LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.
Appears in 1 contract
Samples: Annex to Contract
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 Una vez terminado el Contrato será objeto de la Ley 80 liquidación de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, común acuerdo por las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro antes del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato su finalización o a la expedición ejecutoria del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Para el efecto, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio contratista y el supervisor suscribirán la respectiva acta, en los términos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ella constará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El acta de liquidación llevará igualmente la firma del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN)gasto. Si el CONTRATISTA contratista no compareciere se presenta a la citación y liquidación previa notificación o convocatoria que le realice la Entidad o las partes no justifica su inasistenciallegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se entenderá que no tiene interés en la Contraloría General de Santiago de Cali tendrá la facultad de liquidar de común acuerdo forma unilateral el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento siguientes. El acta de liquidación unilateral se adoptará mediante acto administrativo motivado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Señores: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CAM Torre Alcaldía Piso 7. Ciudad Referencia: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 001 – 2015 Yo (Nosotros) (indicar el nombre), en calidad de (indicar si es en calidad de representante legal, o persona natural, etc.) de acuerdo con las Condiciones que se estipulan en los documentos del plazo antes mencionadoproceso hacemos la siguiente propuesta, seria e irrevocable, para la SELECCIÓN XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX Xx. b) Una vez conocidos por 000 – 0000 xxxx xxxxxx xx: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LOS COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y DIÉSEL, Y DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LAS DIFERENTES MARCAS Y TIPOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella de derive.
3. Que conocemos los documentos del proceso y aceptamos las partes Condiciones y los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del requisitos en ellos contenidos.
4. Que si se nos adjudica el contrato, procederán nos comprometemos a estudiarlos otorgar las garantías requeridas, y discutirlos a suscribir éstas y aquél dentro de los veinte términos señalados para ello.
5. Que nos comprometemos a prestar el servicio según lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES.
6. Que hemos recibido los adendas a los documentos del proceso (20indicar numero y fecha de cada uno) días hábiles siguientesy aceptamos su contenido.
7. Si del estudio Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados.
8. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
8.1. Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la constitución política y discusión surgieren discrepancias entre en las partes leyes. (Se recuerda al proponente que ameriten si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas).
8.2. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultasninguna entidad con declaratoria de caducidad, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturalezani por sentencia que haya impuesto pena, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de ni por acto que sean discutidas entre las parteshaya dispuesto destitución, dentro de los últimos cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido años anteriores a la aprobación y firma fecha de otras instancias adicionalesentrega de las propuestas, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de conformidad al numeral 1 de la liquidación del contratoLey 80 de 1993, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter modificado por la Ley 1474 de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas2011.
Appears in 1 contract
LIQUIDACIÓN. Una vez terminado el Contrato será objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización o a la ejecutoria del acto administrativo que ordene la terminación. Para dar cumplimiento a lo normado el efecto, el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto, suscribirán la respectiva acta, en los artículos 60 términos previstos en el artículo 11 de la Ley 80 1150 de 1993 2008, indicando claramente el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Si el contratista no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le realice la entidad o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, tendrá la facultad de liquidar de forma unilateral el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes. El acta de liquidación unilateral se adoptará mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo no derogado establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Santiago de Cali, xxxxxxxxx-- de 2011 Señores: XXX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx 0. Ciudad Referencia: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 019 – 2011 Por medio de la presente MANIFIESTO LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR en el proceso de selección abreviada para Contratar el servicio de transporte del 5 al 11 de septiembre de 2011 para los deportistas de la Contraloría General de Santiago de Cali que participarán a los VIII Juegos Nacionales de Empleados del Control Fiscal a celebrarse en Girardot – Cundinamarca., Para lo anterior relaciono la información de la (firma o empresa) la cual represento. Nombre de la empresa: Representante legal: Dirección Ciudad: Teléfono: Fax: e-mail: Nit: Cordialmente: X.X. Xx. Señores: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CAM Torre Alcaldía Piso 7. Ciudad Referencia: Selección Abreviada No. 019 – 2011 Yo (Nosotros) (indicar el nombre), en calidad de (indicar si es procedente en calidad de representante legal, o persona natural, etc.) de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso hacemos la liquidaciónsiguiente propuesta, seria e irrevocable, para la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 019 – 2011 cuyo objeto es Contratar el servicio de transporte del 5 al 11 de septiembre de 2011 para los deportistas de la Contraloría General de Santiago de Cali que participarán a los VIII Juegos Nacionales de Empleados del Control Fiscal a celebrarse en Girardot – Cundinamarca.. Nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella de derive.
3. Que conocemos los documentos del proceso y aceptamos las partes aquí contratantes acuerdan condiciones y los requisitos en ellos contenidos.
4. Que si se nos adjudica el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden contrato, nos comprometemos a otorgar las partes para el efecto. De no existir tal términogarantías requeridas, la liquidación se realizará y a suscribir éstas y aquél dentro de los cuatro términos señalados para ello.
5. Que nos comprometemos a prestar el servicio en el término establecido en el pliego de condiciones, en el precio que figura en nuestra propuesta.
6. Que hemos recibido los adendas a los documentos del proceso (4indicar numero y fecha de cada uno) meses siguientes a y aceptamos su contenido.
7. Que la expiración del término previsto para presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados.
8. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
8.1. Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ejecución del contrato constitución y en las leyes. (se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o a la expedición del incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas de formula propuesta).
8.2. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL ejecutoriado por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la ninguna entidad oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los últimos cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterioraños anteriores a la fecha de entrega de las propuestas, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, y para sanciones por inhabilidades que no hemos sido sancionados dentro de los últimos cinco (5) días hábiles siguientes levantarán años. (NOTA: si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a la entidad que hayan llegado y los desacuerdos existenteslas impuso. En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por cinco años y por tanto el evento caso no se ubica aquí sino dentro de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea dispuesto en el documento de liquidación del contrato o numeral 9.1., pero teniendo en cuenta los 5 años xx xxx.)
8.3. Que nos encontramos al día en el acta pago de todas las obligaciones de que contienen los desacuerdos existentes entre las mismastrata el Artículo 50, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter Ley 789 de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas2002.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Transportation Services
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 Ocurrida la terminación del presente CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL, la gestión de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: FIDUCIARIA deberá dirigirse exclusivamente a realizar actos directamente relacionados con la liquidación se hará del fideicomiso, proceso que tendrá una duración necesaria para ese fin, sin pasar en todo caso de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionadomeses. b) Una vez conocidos Por lo anterior, terminado el CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL por cualquiera de las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados causales previstas en la Cláusula Décima Séptima, se procederá a la liquidación del contrato, procederán PATRIMONIO AUTÓNOMO en el siguiente orden:
(i) El pago de la suma de dinero que se deba a estudiarlos y discutirlos dentro la FIDUCIARIA por concepto de comisión fiduciaria.
(ii) El pago de los veinte gastos de administración.
(20iii) días hábiles siguientesEl pago de los gastos por concepto de tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden). (iv) Los demás gastos directos e indirectos en que se incurra.
2. Se devolverán los recursos provenientes del ANTICIPO, incluyendo rendimientos en caso de haberse presentado, a la ENTIDAD OTORGANTE o a quien esta señale para tal efecto. En caso de haberse girado la totalidad de los RECURSOS provenientes del ANTICIPO con la debida aprobación escrita del (los) INTERVENTOR(ES) del CONTRATO y de devolverse los posibles rendimientos de tales recursos, se procederá a girar los recursos remanentes de los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE, en caso de haberlos, directamente a él.
3. Todos los gastos del fideicomiso pendientes de pago a la liquidación del presente CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL serán asumidos automáticamente por el FIDEICOMITENTE, quien tendrá la calidad de deudor frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por el FIDEICOMITENTE con la firma del presente Contrato. Si al terminar esta liquidación por algún motivo quedare a cargo del estudio FIDEICOMITENTE alguna suma de dinero a favor de la FIDUCIARIA, éste se compromete de manera clara y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones expresa a pagarla a la orden de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio presentación de la liquidación del contratocuenta respectiva.
4. Una vez realizado lo anterior, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco la FIDUCIARIA remitirá dentro de los Quince (2515) días hábiles siguientes para aprobación del FIDEICOMITENTE, la Rendición Final de Cuentas del presente CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL a la última dirección registrada. Si pasados Quince (15) días hábiles contados a partir del envío “Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (Principal) y los documentos que hayan suscrito las partes Dra. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Suplente) ubicadas en los aspectos que comprometan al M.D.N la Xxxxx 00 # 0X - EJÉRCITO NACIONAL – 00 Xxxxxxx 000 Xxxxxxxx Xxxxxxx Center de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN000) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales0000000. e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx; solamente tendrán el carácter Horario de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.atención: de 8:00
Appears in 1 contract
Samples: Fiducia Mercantil Irrevocable
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento Esta etapa inicia con la terminación del contrato, realiza los trámites y documentos tendientes a la liquidación del contrato cuando aplique y finaliza con el cierre del expediente. La liquidación de los contratos en Canal Capital “corresponde al balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar quién le debe a quién y cuánto”1. La liquidación del contrato se erige como “un procedimiento mediante el cual la administración y el contratista se pronuncian sobre la ejecución de las prestaciones contractuales, como también respecto a las vicisitudes presentadas durante su desarrollo; es un acto que, por ende, aclara y define todo lo normado relativo a la relación contractual que existió entre las partes del negocio jurídico”2. Por regla general, la liquidación procederá en los artículos 60 contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, entendidos éstos como aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y en los demás casos en que se requiera. Se excluye de la Ley 80 anterior regla, los Contratos de 1993 en Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. 1Consejo de Estado, Sala de lo no derogado y el artículo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, CP. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. 2Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de la Ley 1150 febrero de 20072009, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la C.P. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. La liquidación de los contratos y/o convenios se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones, el contrato o convenio, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. El Interventor y/o Supervisor del contrato y/o convenio según el caso, una vez culmine el plazo de ejecución del mismo, deberá coordinar las reuniones necesarias con el Ordenador del Gasto, los servidores responsables del tema ambiental, social y de aprobación de planos, cuando aplique, para realizar el trámite de liquidación los contratos y convenios. La coordinación jurídica es responsable de elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de Interventoría y los que no tengan interventoría (para los casos en que no se cuente con Interventoría externa). Para lo anterior es indispensable el apoyo del supervisor del contrato, quien deberá poner a disposición de la Coordinación Jurídica toda la documentación que soporta la ejecución contractual y establecer desde el punto de vista técnico y económico, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL estado de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato. El interventor es responsable de elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato a su cargo. Durante la etapa de liquidación de los contratos las partes podrán acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar con ocasión de la ejecución de un contrato válidamente celebrado. En el Acta de Liquidación, constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse x xxx y salvo. El proyecto de acta de liquidación del contrato y/o convenio se debe diligenciar en los formatos adoptados por intermedio Canal Capital. Una vez aprobado el contenido del ordenador proyecto de acta de liquidación bilateral, deberá ser suscrita por el Interventor, el Supervisor del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para contrato y/o convenio, el Contratista y el Ordenador del Gasto, según el caso. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la entidad dentro liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el Canal, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, Canal Capital tendrá la facultad de los cinco días hábiles siguientes a la citación, liquidar en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo contractual o legal (supletivo). Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación, la misma podrá adelantarse en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo antes mencionadotérmino de mutuo acuerdo o unilateralmente. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a Para la liquidación se exigirá al contratista, de ser necesario, la ampliación de la vigencia de los amparos cubiertos por la garantía del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de ajustarla a lo pactado en el contrato y si es del caso, avalar las obligaciones que deba garantizar con posterioridad a la terminación del mismo. Las determinaciones que se adopten en el documento definitivo de la liquidación que no sean discutidas entre objetadas por ninguna de las partes, partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientestiempos legales, constituyen la cesación definitiva de la relación contractual. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro Las formas de llevar a cabo la liquidación de los cinco contratos son: La Dependencia Interesada, diez (510) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un actameses antes del vencimiento de los dos (2) años mencionados, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentesdeberán determinar si es procedente iniciar la liquidación unilateral o en sede judicial. En el evento tal caso, deberán remitir los soportes correspondientes a la Coordinación Jurídica, respectivamente, previo agotamiento del debido proceso de no existir discrepanciasla liquidación bilateral, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el dando estricto cumplimiento al procedimiento establecido para ello, para lo cual deberá radicar la siguiente documentación:
a. Proyecto de acta de liquidación elaborado por la Coordinación Jurídica o por el interventor externo, según sea el caso, debidamente suscrita por el Ordenador del contratoGasto, el Supervisor del Contrato o convenio, e Interventor, si aplica.
b. Justificación en la cual se presente la descripción del motivo por el cual no se firmó el proyecto de acta de liquidación. e) Cuando lo consignado Adicionalmente, si fue por las partes; ya sea renuencia del contratista, se debe adjuntar copia del oficio de citación, prueba de entrega y acta de inasistencia suscrita por el Ordenador del Gasto, Supervisor del Contrato e interventoría, si es el caso.
c. Los demás documentos requeridos en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.
Appears in 1 contract
Samples: Manual De Contratación, Supervisión E Interventoría
LIQUIDACIÓN. Una vez terminado el Contrato será objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización o a la ejecutoria del acto administrativo que ordene la terminación. Para dar cumplimiento a lo normado el efecto, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, suscribirán la respectiva acta, en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 términos previstos en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, . En el acta de liquidación se constatará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes aquí contratantes acuerdan de acuerdo con lo estipulado en el siguiente procedimiento: contrato. El acta de liquidación llevará la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro firma del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal términosupervisor, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a y la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN)contratista. Si el CONTRATISTA contratista no compareciere se presenta a la citación y liquidación previa notificación o convocatoria que le realice la entidad o las partes no justifica su inasistenciallegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se entenderá que no tiene interés en LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, tendrá la facultad de liquidar de común acuerdo forma unilateral el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento siguientes. El acta de liquidación unilateral se adoptará mediante acto administrativo motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para lo anterior relaciono la información de la (firma o empresa) la cual represento. Nombre de la empresa: Representante Legal: Dirección: Ciudad: Teléfono: Fax: Email: Nit. Cordialmente: C.C N° Señores: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CAM Torre Alcaldía Piso 7. Ciudad Referencia: Selección Abreviada No. 07 – 2014 Yo (Nosotros) (indicar el nombre), en calidad de (indicar si es en calidad de representante legal, o persona natural, etc.) de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del plazo antes mencionadoproceso hacemos la siguiente propuesta, seria e irrevocable, para la SELECCIÓN XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX Xx. b) Una vez conocidos por 00– 0000 xxxx xxxxxx xx: CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TELEFONIA IP HIBRIDA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE Declaramos lo siguiente:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella de derive.
3. Que conocemos los documentos del proceso y aceptamos las partes Condiciones y los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del requisitos en ellos contenidos.
4. Que si se nos adjudica el contrato, procederán nos comprometemos a estudiarlos otorgar las garantías requeridas, y discutirlos a suscribir éstas y aquél dentro de los veinte términos señalados para ello.
5. Que nos comprometemos a cumplir con lo establecido en el PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES.
6. Que hemos recibido los adendas a los documentos del proceso (20indicar número y fecha de cada uno) días hábiles siguientesy aceptamos su contenido.
7. Si del estudio Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados.
8. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
8.1. Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la constitución política y discusión surgieren discrepancias entre en las partes leyes. (Se recuerda al proponente que ameriten si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas).
8.2. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultasninguna entidad con declaratoria de caducidad, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturalezani por sentencia que haya impuesto pena, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de ni por acto que sean discutidas entre las parteshaya dispuesto destitución, dentro de los últimos cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido años anteriores a la aprobación y firma fecha de otras instancias adicionalesentrega de las propuestas, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de conformidad al numeral 1 de la liquidación del contratoLey 80 de 1993, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter modificado por la Ley 1474 de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas2011.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Acquisition and Installation of Equipment
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo normado dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» de los correspondientes conceptos prestacionales y demás emolumentos en el periodo contractual comprendido entre el 00 xx xxxxx xx 2012 y el 31 xx xxxxx de 2014.» «TERCERO: Como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL (CLÍNICA REGIONAL CARIBE DE LA POLICÍA NACIONAL), pagar a la actora, señora Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, las prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados, correspondientes al periodo contractual comprendido entre el 20 xx xxxxx de 2012 y el 31 xx xxxxx de 2014, tomando como base para su liquidación los valores pactados en los artículos 60 correspondientes contratos de prestación de servicios, debidamente indexados.» «TERCERO BIS. CONDENAR a la demandada a tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional46 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partesdemandante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido periodos laborados por prestación de servicios, incluidos aquellos sobre los cuales operó el término anteriorfenómeno de la prescripción, mes a mes, y si aún subsistieren discrepancias existe diferencia entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado aportes realizados por la señora Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx como contratista y los desacuerdos existentesque se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el evento de no existir discrepanciastiempo que duraron los referidos vínculos contractuales, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la liquidación del contratocarga de cancelar o completar, según el caso, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos porcentaje que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán le incumbía como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidastrabajadora.»
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de La Liquidación del Contrato la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y formulará el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citaciónConsultor debidamente sustentada, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin un plazo máximo de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábilescontados desde el día siguiente de la recepción de la última prestación. c) Efectuadas las consultasEn igual plazo, pruebas o comprobacionesla Entidad deberá pronunciarse respecto de la liquidación del contrato. Si el Contratista no entregase la liquidación del contrato en el plazo previsto, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y será responsabilidad de la entidad efectuarla en idéntico plazo a costo del Consultor. Si este no se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, pronuncia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientesde notificado, dicha liquidación quedará consentida. d) Vencido el término anteriorSEÑORES: REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 006-2004/MPFS- CEADMCOyCO OBRA: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE DE INVERSIÓN PÚBLICA:“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES – SULLANA” Estimados Señores : Por la presente nos es grato indicarles que nuestra Propuesta Económica, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro para la ejecución de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán estudios de la referencia, de acuerdo a los términos de la referencia, Bases y suscribirán un actademás documentos, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido asciende a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas suma total de...............................................................................................................con /100 Nuevos Soles (S/. ) Incluido el Impuesto General a las cuales pertenecen Ventas (IGV), con precios vigentes al mes de noviembre del 2004. Dentro del monto de nuestra propuesta se encuentra comprendidos los funcionarios tributos y gravamen que corresponde de acuerdo x Xxx, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de Aportaciones Sociales de su personal son exclusivamente de cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Contratista y no son transferibles a la entidad contratante. Declaramos, conocer los términos de referencia aceptar las bases de la presente Adjudicación Directa Selectiva por el Sistema a Suma alzada Texto Único Ordenado de la Ley 26850 y su Reglamento D.S. Nº 013-2001-PCM y demás normas complementarias, Reglamento del IGV, los mismos que se consideran parte integrante del Contrato. Atentamente, POSTOR : NOMBRES Y CONTABLE ESPECIALIZADA APELLIDOS : REPRESENTANTE LEGAL : D.N.I N° : N° DE AVIACIÓN ) RUC DEL POSTOR : DOMICILIO LEGAL DEL POSTOR EN SULLANA. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL FRONTERIZA DE SULLANA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA. PRO FORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento, de carácter privado, la realización de un CONTRATO EJECUCION DE OBRA, que intervinieron celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL FRONTERIZA DE SULLANA, con R.U.C. N° 20154477021, debidamente representada por su Xxxxxxx Xxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Identificado con D.N.I. Nº 03618359, señalando domicilio para los efectos legales en calle Bolívar Nº 160 Edificio Municipal, quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD y de otra parte la Empresa .........................................................................................., con RUC Nº .........................., debidamente representada por Don............................................................., Identificado con D.N.I. Nº ..................., señalando domicilio legal en la discusión y estudio ciudad de la liquidación del contratoXxxxxxx Xxxxx ...................... N° ............., el término previsto quien en el literal anterior adelante se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes denominará “EL CONTRATISTA”, en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones términos y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.condiciones siguientes:
Appears in 1 contract
Samples: Public Investment Project Profile
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento Concluida la ejecución del objeto contractual o terminado el plazo de ejecución del Contrato, previa instrucción del Supervisor, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Empresarial y el Consultor tendrán un término hasta de tres (3) meses para realizar la correspondiente liquidación. Si el Consultor no se presenta a lo normado en los artículos 60 la liquidación o no comparte el contenido de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007misma, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará en forma unilateral por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Empresarial. Si el Consultor no está de mutuo acuerdo dentro con esta última liquidación, acudirá a los mecanismos de arreglo directo establecidos en el Contrato. Y si no fuere posible arreglo directo alguno acudirá a los mecanismos de solución acordados en el Contrato o a decisión de la autoridad judicial competente. En el caso que se requiera hacer efectivas las garantías del término contrato, deberá seguirse el procedimiento mencionado en los anexos que acuerden hacen parte de las pólizas constituidas por el Consultor, así como el señalado en las normas legales. Ciudad y fecha Señores Dra. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios REF.: “Contratar una consultoría que realice una Fairness Opinion de la valoración de CaribeSol, CaribeMar y el perímetro completo para el proceso que está adelantado la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Electricaribe S.A. E.S.P., para la búsqueda de uno o varios inversionistas- operadores para la prestación del servicio de energía eléctrica en la región caribe, en el marco del proceso de solución a la prestación de dicho servicio.” Respetados señores: Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta con ocasión de la Invitación de la referencia, y de acuerdo con lo señalado en la misma. Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la aceptación de la Propuesta, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato correspondiente, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para su legalización y ejecución. Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Invitación, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes para aceptadas por el efectodestinatario de esta propuesta. De En mi calidad de Proponente declaro:
1. Que conozco la Invitación en referencia e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
3. Al mismo tiempo declaro bajo la gravedad de juramento que de ser aceptada mi Propuesta y autorizada la ejecución del contrato no existir tal término, la liquidación se realizará dentro incurriría en ninguna causal de los cuatro (inhabilidad o incompatibilidad o en algún conflicto de intereses.
4) meses siguientes a la expiración del término previsto . Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato o Contrato.
5. Que en caso de que mi propuesta sea aceptada y autorizada la suscripción del Contrato correspondiente me comprometo a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o ejecutar y a la fecha del acuerdo que la disponga, terminar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad Contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en la Invitación.
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta Invitación.
7. Declaro que ni el Proponente ni los integrantes del equipo, en forma directa o a través de subcontratos o participación en equipos de trabajo, han suscrito o ejecutado Contratos con ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en el último año. Así mismo, que no tienen relación contractual vigente con la citada Empresa.
8. Que leí cuidadosamente la Invitación y elaboré mi propuesta ajustada a la citaciónmisma. Por tanto, en el lugarconocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, fecha formular objeciones, efectuar preguntas y hora que allí obtener respuestas a mis inquietudes.
9. Que mi propuesta se señale, con el fin resume así: Cédula de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas ciudadanía o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.NIT Representante legal
Appears in 1 contract
Samples: Consultancy Agreement
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará efectuará dentro de los cuatro (404) meses siguientes a la expiración fecha en la que se haya ejecutado el contrato. Elaboró: abo. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Abo. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Aprobó: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Profesional Defensa Profesional Defensa Gerente Funcional Bucaramanga, Señores Ciudad Referencia: Presentación de propuesta proceso de Contratación Directa No. 011-003-2017, convocada por La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESO, POS INCAPACIDAD O POR REINTEGRO AL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE” El suscrito (Los suscritos) , de conformidad con las condiciones que se estipulan en la presente invitación correspondiente a la contratación directa citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta: En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo: Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. Que conocemos los documentos de la invitación y aceptamos su contenido. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del término previsto contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del día hábil siguiente a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por las partes; ya sea en el documento la ley. Que la presente propuesta consta de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación debidamente numerados y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidasrubricados.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Directa
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento Producida la liquidación por cualquiera de las causales enumeradas la en- tidad entrará en liquidación y los Socios Gerentes serán los liquidadores, salvo que en el acto que se resuelva la liquidación se designe una o más personas en este carácter y por unanimidad de votos. En todos los casos el o los liquidadores deberán ser inscrip- tos en el Registro Público de Co- mercio. Abonadas las deudas sociales y la remuneración del o los liquidadores si correspondie- re, del saldo si existiere se reem- bolsarán las partes del capital aportado y se distribuirá el exce- dente en proporción a lo normado la partici- pación de cada socio en los artículos 60 las ga- nancias. Los socios no podrán negarse a recibir el pago del ha- ber resultante de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimientoparcial o totalmente en dinero efectivo, créditos, inmuebles y bienes en general. Vigésima Ter- cera: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal términoDivergencia entre Socios: Cualquier duda, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato divergencia o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para controversia que se presente suscitare en- tre los socios, sus herederos o representantes legales y que no pueda resolverse por medios re- gulares, será sometida a un ám- bito nombrado de común acuer- do, y en caso de no hacerlo por árbitros nombrados por cada so- cio que sustente igual criterio so- bre los puntos cuestionados, quienes en caso de no poder re- solver la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citacióndiferencia, designará un tercer árbitro cuyo fallo será defi- nitivo e inapelable, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento caso de no existir discrepanciasacuerdo el árbitro tercero será designado sumariamente por el Juez en lo Civil, dentro del mismo término procederán a elaborar Comercial y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio Minas de la liquidación del contratociudad de San Xxxxxx. Los herederos tendrán derecho a nombrar en representación de todos, el término previsto y en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos forma obligatoria un árbitro. Los gastos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter originare la divergencia serán por cuenta de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidasla parte vencida.
Appears in 1 contract
Samples: Social Contract
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA OFICINA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL APOYO LOGÍSTICO por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA OFICINA DE AVIACIÓN)APOYO LOGÍSTICO. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA OFICINA DE AVIACIÓN) APOYO LOGÍSTICO procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.del
Appears in 1 contract
Samples: Contrato No. 106 Apoyologistico 2019
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento efectos de la liquidación se procederá a lo normado establecido en el numeral g., del artículo décimo segundo, del Acuerdo 000006 de 2010 aprobado por la Junta Directiva del Hospital xx Xxxx II Nivel E.S.E. Los contratos se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del año siguiente a su terminación, y dentro de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, (6) meses más si es procedente de manera unilateral por el Hospital xx Xxxx II Nivel E.S.E. mediante Acto Administrativo motivado. Si no se llega a un acuerdo para liquidar el contrato, El Hospital lo hará y tomará las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones (previo informe del interventor y/o supervisor) y exigir los derechos que resulten de la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan según sea el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidacióncaso. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes, los acuerdos y conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse x xxx y salvo. En todo caso y para los efectos de la liquidación de los contratos y la resolución de sus conflictos, estos estarán sometidos al régimen de la conciliación y el arbitramento ante la respectiva Cámara de Comercio” (se subraya).
4. El trámite del contratoproceso
1. e) Cuando lo consignado El día 19 de noviembre de 2012 DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES S.A. solicitó la convocatoria de este Tribunal de Arbitramento y formuló demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá contra el HOSPITAL XX XXXX.
2. De conformidad con el pacto arbitral, mediante sorteo público el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá designó a los suscritos como árbitros, quienes aceptamos oportunamente.
3. El día 8 de febrero de 2013 tuvo lugar la audiencia de instalación en la cual el Tribunal admitió la demanda y de ella ordenó correr traslado al HOSPITAL XX XXXX. Igualmente, en esa oportunidad, el Tribunal negó las medidas cautelares solicitada por la convocante.
4. La convocada se notificó de tal providencia en esa misma fecha. A su vez el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica fueron notificados el 25 de febrero siguiente.
5. HOSPITAL XX XXXX dio respuesta a la demanda mediante escrito radicado el día 8 xx xxxxx de 2013 y, simultáneamente con escrito de esa misma fecha, formuló demanda de reconvención.
6. Por Auto del 8 xx xxxx siguiente el Tribunal admitió la demanda de reconvención y ordenó correr traslado a la parte convocante.
7. La parte convocante respondió la demanda de reconvención mediante escrito radicado el 24 xx xxxxx de 2013.
8. De las mutas excepciones se corrió traslado mediante fijación en lista del 2 de julio de 2013 con pronunciamiento oportuno de la parte convocada.
9. El día 23 xx xxxxxx de 2013 la convocante reformó la demanda principal, la cual fue admitida por el Tribunal mediante Auto de la misma fecha.
10. El día 6 de septiembre de 2013 la parte convocada contestó la demanda principal reformada y reformó la demanda de reconvención, la cual fue admitida por Auto del 18 de septiembre siguiente.
11. Con escrito del 2 de octubre de 2013 la parte convocante respondió la reforma de la demanda de reconvención.
12. De las mutuas excepciones de corrió traslado a las partes mediante fijación en lista del día 3 de octubre de 2012 y en forma oportuna se pronunció la parte convocante.
13. De igual manera el Tribunal corrió traslado del juramento estimatorio contenido en la demanda principal y en la de reconvención.
14. El Tribunal citó a las partes a audiencia de conciliación, la cual se inició el 29 de octubre de 2013, fue suspendida en varias ocasiones a petición de las partes y, finalmente, el 29 de enero de 2014 se dio por concluida y fracasada en virtud a que el Tribunal improbó el acuerdo conciliatorio parcial al que había llegado las partes.
15. Mediante Auto de la misma fecha el Tribunal señaló las sumas a cargo de las partes por concepto de gastos y honorarios, las cuales fueron oportunamente consignadas por las partes; ya sea .
16. La primera audiencia de trámite tuvo lugar el día 24 de febrero de 2014, oportunidad en la cual el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes Tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias surgidas entre las mismaspartes y decretó las pruebas del proceso.
17. Entre el 00 xx xxxxx x el 27 xx xxxxx de 2014 se instruyó el proceso.
18. El día 31 de julio del presente año tuvo lugar la audiencia de alegaciones, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión cual los apoderados de las partes expusieron sus argumentos de manera oral y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior al final presentaron sendos resúmenes escritos.
19. El presente proceso se aumentará tramitó en veinticinco (25) días hábiles audiencias, en las cuales el Tribunal se instaló y los documentos admitió las mutuas demandas; integró el contradictorio; asumió competencia; decretó y practicó pruebas; resolvió las solicitudes de las partes; recibió sus alegaciones finales; y ahora profiere el laudo que hayan suscrito pone fin al proceso.
20. Corresponde al Tribunal mediante el presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno. En efecto, como la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 24 de febrero de 2014, el plazo legal y contractual para fallar, establecido en seis (6) meses, vencía el 24 agosto de 2014. No obstante, a solicitud de las partes el proceso se suspendió en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones las siguientes oportunidades: entre el 1 y responsabilidades, el 10 xx xxxxx de 2014; entre el 6 y el 10 xx xxxxx de 2014; entre el 19 y el 26 xx xxxxx de 2014; entre el 4 y el 30 de julio de 2014; y entre el 1 xx xxxxxx y el 14 de septiembre de 2014. Estas suspensiones ascendieron a un total de 94 días calendario. En estas condiciones el término para fallar se entenderán como provisionales; solamente tendrán extiende hasta el carácter 26 de definitivos noviembre de 2014.
5. La demanda de DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES S.A. y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.su contestación
5.1. Las Pretensiones de la Demanda Principal
Appears in 1 contract
Samples: Arbitration Award
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento BBVA se obliga a lo normado en liquidar a la Emisora, una vez colocados los artículos 60 Certificados Bursátiles y pagado el precio correspondiente por los inversionistas, (i) el Precio Total de los Certificados Bursátiles previo descuento de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro Comisión (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, según dicho término se adicionará define más adelante), o (ii) de no haber logrado colocar la totalidad de los Certificados Bursátiles o en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobacionescaso que algún inversionista incumpla con su obligación de pago de conformidad con la orden de compra correspondiente, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – producto del Precio por Certificado Bursátil y los Certificados Bursátiles efectivamente colocados (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y el “Precio Recibido”), el día 00 xx xxxxxxx xx 0000 (xx “Fecha de Liquidación”). El pago del Precio Total, o bien, del Precio Recibido, lo efectuarán los Intermediarios Colocadores Líderes, según corresponda, mediante transferencia electrónica a la cuenta número 65-50022168-1, con CLABE 014910655002216815, que se mantiene con Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuyo titular es la Emisora, u otra cuenta con una institución de banca múltiple mexicana que la Emisora le indique por escrito a los Intermediarios Colocadores Líderes, en fondos inmediatamente disponibles, a más tardar a las dará 15:00 horas de la Fecha de Liquidación o, en caso de así requerirlo por escrito la Emisora, mediante la entrega de cheque a conocer con el fin favor de que sean discutidas entre la Emisora a las partes15:00 horas de la Fecha de Liquidación, dentro en las oficinas de los cinco Intermediarios Colocadores Líderes. La Emisora se obliga a poner a disposición de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior“lndeval”), si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro directamente o a través de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un actaIntermediarios Colocadores Líderes, donde consten según sea el caso, el Título que represente los acuerdos Certificados Bursátiles, a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas más tardar a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – 12:00 horas (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN tiempo de la Ciudad de México) que intervinieron de la Fecha de Liquidación, para su depósito en la discusión y estudio cuenta de la liquidación del contrato, el término previsto cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidaslndeval.
Appears in 1 contract
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado Las siguientes disposiciones serán aplicables en los artículos 60 caso de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contratoCONTRATO PPP durante el PERÍODO DE VIGENCIA CONTRACTUAL:
a. El CONTRATISTA PPP deberá, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si DÍAS HÁBILES posteriores a la aprobación del estudio INVENTARIO FINAL, entregar al ENTE CONTRATANTE la PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN, la que deberá (i) indicar una fecha para proceder a la liquidación del CONTRATO PPP que no podrá ser menor a veinte (20) DÍAS HÁBILES ni mayor a noventa (90) DÍAS HÁBILES desde la fecha de entrega de la PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓNii) realizar consultascontener una propuesta detallada de los importes a ser liquidados, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobacionesjunto con la justificación, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al detalle de su cálculo y la documentación de soporte correspondiente, y la identificación, de resultar aplicable, de cualquier CARGO POR LIQUIDACIÓN pagadero por el CONTRATISTA PPP y se las dará a conocer con cualquier PAGO POR EXTINCIÓN o PAGO POR INVERSIÓN NO AMORTIZADA pagadero por el fin de que sean discutidas entre las partesENTE CONTRATANTE.
b. El ENTE CONTRATANTE deberá, dentro de los cinco sesenta (560) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anteriorDÍAS HÁBILES siguientes a su recepción, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, aprobar la PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN o realizar observaciones a cualquier parte de la misma.
c. El CONTRATISTA PPP deberá responder a cualquier requerimiento u objeción formulado dentro de los cinco diez (510) días hábiles DÍAS HÁBILES siguientes levantarán a su recepción. Dicho plazo se suspenderá por el tiempo que demore el CONTRATISTA PPP en responder los requerimientos y suscribirán un actaobservaciones formuladas por el ENTE CONTRATANTE, donde consten los acuerdos debiendo el CONTRATISTA PPP permitir al ENTE CONTRATANTE el acceso irrestricto a que hayan llegado sus libros y los desacuerdos existentes. En el evento registros contables a efectos de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea constatar la información contenida en el documento de liquidación del contrato tal PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN.
d. La PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio cualquier parte de la liquidación del contratomisma que no haya sido objetada, según sea el término caso, se considerará aprobada cuando el ENTE CONTRATANTE haya notificado por escrito su aprobación al CONTRATISTA PPP.
e. Las PARTES podrán someter cualquier disputa en relación con la PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN al PANEL TÉCNICO o al PANEL TÉCNICO AD HOC, conforme lo previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco Artículo XXVI del CONTRATO PPP.
(25a) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – Fecha de Liquidación
(CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓNb) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos Pagos por las instancias adicionales aquí referidas.Inversión
Appears in 1 contract
LIQUIDACIÓN. Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término La Fiduciaria procederá así:
1. Requerirá por escrito al Fideicomitente para que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro diez (410) meses días comunes siguientes a la expiración del término previsto recep- ción de la comunicación, entregue la información necesaria para efectuar la ejecución del contrato liquidación.
2. Se restituirá al Fideicomitente o a la expedición del acto administrativo persona que ordene éste indique por escrito, los inmuebles existentes en el Fideicomiso, sin perjuicio de la terminación, o transferencia que deba hacerse a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro favor de los cinco Promitentes Compradores.
3. Procederá al pago de los pasivos del Fideicomiso. Si los recursos existentes en el Fideicomiso no son sufi- cientes, se solicitará al Fideicomitente que los suministre. Si el Fideicomitente no aporta los recursos necesa- xxxx, la Fiduciaria venderá los bienes de propiedad del Fideicomiso y con los recursos obtenidos procederá al pago de los pasivos.
4. Pagará su remuneración.
5. Restituirá al Fideicomitente, los excedentes en cabeza del patrimonio luego de pagadas todas las obligacio- nes.
6. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la citaciónfecha de terminación del contrato, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin la Fiduciaria presen- tará una rendición final de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidacióncuentas al Fideicomitente.
7. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá evento en que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contratopresente contrato no fuere posible la ubicación del Fideicomitente con el propósito de restituirle los recursos económicos existentes en el Fideicomiso, procederán a estudiarlos la Fiduciaria iniciará un proceso judicial de pago por consignación, siempre y discutirlos dentro cuando existan recursos suficientes en el Fideicomiso que permitan cubrir los honorarios y gastos del proceso; de lo contrario, la Fiduciaria constituirá una partici- pación con los recursos existentes en el FIDEICOMISO en cualquiera de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si Fondos de Inversión Colectiva administrados por la Fiduciaria a nombre del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentesFideicomitente cuya ubicación no haya sido posible. En todo caso, la Fiduciaria no asumirá responsabilidad alguna por los resultados de las medidas adoptadas frente a la imposibilidad de localizar al Fideicomitente, en los términos aquí establecidos.
8. Así mismo en el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán en que a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, presente contrato no fuere posible la ubicación del Fidei- comitente con el término previsto propósito de restituirle los bienes inmuebles existentes en el literal anterior se aumentará Fideicomiso, éstos con la firma del presente contrato le otorgan poder a la Fiduciaria para que suscriba la escritura pública de restitución de los bienes inmuebles Fideicomitidos, siempre y cuando existan recursos suficientes en veinticinco (25) días hábiles y el patrimonio autó- nomo que permitan sufragar los documentos gastos que hayan suscrito implique dicha transferencia. En todo caso, la Fiduciaria no asu- mirá responsabilidad alguna por los resultados de las partes medidas adoptadas frente a la imposibilidad de locali- zar al Fideicomitente, en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN) términos aquí establecidos. Fiduciaria. Lo anterior sin perjuicio del poder conferido mediante la suscripción del presente Contrato según lo esta- blecido en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter numeral 4 del Parágrafo de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidasla Cláusula 32 anterior.
Appears in 1 contract