Common use of DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Clause in Contracts

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Banco Central de Bolivia Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE – P Nº 067/2022-1C CUCE 2 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - - 1 - 1 Gestión 2022 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA XXXX UN EQUIPO NETWORK VIDEO RECORDER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) REEMPLAZO Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) Bs784.981,00 La contratación se formalizará mediante X Contrato Plazo Orden de Ejecución Compra (únicamente para bienes de Obra (en entrega no mayor a quince 15 días calendario) 35 Plazo previsto para la entrega de bienes Sesenta y tres (Treinta y Cinco63) días calendario que serán computados a partir calendario, según Especificaciones Técnicas. Garantía de Seriedad de Propuesta El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Contratación Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento equivalente al 7% o 3,5% (85%según corresponda) del Precio Referencialmonto del contrato. Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo El proveedor deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que será hasta un máximo del 1.5% del monto del contrato, deberá presentar a solicitud del proveedor se podrá efectuar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, retención del monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económicagarantía solicitada. Señalar con que presupuesto se inicia el presupuesto a aplicar para la proceso de contratación de la obra x del bien X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS Recursos Propios 100%% INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxx - Xxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 08:00 a 16:00 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Administrativas: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Profesional en Compras y Contrataciones Dpto. de Compras y Contrataciones Técnicas: Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxx Supervisor de Operaciones de Consola de Seguridad Subgerencia de Gestión de Riesgos Teléfono 2409090 Internos: 4709 (Consultas Administrativas) 4578 (Consultas Técnicas) Fax 2664790 Correo Electrónico xxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Administrativas) xxxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Técnicas) Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 YLB/ANPE/114/2021 CUCE 2 1 - 0 5 9 7 - 0 0 - 1 1 7 9 7 9 4 - 1 - 1 Gestión 2021 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ADQUISICIÓN DE JUSTICIA MATERIAL DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) CONSTRUCCIÓN Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs. 345.884,50 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Trescientos cuarenta y Nueve con 82/100 bolivianos) cinco mil ochocientos ochenta y cuatro 50/100 Bolivianos). La contratación se formalizará mediante Contrato X Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 El plazo máximo de entrega será hasta (Treinta y Cinco15) quince días calendario que serán computados calendario, computable a partir del día siguiente de la fecha establecida en suscripción de la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Compra. Garantía de Cumplimiento Seriedad de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% Propuesta (Suprimir en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato que no se requiera) El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) al 1% del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x Presupuesto de Contratación Señalar para cuando es el requerimiento del bien X Bienes para la gestión en curso Presupuesto Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%100 2 INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: Domicilio de la Entidad Convocante XX. XXXXXXXX XXXXX XXXX, EDIFICIO XXXXX XXXX 19 Horario de Atención de la Entidad 08:00 a.m. A 16:00 p.m. Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas XXXXX XXXXX XXXXXX (Consultas Administrativas) XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX (Consultas Técnicas) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (Consultas Técnicas) ADMINISTRATIVO I EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICO II EN OBRAS CIVILES TÉCNICO II EN GESTIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA JEFATURA ADMINISTRATIVA DIRECCION DE OPERACIONES DIRECCION DE OPERACIONES Teléfono 0000000 Fax - Correo Electrónico xxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx xxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL DELEntidad Convocante ÓRGANO JUDICIAL Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Código Interno que la Entidad DAF–OJ–XXX X° 00/0000 XXX utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 Objeto ADQUISICION DE ESCANERS PARA EL ORGANO JUDICIAL CONObjeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL EL OBJETIVO DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE IMPLEMENTAR LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Adjudicación Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Precio Lotes Bs904.400,00 (Novecientos Cuatro Mil Cuatrocientos con 00/100Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) La contratación se x Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no formalizará mediante Contrato mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega 15 días calendario, computable a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados a partir Garantía de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Cumplimiento El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento equivalente de contrato o solicitar la retención del Contrato al 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento o 3,5% (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económicasegún corresponda). Señalar el presupuesto a aplicar x Bienes para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto Señalar para cuando es el Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del requerimiento del bien contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento Organismos Financiadores (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 100%

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL Apoyo Nacional a la Producción Código Interno que la Entidad Modalidad de contratación y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE FB/ANPE/BI N° 07/2019 005/2019 CUCE 1 9 - 0 2 2 3 - 0 0 - 9 6 6 6 5 2 - 1 - 1 Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ADQUISICIÓN DE JUSTICIA DE SANTA XXXX DRONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) VERIFICACIÓN EN CAMPO CPYEP Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Adjudicación Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 BS. 99.200.- (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Noventa y Nueve con 82/100 bolivianosnueve mil doscientos 00/100 Bolivianos) La contratación se X Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no formalizará mediante mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega 20 días Calendario a partir del día siguiente hábil de la firma del Contrato Plazo de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 El proponente adjudicado para la firma de contrato deberá presentar una boleta de garantía de cumplimiento de contrato equivalente al siete por ciento (Treinta 7%) del monto total de contrato. Garantía de Cumplimiento En caso de presentación de certificado de Micro y Cinco) días calendario que serán computados a partir Pequeñas Empresas, Asociaciones de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Contrato Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentara una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5 %) del valor total del contrato. Garantía de Funcionamiento El proponente adjudicado deberá constituir para la garantía del cumplimiento firma de contrato deberá presentar una boleta de garantía de de Maquinaria y/o solicitar la retención del 7% en caso Equipo Funcionamiento de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta Maquinaria y equipo equivalente al uno punto cinco por ciento (851.5%) del Precio Referencial(Suprimir en caso de que no se monto total de contrato, o solicitará la retención del mismo, la misma que deberá presentar una Garantía Adicional a la exceder en requiera) treinta (30) días calendario el plazo de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación vigencia de la obra x Presupuesto garantía de los bienes X Bienes para la gestión en curso Presupuesto Señalar para cuando es el Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del requerimiento del bien contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento Organismos Financiadores (de acuerdo al clasificador vigente) % 1 Otros Recursos Específicos 100 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) Los interesados podrán recabar el Documento Base de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx X° 557 Zona San Xxxxx, entre Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx de Atención de 8.30 a Domicilio de la Entidad y Boquerón la Entidad 12.30; Convocante 14.30 a 18.30. Nombre Completo Cargo Dependencia XXXXXXXX XXXXXX XXXXX RESPONSABLE DE CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS COORDINACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Encargado de atender consultas Teléfono 0000000 - 0000000 Fax 2128772 Correo Electrónico xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 MC-VGC-DGRS-CP-ANPE Nº 012/2019 CUCE 1 9 - 0 0 8 7 - 0 0 - 9 6 1 2 8 8 - 2 - 1 Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL SERVICIO DE JUSTICIA DE SANTA XXXX CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA IMPLEMENTACION ELABORACIÓN DEL ESTUDIO "LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES PERCEPCIÓN Y USO DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PLATAFORMAS DIGITALES" Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Menor Costo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs291.544.00.- (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Doscientos noventa y Nueve con 82/100 bolivianos) un mil quinientos cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos). La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra la Consultoría (en días calendario) 35 Veinticuatro (Treinta y Cinco24) días calendario que serán computados computable a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida en la Orden firma del contrato. Lugar de Proceder, expedida por el Supervisor por orden Prestación del Servicio De acuerdo a términos de la Entidad referencia. Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS TGN 100%% Domicilio de la Entidad Convocante Xxxxx Xxxxxx Xx 0000, xxx. Xxxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 8:30 a 12:00 y 14:30 a 19:00 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Productora - Procesos Administrativos VGC - Dirección General de Redes Sociales Teléfono 0000000 - 0000000 Fax 0000000 Correo Electrónico -----------------

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 MC-VGC-DGRS-CP-ANPE Nº 012/2019 CUCE 1 9 - 0 0 8 7 - 0 0 - 9 6 1 2 8 8 - 1 - 1 Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL SERVICIO DE JUSTICIA DE SANTA XXXX CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA IMPLEMENTACION ELABORACIÓN DEL ESTUDIO "LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES PERCEPCIÓN Y USO DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PLATAFORMAS DIGITALES" Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Menor Costo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs291.544.00.- (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Doscientos noventa y Nueve con 82/100 bolivianos) un mil quinientos cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos). La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra la Consultoría (en días calendario) 35 Veinticuatro (Treinta y Cinco24) días calendario que serán computados computable a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida firma del contrato. Lugar de Prestación del Servicio De acuerdo a términos de referencia. Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en la Orden caso de Proceder, expedida por el Supervisor por orden que no se requiera) El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 0.5% del Precio Referencial de la Entidad contratación. Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Servicio) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS TGN 100%% Domicilio de la Entidad Convocante Xxxxx Xxxxxx Xx 0000, xxx. Xxxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 8:30 a 12:00 y 14:30 a 19:00 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Productora - Procesos Administrativos VGC - Dirección General de Redes Sociales Teléfono 0000000 - 0000000 Fax 0000000 Correo Electrónico -----------------

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE – MI TELEFERICO Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción Código Interno que la Entidad ANPE/S/004/2023 y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 CUCE 2 3 - 0 5 9 1 - 0 0 - 1 3 0 0 9 2 1 - 1 - 1 Gestión 2023 GDP - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO JUEGOS DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PCYMT Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo x Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Adjudicación Presupuesto Fijo Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) Adjunto, cuadro de precios unitarios referenciales La contratación se formalizará X Contrato Orden de Servicio (únicamente para prestación de servicios mediante Contrato Plazo de Ejecución de Obra (en generales no mayor a quince 15 días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados Plazo de Prestación del El plazo de prestación del servicio, será computado a partir de la fecha establecida en la Orden de ProcederServicio (días calendario) Proceder hasta el 31 de diciembre del 2023 o hasta ejecutar el presupuesto asignado (lo que ocurra primero). Lugar de Prestación del El servicio de mantenimiento de juegos, expedida por el Supervisor por orden se desarrollara en predios correspondientes al Parque de Servicio las Culturas y la Entidad Madre Tierra. Garantía de Seriedad de Propuesta NO APLICA.(Suprimir en caso de que no se requiera) Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% o del 3.5% (según corresponda)(Suprimir en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la formalizar con Orden de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%Servicio) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Señalar con que presupuesto se Presupuesto de la próxima gestión para servicios generales recurrentes (el proceso se iniciará una vez promulgada llegará hasta la Ley inicia el proceso de contratación adjudicación y la suscripción del Presupuesto General Contrato estará sujeta a la aprobación del Estado presupuesto de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento Organismos (de acuerdo al clasificador vigente) Financiadores 1 100% de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%2

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Banco Central de Bolivia Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE – P Nº 113/2024-1C CUCE 2 4 - 0 9 5 1 - 0 0 - - 1 - 1 Gestión 2024 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ADQUISICIÓN DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs820.417,50 (Setecientos Ochocientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianosCuatrocientos diecisiete 50/100 Bolivianos) La contratación se formalizará mediante X Contrato Plazo Orden de Ejecución Compra (únicamente para bienes de Obra (en entrega no mayor a quince 15 días calendario) 35 Plazo previsto para la entrega de bienes El proveedor deberá realizar la entrega sujeta a verificación de las licencias en un plazo de hasta quince (Treinta y Cinco15) días calendario que serán computados computables a partir del siguiente día hábil de la fecha establecida en la Orden firma del Contrato. Garantía de Proceder, expedida por el Supervisor por orden Seriedad de Propuesta El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Entidad Contratación Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento equivalente al 7% o 3,5% (85%según corresponda) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) monto del Precio Referencial y el valor de su propuesta económicacontrato. Señalar con que presupuesto se inicia el presupuesto a aplicar para la proceso de contratación de la obra x del bien X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS Recursos Propios 100%% Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxx - Xxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 08:30 a 16:30 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Administrativas: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Profesional en Compras y Contrataciones Dpto. de Compras y Contrataciones Técnicas: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Ingeniero de Mantenimiento de Equipos Electrónicos Gerencia de Sistemas Teléfono 2409090 Internos: 4715 (Consultas Administrativas) 1152 (Consultas Técnicas) Fax 2664790 Correo Electrónico xxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Administrativas) xxxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Técnicas) Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL DESARROLLO Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE/CIP/001/2019 CUCE 1 9 - 0 0 6 5 - 0 0 - 9 6 8 7 4 0 - 1 - 1 Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA IMPLEMENTACION EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA LEY N° 1173 ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL (SEGUNDA CONVOCATORIAEGPP) CON RECURSOS DE CONTRAVALOR FRANCIA Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Menor Costo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs76.500,00 (Setecientos Veinte Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos00/100 Bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra la Consultoría (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO Lugar de Prestación del Servicio De 60 días calendario que serán computados a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad suscripción del contrato. Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Servicio) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%Financiamiento

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Banco Central de Bolivia Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE – C Nº 069/2022– 2C CUCE 2 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - - 2 - 1 Gestión 2022 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL PROVISIÓN DE JUSTICIA ROPA DE SANTA XXXX TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) EL PERSONAL BCB Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL UNITARIO (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianosBs) PRECIO REFERENCIAL TOTAL (Bs) La contratación se formalizará mediante Contrato X Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 Quince (Treinta y Cinco15) días calendario que serán computados calendario, computables a partir del siguiente día hábil de la fecha establecida en firma de la Orden de Proceder, expedida Compra por parte el Supervisor por orden de la Entidad Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económicaproveedor. Señalar con que presupuesto se inicia el presupuesto a aplicar para la proceso de contratación de la obra x del bien X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%Recursos Propios del BCB 100 INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxx - Xxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 8:00 a 16:00 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Profesional en Compras y Contrataciones Departamento de Compras y Contrataciones Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Analista de Seguridad Laboral Ambiental Dpto. de Seguridad y Contingencias Teléfono 2409090 Internos: 4715 (Consultas Administrativas) 4571 (Consultas Técnicas) Fax 0000000 Correo Electrónico xxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Administrativas) xxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Técnicas) Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) “No aplica para el presente proceso” 29.CRONOGRAMA DE PLAZOS De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: Presentación de propuestas: Para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles; Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles. Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria en el SICOES; Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles); Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 1 Publicación del DBC en el SICOES (*) Día Mes Año 17 11 2022

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL DESARROLLO Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE/CIP/001/2019 CUCE 1 9 - 0 0 6 5 - 0 0 - 9 6 8 7 4 0 - 2 - 1 Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA IMPLEMENTACION EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA LEY N° 1173 ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL (SEGUNDA CONVOCATORIAEGPP) CON RECURSOS DE CONTRAVALOR FRANCIA Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Menor Costo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs76.500,00 (Setecientos Veinte Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos00/100 Bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra la Consultoría (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) De 60 días calendario que serán computados a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida en la Orden suscripción del contrato. Lugar de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Prestación del Servicio MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Servicio) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%Financiamiento

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE ANPE-P N° 07/2019 043/2018-1C CUCE 1 8 - 0 9 5 1 - 0 0 - 8 7 4 4 9 0 - 1 - 1 Gestión 2018 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE LA LEY N° 1173 PROCESAMIENTO (SEGUNDA CONVOCATORIASAP) DEL BCB Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Menor Costo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs978.838,00 (Setecientos Veinte Novecientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta Ochocientos Treinta y Nueve con 82/100 bolivianosOcho 00/100 Bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra la Supervisión Técnica (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) Los servicios de la supervisión tendrán una duración prevista de 515 días calendario que serán computados de presencia efectiva en obra, a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden Proceder de la Entidad Supervisión. Lugar de Prestación del Servicio El proyecto será ejecutado en el inmueble perteneciente al Banco Central de Bolivia, ubicado en la Avenida la Merced N°3- pasaje S/N, xxxx xx Xxxx Cota, en la ciudad de La Paz. Garantía de Seriedad de Propuesta El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 0.5% del Precio Referencial de la contratación. Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%PROPIOS 100 Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxx - Xxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 08:30 a 18:30 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas administrativas: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Profesional en Compras y Contrataciones Departamento de Compras y Contrataciones Encargado de atender consultas Técnicas: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Profesional en Estudios Subgerencia de Proyectos de Infraestructura Teléfono 2409090 Internos: 4729 (Consultas Administrativas) 1551 (Consultas Técnicas) Fax 0000000 Correo Electrónico xxxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Administrativas) xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Técnicas)

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE ANPE – P N° 07/2019 072/2022-1C CUCE 2 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 Gestión 2022 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL PROVISION E INSTALACION DE JUSTICIA SWITCHS PARA EL SEGMENTO DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) ACCESO Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs249.750,00 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Doscientos cuarenta y Nueve con 82/100 bolivianosnueve mil setecientos cincuenta 00/100 Bolivianos) La contratación se formalizará mediante X Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 El plazo total para la entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento será hasta treinta (Treinta y Cinco30) días calendario que serán computados a partir Garantía de Seriedad de Propuesta El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la fecha establecida en la Orden Contratación o realizar el Depósito por concepto de Proceder, expedida por el Supervisor por orden Garantía de la Entidad Seriedad de Propuesta. Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento equivalente al 7% o 3,5% (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%según corresponda).

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL XX XXXXXX Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Código Interno que la Entidad GAMT/SMAP/ANPE/02/2018 Producción y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 XXXX - - - - - Xxxxxxx 0000 DESASTRES NATURALES URBANO Y RURAL ADQUISICIÓN XX XXXXXX PARA RECONSTRUCCIÓN Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL XX XXXX DE JUSTICIA HORMIGÓN CICLÓPEO EN EL BARRIO 21 DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) DICIEMBRE PERTENECIENTE AL DISTRITO IX Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Adjudicación Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 Ochenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta 00/100 Bolivianos (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianosBs. 82.340,00) La contratación se X Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no formalizará mediante Contrato mayor a quince 15 días calendario) Plazo de Ejecución de Obra previsto para la entrega 10 días xxxxxxxxxxx.xx bienes (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados a partir Garantía de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Cumplimiento El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato El equivalente de Contrato al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o podrá solicitar la retención del 7% (Suprimir en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación formalizar retención en sustitución de la obra garantíacon Orden de Compra) x Presupuesto de Bienes para la gestión en curso Presupuesto Señalar para cuando es el Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del requerimiento del bien contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente siguiepnte gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento Organismos Financiadores (de acuerdo al clasificador vigente) % 1 IDH 100 Domicilio de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%la Entidad Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx X° 000 Horario de Atención de la 8:00 a 12:00 y Convocante Entidad 14:00 a 18:00 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Técnico SecretaríaMunicipal Municipal Técnica Teléfono (00)0000000 Fax (00)0000000 Correo Electrónico xxx_xxxxxx@xxxxxxx.xxx

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción Código Interno que la Entidad GAMY-ANPE: 1/2019 y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 CUCE 1 9 - - 0 0 - - 1 - 1 Gestión 2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA EL DESAYUNO Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) ESCOLAR GESTION 2019 Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Adjudicación Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs. 240.225,00 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Doscientos cuarenta mil doscientos vente y Nueve cinco con 82/100 bolivianos00/100 Bolivianos) La contratación se X Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no formalizará mediante Contrato mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega 189 DIAS CALENDARIO de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados a partir Garantía de Seriedad de Propuesta El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la fecha establecida (Suprimir en la Orden caso de Proceder, expedida por el Supervisor por orden que no se Contratación requiera) Garantía de la Entidad Cumplimiento El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato El equivalente de Contrato al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o podrá solicitar la retención del 7% (Suprimir en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación formalizar retención en sustitución de la obra x Presupuesto garantíacon Orden de Compra) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo NO CORRESPONDE (Suprimir en caso de que no se requiera) X Bienes para la gestión en curso Presupuesto Señalar para cuando es el Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del requerimiento del bien contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente siguiepnte gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento Organismos Financiadores 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%TGN - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 100 2

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL SERVICIOS ELECTRICOS POTOSÍ S.A. Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 COMAY/016/2019 CUCE NO CORRESPONDE Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ASESOR EXTERNO DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) REGULACIÓN Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes total Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) Nº Cant Unid Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 6038 P.U. Bs Importe Xx 0 0 XXX XXXXXXXXX XX XXXXX REGULACIÓN 72,000.00 72,000.00 TOTAL 72,000.00 La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) la Consultoría 365 días calendario que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Garantía de Cumplimiento de Contrato (sólo en el caso de Consultoría por Producto) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la (aplicable sólo en el caso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté Consultoría por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%Producto) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar X Bienes para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%PROPIOS 100 2 Domicilio de la Entidad Convocante PLAZA XXXX Nº 5 –ZONA CENTRAL Horario de Atención de la Entidad 8:30 a 12:15 y 14:00 a 18:15 de Lunes x Xxxxxxx Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Dra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx RESP. REGULACIÓN, INVERSIONES Y NORMALIZACIÓN GERENCIA GENERAL Teléfono 00-00000 Fax 00-00000 Correo Electrónico xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx; xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL DESARROLLO Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE/CIP/001/2018 CUCE 1 8 - 0 0 6 5 - 0 0 - 8 5 5 3 7 5 - 2 - 1 Gestión 2018 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL “INVENTARIO, CODIFICACION Y REVALUÓ TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL MINISTERIO DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PLANIFICACION DEL DESARROLLO” Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Menor Costo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs.150.000,00 (Setecientos Veinte Ciento Cincuenta Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 00/100 bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra la Consultoría (en días calendario) 35 Sesenta (Treinta y Cinco60) días calendario que serán computados calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida en la Orden suscripto el contrato Lugar de ProcederPrestación del Servicio MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL EDIFICIO EX COMIBOL, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad EN LA AVENIDA XXXXXXXX XXXXX XXXX N°1092 ESQUINA ORURO. Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Servicio) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía Garantía del cumplimiento Cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económicaparciales. Señalar con qué Presupuesto se inicia el presupuesto a aplicar para la proceso de contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS TGN 100%% 2

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE – MI TELEFERICO Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE/B/044/2022 CUCE 2 2 - - 0 0 - - 1 - 1 Gestión 2022 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL GAF-TELE ADQUISICION DE JUSTICIA DE SANTA XXXX TARJETAS "0" CONTA FERICO – SEGUNDO REQUERIMIENTO CTO, PARA LA IMPLEMENTACION EL TRANSPORTE P OR CABLE DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) EETC MI Método de Selección y Adjudicación x Precio X Pr ecio Evaluado más Bajo Calidad Ca lidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Adjudicación Ca lidad Forma de Adjudicación x Por X Po r el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) Xx 000 .600,00 La contratación se X Co formalizará mediante Contrato ntrato Orden de Compra (ú quince 15 días calend nicamente para bienes de entrega no mayor ario) a Plazo previsto para la ⮚ Laentrega de Ejecución de Obra bienes (en días ydías calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados ⮚ La empresa contratada deberá realizar la entrega total color a la firma del contrato. entrega será computada a partir del día siguiente a en un plazo de máximo de 15 días calenda la fecha establecida en la Orden de Procedersuscripción del contrato. xxx, expedida por se entregara el Supervisor por orden de la Entidad diseño del arte Garantía de Cumplimiento Seriedad de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% Propuesta NO A(Suprimir en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%que no se requiera) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%PLICA.

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 I – ANP – 127/2021 (Segunda Convocatoria) Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL “MANO DE JUSTICIA OBRA SIN PROVISION DE SANTA XXXX MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION MEJORAMIENTO DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) REDES AP DISTRITO 1” Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 Bs.370.352,92 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Trescientos setenta mil trescientos cincuenta y Nueve con 82/100 bolivianosdos 92/100 Bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) 150 días calendario Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en caso de que serán computados a partir no se requiera) El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Contratación Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS INTERV 100%% Domicilio de la Entidad Convocante Av. 16 de Julio # 284 a media cuadra de la Plaza La Paz, 2° Piso, Unidad de Contrataciones Horario de Atención de la Entidad De 8:30 a.m. a 17:00 p.m Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas técnicas Xxxxxx Xxxxxxx Supervisor de Redes Dpto. Mtto. y Operaciones Encargado de atender consultas administrativas Xxxxxxx Xxxxxxxx Supervisor Contrataciones Div. Administración Teléfono 0000000 al 98 Fax 0000000 Correo Electrónico xxxxxxxx@xxxxx.xxx xxxxxxxxx@xxxxx.xxx

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEFENSORÍA DEL ÓRGANO JUDICIAL PUEBLO Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE DP/ANPE/2021-56 2021 2 1 0 0 1 1 1 7 7 1 1 N° 07/2019 CONSULTORÍA MONTO TOTAL 1 CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL III DE SERVICIO AL PUEBLO PARA LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - ITEM 1 8.620,00 86.200,00 2 CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL III DE SERVICIO AL PUEBLO PARA LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - ITEM 2 8.620,00 86.200,00 3 CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL III DE SERVICIO AL PUEBLO PARA LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - ITEM 3 8.620,00 86.200,00 TOTAL GENERAL 258.600,00 CUCE - - - - - Gestión Objeto de la CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA PROFESIONAL III DE SERVICIO AL PUEBLO contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL PARA LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) COCHABAMBA Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Adjudicación X Presupuesto Fijo Forma de POR ÍTEMS. Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) La contratación se formalizará Contratoformalizará mediante Contrato Plazo para la El periodo para la prestación del Servicio de Ejecución Consultoría de Obra (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados Línea es a partir del siguiente ejecución de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden día hábil de la Entidad suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre de 2021Consultoría Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% NO CORRESPONDE (sólo en el caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté Consultoría por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%Producto) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x con qué Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado se inicia el proceso de de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # contratación Nombre del Organismo Financiador # (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento Organismos Financiadores 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%2 (*) Aplica sólo para Consultores Individuales de Línea

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL SERVICIOS ELECTRICOS POTOSÍ S.A. Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 COMAY/108/2019 CUCE NO CORRESPONDE Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL ESTUDIO A DISEÑO FINAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) VILLAZON Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo Calidad X Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Presupuesto Fijo Forma de Adjudicación x Por el Total Por Tramos Por Paquetes total Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) Nº Cant Unid Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 6602 P.U. Bs Importe Xx 0 0 XXX. PROYECTO A DISEÑO FINAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VILLAZÓN 70,000.00 70,000.00 TOTAL 70,000.00 La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo para la ejecución de Ejecución de Obra (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) la Consultoría 60 días calendario que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Garantía de Cumplimiento de Contrato (sólo en el caso de Consultoría por Producto) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la (aplicable sólo en el caso de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté Consultoría por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%Producto) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar X Bienes para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%PROPIOS 100 2 Domicilio de la Entidad Convocante PLAZA XXXX Nº 5 –ZONA CENTRAL Horario de Atención de la Entidad 8:30 a 12:15 y 14:00 a 18:15 de Lunes x Xxxxxxx Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Ing. Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxxxxxx GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA GERENCIA GENERAL Teléfono 00-00000 Fax 00-00000 Correo Electrónico xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx; xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE CUCE 1 Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE 8 - - 0 Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 0 - - 1 - MC-VGC-DGRS-B-ANPE No. 021/2018 1 Gestión 2018 Objeto de la AD contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL QUISICIÓN DE JUSTICIA DE SANTA XXXX CAMARAS FOTOGRAFI CAS Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACION DIRECCION GENE RAL DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) REDES SOCIALES Método de Selección y Adjudicación x Precio X Pre cio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Selección y Adjudicación Cali dad Forma de X Por Adjudicación x Por el Total Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) La contratación se formalizará Con mediante Contrato trato X Orden de Com quince 15 días c pra (únicamente para bienes de entrega no may alendario) or a Plazo previsto para la entrega de Ejecución de Obra Hasta cincbienes (en días calendario) 35 o (Treinta y Cinco05) días calendario que serán computados calendario, computa ble a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida en f rma de la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar Compra X Bienes para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de cu rso Señalar para cuando es el Bienes recurrentes para la próxima p róxima gestión (el proceso llegará hasta la adju dicación y la suscripción del requerimiento del bien contrato está sujeta a la aproba ción del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gest ión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del # Estado de la siguiente sig uiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento Organismos Financiadores 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS TGN 100%% 2

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Banco Central de Bolivia Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 ANPE – P Nº 034/2021-1C CUCE 2 1 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 1 5 1 4 4 4 - 1 - 1 Gestión 2021 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL PALIERES GRADAS PISOS 24, 25 Y 26 DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) BCB Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) Bs474.068,26 La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo de Ejecución de Obra La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de setenta y cinco (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco75) días calendario que serán computados a partir de computables desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden Proceder Garantía de Seriedad de Propuesta El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Entidad Contratación en forma física de acuerdo a lo establecido en el numeral 12 del DBC. Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía Garantía del cumplimiento Cumplimiento de contrato Contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%Recursos Propios del BCB 100 Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxx - Xxxxxxx Horario de Atención de la Entidad 07:30 a 17:00 Nombre Completo Cargo Dependencia Encargado de atender consultas Administrativas: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Profesional en Compras y Contrataciones Dpto. de Compras y Contrataciones Técnicas: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Supervisor de Obras Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Teléfono 2409090 Internos: 4715 (Consultas Administrativas) 4707 (Consultas Técnicas) Fax 2664790 Correo Electrónico xxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Administrativas) xxxxxxxx@xxx.xxx.xx (Consultas Técnicas) Número de Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta: No está vigente, de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 088 de fecha 29/01/2021.

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 CUCE 1 9 - - 0 0 - - 1 - 1 Gestión 2019 Objeto de la REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS CON RIEGO TECNIFICADO TIPAKA, ACHUMA Y contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA XXXX PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173 CALERA Modalidad Licitación Pública Código de la entidad para identificar al proceso GAMY-LP:1/2019 Precio Referencial Bs. 2.988.603,66 (SEGUNDA CONVOCATORIADos Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Tres con 66/100 Bolivianos) Localización de la Departamento de Chuquisaca, Municipio de Yotala, Comunidades Tipaka, Achuma y Calera. Obra Plazo de Entrega de la Obra (en días Ciento sesenta y cinco (165) días calendario calendario) Método de Selección y Adjudicación x Precio Evaluado más Bajo X Calidad Propuesta Técnica y Costo Selección y Calidad Adjudicación Tipo de X Convocatoria Pública Nacional Convocatoria Pública Internacional Convocatoria Forma de Adjudicación x X Por el Total Por Tramos Por Paquetes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve Adjudicación Señalar con 82/100 bolivianos) La contratación se formalizará mediante Contrato Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) 35 (Treinta y Cinco) días calendario que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra x X Presupuesto de la gestión en curso presupuesto se Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del inicia el proceso de Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores contratación # Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento Organismos (de acuerdo al clasificador vigente) % Financiadores 1 41-119 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 100 2 Nombre de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS 100%la GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA Entidad Domicilio Ciudad Zona Dirección (fijado para el proceso YOTALA SANTA XXX PLAZA 25 XX XXXX S/N de contratación) Teléfono 00-00000 Fax 00-00000 Correo Electrónico xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Entidad Convocante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Modalidad de contratación Contratación Directa Especial – CDE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso DAF–OJ–CDE N° 07/2019 MC-VPC-DGE-UPRO-B-ANPE No. 010/2019 CUCE 1 9 - 0 0 8 7 - 0 0 - 9 5 3 9 4 7 - 1 - 1 Gestión 2019 Objeto de la contratación REFUNCIONALIZACION 11AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ADQUISICIÓN DE JUSTICIA DE SANTA XXXX EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION UNIDAD DE LA LEY N° 1173 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PRODUCCIÓN Método de Selección y Adjudicación x X Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad Forma de Adjudicación x Por el Total X Por Tramos Ítems Por Paquetes Lotes Precio Referencial Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos) ReferencialITEM DETALLE DE LOS BIENES UNIDAD DE MEDIDA CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 CÁMARA PROFESIONAL DE MANO EQUIPO 1 206.160,00 206.160,00 2 CÁMARA PROFESIONAL REFLEX EQUIPO 1 49.977,00 49.977,00 La contratación se formalizará mediante X Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario) Plazo previsto para la entrega de Ejecución de Obra bienes (en días calendario) 35 Hasta treinta (Treinta y Cinco30) días calendario que serán computados calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la fecha establecida firma del Contrato. Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en la Orden caso de Proceder, expedida por el Supervisor por orden que no se requiera) El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Entidad Contratación, para el ITEM N° 1 Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Compra) El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Señalar para cuando es el presupuesto a aplicar requerimiento del bien X Bienes para la contratación de la obra x Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento 1 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS TGN 100%% 2