Common use of Collaudo definitivo degli impianti Clause in Contracts

Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale dʹappalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stesso. Ad impianto ultimato, si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: ‐ rispondenza alle disposizioni di legge; ‐ rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; ‐ rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; ‐ rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: - che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9; - che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni, richiamate al par. 1 dellʹart. 4, inerenti allo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto‐offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dellʹart. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c); - che i materiali impiegati nellʹesecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹart. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; - inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. Esame a vista Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: ‐ protezioni e misura di distanze nel caso di protezione con barriera, ‐ presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzioni polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale dʹappalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stesso. Ad impianto ultimato, si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: ‐ rispondenza alle disposizioni di legge; ‐ rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; ‐ rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; ‐ rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: - che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9; - che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni, richiamate al par. 1 dellʹart. 4, inerenti allo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto‐offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dellʹart. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c); - che i materiali impiegati nellʹesecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹart. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; - inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. Esame a vista Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: ‐ protezioni e misura di distanze nel caso di protezione con barriera, ‐ presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzioni polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi. Esso dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale dʹappaltopresente d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stessodell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ad impianto ultimato, ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: rispondenza alle disposizioni di legge; rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; rispondenza a alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito impianto descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: - occorrerà verificare: a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9; - generali; b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive ed alle preven- tive indicazioni, richiamate al par. 1 dellʹart. 4, inerenti allo lo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto‐offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori; c) che gli impianti ed e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dellʹart. 4progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - aggiudica- zione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori; d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappaltodell’appalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c); - ; e) che i materiali impiegati nellʹesecuzione nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹart. 5, siano stati presentati pre- sentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; - inoltre, nel collaudo definitivo dovranno . Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche provvisoria e si dovrà redigere l'apposito verbale del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. definitivo. 5.4.1) Esame a vista Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: ‐ protezioni e misura di distanze nel caso di protezione con barriera, ‐ presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzioni polarità, scelta vista 5.4.2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto, dell'apposizione dei contrassegni di apparecchi e misure identificazione 5.4.3) Verifica della sfilabilità 5.4.4) Misura della resistenza di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori isolamento 5.4.5) Misura della caduta di neutro e di protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.tensione 5.4.6) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi 5.4.7) Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Collaudo definitivo degli impianti. In aggiunta all’articolo relativo. Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione l'esecuzione e la funzionalità, funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Progetto esecutivo e nel presente Capitolato speciale dʹappaltoSpeciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stessodell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ad impianto ultimato, si deve provvedere Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: - rispondenza alle disposizioni di legge; - rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.Vigili del Fuoco; - rispondenza a alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; - rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: - : a) che siano state osservate seguite le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9; - del presente Capitolato; b) che gli impianti ed e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le alle preventive indicazioni, richiamate al nel par. 1 dellʹart2 dell'art. 4, inerenti allo lo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione dall'Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate confermate, in caso di appalto-concorso, nel progetto‐offerta progetto- offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che dell'appalto; c) gli impianti ed e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offertaprogetto esecutivo, relative e nel caso di appalto concorso a quanto prescritto nel par. 2 dellʹartpar.2 dell’art. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che dell'appalto; d) gli impianti ed e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto, di cui è detto ai precedenti commi bdell'appalto; e) e c); - che i materiali impiegati nellʹesecuzione nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹartnell'art. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; - ; f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. Esame a vista Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi Nei paragrafi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme seguono si riportano le prove più significative da effettuare in sede di collaudo; l’Amministrazione appaltante potrà richiedere comunque ulteriori prove al fine di verificare la rispondenza degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. Tra i controlli dei lavori a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: ‐ protezioni e misura di distanze nel caso di protezione con barriera, ‐ presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzioni polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavoriquanto precedentemente specificato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto