Common use of PAGO XX XXXXXX Clause in Contracts

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la JUNTA para los diferentes seguros.

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 20.000 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 25.000 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la JUNTA para los diferentes seguros.

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, seguros con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 200,00 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 650,00 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTAVISESA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA VISESA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA VISESA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la JUNTA VISESA para los diferentes seguros.

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, seguros con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 4.249,05 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 5.229,60 € . - Seguro de Garantía Decenal: 37.504,44 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTAVISESA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA VISESA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA VISESA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales El pago correspondiente al Seguro de Garantía Decenal se realizará por el Contratista a liquidar serán los efectivamente abonados por VISESA de la JUNTA para los diferentes seguros.siguiente manera:

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, seguros con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 30.000,00 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 40.000,00 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTAVISESA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA VISESA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA VISESA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la JUNTA VISESA para los diferentes seguros.

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, seguros con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 € 0,60% sobre el PEC .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 € 0,80% sobre el PEC . - Seguro de Garantía Decenal: 0,40% sobre el PEC En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros Xxxxxxx designado por la JUNTASESTAO BERRI 2010, SA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA SESTAO XXXXX 2010, SA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA SESTAO BERRI 2010, SA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier casoEl pago correspondiente al Seguro de Garantía Decenal se realizará por el Contratista a SESTAO BERRI 2010, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por SA de la JUNTA para los diferentes seguros.siguiente manera:

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán Se hace presente a todas las compañías participantes que por existir operaciones securitizadas, en el proceso operativo de pago o entero de las primas también deberán considerar la participación de la respectiva sociedad securitizadora y emitir a nombre de ésta los documentos tributarios, en su caso. La entidad crediticia enviará mensualmente al Corredor la información correspondiente al proceso de recaudación xx xxxxxx. El día 18 o hábil siguiente del mes posterior al de la recaudación, el Corredor enviará a la Compañía un archivo con el detalle de todos los asegurados, capitales, primas, datos personales del deudor, tanto del stock como del flujo, incorporando también las bajas de asegurados. La Compañía tendrá un plazo de 3 días hábiles para hacer las observaciones pertinentes, de no haber observaciones, el archivo con los montos a pagar xx xxxxxx se considerará aceptado por la Compañía. De haber observaciones o discrepancias Inmobiliaria Casanuestra S.A. tiene 3 días hábiles para modificar los datos en cuestionamiento, y la Compañía tendrá nuevamente 2 días hábiles para la aceptación del archivo. Al tercer día hábil de aceptado el archivo por parte de la Compañía, Inmobiliaria Casanuestra S.A. pagará a la Compañía el total de la prima aceptada en el archivo mensual. Con todo, las primas de los seguros, con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía seguros objeto de la franquicia y presente Licitación serán pagadas mensualmente, dentro de un plazo máximo de 45 días a contar de la fecha en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la JUNTA para los diferentes seguroshayan devengado.

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán Si la prima sujeta a este contrato no ha sido pagada en la fecha de efecto de cada uno de los recibos (y respecto a las primas a plazos, en el dia en el que esten obligados), tendremos el derecho a cancelar este contrato de seguro a traves de notificaciõn por escrito a su corredor. Para el caso de cancelaciõn, las primas del periodo en el que estemos obligados al riesgo, y para el caso de que tenga lugar el suceso de perdida u ocurrencia anterior a la fecha de cancelaciõn que da lugar a un siniestro vãlido bajo este contrato de seguro, la cantidad a pagar corresponderã con el total de la prima pactada. No podremos dar un plazo menor de quince (15) dias antes de la notificaciõn de la cancelaciõn a su corredor de seguros. Si las primas acordadas son pagadas en su totalidad a los aseguradores antes de que el periodo de preaviso expire, la notificaciõn de cancelaciõn serã revocada de forma automãtica. En cuyo caso el contrato finalizarã automãticamente al concluir el periodo de preaviso. Cancelaciõn y periodo de reflexiõn: Su derecho de cancelaciõn durante el periodo de reflexiõn. Usted estã autorizado a cancelar esta põliza notificãndonos por escrito, a traves de correo electrõnico o telefõnicamente dentro de los seguros, con los siguientes importes aproximados: .- Seguro catorce dias (1Ł) a contar a partir de Responsabilidad Civil: 3.000,00 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación cualquiera de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la JUNTA para los diferentes seguros.siguientes:

PAGO XX XXXXXX. Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros, seguros con los siguientes importes aproximados: .- Seguro de Responsabilidad Civil: 3.000,00 14.169,18 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 4.000,00 17.711,48 € . - Seguro de Garantía Decenal: 118.006,16 € .- Seguro de Responsabilidad Civil: 11.882,57 € .- Seguro Todo Riesgo Construcción: 14.853,21 € . - Seguro de Garantía Decenal: 98.997,50 € En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la JUNTAVISESA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La JUNTA VISESA proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente a las mencionadas pólizas de al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la JUNTA VISESA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. En cualquier caso, los importes finales El pago correspondiente al Seguro de Garantía Decenal se realizará por el Contratista a liquidar serán los efectivamente abonados por VISESA de la JUNTA para los diferentes seguros.siguiente manera: