defectos.(mdemorado la terminación de las Obraspor el número de días para el cual se puede pagar elmonto máximo por concepto de daños y perjuicios, segúnlo estipulado en las CEC.(h) El Período si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido enfraude o corrupción al competir por el Contrato o en suejecución, conforme a lo establecido en las políticas delBanco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en laCláusula 60 de Responsabilidad estas CGC. 59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique alGerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por Defectos es elperíodo estipulado unacausa diferente a las indicadas en la Subcláusula 35.1 59.2 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por lasCGC, el Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El deberá decidir si el incumplimiento eso no fundamental.59.4 No obstante lo anterior, el Contratante es la parte que contrata con podrá terminar elContrato por conveniencia en cualquier momento.59.5 Si el Contratistapara la ejecución de Contrato fuere terminado, el Contratista deberásuspender los trabajos inmediatamente, disponer las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial 93 Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato es medidas de seguridad necesarias en el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación Sitio de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CECyretirarse del lugar tan pronto como sea razonablementeposible. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista 60. Prácticas prohibidas [cláusula exclusiva para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratista, para actuar en reemplazo del Gerente deObras), responsable de supervisar la ejecución contratos xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.xxxxxxxx firmados bajo política GN- 2349-9]

Condiciones Especiales del Contrato. (k) Defecto es cualquier parte Banco un reembolso de los costos vinculados conlas investigaciones y actuaciones. Dichas sancionespodrán ser impuestas en forma adicional o ensustitución de las Obras sanciones arriba referidas.(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1(b) se aplicará también en casos en los que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado las parteshayan sido temporalmente declaradas inelegiblespara la adjudicación de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido por el Gerente de Obras nuevos contratos en espera deque se adopte una vez que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado decisión definitiva en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obrasun procesode sanción, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada resolución.(d) La imposición de cualquier medida que sea tomadapor el Banco de conformidad con las provisionesreferidas anteriormente será de carácter público.(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuoactuando como oferente o participando en unaactividad financiada por el Contratante con notificación alContratistaBanco, para actuar en reemplazo incluidos, entreotros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,contratistas, consultores, miembros del Gerente deObraspersonal,subcontratistas, subconsultores, proveedores deservicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos losbeneficiarios de donaciones), responsable organismos ejecutores ocontratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,empleados y representantes, ya sean sus atribucionesexpresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción deconformidad con lo dispuesto en convenios suscritospor el Banco con otra Institución FinancieraInternacional (IFI) concernientes al reconocimientorecíproco de supervisar decisiones de inhabilitación. A efectos delo dispuesto en el presente párrafo, el término“sanción” incluye toda inhabilitación permanente,imposición de condiciones para la ejecución xx xxxXxxxx participación enfuturos contratos o adopción pública de medidas enrespuesta a una contravención del marco vigente deuna Institución Financiera Internacional (IFI)aplicable a la resolución de denuncias de comisión dePrácticas Prohibidas.(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes,proveedores de bienes y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales sus representantes,contratistas, consultores, miembros del Contrato.personal,subcontratistas, subconsultores, proveedores deservicios y sus representantes, y concesionariospermitan al Banco revisar cualesquiera cuentas,registros y otros documentos relacionados con la

Condiciones Especiales del Contrato. 5. Discrepancias:Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (ko Planillas)presentadas por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por lafiscalización, ésta notificará a la Contratista. Si no se receptarerespuesta, dentro de los diez (10) Defecto es cualquier parte días calendario, siguientes a la fechade la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado laliquidación hecha por la fiscalización y se continuará con elprocedimiento de las Obras que no haya sidoterminada conforme al Contrato.(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es elcertificado emitido por el Gerente de Obras una vez que elContratista ha corregido los defectos.(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.(n) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obraspago. Cuando se consiga un acuerdo sobre talesdivergencias, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre procederá como se indica en las CEC el numeral 2 de estacláusula. 6. Formalidades de la presentación:Los Certificados de Pago (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante Planillas) deben ser presentadas con notificación alContratistauncuadro informativo resumen, que indicará, para actuar cada concepto detrabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor totalcontratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo)anterior, y en reemplazo el período en consideración, y la cantidad y el valoracumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubrossubcontratados. Estos documentos serán requisito indispensable paratramitar la planilla correspondiente.Por cada rubro, el Contratista deberá indicar el origen de los bienes yservicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta y eneste Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberá verificar estainformación teniendo en cuenta las facturas entregadas por elContratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de SeguridadSocial (IESS) del Gerente deObras)personal de la obra previo a tramitar el pago de laplanilla correspondiente.Esta cláusula complementa las cláusulas que regulan lo referente apago y certificación, responsable en caso de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx contradicción entre lo acordado por laspartes en esta cláusula y lo previsto en otra cláusula de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.este contrato,prevalecerá lo dispuesto en esta cláusula

Condiciones Especiales del Contrato. (kCGC 42 Se reemplaza la CCG 42 por la siguiente:Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de estecontrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo alavance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobacióndel Fiscalizador y del Gerente de Obra del Contrato.a) Defecto es cualquier parte El Contratante, entregará en calidad de las Obras anticipo el 50% del Preciodel Contrato, el valor restante, se cancelará mediante pago contrapresentación del Certificados de Pago de acuerdo a los siguientesavances de obra: Con un avance del 35% de la obra se cancelará el18% del valor restante del contrato previo informe y visto bueno delFiscalizador y la Gerente de Obra del Contrato; Con un avance del70% se cancelará el 18% del valor restante del contrato previo elinforme y visto bueno del Fiscalizador de la obra y Gerente de laObra del Contrato; Con la firma del Acta de Entrega RecepciónProvisional se cancelará el 14% restante del valor del contrato. Decada Planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquierotro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.b) El monto de cada Certificado de Pago presentado en correcta formay plazo oportuno, que no haya sidoterminada conforme esté en disputa, se pagará hasta en 28 díasposteriores al Contrato.(lmomento de la aprobación a la que se refiere ennumeral precedente; yc) El monto de lo Certificado de Responsabilidad Pago Final, presentada en correctaforma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará hasta en28 días posteriores al momento de la aprobación de la Planilla Final,por Defectos es elcertificado emitido por el parte del Gerente de Obras Obra del Contrato.Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contratoo las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago decualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una vez cantidad yen la medida que elContratista ha corregido se considere necesaria para protegerse de pérdidasde responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto elContratante deberá contar con los defectos.(minformes que sustenten dicha acción. 2. Tramitación de los Certificados de Pago (Planillas):Entregado el Certificado de Pago (Planilla) El Período por la Contratista, máximodurante los primeros cinco (5) días de Responsabilidad por Defectos es elperíodo estipulado realizada la medición de gradodel avance el Fiscalizador, en la Subcláusula 35.1 el plazo xx xxxx (10) días calendario, laaprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio parala Contratista y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámitey se procederá al pago conforme lo establecido en el literal b) de estaSubcláusula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las CEC ycalculado a partir razonesfundadas de la fecha su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderáque el Certificado de terminación.(nPago (o Planilla) Los Planos incluye los cálculos y otra informaciónproporcionada o está aprobada por el Fiscalizadory se elevará inmediatamente al Gerente de Obras para laejecución del Contrato.(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratistapara la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratistaque han sido trasladados transitoriamente al Sitio xx xxxXxxxx para la construcción de las Obras.(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contratoindicado en la Carta de Aceptación del Contratante.(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es lafecha en que se prevé que el Contratista deba terminar lasObras para suaprobación y que se especifica en las CEC. Esta fecha podráser modificada únicamente por el Gerente de Obrasmediante una prórroga del plazo o una orden de acelerarlos trabajos.(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienesfungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tengauna función mecánica, eléctrica, química o biológica.(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competentenombrada por el Contratante con notificación alContratista, para actuar en reemplazo del Gerente deObras), responsable de supervisar la ejecución xx xxxXxxxx y de administrar el Contrato.(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contratoposterior pago.