Common use of ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Clause in Contracts

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamiento, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas del mismo, como la torre de control y el edificio operativo, etc. El mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio de los trabajos una vez adjudicada la obra. El Contratista deberá tener en cuenta para la confección de su Plan de Trabajos los siguientes aspectos: - Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades del personal, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el edificio, para lo cual se coordinarán horarios de trabajo y/x xxxxxx necesarios con la Dirección de Obra. - Previo al inicio de los trabajos se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el objeto de coordinar las pautas a seguir en relación a los horarios en que se desarrollaran las tareas y todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. - El oferente deberá contemplar la realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos y a criterio de la DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificación Técnica incluido el plazo de realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de ejecución de obra. - Organizar junto con la Dirección de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada una de ellas.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse La empresa adjudicataria será la responsable de una obra aportar tanto los medios técnicos como humanos para la consecución de los trabajos. A la hora de organizar los trabajos de los equipos que los van a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamientorealizar, se deberá prever un circuito han de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento tener en cuenta unos criterios generales a seguir en cuanto que en las instalaciones la empresa adjudicataria puede trabajar tanto en horario de apertura al público como fuera de él, donde las otras áreas condiciones de actuación por parte del mismo, como la torre personal de control y el edificio operativo, etcdicha empresa pueden ser diferentes. El mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio Esa organización de los trabajos abarca los siguientes factores: La empresa adjudicataria presentará calendarios tipo anuales para cada instalación con personal y horarios de jornada que deberán ser consensuados con el PMD de tal forma que el servicio de limpieza esté cubierto en todas las horas de uso público de las instalaciones, salvo en aquellas que por sus especiales condiciones de uso se especifiquen. Además, la empresa adjudicataria elaborará mensualmente un calendario para cada instalación con una vez adjudicada la obrarelación del personal que intervendrá en los trabajos de cada instalación durante ese mes, una relación de los trabajos que se realizarán, así como los horarios en los que se realizarán dichos trabajos. Este calendario mensual deberá remitirse, al menos con una semana de antelación respecto al mes respectivo, tanto al responsable del contrato del PMD como a los encargados de los polideportivos. El Contratista personal asignado a cada instalación en cuanto a número no deberá tener sufrir alteraciones por causas de baja, vacaciones, etc., de tal forma que el servicio ofertado permanezca constante en cuenta calidad. En caso de implantar nuevos procesos que impliquen mejoras se podrán considerar cambios en la estructura de personal, exceptuando el responsable de grupo, que en todos los casos deberá estar cubierto. Se deberá aportar una relación de trabajos más frecuentes estableciendo el método de limpieza y desinfección empleado, así como la maquinaria y productos usados para su realización. Estos procedimientos estándar deberán permanecer escritos y permanentemente actualizados. Se deberá disponer en todo momento de una persona responsable del grupo, que se encargará de la apertura de las puertas, desconexión y conexión de alarmas. Para ello, el PMD proporcionará a la empresa adjudicataria códigos de acceso y llaves de cada instalación. IFK/CIF X0000000X 8321n VIII Dicha persona responsable deberá conocer el plan de evacuación y las acciones a realizar para la confección de su Plan de Trabajos los siguientes aspectos: - Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades puesta en marcha del personal, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el edificiomismo, para lo cual se coordinarán horarios de trabajo y/x xxxxxx necesarios con la Dirección de Obra. - Previo al inicio de los trabajos se realizará una reunión entre personal de EANA y el PMD informará a la empresa adjudicataria con el objeto del protocolo de coordinar las pautas a seguir en relación a los horarios en que se desarrollaran las tareas y todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. - El oferente deberá contemplar la realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos y a criterio de la DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificación Técnica incluido el plazo de realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de ejecución de obra. - Organizar junto con la Dirección de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada una de ellasactuación.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse La empresa adjudicataria se responsabilizará de una obra efectuar las operaciones de limpieza indicadas en este Pliego, sin que puedan ser inferiores en cuanto a realizarse dentro del predio naturaleza o frecuencia a las que se señalan en el apartado “Frecuencias de un aeropuerto limpieza”. La empresa adjudicataria deberá, en funcionamientotodo momento, se deberá prever un circuito adoptar las medidas de tareas cuyo movimiento no interfiera organización que resulten más convenientes para optimizar los rendimientos de sus equipos. La empresa contratista desarrollará el tipo de trabajo, con el funcionamiento la utilización de la maquinaria y los productos de limpieza que resulten más adecuados, tanto en función de las características materiales y de textura de los paramentos como del mobiliario y complementos que deban ser objeto de limpieza. En cualquier caso, la organización que adopte la empresa contratista deberá observar los siguientes criterios: • La limpieza en las zonas donde se requiera desinfección debe extremarse y aplicar procedimientos y sistemas que aseguren un nivel de desinfección superior, teniendo en cuenta el volumen de personas que usan las instalaciones públicas, especialmente los lavabos, vestuarios, baños y duchas. • La limpieza de las oficinas, salas diversas, vestíbulos y otras áreas del mismozonas comunes, como requerirá una limpieza de mantenimiento que asegure un estado correcto de aspecto y calidad que permita su utilización por las personas usuarias. • Se utilizarán siempre los medios necesarios para la torre adecuada limpieza de control las instalaciones: carros completamente equipados con productos de limpieza y el edificio operativoutensilios, maquinaria, escaleras, andamios, etc. El mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio • Se utilizará distinto material para los despachos, salas diversas, vestíbulos, pasillos y otras zonas comunes para los baños y duchas, lavabos y gradas, tal y como se especifica en el apartado “Material y Maquinaria”. • Las puertas y pasillos considerados como vías de evacuación estarán libres de obstáculos, entendiendo como tales los trabajos una vez adjudicada la obraútiles y materiales de limpieza. El Contratista • La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta para la confección presentar los certificados sanitarios y de su Plan composición de Trabajos todos los siguientes aspectos: - Se tomarán todas las medidas necesarias a fin productos de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades del personal, de servicios y/o administrativas limpieza que se desarrollen utilicen en la prestación del servicio, previamente a su uso. Estos certificados deberán ser facilitados por el fabricante del producto y en el edificiocaso de inexistencia, para lo cual se coordinarán horarios encargará su análisis a un laboratorio homologado, siendo los gastos x xxxxx de trabajo y/x xxxxxx necesarios con la Dirección de Obra. - Previo al inicio de los trabajos se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el objeto de coordinar las pautas a seguir en relación a los horarios en que se desarrollaran las tareas y todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. - El oferente deberá contemplar la realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos y a criterio de la DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificación Técnica incluido el plazo de realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de ejecución de obra. - Organizar junto con la Dirección de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada una de ellasadjudicataria.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse El licitador deberá describir en su oferta, de la forma más detallada posible, la metodología que empleará para organizar los trabajos de seguimiento de las incidencias acaecidas, y deberá definir, detalladamente, el modelo de datos que se va a emplear para cumplir con las indicaciones recogidas en el Protocolo de Gestión de Incidencias en el Arbolado de la ciudad de Madrid. El licitador definirá con el mayor detalle posible el protocolo de comunicación que establecerá con los Servicios Técnicos municipales implicados en la atención de una obra incidencia (Bomberos, Selur, etc.), detallando el esquema de comunicaciones y recepción de avisos a realizarse dentro del predio emplear. El licitador establecerá en su oferta el plazo, en minutos, que podrá transcurrir desde que reciba un aviso hasta que los equipos se presenten en la zona, no pudiendo ser superior a cuarenta y cinco minutos. Solo en el caso de un aeropuerto en funcionamientoque se produzcan varias incidencias de forma simultánea, se deberá prever podrá rebasar ese tiempo de respuesta ofertado hasta un circuito máximo de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas del mismo, como la torre de control y el edificio operativo, etc45 minutos. El mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio licitador hará una propuesta justificada de organización de los trabajos una vez adjudicada de seguimiento de incidencias, detallando los equipos xx xxxxxxx tanto el tipo de jornada (laborables, fines de semana y festivos) como los turnos (mañana, tarde, noche). Dentro de la obraorganización de estos trabajos se tendrá en cuenta que los Servicios Técnicos Municipales deberán tener, en todo momento, conocimiento del personal que esté xx xxxxxxx, y acceso online o telefónico al mismo. El Contratista licitador deberá tener describir detalladamente las tecnologías que se van a emplear, especialmente las herramientas de software, tanto en cuenta los trabajos de seguimiento de las incidencias acaecidas como en la comunicación con los Servicios Técnicos Municipales y las empresas de conservación, y justificará razonadamente su elección frente a otras tecnologías alternativas. Siempre que sea posible reutilizará el hardware empleado para la confección las inspecciones de su Plan arbolado. En aquellos casos en los que por causa climatológicas se produzca un número elevado de Trabajos incidencias que no se pueda cubrir con el personal asignado, serán los siguientes aspectos: - Se tomarán inspectores los que ayuden en esta labor de forma que queden todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades del personal, de servicios y/o administrativas que se desarrollen incidencias recogidas y resueltas en el edificio, para lo cual se coordinarán horarios de trabajo y/x xxxxxx necesarios con la Dirección de Obra. - Previo al inicio de los trabajos se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el objeto de coordinar las pautas a seguir en relación a los horarios en que se desarrollaran las tareas y todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. - El oferente deberá contemplar la realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos y a criterio de la DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificación Técnica incluido el menor plazo de realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de ejecución de obra. - Organizar junto con la Dirección de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada una de ellasposible.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse El licitador deberá definir detalladamente los modelos de una obra datos que se van a realizarse dentro emplear en las inspecciones de arbolado. Los modelos de datos serán coherentes con la nueva ficha unificada de inspección, o con aquellas propuestas que realicen los Servicios Técnicos Municipales. El adjudicatario deberá cumplir con los protocolos de intercambio de datos con aquellos Sistemas Informáticos del predio Ayuntamiento de un aeropuerto Madrid, vigentes en funcionamientocada momento del contrato, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera que le sean indicados por los Servicios Técnicos Municipales. El licitador definirá con el funcionamiento mayor detalle posible el protocolo de comunicación que establecerá tanto con los Servicios Técnicos municipales como con las otras áreas del mismo, como la torre empresas de control y el edificio operativo, etc. El mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio conservación de los trabajos una vez adjudicada la obra. El Contratista deberá tener en cuenta contratos integrales para la confección el intercambio de su Plan información relacionada con las inspecciones de Trabajos arbolado, definiendo, al menos, los siguientes aspectos: - Se tomarán todas las medidas necesarias a fin o Esquema de no entorpecer el desenvolvimiento comunicaciones, medios de transmisión utilizados en cada caso y periodicidad de las actividades comunicaciones. o Árboles inspeccionados que requieren de una rápida intervención. o Incidencias contempladas y su resolución. El licitador deberá describir detalladamente las tecnologías que se van a emplear, especialmente las herramientas de software, tanto en las inspecciones de arbolado como en la comunicación con los Servicios Técnicos municipales y las empresas de conservación, y justificará razonadamente su elección frente a otras tecnologías alternativas. Será labor del personaladjudicatario organizar las inspecciones del arbolado atendiendo al nivel de riesgo potencial del mismo, dando prioridad a las inspecciones del arbolado situado en aquellas zonas que presenten un arbolado con niveles aparentes más altos de riesgo debido a sus circunstancias intrínsecas, a su ubicación, etc. Por este motivo, los licitadores deberán presentar en su oferta una propuesta de metodología que cruce y agrupe los árboles, de servicios y/forma lógica, atendiendo a su nivel de riesgo potencial, mediante cualquier tipo de criterio significativo: ubicación o administrativas xxxxx, tipología de arbolado, tamaños, especies, defectos, etc., y cuya finalidad será la de seleccionar el arbolado a inspeccionar y establecer el orden temporal en que se desarrollen van a ejecutar los trabajos de inspección de arbolado, y, por tanto, deberá facilitar la zonificación del territorio y la asignación por zonas de los equipos de trabajo. Se valorará que esta metodología resulte innovadora y se desarrolle en consonancia con los estándares internacionales de control del riesgo del arbolado. En todo caso la metodología propuesta deberá ser revisada, bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales, en el edificiocaso de que el actual Modelo Matemático de Gestión Aparente del Riesgo del Arbolado sea modificado o revisado. Esta metodología se aplicará a todo el arbolado, excluyéndose el arbolado que no se considera como árboles de riesgo dado su tamaño: recién plantados, no consolidados y jóvenes. De todas formas, aunque estos árboles citados no se consideren de riesgo y se excluyan de las inspecciones, los inspectores en sus recorridos diarios, deberán, al menos, realizar una rápida apreciación visual de los mismos, procediendo a realizar una ficha de inspección si lo consideran necesario. Asimismo, se inspeccionarán también todos aquellos árboles que los Servicios Técnicos Municipales consideren preciso, hayan sido seleccionados o no aplicando la metodología propuesta. En el caso de que los inspectores detecten arbolado de riesgo inminente comunicarán la incidencia en el momento a los Servicios Técnicos Municipales, para lo cual se coordinarán horarios que utilizarán el canal de trabajo y/x xxxxxx necesarios con la Dirección de Obra. - Previo al inicio de los trabajos se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el objeto de coordinar las pautas a seguir en relación a los horarios en comunicación que se desarrollaran defina, así como a la Brigada de Incidencias para que se persone en el lugar, señalice la zona y actúe de forma urgente. El adjudicatario deberá realizar todas las tareas necesarias para la preparación del software y todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de acuerdo a los horarios del hardware que se establezcan vayan a emplear para realizar las inspecciones en dicha reunióncampo. - El oferente deberá contemplar adjudicatario deberá, igualmente, realizar cuantas tareas sean necesarias para preparar la realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos información, el software y a criterio de la DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificación Técnica incluido el plazo de realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, hardware para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso puedan realizar los pertinentes controles de ejecución de obra. - Organizar junto con la Dirección de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada una de ellascalidad.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por tratarse La empresa adjudicataria se responsabilizará de una obra efectuar las operaciones de limpieza indicadas en este Pliego, sin que puedan ser inferiores en cuanto a realizarse dentro del predio naturaleza o frecuencia a las que se señalan en el apartado “Frecuencias de un aeropuerto limpieza”. La empresa adjudicataria deberá, en funcionamientotodo momento, se deberá prever un circuito adoptar las medidas de tareas cuyo movimiento no interfiera organización que resulten más convenientes para optimizar los rendimientos de sus equipos. La empresa contratista desarrollará el tipo de trabajo, con el funcionamiento la utilización de la maquinaria y los productos de limpieza que resulten más adecuados, tanto en función de las características materiales y de textura de los paramentos como del mobiliario y complementos que deban ser objeto de limpieza. En cualquier caso, la organización que adopte la empresa contratista deberá observar los siguientes criterios:  La limpieza en las zonas donde se requiera desinfección debe extremarse y aplicar procedimientos y sistemas que aseguren un nivel de desinfección superior, teniendo en cuenta el volumen de personas que usan las instalaciones públicas, especialmente los lavabos, vestuarios, baños y duchas.  La limpieza de las oficinas, salas diversas, vestíbulos y otras áreas del mismozonas comunes, como requerirá una limpieza de mantenimiento que asegure un estado correcto de aspecto y calidad que permita su utilización por las personas usuarias.  Se utilizarán siempre los medios necesarios para la torre adecuada limpieza de control las instalaciones: carros completamente equipados con productos de limpieza y el edificio operativoutensilios, maquinaria, escaleras, andamios, etc. El mismo podrá ser solicitado por la DO previo al inicio  Se utilizará distinto material para los despachos, salas diversas, vestíbulos, pasillos y otras zonas comunes para los baños y duchas, lavabos y gradas, tal y como se especifica en el apartado “Material y Maquinaria”.  Las puertas y pasillos considerados como vías de evacuación estarán libres de obstáculos, entendiendo como tales los trabajos una vez adjudicada la obraútiles y materiales de limpieza. El Contratista  La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta para la confección presentar los certificados sanitarios y de su Plan composición de Trabajos todos los siguientes aspectos: - Se tomarán todas las medidas necesarias a fin productos de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades del personal, de servicios y/o administrativas limpieza que se desarrollen utilicen en la prestación del servicio, previamente a su uso. Estos certificados deberán ser facilitados por el fabricante del producto y en el edificiocaso de inexistencia, para lo cual se coordinarán horarios encargará su análisis a un laboratorio homologado, siendo los gastos x xxxxx de trabajo y/x xxxxxx necesarios con la Dirección de Obra. - Previo al inicio de los trabajos se realizará una reunión entre personal de EANA y la empresa adjudicataria con el objeto de coordinar las pautas a seguir en relación a los horarios en que se desarrollaran las tareas y todos los movimientos relacionados a las mismas. Los trabajos deberán desarrollarse de acuerdo a los horarios que se establezcan en dicha reunión. - El oferente deberá contemplar la realización de trabajos en días no hábiles respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto. Previo al inicio de los trabajos y a criterio de la DO presentará un Cronograma en donde se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificación Técnica incluido el plazo de realización. - Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Adjudicatario quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado a la Dirección de Obra y contar con la aprobación correspondiente. - Colaborar con la Dirección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del Aeropuerto en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de ejecución de obra. - Organizar junto con la Dirección de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada una de ellasadjudicataria.