Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per ogni lotto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una xxXx.Xx./eCondz. aFispc.o0s2t4e1r9i1o7r0e04d4i almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.aslcn2.it
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per ogni lotto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una xxXx.Xx./eCondz. aFispc.o0s2t4e1r9i1o7r0e04d4i scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.aslcn2.it
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assuntiL'aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una fideiussione bancaria o assicurativa, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per ogni lotto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’artai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta 113 del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitivaCodice. La fidejussione fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una xxXx.Xx./eCondzassicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. aFispc.o0s2t4e1r9i1o7r0e04d4i almeno 4 mesi rispetto a quella fissata La garanzia copre gli oneri per la scadenza del il mancato o inesatto adempimento ed eventualmente le penali per i ritardi stabilite nel contratto. In caso di proroga La polizza è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del Codice. L’ammontare residuo della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovatadeve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, alle stesse condizioni o comunque fino a dodici mesi dalla data di cui sopraultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, e di cedere a terzi i crediti del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, Servizio senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazionespecifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.sardegnaprogrammazione.it
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per ogni lotto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una xxXx.Xx./eCondz. aFispc.o0s2t4e1r9i1o7r0e04d4i scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.aslcn2.it
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per ogni lotto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una xxXx.Xx./eCondz. aFispc.o0s2t4e1r9i1o7r0e04d4i scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata della assistenza tecnica full risk mesi 60, a partire dalla data del relativo collaudo.
Appears in 1 contract
Samples: www.aslcn2.it