Common use of OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demás obligaciones que emanen de la ley y del contrato que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxx, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio prejuicio de las demás obligaciones que emanen se emanan de la ley y del contrato que se va a celebrar celebrar, el Contratista contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado : 1. El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas mencionadas en el Pliego numeral 4. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, del presente Estudio de XxxxxxxxxxxConveniencia y Oportunidad “ECO”. 2. Cumplir con el objeto contractual. 3. Constituir oportunamente las garantías exigidas en el presente contrato. 4. Mantener vigentes las pólizas que amparen el cumplimiento y calidad del objeto del contrato. 5. Atender los requerimientos y solicitudes que formule el Supervisor del contrato. 6. El contratista mantendrá los precios ofertados, durante la propuesta ejecución del contrato y el mismosus prorrogas, si a ellos hubiere lugar. 7. 2.) Mantener los documentos actualizados El contratista cumplirá con todas las especificaciones técnicas, jurídicas, financieras y vigentes de los vehículos económicas requeridas por la Entidad durante la ejecución del contrato. 8. Radicar oportunamente la factura ante 4-72, conforme en las fechas y horarios estipulados por la Entidad, adjuntando asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno ejecución de las personas contratadas para cumplir obligaciones establecidas en el objeto del contrato. 9. 5)Asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. 10. Entregar, El proveedor no podrá revelar durante la vigencia de este contrato o dentro de los cinco (5) días hábiles dos años siguientes a la firma su expiración, información confidencial o de propiedad del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con contratante sin el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo previo consentimiento por escrito de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizacionesúltimo. 11. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente Las demás obligaciones inherentes a la ejecución naturaleza del contrato.16objeto contratado.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 1. En el Bar-Cafetería no podrán realizarse actividades distintas de las propias de restauración y sus complementarias. Expresamente se evitará la venta ambulante, la mendicidad y asambleas de personal propio o tercero, así como la práctica de cualquier juego xx xxxx. El derecho de admisión queda reservado al O.A.M., pero será ejercido por el adjudicatario según las instrucciones que reciba de la Dirección del Organismo. 2. El adjudicatario está obligado a mantener en completo servicio la instalación en el horario que se señale por parte de la Dirección del O.A.M. En principio el servicio de Bar-Cafetería abarcará de forma ininterrumpida desde las 8:30 horas hasta las 17:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 horas a 17:00 horas los xxxxxxx, xxxxxxxx y festivos. Dicho horario se ampliará los días que la Dirección del O.A.M. determine en función de la programación y de las actividades que se realicen en el mismo, prestándose el mencionado servicio tanto en la propia cafetería como en las xxxxxx xxx Xxxx. Así mismo, el horario de carga y descarga de artículos relacionados con el servicio de Bar-Cafetería, se establecerá previo acuerdo con la dirección del O.A.M., con arreglo a las normas de carácter general o específico que para estas operaciones estén establecidas o puedan establecerse. 3. El adjudicatario se compromete a prestar el servicio en óptimas condiciones de sanidad, salubridad e higiene, tanto en los locales como en las personas y productos empleados, de acuerdo con la legalidad vigente. A este fin se someterá a las inspecciones sanitarias y de otro tipo que realice la propia Administración contratante u otras Administraciones competentes, abonando, en su caso, la correspondiente tasa. 4. El adjudicatario dedicará a la prestación del servicio el personal necesario y de acreditada solvencia, que se documentara mediante la presentación de las certificaciones y titulaciones oportunas, para desarrollar satisfactoriamente el mismo, reservándose el O.A.M. el derecho a rechazar aquel que no reúna las condiciones idóneas para ello, estando obligado el adjudicatario a sustituirlo. Así mismo cuidará de que dicho personal utilice una correcta e impecable indumentaria que deberá contar con el visto bueno del Organismo. Correrá por cuenta del adjudicatario la formación del personal en materia de manipulación de alimentos con los diplomas actualizados a fecha de contrato o bien con el antiguo carnet de manipulador de alimentos, lo cual acreditará a requerimiento de la Administración. 5. El adjudicatario quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato y bajo su responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en cada momento en materia de legislación laboral, prevención de riesgos laborales y Seguridad Social e higiene, así como en materia fiscal. El adjudicatario estará dado de alta como empresario o autónomo en la Seguridad Social, al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas y otros tributos. El O.A.M. exigirá que el adjudicatario acredite mensualmente el cumplimiento de dichas obligaciones siempre que lo considere oportuno (mediante los TC1, TC2 y TC 2/1). La Administración, no tendrá relación alguna con el personal contratado por la empresa adjudicataria. 6. El adjudicatario (sus empleados), en caso de servir menús en régimen de catering, tendrá que cumplir la normativa de manipulación de alimentos y de comedor colectivo, así como garantizar la calidad de los productos servidos y su correcta conservación, siendo éste el responsable directo de cualquier incidente o percance que pudiese surgir por ello. Dicha calidad, así como el servicio que se preste, será similar al de una cafetería de primera categoría de las reguladas por la legislación vigente. El contratista vendrá obligado a la observancia de las obligaciones vigentes sobre protección de la Industria Nacional. 7. El adjudicatario quedará obligado a mantener expuesta una lista completa de todos los productos y servicios que ofrezca tanto al personal del O.A.M. como al público, autorizada por el sello del O.A.M., con indicación de los precios unitarios de forma permanente y en lugar visible a los usuarios y en condiciones legibles. Asimismo, el adjudicatario quedará obligado a redactar y exponer las listas de precios, así como atender al público, tanto en castellano como en valenciano. Además, quedará obligado a mantener expuesto en el local del bar-cafetería un cartel en el que se especifique expresamente la prohibición de fumar en el bar-cafetería y dependencias anejas al mismo. 8. El adjudicatario quedará obligado a efectuar los pagos en la forma y plazos que se señalan en la cláusula 26ª del presente Xxxxxx. Así mismo garantizará la puesta en funcionamiento de las instalaciones en un plazo no superior a los 10 días naturales a partir de la formalización del contrato. 9. El pago del consumo de gas será de cuenta del adjudicatario. 10. Serán de cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos que origine la explotación y funcionamiento de los diversos servicios, tales como impuestos, arbitrios, tasas, etc., no haciéndose responsable el O.A.M. de las deudas que pudieran surgir con ocasión de los conceptos enumerados o de cualesquiera que pudieran surgir como consecuencia de la explotación del servicio objeto del presente contrato. 11. Será de cuenta del adjudicatario los gastos de las publicaciones de los anuncios en boletines oficiales que genere la preparación y formalización del contrato. 12. El adjudicatario no podrá destinar las instalaciones a un uso distinto del servicio previsto en el presente Pliego, ni tampoco para ceder, arrendar o traspasar total o parcialmente la explotación de las instalaciones y servicios que se contratan. Asimismo, en el caso de que tuviera que utilizar cualquier otra instalación del O.A.M. distinta de las propias del presente contrato, quedará sujeto a lo previsto en la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Utilización xxx Xxxxx de la Música y Congresos. 13. Sin perjuicio de las instalaciones y el mobiliario que el O.A.M. ponga a disposición del adjudicatario (cuya relación detallada podrá ser solicitada por los licitadores en la Oficina Administrativa del O.A.M.), éste aportará, a su xxxxx, todos los demás utensilios, enseres, elementos y muebles necesarios para el correcto funcionamiento del servicio, y se encargará de la compra de elementos complementarios al mismo y de los productos de limpieza. Correrá por cuenta del adjudicatario el mantenimiento y eventual reposición de las instalaciones, mobiliario y equipos propiedad del O.A.M. que se utilicen en el servicio, hasta la entrega en condiciones adecuadas de uso con la resolución del contrato. Las obras que se precisen deberán ser autorizadas por la Dirección del O.A.M. quedando éstas en beneficio del Organismo sin derecho a indemnización ni compensación al adjudicatario. En ningún caso, éste, tendrá ni adquirirá derecho alguno sobre los locales, ni instalaciones fijas o móviles a excepción de las derivadas de su utilización durante el periodo de vigencia del contrato. Si estima necesario aumentar o completar las dotaciones de máquinas, aparatos o mobiliario que se le entreguen por el O.A.M. quedará obligado a aportarlos a su cargo, pero su calidad habrá de ser similar o idénticas a aquellas de las que es propietario el O.A.M. y adecuadas al servicio en que habrán de utilizarse. No obstante, habrá de obtener previamente y para ello, la autorización correspondiente de la Dirección del O.A.M., perteneciendo siempre al adjudicatario dicho material, que lo podrá retirar cuando finalice el contrato. 14. El adjudicatario estará obligado a conservar en buen estado el local de la cafetería y las barras, así como los muebles y enseres del mismo, tal y como los recibe del O.A.M. según se detallan en el inventario que será suscrito por el adjudicatario y por ésta antes de la firma del contrato. 15. El adjudicatario realizará la limpieza diaria del local, mesas y enseres de la cafetería y de las barras al cierre del servicio, así como desinsectará y desratizará el local, por lo menos, una vez al año. Cuando se utilice el jardín deberá procederse a su limpieza. 16. El O.A.M. no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados a terceros como consecuencia del Servicio prestado, ni por los daños ocasionados o sufridos por los empleados de la empresa adjudicataria, la cual contratará con una Compañía Aseguradora legalmente establecida en España, los correspondientes seguros que cubra los riesgos derivados de su actividad, responsabilidad civil general o por accidentes, que cubra igualmente daños físicos y materiales que se puedan ocasionar a usuarios/as o a terceros en lo relativo a la explotación del servicio y el desarrollo de la actividad objeto del presente Pliego. Los límites del seguro deberán alcanzar las cantidades que razonablemente cubran con holgura los riesgos indicados. La empresa adjudicataria está obligada a exhibir, tras la formalización del contrato y en un plazo no superior a diez días, la póliza de seguros suscrita y, en cualquier momento, a requerimiento del O.A.M., tanto la póliza de seguros como los recibos acreditativos del pago de la misma correspondiente a cada periodo contratado o renovado. La empresa adjudicataria estará obligada a liquidar puntualmente las primas. 17. El adjudicatario no puede utilizar el nombre del O.A.M. en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores o cualquier otro que pueda tener con personas a su servicio o con las que mantenga relaciones comerciales o profesionales. El adjudicatario será el único responsable en todo lo relativo a la gestión del servicio. 18. El adjudicatario deberá tener a disposición del público las correspondientes Hojas de Reclamaciones, que se adecuaran a lo previsto en la normativa reguladora de esta materia. 19. Expirado el contrato o en su caso resuelto el mismo, el adjudicatario cesará en el uso y disfrute de los locales haciendo entrega formal de todas las instalaciones y elementos descritos en los inventarios adjuntos al contrato en perfectas condiciones de uso, para lo cual se levantará un acta del estado en que se encuentran dichos elementos, siendo responsable de cualquier falta o desperfecto ocasionado por negligencia, debiendo efectuar a su cargo las reparaciones necesarias, así como las reposiciones de éstos por el deterioro derivado del uso del mismo, siendo de la misma calidad, marca, modelo, color, etc. que el inventariado, para entregar las instalaciones en las mismas condiciones en que fueron halladas. 20. El adjudicatario quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato y bajo su responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de cooficialidad lingüística en la Comunidad Valenciana, garantizando que éste o parte del mismo tenga el suficiente conocimiento xxx xxxxxxxxxx para, al menos, entenderlo y hablarlo con normalidad. 21. A los usuarios del Servicio se les atenderá con la máxima deferencia y corrección. En caso de que se produzca denuncia de un usuario del servicio, previa verificación, se aplicará una sanción, y en el caso de repetición de denuncia y su comprobación, el adjudicatario tendrá que sustituir al personal que preste el servicio por otra persona, debiendo comunicar dicho cambio de forma inmediata al O.A.M. 22. En el supuesto de que el O.A.M. acuerde el cierre temporal o definitivo de la instalación en la que se presta el servicio, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización de ninguna naturaleza. Si el cierre fuera temporal y no se hubiese producido resolución del contrato, el adjudicatario continuará prestando el servicio cuando reabra el local, caso de no haber hecho uso del derecho de denuncia del contrato. Si el cierre fuera definitivo, se dará por finalizado el contrato. 23. El adjudicatario no podrá instalar en el local de la cafetería, ni en sus anejos, ningún aparato, mueble, máquina, motor o elemento que consuma energía eléctrica o de otra naturaleza sin la previa autorización del O.A.M. Tampoco podrá, sin dicha autorización, instalar o permitir la instalación de máquinas de juego o dispositivos para juegos recreativos de suerte, envite o azar, ni introducir aparatos o elementos molestos o nocivos, ni almacenar objetos ajenos al servicio que ha de prestar. 24. En relación a la protección de datos, la empresa adjudicataria, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, declarará expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada LOPD y especialmente en lo indicado en sus artículos 5, 9, 10, 11 y 12 y adoptará las medidas de seguridad que le correspondan según el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. El encargado del tratamiento se compromete explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que emanen de la ley y del contrato que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxx, la propuesta tales normas dimanan. La empresa adjudicataria y el mismo. 2.) Mantener personal a su cargo guardarán secreto profesional sobre la información, documentos, o datos a los documentos actualizados y vigentes que tengan acceso o de los vehículos que tengan conocimiento con ocasión del cumplimiento del contrato, incluso después de finalizar el plazo contractual, comprometiéndose a no hacer pública cualquier información o dato obtenidos o elaborados durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demás obligaciones que emanen a) El vehículo afectado al cumplimiento del servicio, podrá ser conducido por el titular de la ley empresa en forma personal o por el chofer registrado y autorizado por la ANV, quien actuará bajo exclusiva responsabilidad y coste del contrato que se va titular, no generando éste ningún vínculo jurídico con la ANV, debiendo comunicar dicha circunstancia por escrito a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxxla Institución, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante la ejecución del contrato, conforme con una antelación no menor a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco 15 (5quince) días hábiles siguientes a fin de efectuar los controles pertinentes con respecto a la firma persona que efectivamente lo conduzca, quedando a consideración del contrato, copia legible Organismo la aceptación o no del contrato sustituto. b) Poseer licencia de trabajo suscrito con conducir de tipo profesional. c) Encontrarse al día y acreditar el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo pago de la estrategia transversal patente de afectorodados, buen tratoseguros, comunicación pagos a dependientes autorizados por la ANV, BPS, DGI, y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad en general de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos todas las obligaciones presentes y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente futuras inherentes a la ejecución del contrato.16servicio. d) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, Los seguros indicados en el que se certifique que Art. 14 inc. C, deberán mantenerse vigentes y actualizados, debiendo acreditar dicho extremo mediante los conductores se encuentran al día en documentos de pago de dichas pólizas, siendo de cargo exclusivo de la empresa contratada el pago de las infracciones primas correspondientes. Los daños a terceros que excedan el monto de tránsitola póliza, serán de cargo y responsabilidad de la empresa contratada. En caso de existir conveniocualquier accidente, la empresa y/o la persona que efectivamente conduzca el vehículo, deberá dar aviso inmediato a la Compañía de Seguros, a las autoridades respectivas y a la Agencia Nacional de Vivienda. e) Poseer aptitud psicofísica, que deberán acreditar mediante test practicado en la Base Aérea Xxxxx Lanza u otro Instituto habilitado por la Intendencia Municipal de Montevideo f) El conductor deberá ser diligente en la prestación del servicio, cumpliendo correctamente con todas las obligaciones contraídas y las ordenanzas de tránsito; será responsable de limitar el traslado de personas y carga de acuerdo a la normativa vigente y especificaciones del vehículo, exigir el uso de cinturones de seguridad y señalizar adecuadamente si el cupo de carga así lo requiere entre otras obligaciones. g) Los choferes deberán lucir vestimenta adecuada a su rol y sin excepción. Los caballeros: pantalón largo de vestir, camisa de vestir (manga corta o larga) zapatos cerrados; las damas: pantalón largo o pollera de vestir, camisa o blusa de vestir (manga corta o larga) zapatos cerrados o sandalias; para ambos sexos prendas de abrigo discretas, debiendo en todo momento presentar el decoro, respeto y buenas costumbres inherentes a su condición de proveedores contratados por la administración pública. No se debe suministrar copia permitirá el uso de: pantalones vaqueros, zapatos deportivos, ropa deportiva, gorras, o cualquier indumentaria sport. h) Abstenerse de fumar dentro del mismo.18vehículo y prohibir que lo hagan los pasajeros. i) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago No revelar ni divulgar a terceros información acerca de las infracciones de tránsito actividades comprendidas en las cuales incurran sus conductores. el presente contrato, tales como destinos, horarios, objetos transportados entre otros, salvo que a solicitud expresa del Departamento Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún casoGenerales indique a quienes deberán proporcionar la información que les sea solicitada, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19ejemplo: por motivo de investigaciones, procesos sumariales, etc.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio Una vez terminado el proceso de selección, verificadas y evaluadas las diferentes ofertas y adjudicado el contrato; al oferente le asiste además de las demás obligaciones específicas establecidas en el contrato y las derivadas de su ejecución, las siguientes:  Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX para que emanen el contrato se desarrolle dentro de la ley los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y del contrato economía.  Constituir las garantías requeridas por LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pagar las primas o cauciones que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxx, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante requieran para la ejecución del contratocontrato y mantenerlas vigentes en caso de adición, conforme a las normas legales vigentesprórrogas o modificaciones. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio  Xxxxxxx, asumir, reconocer, pagar y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanasacreditar, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx Xxxx, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse de manera previa para la realización de cada pago derivado de la contratación.  Comunicar de inmediato LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, acciones judiciales y extra judiciales adelantadas contra el pago de las infracciones de tránsito CONTRATISTA y en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderáesté involucrada la E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, la cual se reserva el Derecho de repetir y/o llamar en ningún caso, garantía al contratista y/o la aseguradora y/o demás personas que considere pertinentes por las infracciones indemnizaciones a las que pueda ser condenado.  Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor del contrato, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de presentación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ante los entes de control y las diferentes instituciones a las cuales se les sean impuestas deba rendir información oportunamente.  Observar las medidas preventivas de higiene y seguridad prescritas en los reglamentos y por las autoridades respectivas para el desarrollo de las actividades contratadas.  Las actividades contratadas estarán condicionadas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, contratos de prestación de servicios de salud que suscribe LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX con el Fondo Financiero Distrital y otras personas naturales y/o jurídicas que requieran los daños servicios de salud que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25)presta LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX. En caso que alguno ese orden de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayorideas, el contratista debe poner a disposición de acepta que LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX pueda disminuir, modificar o adicionar una actividad en forma parcial o total.  Informar al supervisor del contrato tan pronto como se haya ejecutado el 70% del valor del contrato.  Permitir la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador supervisión del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados contrato a la cuenta persona LA E.S.E. HOSPITAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX designe.  Coordinar que el personal asignado al Hospital cumpla de nómina de cada uno de los trabajadoresmanera estricta con toda la reglamentación que regula las actividades institucionales, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados con especial énfasis en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes lo atinente a la firma Ética, la Calidad y el Control Interno. Lo anterior no obstante la autonomía técnica administrativa y financiera del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas contratista  Las demás obligaciones contenidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones contrato y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su facturapropia naturaleza.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio Ejercer las actividades de control vigilancia y supervisión de los procesos y/o acciones judiciales o extrajudiciales, de naturaleza laboral, contenciosa administrativa, civil, comercial, penal, acciones de tutela, o de cualquier otra, que se adelanten por o contra Bogotá Distrito Capital, Secretaría Distrital de Hacienda. Solicitar x xxxxx de la Secretaria Distrital de Hacienda, los desarchives de los expedientes de los procesos y /o actuaciones judiciales o extrajudiciales de que trata el numeral anterior, que le indique el Subdirector de Gestión Judicial. Solicitar x xxxxx de la Secretaria Distrital de Hacienda, las copias de los autos y providencias de primera y segunda instancia dentro de los procesos, actuaciones judiciales y/o prejudiciales que le indique el Subdirector de Gestión Judicial. Revisar diaria y semanalmente, los expedientes de los procesos y/o actuaciones judiciales o extrajudiciales de que trata el numeral primero, así como los estados, las fijaciones en lista, los edictos, informando oportunamente y por escrito, sobre el contenido de las demás obligaciones providencias notificadas y xx xxxxxxxxx encontradas a los apoderados que emanen tengan la representación de la ley y del contrato que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo entidad en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxxdichos procesos, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuestaplanilla de "Vigilancia Judicial", diseñada para el efecto. 4.) Garantizar Registrar diariamente todas las novedades encontradas en los procesos y/o actuaciones judiciales o extrajudiciales , en la base de datos de control de procesos y/o actuaciones judiciales o extrajudiciales, que exista un contrato escrito con para el efecto tenga dispuesto la Subdirección de Gestión Judicial. Diligenciar y mantener actualizadas las hojas xx xxxx , de todos y cada uno de los propietarios procesos y/o acciones judiciales y extrajudiciales que para tal efecto tenga dispuesto la Subdirección de Ggestión Judicial. Presentar los informes que le sean solicitados por el Subdirector de Gestión Judicial. Apoyar a la Subdirección de Gestión Judicial en la remisión a los expedientes de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro procesos de los cinco (5) días hábiles siguientes a documentos allegados por los apoderados, siguiendo los procedimientos previstos por la firma del contratoentidad para tal fin. Presentar y radicar oportunamente en los despachos judiciales o en entes de control, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas entregados para tal efecto. Apoyar a la Subdirección de Gestión Judicial en el recaudo y envío de pruebas documentales a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad diferentes despachos y entes de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32)control. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” obligaciones previstas para los dependientes judiciales dentro del proceso de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución representación judicial del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos sistema de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio Gestión de servicios Calidad de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes Secretaria de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su facturaHacienda.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demás obligaciones que emanen de la ley y  Cumplir con el objeto del contrato que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado y con todas las gestiones inherentes al mismo.  Conocer y acatar las disposiciones establecidas en el Pliego Manual General de XxxxxxxxxxxProducción de rtvc.  Cumplir con los ajustes acordados con rtvc durante el período de ajuste del proyecto.  Xxxxxxx durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por rtvc a través del Productor Delegado.  Producir los programas objeto del contrato, la propuesta de acuerdo con los términos y lineamientos que establezca rtvc y conforme el mismodiseño creativo ya existente. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes  Obtener previamente por parte de los vehículos rtvc, las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación respecto del proyecto, durante la ejecución del contrato, conforme .  Asistir a las normas legales vigentesreuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto. 3.) Prestar  Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus representantes, la autorización por el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan uso y explotación de obras musicales que eventualmente llegare a los ofertadas utilizar en la propuestaproducción del programa y pagar los derechos que se causen. 4.) Garantizar  Guardar la confidencialidad sobre toda la información que exista le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, por el término de duración del contrato y un contrato escrito con año más después de la terminación del mismo. El contratista responderá patrimonialmente por los perjuicios de la divulgación y/o utilización indebida de la información que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros.  Presentar las autorizaciones correspondientes que en materia de derechos de autor o derechos conexos se puedan generar en la realización de cada uno de los propietarios capítulos de la producción por la utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, entrevistas, y, en general, cualquier producción protegida por el derecho de autor o conexos, que sean utilizadas.  Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectúe un tercero, exonerando de responsabilidad a rtvc.  Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los vehículos que prestarán el servicio y un autores de la obra audiovisual objeto del presente contrato laboral con cada uno (director o realizador, guionista, libretista, autor o autores de las personas contratadas para cumplir el objeto obras musicales, etc. Adicionalmente, mencionar a los demás autores y miembros del contrato. 5equipo realizador, tales como investigador, equipo de preproducción, producción y posproducción). Entregar, dentro  Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposiciones relativas a la responsabilidad de los cinco (5) días hábiles siguientes medios de comunicación y a la firma del contratolos contenidos de los programas de televisión en relación con menores de edad, copia legible del contrato de trabajo suscrito establecidos en las normas vigentes.  Cumplir adecuadamente con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado las obligaciones al sistema de seguridad social (saludy parafiscales.  Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  Suscribir el documento de cesión de derechos patrimoniales a favor de rtvc, pensión de la Series a producir con ocasión del contrato, en atención a que se trata de una producción por encargo y ARL) y no presente xxxx lo contemplado en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos el artículo 20 de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades ley 23 de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior1982, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo artículo 18 de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto Decisión Andina No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio 351 de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 211993.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demás obligaciones que emanen de la ley y del contrato que El Contratista se va obliga a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxx, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir ejecutar el objeto del contratoContrato, por lo cual tendrá las siguientes obligaciones especiales: 1. 5). Entregar, dentro En todo momento y durante la vigencia de la ejecución establecidos para cada uno de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contratoproyectos, copia legible del contrato el Contratista será responsable de trabajo suscrito contar con el personal junto con equipo de profesionales mínimo por proyecto para realizar efectivamente los documentos procesos y datos enunciados actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las actividades a realizar por los PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, en virtud de cada proyecto a cargo del Contratista. El Contratista deberá diligenciar el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar formato que el personal contratado se suministre para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (saludcaso y adjuntar la documentación que acredite toda la información requerida, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste profesional mínimo para ocupar los cargos contenidos en los formularios (anexos 2.1 a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y 2.5) 2. El personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos mínimo propuesto por el interventor Contratista y aprobado por el Supervisor del contrato. En todo casoContrato, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada no podrá ser cambiado durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporteproyecto, en el a menos que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsitoexista una autorización previa del Supervisor del Contrato. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia aprobarse el cambio por parte del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidadSupervisor del Contrato, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Términos de Referencia. El Contratista se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el Contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Patrimonio Autónomo y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 3. El Contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductoressanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores Corresponderá al Supervisor del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante Contrato durante la ejecución del contrato mismo y en el conductor deberá portar copia momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato.22.) Cumplir Contrato de conformidad con las rutas y los horarios estipuladoslo dispuesto en la cláusula X. 4. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir Entregar a el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo Patrimonio Autónomo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancariaSupervisor del Contrato, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco primeros días de cada mes, la siguiente información sobre sus proveedores: - Nombre o razón social - Documento de identidad o NIT - Bienes o servicios adquiridos del proveedor - Valor de los bienes o servicios - Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA (pagos realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago) 5) días siguientes . En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés, y en concordancia con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar y que puedan afectar la firma ejecución de aquél, sin la intervención del acta Patrimonio Autónomo, a menos que el supervisor considere conveniente su participación. 6. Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de iniciolo estipulado en el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista Contratista se obliga a cumplir informar inmediatamente al Supervisor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el Supervisor concertarán con el Contratista planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución contractual. 7. Reparar y sanear los tiempos vicios o defectos sobre trabajos ejecutados o entregados en desarrollo o con ocasión de entrega requeridos este Contrato, que se evidencien o aparezcan con posterioridad al balance final o acta de liquidación del mismo. Esta obligación estará vigente durante el término establecido en la ley, y en su defecto el previsto en las garantías consagradas en el presente contrato. Durante el saneamiento o reparación se deberán acatar las obligaciones previstas en este Contrato y que resulten aplicables. Las partes deberán suscribir un Acta, en la que se consigne: Si se trata de un Contratista conjunto, se podrá llamar a saneamiento o reparación del vicio o defecto a cualquiera de las personas que lo integren. 8. Todos los bienes muebles, inmuebles, equipos, herramientas y materiales que el Contratista considere necesarios para la correcta y óptima ejecución del Contrato deberán ser suministrados por la entidadél mismo, alineados con quien asumirá los tiempos ofrecidos costos correspondientes. El transporte, manejo y vigilancia de dichos bienes, equipos, herramientas y materiales son de cargo del Contratista. El Contratista deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, daño, de los mismos. La reparación y mantenimiento de los bienes, equipos y herramientas aportados por el portafolio de servicios de la entidad. Así Contratista es por cuenta exclusiva del mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio 1. Suscribir en el término establecido por la Entidad el Formato FT-FI-2085 ACTA DE INICIO con el supervisor del contrato designado por la DIAN previa la presentación oportuna y en los términos solicitados por la Entidad de los documentos que de conformidad con los estudios previos y anexos se requieran para la iniciació n del contrato, previa la aprobació n de los mismos por parte del supervisor del contrato designado por la DIAN. 2. Garantizar el acompañamiento en forma permanente de un profesional que realizará las funciones de GERENTE DE PROYECTO, quien a su vez servirá de canal directo de comunicación para la Entidad. 3. Cumplir con todas y cada una de las demás obligaciones que emanen especificaciones contenidas en el ANEXO TÉCNICO No. 1 FICHA TECNICA – REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 4. El MARTILLO DEL BANCO POPULAR diseñará y entregará a la DIAN los cronogramas con la programación de las actividades por cada subasta a realizar dentro de la ley y frecuencia requerida, los cuales serán aprobados por el supervisor del contrato designado por la DIAN. 5. Verificar, recaudar y trasladar a la Nación el impuesto de remate correspondiente al 5% sobre el valor final de los bienes enajenados en la subasta y que debe ser cancelado por los adquirientes de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11 de 1987, modificado por el artículo 12 de la Ley 1743 de 2014., e informar dentro de los cinco 6. Mantener fijo el porcentaje de comisión pactado durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 7. Informar con la debida anticipación y en todo caso antes de la realización de la subasta, sobre los potenciales participantes que requieren la visita de los bienes o mercancías objeto de enajenación, para efectos de coordinación de la mismas con las Direcciones Seccionales. 8. Elaborar y presentar para aprobación de la Entidad, el documento que regula las condiciones de realización de la subasta (términos de adhesión). 9. Realizar las subastas en la frecuencia requerida por la Entidad, y realizar previo requerimiento de la Entidad, un segundo proceso de subasta para aquellas mercancías cuyo proceso de venta, fue declarado desierto en primera subasta. 10. Preparar toda la logística necesaria para realizar el evento de la subasta electrónica virtual o presencial, conforme lo establecido en el ANEXO TÉCNICO No. 1 FICHA TECNICA – REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 11. Capacitar a los funcionarios responsables del proceso; respecto a la herramienta utilizada para realizar la subasta, en particular; el monitoreo durante el desarrollo de la misma. 12. Gestionar la publicidad del proceso de venta a través de página WEB propia, que cuente con certificado de página segura, correo electrónico, periódicos de amplia alta circulación nacional o regional, catálogos y demás medios de comunicación y medios digitales de los cuales el Banco Popular disponga y considere el contratista para masificar y garantizar la publicidad del proceso, que no generen costo a la DIAN y sean necesarios para la difusión de la información de los lotes a comercializar y anunciar a los potenciales compradores sobre los diferentes eventos, bienes a subastar, precio mínimo de venta y demás, junto con los requisitos habilitantes para participar. 13. Disponer de Contac Center y correo electrónico institucional dispuesto específicamente para atender las inquietudes realizadas por los participantes a la subasta., o gestionarse las orientaciones en la forma como pueden participar, acceder a la exhibición de los bienes, las condiciones de venta y adjudicación, entre otros. 14. Informar inmediatamente al supervisor del contrato designado por la DIAN sobre cualquier novedad que de manera gravosa pueda afectar la ejecución del contrato. 15. Garantizar el desarrollo de las subastas electrónicas en una plataforma tecnológica interactiva que permita realizar pagos seguros en línea (botón PSE), con certificado de seguridad digital, y log de las ofertas y pagos realizados. 16. Realizar el control SARLAFT a todos y cada uno de los participantes y compradores antes y durante el proceso de subasta de mercancías, cuyos resultados deben ser informados por el MARTILLO DEL BANCO POPULAR, al supervisor del contrato designado por la Entidad. 17. Garantizar y controlar la captación masiva de recursos de los potenciales participantes en las subastas programadas, en la cuenta determinada única y exclusivamente por El MARTILLO DEL BANCO POPULAR para tal efecto. 18. Garantizar y asegurar la devolución de las garantías de seriedad de la oferta, en forma oportuna y segura, a los oferentes que no salieron adjudicados conforme lo establecido en el ANEXO TÉCNICO No. 1 FICHA TECNICA – REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 19. Devolver el 100% de las consignaciones previas (recaudos establecidos sobre el 20% del precio base) a los interesados que no lograron la adjudicación en un plazo no mayor de OCHO (08) días hábiles después de realizada la subasta, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 1082 de 2015. 20. Ofrecer por cuenta de la DIAN, la totalidad de las Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas (ADA) a favor de la Nación; y, de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales y de aquellos que por disposición legal le corresponda administrar a la DIAN, relacionadas en el listado de Bienes a Enajenar., en el estado y sitio en que se va encuentren y como sean observados a celebrar Nivel Nacional, las cuales únicamente por razones legales y/o técnicas y/o administrativas previamente demostradas y justificadas sujetas al análisis de la Entidad, podrán ser excluidas del proceso. 21. Generar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir acta de adjudicación para todos los bienes dependiendo del tipo de mercancía adjudicada al mejor postor para posterior elaboración y suscripción por parte de la DIAN del contrato de venta con el adjudicatario. 22. Prestar el apoyo necesario para que la DIAN a través de la supervisión del contrato teniendo en cuenta suministre la información y documentos requeridos para la óptima ejecución y desarrollo del contrato. 23. EL MARTILLO DEL BANCO POPULAR presentará al supervisor del contrato los informes dentro de la oportunidad requerida, de conformidad con lo señalado establecido en el Pliego ANEXO TÉCNICO No. 1 FICHA TECNICA – REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 24. Asistir directamente o a través de Xxxxxxxxxxxsu delegado, a las reuniones que convoque el supervisor del contrato designado por la propuesta y DIAN , en desarrollo del objeto contractual con el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes fin de los vehículos durante revisar aspecto de la ejecución del contrato, conforme y proponer mejoras al mismo. 25. Entregar a la DIAN información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto del servicio prestado en cumplimiento del contrato objeto del presente proceso, en el momento que esta se requiera. 26. EL MARTILLO DEL BANCO POPULAR debe entregar un Protocolo que contenga los lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud que oriente las normas legales vigentesmedidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus 27. 3.) Prestar el servicio EL MARTILLO DEL BANCO POPULAR debe cumplir con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados lineamientos establecidos en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que Protocolo de bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas en los niveles central y local, en el personal contratado para marco de la pandemia por el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (saludnuevo coronavirus covid-19, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que disminuir el servicio no sea interrumpidoriesgo de transmisión del virus. 28. 10.) Garantizar que el comportamiento Las demás obligaciones a cargo del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las intermediario comercial establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su facturapresente Contrato.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las siguientes obligaciones especiales: 1. El CONTRATISTA es libre de las demás obligaciones establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que emanen de la ley y del contrato que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxx, la propuesta y el dé al mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos No obstante, lo anterior, durante la ejecución del contratoContrato el CONTRATISTA deberá contar, conforme como mínimo, con el Equipo de Trabajo que se describe a las normas legales vigentescontinuación: 2. Abstenerse de sustituir sin previa autorización expresa y escrita otorgada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, quien a su vez deberá contar con instrucción del Supervisor, a miembro(s) del Equipo Mínimo de Trabajo. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto Entregar al Supervisor del contrato. 5). EntregarContrato, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a la firma del contratode cada mes, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínimasobre sus proveedores: copia - Nombre o razón social - Documento de identidad o NIT - Bienes o servicios adquiridos del contratoproveedor - Valor de los bienes o servicios - Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA (pagos realizados, nombresaldos pendientes de pago, número fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago) 4. En desarrollo de cédula su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de ciudadaníainterés, dirección y teléfono fijo en concordancia con ello, asistir a reuniones y celularresponder las solicitudes, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a cinco (5) días hábiles, la información presentar y que le sea solicitada, referente a puedan afectar la ejecución de xxxxx, sin la intervención del contrato.16PATRIMONIO AUTÓNOMO, a menos que el supervisor considere conveniente su participación.) Diligenciar 5. Preservar la planilla idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, lo estipulado en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsitoContrato. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidadque llegare a configurarse una situación económica o financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista CONTRATISTA se obliga a cumplir informar inmediatamente al Supervisor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el Supervisor concertarán con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución contractual. 6. Reparar y sanear los tiempos vicios o defectos sobre trabajos ejecutados o entregados en desarrollo o con ocasión de entrega requeridos este Contrato, que se evidencien o aparezcan con posterioridad al balance final o acta de liquidación del mismo. Esta obligación estará vigente durante el término establecido en la ley, y en su defecto el previsto en las garantías consagradas en el presente contrato. Durante el saneamiento o reparación se deberán acatar las obligaciones previstas en este Contrato y que resulten aplicables. Las partes deberán suscribir un Acta, en la que se consigne: Si se trata de un CONTRATISTA conjunto, se podrá llamar a saneamiento o reparación del vicio o defecto a cualquiera de las personas que lo integren. 7. Todos elementos que el CONTRATISTA considere necesarios para la correcta y óptima ejecución del Contrato deberán ser suministrados por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así él mismo, además deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar asumir los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su facturacostos correspondientes.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio Asesorar en el desarrollo de estrategias en la planeación, selección, ejecución y compra de plan de medios masivos, en conjunto con la central de medios, siempre y cuando esta disciplina se active. De ser así, el proponente deberá suministrar el recurso humano necesario para la atención de la cuenta. Positiva podrá sugerir medios ATL que hagan parte del plan de medios. Adicionalmente, la agencia y el Media Partner podrán sugerir medios alternativos basándose en los lineamientos de la estrategia de marca y el target acordado. Deberá planear, analizar, recomendar, negociar, comprar y hacer seguimiento a la pauta de medios, audiencias, programas, intensidad, fechas, páginas, formatos de pauta, TRP'S, costos y descuentos logrados, es decir todos los detalles para la implementación entre otros. - Adicional deberá realizar el chequeo y control de la pauta ordenada con pruebas de medición. Responderá por la pauta y el pago directo y oportuno a los proveedores. - Coordinar en conjunto con Positiva el análisis de los patrocinios, eventos, activaciones de marca y demás actividades BTL en que la compañía decida participar garantizando los mejores precios, ubicación, exhibición y negociación para Positiva, respetando la imagen de marca. - Crear y diseñar artes, piezas gráficas, piezas en video, piezas radiales, digitales, de publicidad interior y exterior, prensa, revistas, entre otras piezas que se requieran en diferentes formatos, para apoyar las diversas campañas que la Compañía requiera. - Realizar el Desarrollo Creativo, la Producción, Postproducción y Ejecución de las demás obligaciones campañas publicitarias que emanen Positiva determine. - Desarrollar, asesorar e implementar estrategias y planes de acción para el sitio web, las redes sociales y otros medios virtuales que Positiva requiera - Realizar estrategias de Relaciones públicas y de comunicación corporativo, el equipo debe encargarse de la ley implementación y del contrato desarrollo de herramientas tácticas de comunicación, como lo son, entre otras, reuniones de socialización con grupos de interés, visitas a grandes clientes, tours de medios con el vocero de la compañía, entrevistas uno a uno con la prensa, visitas a distintos medios de comunicación para conversar o hacer entrevistas con el director/editor, acompañados con el vocero de la Compañía, atención y manejo de preguntas que tenga la prensa, elaboración de comunicados de prensa, desarrollo de guiones para videos y programas radiales, entre otros. - Asesorar a la compañía en todo el tema de branding, de imagen de marca, de imagen en punto de atención, señalización interna y externa, demarcación, avisos de fachada y todos los otros avisos o artes que se va deriven de la relación contractual. - Realizar 3 diseños por cada pieza que se solicite, para que el comité que Positiva designe los apruebe. No siempre se deberán entregar 3 diseños, pero esto deberá ser acordado con Positiva previamente y según la pieza que se solicite. - Prestar sus servicios de apoyo en forma permanente e integral en todos los trabajos referentes a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo comunicación y publicidad y en cuenta general en todo lo señalado en el Pliego de Xxxxxxxxxxx, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el referente al objeto del contrato. 5)- Comprometerse a asistir a las reuniones logísticas, entrega de información, revisiones y presentaciones que solicite el Supervisor del contrato. Entregar- Responder por la adecuada planificación que le permita desarrollar el objeto del contrato con la oportunidad, dentro cubrimiento, eficacia y calidad requeridos. - Responder por la calidad del servicio del personal utilizado y por la calidad de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contratoequipos, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con y en general por todos los documentos servicios y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar los medios que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento destinen para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito realización y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera- Corregir de forma inmediata cualquier falla, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato error o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el inconveniente que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. cometa en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33)objeto contractual. El contratista se obliga - Dar cumplimiento al tiempo de entrega acordado previamente con el Supervisor del Contrato y mantenerlo informado en caso de que estos vayan a cumplir cambiar por motivos de fuerza mayor. - Responder oportunamente las inquietudes planteadas por el Supervisor del contrato y presentar los informes con los tiempos respectivos soportes que le sean solicitados. - Mantener un control administrativo eficiente a nivel financiero y de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su facturacostos.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio a) Entrega: Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato con las demás obligaciones que emanen especificaciones descritas en el anexo técnico, en las instalaciones de la ley Agencia Nacional de Infraestructura en la ciudad de Bogotá, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas señaladas en el presente documento, en sus anexos y de acuerdo con la propuesta del contrato contratista y asumir los costos del transporte, cargue, descargue y entrega del (os) bien (es). Los equipos de cómputo deben ser nuevos, de primera calidad, originales y certificados por el Fabricante. b) Garantías: Otorgar las respectivas garantías, en las condiciones establecidas a favor de la ANI, esta garantía incluye, además de lo descrito en la ficha técnica, los siguientes servicios, los cuales se deberán prestar durante mínimo un (1) año contados a partir de la fecha del acta de recibido a satisfacción, así: (i) Atender las fallas de los equipos de lunes a viernes, doce (12) horas al día, las cuales deberán ser atendidas en un plazo máximo dos (2) días hábiles contados a partir del requerimiento que realice la Entidad y deberá incluir su diagnóstico y reparación. (ii) Realizar el cambio de repuestos que se va requieran por daños de fábrica cubiertos por la garantía. El cambio de partes por daños no debe representar costo adicional de mano de obra y/o repuestos para la ANI. Los repuestos que se reemplacen deben tener iguales especificaciones técnicas o superiores a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego las iniciales (iii) Al momento de Xxxxxxxxxxx, la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes cambiarse una parte de alguno de los vehículos durante equipos, deberán efectuarse las pruebas correspondientes, previo al recibo de los equipos de cómputo por parte de la ejecución Entidad. (iv) El contratista debe realizar un mantenimiento preventivo al año a los equipos objeto del contrato, conforme a durante el término de la garantía, en las normas legales vigentes. 3.fechas que indique el supervisor del contrato (v) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Mantener informada a la firma del contrato, copia legible del contrato ANI de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado su dirección para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11notificaciones. c) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínimaReserva: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla suministrada o conocida con ocasión de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato. d) Pagar los salarios, sin costo adicional prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que haya de emplear para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir ejecución del contrato. e) Cumplir en los términos xx xxx con las obligaciones relacionadas con los tiempos sistemas de entrega requeridos salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), SENA, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos Agencia Nacional de Infraestructura por el portafolio de servicios de supervisor del contrato, durante la entidad. Así ejecución y liquidación del mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10exigiendo certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se requiera por ley, o por el Representante Legal, según el caso. f) minutos antes Las demás que se requieran de acuerdo con la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el naturaleza del contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio Los titulares de las demás empresas contratadas y/o las personas que efectivamente conduzcan los vehículos, deberán: a) Cumplir por sí las obligaciones que emanen asumidas: Sólo podrá verificarse la cesión de la ley contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento expreso del contrato Banco, siempre que se va a celebrar demostrare fehacientemente que el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego cesionario brinda las mismas seguridades de Xxxxxxxxxxx, cumplimiento. Se requerirá también la propuesta y el mismo. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos durante la ejecución autorización del contrato, conforme a las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas BHU para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes proceder a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnicosubcontratación total o parcial. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular)El contratista podrá contratar a su costo choferes suplentes, los cuales deben estar disponibles después de ser autorizados por el Banco, podrán conducir el vehículo correspondiente en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar casos que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para le resulte imposible al contratista la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanasen las condiciones pactadas por causas no imputables ajenas a su voluntad. El Banco Hipotecario se reserva el derecho a solicitar la documentación acreditante que correspondiere. La prestación del servicio comenzará y finalizará en las oficinas que correspondan del Banco, no pudiéndose bajo ningún concepto trasladar funcionarios desde y hacia sus domicilios particulares salvo expresa autorización que faciliten el desarrollo constará por escrito, de la estrategia transversal División Servicios de afectoApoyo o del Gerente de Sucursal, buen tratosegún el caso. Queda terminantemente prohibido a la empresa arrendar el vehículo, comunicación y toleranciacomo así también ceder o transferir por cualquier título los derechos emergentes del presente contrato. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad El vehículo afectado al cumplimiento del servicio, podrá ser conducido por el titular de la capacidad empresa en forma personal o por la persona que éste designe, quien actuará bajo exclusiva responsabilidad del titular, no generando éste ningún vínculo jurídico con el Banco, debiendo comunicar dicha circunstancia por escrito a la Institución, con una antelación no menor a 15 (quince) días a fin de transporte efectuar los controles pertinentes con respecto a la persona que efectivamente lo conduzca, quedando a consideración del Organismo la aceptación o no del sustituto. b) Poseer licencia de los vehículosconducir de tipo profesional. c) Encontrarse al día y acreditar el pago de la patente de rodados, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personalseguros, cuando éstos sean requeridos pagos a dependientes autorizados por el interventor del contrato. En todo casoBanco, BPS, DGI, y en general de todas las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección obligaciones presentes y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente futuras inherentes a la ejecución del contrato.16servicio. d) Diligenciar Poseer aptitud psicofísica, que deberán acreditar mediante test practicado en la planilla Base Aérea Xxxxx Lanza u otro Instituto habilitado por la Intendencia Municipal correspondiente; e) El conductor deberá ser diligente en la prestación del servicio, cumpliendo correctamente con todas las obligaciones contraídas y las ordenanzas de control tránsito; será responsable de transporte con limitar el traslado de personas y carga de acuerdo a la normativa vigente y especificaciones del vehículo, exigir el uso de cinturones de seguridad y señalizar adecuadamente si el cupo de carga así lo requiere entre otras obligaciones. f) Los choferes deberán lucir vestimenta adecuada a su rol y sin excepción. Los caballeros: pantalón largo, camisa de vestir (manga corta o larga) zapatos cerrados; las damas: pantalón largo o pollera, camisa o blusa de vestir (manga corta o larga) zapatos cerrados o sandalias; para ambos sexos prendas de abrigo discretas debiendo en todo momento el decoro, respeto y buenas costumbres inherentes a su condición de proveedores contratados por la administración pública. g) Abstenerse de fumar dentro del vehículo y prohibir que lo hagan los pasajeros. Encender la calefacción o aire acondicionado (de disponer el vehículo de carga) a solicitud de los pasajeros. h) No revelar ni divulgar a terceros información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio acerca de Transporte, las actividades comprendidas en el presente contrato, tales como destinos, horarios, objetos transportados entre otros. i) No variar el camino por donde debe hacerse el transporte, siempre que hubiere mediado pacto expreso al respecto, salvo que el mismo estuviese intransitable u ofreciera riesgos para las personas o los objetos. De no existir indicación acerca del camino, quedará al arbitrio del contratista la elección que entienda del mismo, siempre que se certifique que los conductores se encuentran dirija por vía directa al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18destino a donde deba arribar.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio prejuicio de las demás obligaciones que emanen se emanan de la ley y del contrato que se va a celebrar celebrar, el Contratista contratista está especialmente obligado a: : 1. El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas mencionadas en el numeral 4. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, del Estudio de Conveniencia y Oportunidad “ECO”. 2. Cumplir con el objeto contractual 3. Constituir oportunamente las garantías exigidas en el presente contrato. 4. Mantener vigentes las pólizas que amparen el cumplimiento y calidad del objeto del contrato. 5. Atender los requerimientos y solicitudes que formule el Supervisor del contrato. 6. Radicar oportunamente la factura ante 4-72, en las fechas y horarios estipulados por la Entidad, adjuntando asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. 7. El proveedor no podrá revelar durante la vigencia de este contrato o dentro de los dos años siguientes a su expiración, información confidencial o de propiedad del contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último. 8. Entregar a la Dirección Nacional de seguridad de Servicios Postales Nacionales con anterioridad a la firma del contrato, las hojas de vida del personal con sus respectivos cursos de seguridad actualizados. 9. Emplear personal debidamente carnetizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entrenado y capacitado para el ejercicio de la función, uniformado de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes; certificado del curso de vigilante expedido por una academia debidamente aprobada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2852 del 8 xx xxxxxx de 2006. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación el contratista deberá suministrar a Servicios Postales Nacionales S.A. copia de las credenciales o de la solicitud de expedición de las mismas radicada ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, Para el personal que manipule armamento se solicita el Certificado Psicofísico según decreto 738 del 2013, Los cursos y especializaciones requeridos deben estar vigentes a la fecha de la iniciación de la ejecución del contrato. 10. Ofrecer una jornada de capacitación semestral para todo el personal al servicio de la entidad a nivel nacional, en temas relacionados con la vigilancia y seguridad, relaciones interpersonales, comunicación y manejo de emergencias, entre otros. Una vez realizada dicha capacitación se deberá comunicar por escrito a Servicios Postales Nacionales S, A, los temas de las capacitaciones realizadas indicando las fechas en que se realizaron y el nombre de los asistentes. 11. Prestar el servicio solamente a través de sus propios vigilantes, tanto en el interior como en el exterior de los bienes inmuebles objeto del presente proceso de contratación. 12. Vigilar que todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño, en caso de sustracción salvo fuerza mayor o caso fortuito deberán sustituirlos en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación que en tal sentido le haga el supervisor del contrato designado, para el cumplimiento de esta obligación. Si transcurrido este lapso el contratista no presenta ninguna observación se entenderá su aceptación incondicional, Lo anterior sin perjuicio de que Servicios Postales Nacionales S.A debe asumir este costo. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe que permita aclarar los hechos sucedidos y posibles responsables del incidente, fallas y vulnerabilidad que permitieron o facilitaron la ocurrencia del hecho. 13. Mantener la presencia de vigilantes, sin interrupción, durante los horarios de vigilancia estipulados en los puestos asignados conforme al contrato. 14. Desarrollar un estudio individual de riesgos y necesidades de seguridad, el cual se deberá entregar a más tardar 30 días hábiles después de iniciado el contrato. Dicho estudio debe servir de base para prestar el servicio, teniendo en cuenta lo señalado los requerimientos detectados en las visitas realizadas previamente a cada una de las instalaciones a nivel nacional donde se prestará el Pliego servicio de Xxxxxxxxxxx, vigilancia; así como la propuesta información suministrada por Servicios Postales Nacionales S.A. se debe especificar la metodología y los recursos que se pondrán a disposición para obtener el mismonivel de calidad del servicio requerido en cada una de las sedes de la entidad. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes Ejercer la supervisión de los vehículos servicios de vigilancia de manera idónea. Nota: la supervisión de los servicios de vigilancia y seguridad privada contratados, no tendrá costo adicional para Servicios Postales Nacionales S.A, puesto que esta se considera incluida en la oferta presentada por el proponente para una prestación adecuada, eficiente y responsable de los mismos. Los estudios aplicaran única y exclusivamente en aquellos lugares donde se cuente con los servicios de seguridad física. 15. Elaborar y presentar un informe mensual de ejecución del contrato o cuando así lo solicite el supervisor, sobre evaluación de las condiciones de seguridad de las diferentes dependencias o sedes donde se presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Así mismo elaborar y presentar estudios e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o la entidad se lo solicite. 16. Efectuar visitas aleatorias de supervisión y control en las sedes de ejecución del contrato para garantizar la adecuada prestación del servicio 17. Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, conforme a todas las normas legales vigentes. 3.) Prestar el servicio con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan a los ofertadas en la propuesta. 4.) Garantizar que exista un contrato escrito con cada uno de los propietarios de los vehículos que prestarán el servicio y un contrato laboral con cada uno de las personas contratadas para cumplir el objeto del contrato. 5). Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado licencias requeridas para la prestación del servicio debe disponer (licencia de excelentes relaciones humanasfuncionamiento, permisos de porte o tenencia xx xxxxx, licencias para utilización de equipos de telecomunicaciones, y demás permisos que faciliten el desarrollo exige la ley), Pág. 46 de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia54 18. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de Suministrar al personal, cuando éstos sean requeridos por la dotación de uniformes y el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas equipo requerido para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las Las demás obligaciones que emanen de la ley y responsabilidades a cargo del contrato CONTRATISTA que se va a celebrar el Contratista está especialmente obligado a: Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado encuentran previstas en el Pliego TCC, sus Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA, así como: a) Fase 1 de XxxxxxxxxxxPRE CONSTRUCCIÓN: 1. Elaborar y presentar el informe semanal, el informe Mensual de Interventoría, Informes de Visita y /o de Concepto de Especialista que deberán ser entregados en la propuesta y fecha indicada en el mismocronograma. 2. 2.) Mantener los documentos actualizados y vigentes de los vehículos Reportar todas las inconformidades que se presenten durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales vigentescontrato de Obra. 3. 3.) Prestar el servicio Correlacionar y validar los perfiles profesionales contratados con los vehículos cuyas especificaciones técnicas correspondan criterios establecidos por el PA-FFIE y definidos por éstos en su propuesta. Verificando los soportes académicos y de experiencia laboral. 4. Verificar el cumplimiento, de todas las obligaciones fiscales, laborales y con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto al suministro del personal (seguridad social, salud ocupacional y riesgos profesionales) del contrato de obra. 5. Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la iniciación y desarrollo de la Fase de pre Construcción del contrato de obra. 6. Alimentar el Sistema de Información solicitado por la UG –FFIE de acuerdo con los cronogramas establecidos por el SUPERVISOR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y 1. Realizar el seguimiento y control de todos los estudios y diseños que sean necesarios para cumplir cabalmente con la Fase pre construcción del contrato de obra. 2. Verificar que el Contratista de obra mantenga para la Fase de pre construcción el personal o equipo propuesto, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente según lo dispuesto en el anexo técnico y la propuesta de cada contrato y recomendar acciones para que se garanticen las condiciones pactadas cuando fuere necesario. 3. Revisar, verificar y aprobar la calidad de los informes entregados por el Contratista de obra, para lo cual producirá un análisis que servirá de insumo al PA-FFIE para conocer el estado de ejecución del contrato. 4. Revisar, verificar y aprobar todos los estudios y diseños técnicos derivados de la Fase de pre construcción del contrato de Obra (Fase 1). 5. Realizar la revisión independiente de diseños de acuerdo con el Decreto 945 de 2017 y la Resolución 017 de 2017 de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. 1. Realizar el seguimiento a la ejecución financiera, al correcto uso, destinación e inversión de los ofertadas recursos asignados por el PA-FFIE, el MEN, las ET y las ETC en el Contrato de Obra en la propuestaFase de pre construcción. 2. 4.) Garantizar que exista Llevar un contrato escrito con cada uno registro de los propietarios desembolsos hechos por el PA-FFIE y de los vehículos ajustes que prestarán se haga al Contrato de Obra y controlar el servicio balance presupuestal de los mismos, para efecto de control de desembolsos y un contrato laboral con cada uno de liquidación del contrato. 3. Elaborar los certificados de cumplimiento y trámite de pago para el Contrato de Obra. 4. Apoyar el proceso de radicación oportuna de las personas contratadas cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para cumplir ello, de conformidad con los procedimientos, fecha y requisitos establecidos por el objeto PA-FFIE del contratoContrato de Obra en fase de pre construcción. 5. 5)Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del alcance del Contrato de Obra cuenten con autorización de los órganos de decisión de la UG- FFIE y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente y debidamente suscritos por las partes. 1. EntregarVelar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasión del Contrato de Obra en fase de pre construcción. 2. Analizar las reclamaciones que pueda presentar el Contratista de Obra en fase de pre construcción y formular las recomendaciones a que haya lugar. 3. Recomendar al supervisor la viabilidad, conveniencia y pertinencia de la adición del Contrato de Obra en fase de pre construcción, su prórroga, modificaciones, suspensiones, cesiones o cualquier otra eventualidad contractual, emitiendo concepto técnico que corresponda, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, copia legible del contrato de trabajo suscrito con el personal junto con los documentos y datos enunciados en el numeral respectivo del Anexo Técnico. 6). Garantizar que el personal contratado para el desarrollo de este contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y no presente xxxx en sus cotizaciones. 7). Contar con equipos de comunicación (radioteléfono o celular), los cuales deben estar disponibles en todo momento para la operación. 8). Cumplir con los requisitos normativos establecidos por las autoridades de tránsito y transporte.9.) Mantener los vehículos en perfectas condiciones, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico, para garantizar que el servicio no se interrumpa durante el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el interventor del contrato así lo requiera, deberá realizar el reemplazo de los vehículos de manera inmediata con el fin de que el servicio no sea interrumpido. 10.) Garantizar que el comportamiento del personal contratado se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, clientes y personal de Servicios Postales Nacionales S.A. Por lo tanto, todo el personal designado para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 11.) Garantizar que Servicios Postales Nacionales S.A. pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los envíos postales de Servicios Postales Nacionales S.A. 12). Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos plazos emitidos por el interventor del contrato. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.13PA-FFIE.) En caso de requerirse el contratista deberá realizar inspección de rutas con el acompañamiento del interventor del contrato o personal de Servicios Postales Nacionales S.A., para identificar dificultades manifiestas que colocan en peligro la adecuada prestación del servicio. 14.) Presentar al interventor del contrato designado por Servicios Postales Nacionales S.A. al inicio del contrato la relación de los conductores que manejarán los vehículos asignados, presentando la siguiente información mínima: copia del contrato, nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono fijo y celular, información la cual deberá mantener actualizada durante el plazo de ejecución del contrato.15). Entregar al interventor del contrato en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la información que le sea solicitada, referente a la ejecución del contrato.16.) Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por Servicios Postales Nacionales S.A.17). Presentar copia xx xxx y salvo expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se certifique que los conductores se encuentran al día en el pago de las infracciones de tránsito. En caso de existir convenio, se debe suministrar copia del mismo.18.) Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. Servicios Postales Nacionales S.A. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.19.) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo. 20). Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 174 del 2001, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad. 21.) Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.22.) Cumplir con las rutas y los horarios estipulados. 23). El contratista seleccionado deberá instalar en los vehículos la imagen corporativa establecida por Servicios Postales Nacionales S.A., bajo su costo. 24). Asumir el costo de los peajes y el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 25). En caso que alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones de fuerza mayor, el contratista debe poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o mejores características e informar el hecho al coordinador del centro operativo y al profesional de transporte de Servicios Postales Nacionales S.A. 26). Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 27). Hacer únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios; en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos, garantizando siempre el respeto por la parte inembargable xxx xxxxxxx. 28). Allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el reglamento interno de trabajo vigente. 29.) Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el Jefe Nacional de Transporte y Movilización. 30.) El contratista, para el cambio de vehículos, deberá presentar la solicitud al interventor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.31). Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. el acta de destrucción de la totalidad de los logotipos de la imagen corporativa. 32). Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral “Especificaciones Ambientales” de los anexos técnicos y lineamientos ambientales determinados por Servicios Postales Nacionales S.A. en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad.33). El contratista se obliga a cumplir con los tiempos de entrega requeridos por la entidad, alineados con los tiempos ofrecidos por el portafolio de servicios de la entidad. Así mismo, deberá presentarse como mínimo diez (10) minutos antes de la hora señalada de inicio de cada ruta o trayecto con el vehículo debidamente tanqueado, en buen funcionamiento y aseado tanto externa como internamente. LA ENTIDAD procederá a efectuar los descuentos de cada ruta en la facturación por los siguientes incumplimientos: Presentarse hasta una hora después de la señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: cinco por ciento (5%) Presentarse entre una y tres horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: diez por ciento (10%). Presentarse tres o más horas después de la hora señalada para cada ruta o trayecto con el vehículo tanqueado, en buen funcionamiento y aseado externa e internamente, se hará un descuento en su factura del: veinte por ciento (20%). No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato, se procederá a hacer un descuento por cada día de retardo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de su factura.