PLIEGO
Ejecución de trabajos de la Red de Cloaca
en la BASE AEREA CHAMICAL
Provincia de La Rioja
PLIEGO
1. DECLARACIÓN DE CONTENIDO
2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
3. MODELO DE CONTRATO
4. MODELO DE DDJJ DE ACEPTACION DE TRIBUNALES CABA
5. MODELO DE DDJJ DE ACEPTACION DE DOMICILIO LEGAL
6. MODELO DE DDJJ DE CAUSALES INHAB PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
7. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
8. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS
Empresa del Estado
Desarrollos para la Defensa
DECLARACION DE CONTENIDOS
El abajo firmante certifica que ha sido incorporado al presente sobre, correspondiente a la Contratación Directa CD 69/21, con fecha de apertura el día 29 de Noviembre de 2021, a las 13:00hrs en las oficinas de COVIARA, sita en la xxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 0x Xxxx xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, la siguiente documentación:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
01 | Declaración de Contenido | deberá estar firmada por el Representante de la empresa oferente | ||
02 | Soporte magnético (CD), con el contenido del sobre | |||
03 | Balances Contables 2 últimos años | Copia simple del último ejercicio firmado por contador público | ||
04 | Formulario F-576 “Inscripción en XXXX” | |||
00 | Xxxxxxxxxx “Inscripción Ingresos Brutos” | |||
06 | Declaración Jurada de aceptación de tribunales CABA | Contencioso Administrativo | ||
07 | Declaración Jurada constituyendo Domicilio Legal | Incluyendo teléfono fijo y Mail | ||
08 | Referencias Bancarias y Comerciales | Indicando antigüedad de las cuentas | ||
09 | Causales de Inhab. para contratar c/ el Estado | declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar | ||
10 | Declaración Jurada de Intereses DECRETO 202/17 | |||
11 | Modelo de Contrato a suscribir | con firma de aceptación de la misma | ||
12 | Curriculum del Representante. Técnico | |||
13 | Profesional de Seguridad e Higiene | |||
14 | Empresa unipersonal DDJJ Ganancias/IVA Bienes personales y manifestación de Bienes | |||
15 | Oferta económica | firmada junto con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares | ||
.............................................................................. FECHA: / /
FIRMA OFERENTE – ACLARACIÓN Y DNI
SUBDELEGACION
Paso615
(8109) Punta Alta
(02932) 427175
DELEGACION
Xxxxxxx 00 -XX
(0000) Xxxxx Xxxxxx
(0000) 000-0000/000-0000
SEDE CENTRAL
Xxxxxxxxxxx 000 0 xxxx
(0000) XXXX
(000) 0000-0000
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
CONTRATACION DIRECTA Nº 69/2021
1. - CONSIDERACIONES GENERALES Y OBJETO
El Objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de la Red de Cloaca, según las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego Técnico, para las obras de infraestructura a realizarse en la Base de la Fuerza Aérea en Chamical – Pcia. de La Rioja.
Sobre la base de la evaluación de las tareas a ejecutar realizada por COVIARA, se ha determinado un
Precio de Referencia de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
CON 59/100 ($1.927.141,59) - IVA e impuestos incluidos.
2. - PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN
Los oferentes serán analizados por la capacidad económico-financiera y técnica empresaria, así como su experiencia y resultados en contrataciones similares a la que se compulsa por el presente pliego.
COVIARA adjudicará la obra al oferente cuya propuesta, habiendo cumplido con todos los requisitos, resulte la más conveniente en general, considerando las pautas indicadas en el párrafo anterior y la cotización total de la contratación, que debe incluir todos los costos calculados y tributos vigentes. La mejor oferta será la que resulte de haber superado la evaluación de la capacidad económico-financiera y técnica, y de ofertar la menor cotización económica.
El presente pliego se podrá solicitar en forma gratuita desde nuestro sitio web: xxx.xxxxxxx.xxx.xx o por mail a xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, para lo cual previamente deberán estar incorporados al Registro de Proveedores de COVIARA (REPRO) como proveedores habilitados (dicha solicitud se puede tramitar a través de nuestra página web, en la sección Registro de Proveedores).
Toda la documentación remitida por COVIARA, y exigida en el contenido del sobre a presentar, deberá ser impresa por el oferente a su costo, debiendo ser su impresión perfectamente legible, y respetando los formatos y tamaños originales de los archivos entregados, como así también todas las hojas deberán estar numeradas correlativamente, y firmadas en original cada una de ellas.
De ser requerida una copia impresa a COVIARA, la misma tendrá un costo de PESOS UN MIL ($1.000) y será solicitada (previo pago en Tesorería - Xxxxxxxxxxx 000, 0x Xxxx-XXXX), al Área de Compras y Contrataciones (5º P) con 72hrs de anticipación. El oferente deberá tener en cuenta estos tiempos a fin de poder presentar su oferta en tiempo, según lo indicado en el punto 6 “Lugar y fecha de presentación de sobres”, del presente pliego.
IMPORTANTE: Toda empresa oferente que presente su oferta sin numerar o sin la firma en cada una de las hojas, no tendrá derecho a reclamo alguno, ni podrá aducir la presentación de cualquier tipo de documentación, que no haya estado en el sobre al momento de la apertura.
3. - SISTEMA DE PRESENTACION
Las empresas participantes deberán entregar sus ofertas en COVIARA, sito en la calle Reconquista 385, 1° piso, Mesa de Entrada – 1003 CABA, en forma física, utilizando los medios de envío autorizados a circular por el PEN.
Dichas ofertas deberán estar contenidas en un único sobre. El cual puede ser de papel y estar lacrado o, ubicado dentro de un segundo sobre de máxima seguridad tipo VOID INVIOLABLE. Queda a criterio de cada empresa el sistema de seguridad que considere pertinente, a fin de resguardar los datos de su oferta hasta la fecha fijada para la apertura.
El sobre o paquete de presentación deberá estar perfectamente cerrado y diferenciando (nombre de la empresa oferente, número de contratación, tipo de obra, fecha y hora de apertura).
4. - CONTENIDO DEL SOBRE
La documentación que se menciona a continuación y que se encuentra volcada en la Declaración de Contenido (que deberá presentar el oferente debidamente completada y firmada), será de presentación
Hoja 1 de 6
obligatoria y la ausencia de cualquiera de los ítems requeridos al momento de la pre-adjudicación, será motivo de descalificación de la empresa oferente.
La documentación contenida en el sobre deberá estar correctamente Firmada y Numerada en forma correlativa en el ángulo inferior derecho de cada hoja.
Toda la oferta deberá presentarse encarpetada, y ordenada siguiendo estrictamente la numeración correlativa indicada en la planilla de “Declaración de Contenido” adjunta a la documentación entregada.
Todo documento que no requiera expresamente su legalización por escribano o profesional actuante y/o consejo profesional, deberá estar firmado por el Representante Legal de la empresa oferente, para lo cual deberá adjuntarse copia del documento que acredite tal representación.
La subsanación de meras deficiencias formales o insubstanciales que considere COVIARA en forma excluyente en torno a la presentación de las ofertas, y que fuera concedida a alguno de los oferentes, deberá ser otorgada, en su caso, a los demás oferentes, de manera de no lesionar o infringir el principio de igualdad.
A efectos de proceder a la evaluación de las Empresas Oferentes, COVIARA exigirá a los participantes, como condición para la consideración de la Oferta Económica, la siguiente Documentación Legal, Técnica y Económico Financiera (en un todo de acuerdo con lo especificado en el Artículo 9 “Información a suministrar por los oferentes” xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales (Agregado II).
4.1 Declaración de Contenido con toda la documentación presentada, debidamente firmada.
Se deberá indicar en la declaración, y en la columna dispuesta para tal fin, el número de hoja correspondiente a cada uno de los documentos contenidos en la carpeta.
4.2 Soporte Magnético (CD o PenDrive) con todos los archivos escaneados de sus originales, y que fueron incluidos en la carpeta presentada.
COVIARA se reserva el derecho de observar toda documentación que no fuera incluida en el soporte según lo indicado en el párrafo anterior.
Todos los archivos deberán ser digitalizados en formato PDF, a excepción de la Oferta Económica, el cual deber confeccionarse en formato de Planilla de Cálculo Excel (sin bloqueo), y duplicarse en PDF luego de estar firmados.
4.3 Balances anuales de los (2) Dos últimos ejercicios exigibles a la fecha de apertura, con informe del órgano de fiscalización de la empresa y auditor. En caso de no tratarse de libros o folletos impresos encuadernados, con hojas no destacables, se requieren copias Simples.
4.4 Formulario “Identificación de Inscripción ante la AFIP" (F-576) o el que esté vigente en el momento de presentar las ofertas, fechado y firmado en original.
4.5 Constancia de la inscripción ante el respectivo Organismo Recaudador del carácter de contribuyente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, en copia simple.
4.6 DDJJ Declaración Jurada, de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fuero designado para intervenir en caso de controversia judicial, de resultar adjudicatario.
4.7 DDJJ Declaración Jurada, constituyendo Domicilio Legal, con la indicación de número de teléfono fijo, móvil y mail.
4.8 Referencias Bancarias de las principales firmas con que operan y la antigüedad de las respectivas cuentas, y Comerciales informando los principales clientes del sector público y privado según el monto de facturación en los últimos 3 años.
4.9 Nota en concepto de Declaración Jurada, de que la empresa no se encuentra dentro de las causales de inhabilitación para poder contratar con el Estado.
4.10 Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/17), debidamente completado y firmado.Nota: Serán desestimadas las ofertas de empresas que incurran en las causales expuestas en el artículo 70 “Causales de desestimación” del Manual de Compras y Contrataciones de COVIARA.
4.11 Copia del Modelo de Contrato firmado e inicialado en todas sus hojas. La contrata correspondiente al Contrato a suscribir con la Empresa adjudicataria, forma parte del presente como Anexo.
4.12 Es condición esencial la intervención de un Representante Técnico responsable, que respaldo profesionalmente la propuesta del oferente y la ejecución de la obra, en caso de resultar este adjudicatario de la misma. El Representante Técnico responsable deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o tener título universitario afín al objeto de la presente contratación, y estar debidamente inscripto en el Colegio Profesional pertinente, a la firma del contrato de obra y su Curriculum deberá estar adjunto en el Sobre presentado con la oferta.
4.13 La contratista deberá contar con un profesional y programa de Seguridad e Higiene, con responsabilidad durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, deberá disponer de los correspondientes seguros de Riesgos del Trabajo (ART), y de Responsabilidad Civil.
4.14 Para una empresa unipersonal, ultimas (2) DOS DDJJ de Ganancias/IVA Bienes Personales y manifestación de bienes.
4.15 Oferta Económica: Planilla de Cotización con costos de construcción, obras complementarias, impuestos, tasas y derechos de carácter general o particular que graven esta obra.
Los cómputos son exclusiva responsabilidad del oferente.
Nota: Este será el precio máximo que se reconocerá al adjudicatario por todo concepto. La documentación digitalizada a volcar en el CD a presentar deberá contener además del formato en PDF, los archivos de cálculo y gráficas originales (Excel, etc.).
ACLARACIONES:
Incluir el monto del anticipo financiero a solicitar.
El sellado del contrato deberá abonarlo el adjudicatario en su totalidad.
La documentación digitalizada a volcar en el CD – PEN DRIVE a presentar deberá contener además del formato en PDF, los archivos de cálculo y gráficas originales (Excel, etc.).
5. - METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS SOLVENCIA PATRIMONIAL
Relación aceptable (mínimo 1,30) entre Activo Total y Pasivo Total SI-NO
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
Relación aceptable (mínimo 0,70)
entre Activo Corriente y Pasivo Corriente SI-NO
AUTONOMIA FINANCIERA
Autonomía de por lo menos el equivalente al 70% de un Certificado de
Obra promedio (los valores no incluyen el IVA) con el Activo Corriente SI-NO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Relación aceptable (máximo 1,00) entre el Pasivo Total y
el Patrimonio Neto SI-NO
INDICE PRUEBA ACIDA
Relación aceptable (mínimo 0,70) entre Activo Corriente menos Bienes
de Cambio y el Pasivo Corriente SI-NO
La evaluación de estos datos permitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas determinar si la Empresa oferente cumple con lo requerido, tomando cuatro (4) índices promedio de los balances presentados según el punto 4.3 (como obligatorios) de los pedidos.
OFERTA ECONÓMICA
COVIARA analizará y comparará las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio ofertado por cada proponente.
6. FECHA DE CIERRE DE VENTA DE PLIEGOS
Para los oferentes que opten por la presente alternativa, los pliegos se venderán con un costo de PESOS UN MIL ($1.000) (previa solicitud por escrito y con una anticipación mínima de 72hrs), en COVIARA, Xxxxxxxxxxx 000 - 0x Xxxx – Área de Compras y Contrataciones, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, según lo indicado en el punto 8 “Lugar y fecha de presentación de sobres”, del presente pliego.
COVIARA no devolverá el costo del presente pliego adquirido por los oferentes, en ninguna circunstancia, sin dar por ello motivo a reclamo alguno.
7. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO
La Empresas podrán solicitar por escrito al Área de Compras y Contrataciones de COVIARA (xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx), las aclaraciones al pliego que consideren necesarias, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, y COVIARA contestará por medio fehaciente, sin mencionar la Empresa que consultó, dentro de los DOS (2) días hábiles subsiguientes. COVIARA informará vía mail (a la casilla de correo electrónico indicado en el Artículo 4° inciso 4.7 del presente pliego), en caso de que haya modificaciones al pliego, pero será responsabilidad de las Empresas comunicarse con COVIARA para conocer si hay consultas y respuestas.
Toda consulta se regirá supletoriamente por lo dispuesto en el Artículo 18 “Consultas”, xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
8. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOBRES
Deberán ser presentados en COVIARA Xxxxxxxxxxx 000 0x Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx hasta diez (10) minutos previos a la hora fijada para la apertura. No serán tenidos en cuenta aquellos sobres que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad a la fecha y hora indicada, aun cuando se justifique con matasello u otro elemento haberse despachado antes de la fecha de presentación. Fecha y hora de Apertura: lunes 29/11/2021-13:00hrs.
Las empresas oferentes, deberán considerar las restricciones vigentes de circulación, como así también respetar todos los protocolos dispuestos al efecto, tanto por el Poder Ejecutivo Nacional, como por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo aducir problemas de accesibilidad con relación a dificultades para la presentación de su oferta en tiempo y forma.
Datos a la vista, que contendrán las ofertas:
1. Número asignado a la presente compulsa de precios, y título de la obra a realizar.
2. Razón social de la empresa oferente.
3. Fecha y hora de apertura de sobres.
Las ofertas deberán ser entregadas al personal de COVIARA designado para tal fin, quién tendrá a su cargo la guarda de los mismos en el lugar que oportunamente disponga el Directorio de la empresa.
9. VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta tendrá una vigencia de 30 días a contar de la fecha fijada como tope para la pre-adjudicación del ganador.
10. APERTURA DE SOBRES
A partir de la fecha y horario tope indicada en el punto 8, y habiéndose cerrado la recepción de ofertas, COVIARA procederá a la apertura de todos los sobres presentados, en presencia de los funcionarios que a los efectos designe el Directorio de COVIARA, dentro del marco de la actual situación de pandemia, y
cumpliendo con todos los procedimientos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
La apertura se llevará a cabo en las oficinas de COVIARA en Xxxxxxxxxxx 000, 0x Piso, en fecha y hora a indicar oportunamente, informando, dentro de los 5 días hábiles, a las Empresas que NO hubieran aprobado el pasaje de esta instancia, por no haber cumplido a juicio inobjetable de la Comisión de Pre adjudicación de COVIARA, la evaluación de los informes requeridos, no dando lugar esta decisión a ningún reclamo.
Todas las empresas que hubieren presentado ofertas, podrán presenciar el Acto de Apertura, a distancia y on-line, por medio de la plataforma digital dispuesta por el Área de Sistemas de COVIARA.
Cada sobre será abierto en forma virtual, on-line en vivo, con la presencia de todas las empresas participantes y, que hayan solicitado previamente el link de acceso al acto.
Antes de romper los sellos de seguridad de los sobres, el funcionario a cargo del acto de apertura presentará el mismo ante las cámaras, a fin de que todos los participantes puedan constatar la inviolabilidad de los mismos.
A tal fin, el representante legal de cada empresa oferente deberá solicitar por mail a xxxx@xxxxxxx.xxx.xx el correspondiente link de acceso al acto de apertura. Dicha solicitud podrá ser hecha hasta diez (10) minutos antes de la hora y día fijado para la apertura de sobres.
COVIARA podrá disponer de considerar necesario, de la presencia de un escribano durante el desarrollo del acto.
11. ACTA
Todo lo acontecido en la apertura, quedará asentado en un Acta DE APERTURA que se labrará al efecto, y será firmada por los representantes de COVIARA presentes.
En el Acta de apertura se dejará constancia de las novedades de la documentación presentada por los Oferentes y se registrará los valores cotizados.
La vista de lo actuado se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4° “Contenido del sobre”, del presente Xxxxxx.
12. EVALUACION DE LAS OFERTAS
COVIARA queda expresamente autorizada por los oferentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros para su evaluación, si lo considerase necesario, sin que por ello los oferentes puedan interponer excepciones o efectuar reclamos de ninguna naturaleza.
La mejor oferta será la que resulte de haber superado la evaluación de la capacidad económico-financiera y técnica y de ofertar la menor cotización económica.
La totalidad de criterios de evaluación en el sobre y la evaluación de las ofertas propiamente dicha efectuada por COVIARA tendrán el carácter de inobjetable.
Efectuada la pre-adjudicación por COVIARA, la misma será comunicada fehacientemente a todos los concursantes que hubieren llegado a este punto solamente y publicada en la pagina de COVIARA, según la normativa vigente. Los oferentes podrán observar y/o impugnar este acto, en forma fehaciente y dentro del plazo perentorio de TRES (3) días de notificados, o de su publicación en la pagina de COVIARA (lo que ocurra primero).
Este acto será válido siempre y cuando se lo acompañe con una GARANTIA DE IMPUGNACION xxx XXXX POR CIENTO (10%) de la oferta económica, constituida según la metodología determinada en el Artículo 4°, inciso 4.9 del presente Xxxxxx.
13. DEVOLUCION DE SOBRES
A partir del acto de no calificación y/o la no-aceptación de alguna oferta, en cualquiera de los pasos de la presente contratación, los sobres serán reintegrados al oferente respectivo, debiendo ser retirados de COVIARA dentro de los (60) días corridos a partir de su notificación.
Vencido dicho plazo COVIARA podrá proceder a su destrucción.
14. CONTRATACIÓN DESIERTA
COVIARA declarará desierta la contratación, si no se presentara ninguna oferta conveniente a solo juicio de
la Empresa o si las mismas fueran desestimadas por xxxxxx en la presentación o porque ninguna hubiera cumplido con los requisitos de calificación determinados por COVIARA, no correspondiendo el reconocimiento de ningún tipo de gastos y/o reclamo alguno.
15. EMPRESA ADJUDICATARIA
COVIARA firmará, con la empresa que resulte adjudicataria (si no se modificaron las circunstancias analizadas en el sobre presentado) el correspondiente contrato.
16. ANTICIPO FINANCIERO
COVIARA otorgará dentro los treinta (30) días a la firma del contrato con carácter de anticipo hasta un máximo del 30% del monto contractual si así lo solicita la Empresa adjudicataria, quién deberá garantizar el monto total del anticipo mediante Póliza de Caución a plena satisfacción de COVIARA.
17. PLAZOS DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO
El plazo de la ejecución de los trabajos a realizar en la Base Aérea Chamical – Pcia. de La Rioja, es de 30 días corridos, el mismo tendrá su iniciación una vez firmado el presente contrato.
El pago del saldo se realizará con cheque o transferencia bancaria una vez que los trabajos sean aprobados por la Gerencia Técnica.
18. GARANTÍAS A LA ADJUDICACIÓN
Las garantías podrán constituirse de las formas establecidas en el Artículo 4°, inciso 11.
⮚ Garantía de Cumplimiento de Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del total del monto de la adjudicación. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del Contrato al momento de la firma del mismo. De no cumplir dicho requisito, COVIARA intimará al adjudicatario a que lo haga en un plazo no mayor de CINCO (5) días. Vencido dicho plazo se rescindirá el Contrato.
19. EMPATE
COVIARA podrá solicitar mejoramiento de oferta entre las dos mejores cotizaciones siempre y cuando la diferencia no supere el TRES POR CIENTO (3%). En este supuesto las Empresas empatadas serán invitadas a mejorar su oferta económica por escrito dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de la fecha en que COVIARA lo informe en forma fehaciente, indicando: fecha, hora y lugar de la nueva presentación. El resultado de esa nueva oferta será el precio más bajo.
20. FACULTAD DE LA ADMINISTRACION
COVIARA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación, en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
21. COMPETENCIA
Para cualquier divergencia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
22. NORMATIVA APLICABLE
El presente pliego está sujeto al Decreto N° 3.288 del 10 xx xxxxxx de 1968 “Régimen de Contrataciones de COVIARA”, su reglamentación y supletoriamente por la Ley N° 13.064.
MODELO DE CONTRATO
---Entre la Empresa del Estado "Construcción de Vivienda para la Armada" (COVIARA), representada en este acto por su Presidente, Ingeniero Xxxxxx Xxxx XXXXXXX, DNI Nº00.000.000 debidamente autorizado a tal efecto, con domicilio en la xxxxx Xxxxxxxxxxx 000 - 0x xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, en adelante designada COVIARA, por una parte y por la otra, XXXXXXXXXX representada en este acto por XXXXXXX, DNI Nº XXXXXXXX en su carácter de XXXXXXXXXX, en adelante denominada LA EMPRESA, con domicilio legal en la calle XXXXXXXXXXX, se conviene en celebrar el presente Contrato, para la Contratación Directa Nº 69/2021, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: COVIARA encomienda
a LA EMPRESA y ésta acepta, la ejecución de la Red de Cloaca, según lo solicitado en Pliego Técnico que forma parte integrante del presente, para el desarrollo de 15 viviendas modulares en Base Aérea Chamical, Provincia de La Rioja.
CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMA DE CONTRATACIÓN: La ejecución de la
obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado Absoluto”, por la suma total de
PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXX) IVA incluido.-------------
Se conviene asimismo que atento a que la obra se contrata por el sistema mencionado, LA EMPRESA será la única responsable de los errores y/u omisiones en que hubiera incurrido en su presupuesto, comprometiéndose a entregar la obra perfectamente terminada, por el precio total y único establecido precedentemente.
CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍAS: En aval de fiel cumplimiento de sus obligaciones, LA EMPRESA consigna como garantía de contrato el equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual, a la orden de COVIARA, constituida mediante póliza de Seguro de Caución Nº XXXXXXXXX emitida por la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Serán
obligaciones de LA EMPRESA:
1. Realizar las tareas contratadas de ejecución de Red de Agua conforme Pliego Tecnico.
2. Proveer los materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra contratada debiendo estar permanentemente al día en el pago de las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal acatando la normativa laboral y previsional vigente. A tal fin deberá remitir la documentación mencionada, conjuntamente con la certificación de la obra.-
En caso de incumplimiento de dichas obligaciones previsionales y fiscales LA EMPRESA será pasible de la retención del pago de las certificaciones de obra, hasta que regularice su situación. ------------------
3. Contratar los siguientes seguros: de Responsabilidad Civil contra Terceros, de Accidentes de Trabajo ART (conjuntamente con la lista de personal abocado a la tarea encomendada, individualizando en la misma nombre completo y DNI de cada persona empleada en la obra) e incendio, todos ellos endosados a favor de COVIARA en sus respectivos montos conformados por ésta. COVIARA se reserva el derecho de analizar las pólizas constituidas y la solvencia de las Empresas Aseguradoras, pudiendo en caso de no satisfacerle la cobertura, solicitar otra aseguradora, o la modificación de la cobertura.----------------------------
4. Dar Cumplimiento a todos los protocolos vigentes y cuidados establecidos para la ejecución de obras en el actual escenario de pandemia del virus COVID 19, protegiendo a los operarios que ejecuten la obra contratada como también a todo personal externo que circule en el edificio.---------------
5. Responsabilizarse por los errores u omisiones en que hubiere incurrido en su presupuesto.
6. Finalizar los trabajos por el precio pactado y plazo convenido, que para COVIARA resulta de carácter esencial. -----------------------------------------------
7. Responsabilizarse por el plazo de garantía, de UN (01) AÑO contado a partir de la recepción provisoria de la obra sin observaciones ni faltantes, de los defectos y vicios aparentes y ocultos que tuvieran las obras por ella ejecutadas, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes ponen a cargo del constructor.
Los defectos surgidos durante la garantía, serán comunicados formalmente por COVIARA a la Empresa con debida constancia de día y hora, debiendo dar respuesta la Empresa dentro de las 72 horas (o en un plazo menor
según la magnitud del defecto), solucionando el problema o presentando un plan de trabajos para efectuar las reparaciones a COVIARA, quien previo análisis podrá prestar conformidad al mismo, si este resulta razonable. En caso de incumplimiento o de no aprobarse el plan, COVIARA podrá efectuar las reparaciones afectando el fondo de garantía o exigir la reparación a la Empresa aplicando una multa de PESOS 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) sobre el monto total del contrato por cada día de atraso, hasta la efectiva conformidad prestada por COVIARA. Notificada la multa a la Empresa, la misma se podrá deducir del Fondo de Reparos retenido en efectivo.-
8. Efectuar el pago del pago del 100% del impuesto de sellos.-----------------
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Empresa por los vicios ocultos o ruina de la obra. Ambas partes convienen de común acuerdo que, la Empresa será responsable por los vicios ocultos durante el plazo de garantía.-----------------
Además, todo vicio oculto manifestado durante el periodo de garantía y solucionado por LA EMPRESA o COVIARA prorrogará en 180 días el plazo de garantía mencionado en el primer párrafo del presente punto a partir de su reparación.
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE COVIARA: Serán obligaciones de COVIARA:
1. Pagar el precio pactado.
2. Proceder cuando corresponda, a la recepción provisional de la obra.-------
CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: La obra se realizará en un plazo total de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la firma del presente.
Las posibles causales de ampliación del plazo de obra contractual deberán ser elevadas por LA EMPRESA a COVIARA para su consideración.-------------
Toda causal que sea presentada fuera de los plazos estipulados será rechazada por extemporánea.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO:
Forma de Pago: TREINTA POR CIENTO (30%) de Anticipo a partir de la firma del presente contrato, (La suma correspondiente al anticipo se liquidará contra factura y una contragarantía, equivalente al Cien Por ciento 100% de la
misma, que se deberá constituir mediante una póliza de seguro de caución a favor de COVIARA).-
El saldo restante será abonado con la recepción provisoria de la obra.
CLÁUSULA OCTAVA.- CARGA IMPOSITIVA: El precio indicado en la cláusula segunda "Forma de Contratación" incluye el Impuesto al Valor Agregado. ---------
CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS: Las multas se aplicarán por xxxx en la entrega del objeto del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Por atraso en la iniciación de los trabajos: el equivalente al 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) por cada día de atraso sobre el monto total contratado.
Dado el carácter de la multa estipulada en este inciso, en el caso que LA EMPRESA regularice la situación equilibrando los avances de la obra en un todo de acuerdo al plazo establecido en el contrato; COVIARA, a pedido del interesado podrá condonar la misma, siempre que LA EMPRESA pruebe que se debieron a causas justificadas y estas sean aceptadas por COVIARA. ------
b) Por atraso en la terminación total de la obra: el equivalente al 3,00 0/000 (PESOS TRES CADA MIL) por cada día corrido xx xxxx. La multa estará constituida por la aplicación de dicho porcentaje sobre el monto total del contrato.
CLÁUSULA DECIMA.- INSCRIPCIÓN: En cumplimiento de las exigencias que las leyes y decretos determinan y que se refieren a las inscripciones en las distintas reparticiones, LA EMPRESA deberá acreditar su inscripción en las distintas cajas, registros, impuestos, etc.----------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: En caso
de disolución, quiebra o concurso civil de LA EMPRESA quedará rescindido el contrato a menos que COVIARA acepte el ofrecimiento de los síndicos de la quiebra o concurso de llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquel.
11.1.- COVIARA tendrá derecho a la resolución del contrato sin necesidad de intervención judicial ni previa constitución en xxxx en los siguientes casos:
a) Cuando LA EMPRESA se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. ------
b) Cuando LA EMPRESA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto y a juicio de COVIARA, no puedan terminarse en los plazos estipulados. Previamente, se exigirá a LA EMPRESA que provea los medios necesarios hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije, procediéndose a la resolución del contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.----
c) En el caso que no proceda el otorgamiento de prórroga, o concedida ésta, si LA EMPRESA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza.-----------------
d) Cuando LA EMPRESA se exceda en (15) QUINCE días corridos del plazo establecido para la iniciación de las obras, salvo causa justificada a juicio de COVIARA.
e) Cuando LA EMPRESA transfiera en todo o en parte su contrato o se asocie bajo cualquier forma con otra para la construcción, sin previa autorización escrita de COVIARA.
f) Cuando LA EMPRESA abandone las obras o interrumpa los trabajos por un plazo mayor de ocho (8) días corridos en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de (15) QUINCE días.-
11.2.- Resuelta la resolución del contrato ella tendrá las siguientes consecuencias:
LA EMPRESA responderá por los perjuicios que sufra COVIARA a causa del nuevo contrato que celebre para la ejecución del objeto aquí suscripto:
a) En ningún caso LA EMPRESA tendrá derecho al beneficio que obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los precios del Contrato resuelto.
b) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el pliego, LA EMPRESA que se encuentre comprendida en cualquiera de los casos de rescisión citados en el Art. 11.1. perderá también la fianza citada.-------------------------------------
11.3.- En caso de rescisión de contrato por culpa de LA EMPRESA, ésta se hará responsable de los perjuicios, que origine la terminación de las obras, calculados sobre la base de las previsiones del proyecto original, aun en el supuesto de que COVIARA resolviese variar el proyecto que sirvió de base a la
contratación, debiendo los trabajos ejecutados ser liquidados a la fecha de ejecución de los mismos.
11.4.- LA EMPRESA tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones que le fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas, en un VEINTE POR CIENTO (20 %) en más o en un DIEZ POR CIENTO (10%) en menos.---------------------------------------------
b) Cuando COVIARA suspenda por más de QUINCE (15) dias la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos, o que previstos no pudieran evitarse.
c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato.
11.5.- Cualquiera fuere el motivo de la resolución, efectuada la comunicación respectiva, COVIARA tomará posesión de la obra, en el estado en que se encuentre y conjuntamente con LA EMPRESA levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajo existentes no admitiéndose, en ningún caso, ni por concepto alguno, que LA EMPRESA proceda a la retención de la Obra. Si LA EMPRESA no concurriese a la invitación, para asistir al inventario, que se hará por carta documento, se le tendrá por aceptante del que COVIARA practique, sin derecho a reclamación alguna, labrándose un Acta ante Escribano Público Nacional. Los materiales e implementos no aceptados por COVIARA, serán retirados de la obra por la EMPRESA a su xxxxx, dentro del término de (15) quince días corridos, desde la notificación de la carta documento que remita COVIARA.-------
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA- DOMICILIO ESPECIAL - TRIBUNALES
COMPETENTES: Para todos los efectos, notificaciones, citaciones, o emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se susciten o se cumplan en relación o con motivo del presente Contrato, las partes constituyen domicilio especial: COVIARA en la calle Reconquista Nº 385, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, en la calle xxxxxxxxxxxxxxx donde se tendrá por válido todo acto que allí se practique aun cuando no se encontraren en dichos domicilios. Asimismo, las partes convienen que para cualquier divergencia o conflicto que se suscite, con motivo de la aplicación, ejecución y cumplimiento de este Contrato que no pueda ser
resuelto amigablemente, se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.
En prueba de conformidad, las partes firman (2) dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días del mes de noviembre de 2021.
Lugar y fecha:
Sres. COVIARA
Ref: DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE CONTROVERSIAS - DECRETO N° 1023/2001
De nuestra consideración:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso decontroversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N°DE DOCUMENTO : CARÁCTER:
Lugar y fecha:
Sres. COVIARA
De nuestra consideración:
Por medio de la presente dejamos constancia de nuestro domicilio Legal en
, de la Localidad de , Provincial de
. A su vez informamos nuestros números de teléfonos a los fines de comunicaciones contractuales o vía e-mail a la casilla
.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N°DE DOCUMENTO :
CARÁCTER:
Enviamos el presente en carácter de declaración Jurada.
Lugar y fecha:
Sres. COVIARA
Ref: CAUSALES DE INHABILIDAD
De nuestra consideración:
Por medio de la presente manifestamos en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilitación para contratar con el Estado Nacional.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N°DE DOCUMENTO : CARÁCTER:
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT |
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI | NO | ||
En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no | ||
un funcionario se deberá repetir la | declaración de vinculaciones implica la | ||
información que a continuación se solicita | declaración expresa de la inexistencia de los | ||
por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n° | ||
declarar. | 202/17. | ||
Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente | |
Vicepresidente | |
Jefe de Gabinete de Ministros | |
Ministro | |
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT | |
Cargo | |
Jurisdicción |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT | |
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. | |
Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. | |
Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto | |
Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto | |
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. | |
Xxxxxxx pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |
Información adicional
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
Firma Aclaración Fecha y lugar
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica
Razón Social | |
CUIT/NIT |
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI | NO | ||
En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no | ||
un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la | ||
accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los | ||
que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° | ||
de las vinculaciones a declarar. | 202/17. | ||
Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) | No se exige información adicional | |
Representante legal | Detalle nombres apellidos y CUIT | |
Sociedad controlante | Detalle Razón Social y CUIT | |
Sociedades controladas | Detalle Razón Social y CUIT | |
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante | Xxxxxxx Xxxxx Social y CUIT | |
Director | Xxxxxxx nombres apellidos y CUIT | |
Socio o accionista con participación en la | Detalle nombres apellidos y XXXX |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
formación de la voluntad social | ||
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública | Detalle nombres apellidos y CUIT |
Información adicional
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente | |
Vicepresidente | |
Jefe de Gabinete de Ministros | |
Ministro | |
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT | |
Cargo | |
Jurisdicción |
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT. | |
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. | |
Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto. | |
Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto. | |
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
Información adicional
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
Firma y aclaración del declarante Xxxxxxxx en el que firma Fecha
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: CONSTRUCCIÓN RED DE CLOACAS EN BARRIO CHAMICAL – BASE MILITAR
Artículo 1. TRABAJOS PRELIMINARES
Artículo 1.1. Documentación de obra
La obra no podrá ser iniciada sin la autorización escrita de AGUAS RIOJANAS SA. Esta autorización se otorgará una vez que se complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitación de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Órdenes de Servicio. La Empresa Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante los distintos organismos oficiales y/o privados para completar la documentación del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.). Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberán ser distribuidos uniformemente en los ítems de la obra.
La Municipalidad hace entrega de la documentación para la aprobación de anteproyecto, quedando a cargo de la Contratista completar dicha carpeta, verificar si necesita actualización por pérdida de vigencia y una vez ejecutada, completar la documentación final para darla por aprobada.
Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentación de la obra dados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 1.2. Cartel de Obra
Desde el inicio y hasta la recepción definitiva, el Contratista colocará y mantendrá en el lugar que se indique, un cartel de obra, según plano tipo y especificaciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2. Materiales
Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento, deben contar con la expresa aprobación de LA PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen
los requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.
Los tubos de P.V.C. serán de uso cloacal junta elástica de caucho, diámetro mínimo 160 mm deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM o certificado de aprobación por lote del IRAM.
Las tapas y xxxxxx de Bocas de Registro serán xx xxxxxx dúctil, según especificaciones de la norma UNE EN 124 Clase D – 400 en calzada y Clase B 125 en vereda, con cierre antivandálico y bloqueo de seguridad. Las tapas de origen extranjero deben presentarse con datos garantizados de fábrica donde se certifique las normas de fabricación. Las tapas y xxxxxx fabricadas en el país se presentarán con un certificado de garantía expedido por el fabricante y
copia de las especificaciones técnicas de las mismas. No se admitirá el empleo del modelo clásico xx xxxxxx fundido de la ex OSN debido a las dificultades operativas que genera.
Los ramales de P.V.C. que se utilicen en las conexiones domiciliarias serán inyectados y con junta elástica, no se admitirá el uso de accesorios soldados o pegados.
En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificación tecnología o uso, el Director técnico podrá presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta, quedando a criterio de LA PRESTATARIA su utilización.
Artículo 3. Trabajos preliminares
Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultará las demarcaciones emitidas por las distintas entidades. Efectuará todos los sondeos necesarios para verificar la ubicación y cotas de nivel de las redes existentes, donde el proyecto determina que empalmarán las nuevas instalaciones. Asimismo, tomará todos los recaudos necesarios para evitar dañar las instalaciones existentes en el sector y cuidará que se respeten las distancias reglamentarias entre éstas y la red que se construye.
Además de la obra principal, los responsables de la obra deberán ejecutar los trabajos de instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la Disposición aprobatoria del proyecto.
Se deberán cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones oficiales, instituciones públicas o privadas, relacionadas con la ejecución de la obra.
Artículo 4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Este Ítem comprende la limpieza, desbosque, roturas de pavimento (si correspondiera), veredas y la excavación de la zanja en todo tipo de terreno, hasta la cota de fondo de zanja. Incluye también todas las tareas complementarias para la ejecución (Apuntalamientos,drenajes, etc.).
La CONTRATISTA será responsable del relevamiento, sondeos y obras anexas para detectar los cruces e instalaciones existentes (agua, electricidad, gas, fibra óptica, etc.).
Corre a su exclusivo cargo el costo de relevamientos, reparaciones o indemnizaciones que puedan surgir por roturas o desperfectos de estas redes y pavimentos.
Se incluyen todos los trabajos y equipamientos para una correcta señalización diurna y nocturna, tanto de excavaciones como de materiales acopiados en la vía pública.
Artículo 2.1. Zanjeo para cañería
La excavación a realizar será tal que verifique una tapada mínima de 1,20 metros y se realizará con el talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes de acuerdo al tipo de suelo de la zona en la que se emplaza la obra.
El fondo de zanja deberá tener, en todos los casos, el ancho mínimo reglamentario para permitir la correcta instalación de la tubería, según el siguiente detalle:
• Diámetros menores de 150 mm: 0,60 m de ancho de zanja.
• Diámetro 150mm: 0,65 m de ancho de zanja.
• Diámetro 200mm: 0,65 m de ancho de zanja.
El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, que deberá tener permanencia en la misma durante toda la jornada laboral, tomará todas las medidas que considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavación hubiera peligro inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o daños a construcciones próximas.
En todos los casos la responsabilidad civil, daños económicos y de toda índole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecución de los trabajos, es responsabilidad Empresa que ejecuta la obra.
La apertura de las zanjas no podrá adelantarse más de 300m a la colocación de la tubería, ni mantenerse en esas condiciones por más de 5 días.
Se acopiará al costado del zanjeo el material resultante de la excavación, y de cumplir el mismo con la granulometría exigida se utilizará para el posterior tapado.
En los periodos de tiempo que el material de excavación esté acopiado en los laterales, y mientras se realizan las pruebas hidráulicas y los ensayos necesarios, la Contratista deberá tomar todas las medidas para mantener la obra con la señalización adecuada, incluyendo las horas nocturnas.
Artículo 5. PREPARACIÓN DE FONDO DE ZANJA
El fondo de la excavación estará constituido por una cama de asiento de espesor mínimo de 0,10 m y material que cumpla con la siguiente curva granulométrica:
La inspección exigirá cada 50 m la realización de un ensayo para determinar que esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad mínima del 95% de la máxima referida al Xxxxxxx Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de más ó menos el 3%.
Previo a la bajada de cañería el tramo excavado debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.
Artículo 6. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS
Este Ítem comprende todos los materiales y trabajos necesarios para la provisión, acopio en obra y colocación de cañería, de acuerdo a las Normas vigentes, a las indicaciones del fabricante y de la Inspección (tanto de AGUAS RIOJANAS S.A. como del Municipio) para el correcto funcionamiento de la conducción.
Previo a su colocación, los caños a utilizar se revisarán, limpiándose sus espigas, enchufes y anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan pérdidas. Los tubos se colocarán de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud.
La colocación de piezas especiales deberá efectuarse siguiendo las mismas técnicas decolocación de las tuberías principales. Solamente se aceptará la utilización de piezasespeciales de PVC termoformadas no admitiéndose las pegadas o soldadas.
Las conexiones domiciliarias que se construyan, serán ejecutadas antes de la prueba hidráulica, de manera que ésta se realice probando en forma conjunta tubería y conexiones. Las conexiones quedarán en vereda a una distancia de 0,60m de la línea municipal, con una tapada mínima de 1,00m en su extremo, con un tapón de PVC hermético asegurado con un dado de hormigón de 0,10m de lado.
La tapada mínima de la colectora será de 1,40 m en calzada, con un mínimo en casos debidamente justificados y autorizados por OSMSA de 1,30 m. Cuando en forma excepcional se autorice la instalación en vereda, la tapada será de 1,00 m. La tubería de ventilación se colocará en las bocas de registro un
diámetro por arriba de las de arrastre. La longitud máxima entre bocas de registro, será de 120 m, y en casos debidamente justificados se autorizará un máximo de 125 m. El enchufe de los tubos se colocará dirigido hacia el punto alto del tramo. La tubería entre tramos deberá tener pendiente uniforme. Por lo que se continuará la rasante del fondo de zanja prescindiendo del nivel de la calzada, especialmente donde la pendiente de ésta cambia de signo.
Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocación de tubería, la extremidad de la misma y de las piezas especiales deberán ser obturadas con un tapón de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extraños y/o animales.
Artículo 7. RELLENOS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS
Relleno de zanjas 1º Etapa: Estará constituido por una mezcla humedecida de grava fina y arena común en proporción 1:1, con granulometría tamaño máximo 1/2" y contenido de finos en malla Nº 200 menor al 10 %. Con este material se rellenará la zanja hasta 0,30 m sobre el extradós del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realización de la prueba hidráulica a zanja abierta.
La inspección podrá exigir al Director Técnico la realización de ensayos que comprueben que la densidad mínima del material descrito, humedecido y compactado es del 95% de la máxima referida al Xxxxxxx Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas ó menos el 3%.
Relleno de zanjas 2da Etapa: Deberá efectuarse respetando las normas e instrucciones de los organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV, etc.) Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionará en la entidad correspondiente, el certificado de aceptación de los trabajos y lo presentará a la inspección para la autorización del empalme.
Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitará las
inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por parte de la inspección de LA PRESTATARIA.
Como regla general, para el relleno se utilizará el material extraído de la excavación siempre que haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras serán de un tamaño tal que su diámetro no sea mayor que 2”. Si el material fuera inadecuado, quedará a cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las condiciones requeridas. El relleno se colocará en capas de hasta 0,30 m de espesor, compactándose hasta obtener una densidad mínima del 95% de la máxima referida al Xxxxxxx Standard AASHO T99. Se admitirá para la humedad una tolerancia de más ó menos el 3%.
La inspección podrá exigir al Director Técnico, la realización de ensayos para verificar el cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas.
A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocará una malla de P.V.C. color naranja, con doble hilo metálico de detección, para proteger la tubería.
Artículo 8: Bocas de registro
Serán construidas de acuerdo con las normas y los planos tipo de LA PRESTATARIA. En las redes colectoras construidas con tubos de PVC o PRFV, será obligatorio la colocación del manguito de empotramiento en la acometida y salida de las bocas de registro.
El hormigón utilizado en la construcción de las bocas de registro deberá elaborarse con
cemento puzolánico de alta resistencia a los sulfatos.
En todos los casos se observarán las reglas de arte del buen construir.
Artículo 9: Pruebas hidráulicas
La prueba hidráulica se realizará sometiendo la red con sus conexiones a una presión de 0,2 kg/cm2 durante 15 minutos, medida en el punto más alto entre las bocas de registro extremas del tramo.
Una vez transcurridos los 15 minutos se rellena completamente la zanja y se vuelve a probar la tubería a zanja tapada.
Artículo 10º: Reparación de calzadas y veredas
La Contratista, el Director Técnico y la empresa constructora de la obra, son los responsables de la reparación de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberán gestionar la constancia de conformidad del organismo público o privado que tenga jurisdicción sobre ellas para su presentación a la inspección antes del empalme.
Artículo 11º: Inspecciones
La inspección de los trabajos estará a cargo de LA PRESTATARIA. El control de la obra será abierto y ambulante, estará condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de inspección obligatorios que presentará el Director Técnico.
En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedarán registrados los resultados de las
inspecciones que se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales
observaciones que realice la inspección.
El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecánicas u
otras, destinadas al tratamiento, impulsión, etc., se practicará conforme al proyecto
aprobado por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las inspecciones estarán a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico gestionar el certificado de aprobación
correspondiente, que entregará a la inspección con los planos, documentación conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera, previo solicitar el empalme.
Las inspecciones serán solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de anticipación, en el Libro de Pedido de Inspecciones, según el siguiente detalle:
a) Replanteo, verificación y demarcación de instalaciones existentes e Inspección de
materiales.
b) Fondo de zanja para red y conexiones domiciliarias, terminado.
c) Cañería colocada y nivel.
d) Prueba hidráulica.
e) Tapada primera etapa.
f) Tapada segunda etapa, en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos
privados. Para excavaciones en la vía pública o donde exista un permiso de apertura
de zanjas, se deberá presentar el certificado expedido por la entidad que lo emitiera,
con la conformidad a los trabajos de compactación y de reparación de calzadas y
veredas.
g) Colocación xx xxxxx protectora y de detección en la red y conexiones.
h) Fondo de Boca de Registro.
i) Cilindro de Boca de registro.
j) Losa y armadura de boca de registro.
k) Colocación de marco y tapa y construcción de cojinetes.
En esta etapa el Director Técnico presenta la documentación final de obra reglamentaria.
l) Inspección final. Esta inspección se solicitará en el impreso específico correspondiente.
m) Inspección por circuito cerrado de T.V. y de funcionamiento.
Los pedidos de inspección podrán ser solicitados por el Director Técnico de la obra en forma separada o simultáneamente, de acuerdo con el ritmo de los trabajos y al solo criterio de la Inspección.
Artículo 12. LIMPIEZA DE OBRA
Artículo 12.1 Limpieza permanente de Obra
Particular atención se prestará a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo momento deberá presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y controlado.
El acopio de escombros o material para descartar no deberá obstruir ni impedir la circulación.
Cabe aclarar que, todos los elementos que tuvieran que se extraídos, tales como carteles u otros, para la correcta realización de las tareas, deberán ser colocados nuevamente en su lugar y posición inicial, sin que esto conlleve a un reconocimiento de costos ya que los mismos corren por cuenta exclusiva de la Contratista.
Artículo 12.2 Limpieza Final de Obra
Incluye el desmantelamiento completo xxx xxxxxxx, depósito de materiales y acarreo de escombros finales a vaciadero municipal.
Al concluir cada etapa y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. El Contratista debe retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
Además, se deberá hacer un perfilado final con motoniveladora en las calles intervenidas, sin aporte de material, logrando una terminación adecuada de acuerdo a las órdenes dadas por la Inspección.
Artículo 13. PLANOS CONFORME A OBRA
Al finalizar la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista procederá a confeccionar los planos conforme a obra, debiendo entregar a la Inspección un juego de planos en papel y otro en medios magnéticos (cd o zip con archivos en formato DWG, libre de contraseñas). Además, debe realizar todos los trámites de conforme a obra en LA PRESTATARIA.
Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que integran el presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva construcción de la obra.
Se deberán tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 14. LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD
LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. Nº 351/79 y 911/96).
Se deberá cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y permanentemente y a lo largo del desarrollo de toda la obra.
Artículo 14.1. Técnico en Seguridad e Higiene
La Obra tendrá a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que deberá presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.
Artículo 14.2. Indumentaria personal obrero
Principalmente -pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se deberá cuidar y garantizar el uso xx xxxxx, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de cuero, cinturones de seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablón y baranda, xx xxxxxxx de personal con baños, protección contra incendios, primeros auxilios, instalación eléctrica de obra protegida con puesta a tierra y disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc.
Será la Contratista la responsable de la provisión de todos los elementos anteriormente mencionados.
Artículo 15. ENSAYOS DE LABORATORIO
La Empresa deberá responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizándolos por cuenta propia o por terceros autorizados y abalados por el Municipio.
Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 16. DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES
Además del Representante Técnico (ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares), la Contratista deberá asignar un Jefe de Obra y un Topógrafo, los que deberán presentar curriculum vitae dentro de los cinco (5) días corridos posteriores al acta de inicio de obra.
El Jefe de Obra asignado deberá tener permanencia en la obra en toda la jornada laboral y el personal de topografía cada vez que la obra lo demande. La aprobación de ambos, será dada por la Inspección.
VENTILACION GALVANIZADA 2.40m x 0.83m E=0.3MM
C.P.P.Ø110-P.1:50
CI (1)
0.10
0.10
0.15
1.00
0.70
0.60
N.R.
C.P.P.Ø160-P.1:50
tuberia de desague
Pmin=3%
XXXX. PP Ø100
1.50
1.10
Camara de Inspeccion
0.20
terreno no removido
C.P.P.Ø110-P.1:50
CI (E)
X X
CAÑERIA EXISTENTE
CI (E)
X X
CAÑERIA EXISTENTE
CI (E) CI (E)
DETALLE DE DESAGÜES CLOACALES CORTE
0.20 0.60 0.20
1.00
CAÑERIA EXISTENTE
Preveer Cruce
de Calles Cañeria
X X X
X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X
X
X X
X X X X X
X
X
X X X X X X
Preveer Cruce
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
de Calles Cañeria
X X X X X X
CI (5)
X
CI (7)
X X X X X X X
CI (2)
X X
X X X X X
Preveer Cruce
X X X X X X X X
X
X X X X X X X
de Calles Cañeria
X X X X X X X X X X
X X
X
X
X X X X X X X X X X X
C.P.P.Ø160-P.1:50
C.P.P.Ø160-P.1:50
C.P.P.Ø160-P.1:50
Ø160
X X
X X X X X X
0.15
X
X X X X X X X X X X X
Pmin=3%
X X X X X X X X X
X X
X
XXXX. PP Ø100
0.70
Camara de Inspeccion
X X X
CI (4)
CI (6)
0.15
X X X X X X X
X
X X X X X X
C.P.P.Ø110-P.1:50
C.P.P.Ø110-P.1:50
C.P.P.Ø110-P.1:50
CI (3)
peldaños Ø 3/4"
X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X
X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X X
DETALLE DE DESAGÜES CLOACALES PLANTA
X X X
SECTORES A INTERVENIR
X X X X X
X
X
COVIARA
OBRA:
DIRECCION: BASE AEREA CHAMICAL LA RIOJA
REFUNCIONALIZACION
PLANO Nº:
IS-02
X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X
X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X
ETAPA:
PROYECTO
ESCALA 1:500
DESAGÜES CLOACALES
X X X X X X X
X X X
X X X
X
X X X X X X X X X X X X X X
X
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
COVIARA
EMPRESA DEL ESTADO
XXXXXXXXXXX 000 - 0x XXXX - XXXX
TITULO PLANO:
INSTALACION SANITARIA
DESAGÜES CLOACALES PLANTA y DETALLES
1
Versiones
2
3
4
5
6
Dibujo: VP
Aprobo: RB
CÓMPUTO Y RED DE CLOACAS | PRES | UPUEST | O | UBICACION: | CHAMICAL - LA RIOJA | |||
COMITENTE: - - - | PLAZO DE OBRA: - - - meses | FECHA: | ||||||
RUBRO | ÍTEM | DESIGNACIÓN | COMPUTO | PRESUPUESTO | ||||
UN. | CANT. | COSTO UNIT. | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO | % S/ TOTAL | |||
001 | RED DE CLOACAS | |||||||
001,01 | Excavacion - 1.2m x 060m | ml | ||||||
001,02 | Cama de arena 10cm x 60m | ml | ||||||
001,03 | Instalacion de tuberia PVC 110 | ml | ||||||
001,05 | Relleno de zanja, compactacion y colocacion de cinta de advertencia | ml | ||||||
001,06 | Conexión domiciliaria - Collarin 63mmx3/4", cañeria 0/0" XXXX X0, Kit medidor, tanque tricapa 1000l, colector y bajada de tanque. | un | ||||||
001,07 | Camara de inspeccion 60x60 - Base Hº Simple, mamposteria ladrillo comun, revoque grueso, tapa metalica 60x60. Valcula esclusa. Según detalle constructivo. | un | ||||||
TOTAL | $ - | |||||||