Common use of MEZZI E ATTREZZATURE Clause in Contracts

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste, l’Appaltatore dovrà fornire e disporre, a proprie spese e cura, all'atto dell'inizio effettivo del servizio, di tutte le attrezzature, macchinari e materiali nuovi necessari all'espletamento del servizio stesso e comunque in numero non inferiore a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ovvero a quello indicato in sede di offerta. Tutti i mezzi d'opera debbono essere di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010. I mezzi suindicati dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per la durata dell’appalto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimo. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste, l’Appaltatore dovrà fornire L’Impresa Appaltatrice si impegna ad utilizzare e disporre, a proprie spese e cura, all'atto dell'inizio effettivo del mantenere in servizio, in perfetto stato di tutte efficienza e di decoro, i mezzi e le attrezzature, macchinari in quantità sufficiente e materiali nuovi necessari all'espletamento del servizio stesso e comunque in numero non inferiore di tipo idoneo a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionalegaran- tire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. L’Appaltatore si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, ovvero a quello indicato in sede di offerta. Tutti i mezzi d'opera debbono essere di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010. I mezzi suindicati dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di caratte- re sia ordinario che straordinario. I mezzi utilizzati dovranno essere del tipo con allestimento a vasca per nettezza urbana. Data la natura del rifiuto da raccogliere non potranno essere utilizzati mezzi dotati di attrezzatura di compattazione del rifiuto. I veicoli non dovranno essere caricati oltre i limiti previsti dalla nor- mativa vigente e dalle specifiche del veicolo stesso e dovranno essere dotati di telo coprivasca da utilizzarsi durante gli spostamenti. La data di prima immatricolazione dei mezzi adibiti alle attività del presente appalto, non potrà essere antecedente di oltre quattro anni rispetto a quella di inizio dei servizi. L’Impresa Appal- tatrice si impegna inoltre a mantenerli, mediante frequenti ed attente manutenzioni, in stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli anche a periodiche verniciature. L’Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impie- gati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile; tutti i mezzi rispetteranno le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti, qualora rientrassero nella tipologia prevista dal D.M. del 17 dicembre 2009, dovranno essere dotati dell’apposito dispositivo per il control- lo sulla tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la durata dell’appalto raccolta dei rifiuti dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma portare chiaramen- te le seguenti indicazioni: • la dicitura “Servizi di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimoIgiene Ambientale”; • nominativo della Ditta Appaltatrice. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere idonei ad effettuare le operazioni sostituiti da apposite riserve che la Ditta Appaltatrice avrà cura di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti procurare, in modo che i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo non abbiano a subire fermate o ritardi. I mezzi impiegati nella raccolta saranno possibilmente alimentati a gas metano ovvero a ridot- to impatto ambientale, dovranno quindi rispettare i Criteri Ambientali Minimi così come previ- sto dalla norma. I macchinari e Prestazionalele attrezzature, in particolare, dovranno: • rispettare le normative tecniche e di sicurezza generali vigenti; • possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l’adeguata garanzia di tutela am- bientale. Gli automezzi saranno dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi e/o conto proprio.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previsteL’Appaltatore, l’Appaltatore dovrà fornire e disporre, a proprie spese e cura, all'atto dell'inizio effettivo del servizioprovvederà direttamente alla distribuzione alle utenze, di tutte le attrezzaturetutto il materiale (contenitori e buste) da fornire alla cittadinanza per effettuare la raccolta domiciliare, macchinari fermo restando che tutto il materiale resterà fin dalla fornitura custodito in locali messi a disposizione dall’Appaltatore; a titolo di esempio i contenitori domestici, da distribuire saranno del tipo in materiale plastico, quali: bidoncini, 20 e materiali nuovi necessari all'espletamento 30 litri e bidoni carrellati da 120, 240, 360 litri, cassonetti 1100), sacchi in materiale biodegradabile tipo mater-bi, e quant’altro sia ritenuto necessario consegnare all’utente per il buon conseguimento dei risultati prefissati. La Ditta appaltatrice dovrà dotarsi entro 3 mesi dalla consegna del servizio stesso di tutti gli automezzi necessari per l’espletamento dei singoli servizi così come previsti nel presente articolo. La tipologia di automezzi dovrà essere tale da garantire la perfetta esecuzione nei modi e comunque nei tempi previsti nel presente capitolato ed in ogni caso non potrà essere inferiore alla dotazione minima. La Ditta appaltatrice dovrà dotarsi ed utilizzare automezzi, e relativi allestimenti, di recente costruzione ed in perfetto stato d’uso, e in ogni caso adeguati alle vigenti disposizioni interne e comunitarie. Gli automezzi, con relativi allestimenti, dovranno, durante l’intera durata dell’appalto, essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. E’ fatta salva la facoltà della Ditta appaltatrice, previa approvazione del Comune, di utilizzare mezzi meccanici diversi durante il periodo di appalto che, comunque, assicurino una migliore funzionalità dei servizi in appalto. E’ obbligo della Ditta appaltatrice comunicare all’Ente appaltante l’elenco dei mezzi con relative autorizzazioni ad espletare il servizio ed eventuali variazioni dei mezzi impiegati e l’aggiornamento delle autorizzazioni nel rispetto delle norme vigenti. Dovranno essere rispettate in particolare le norme contenute nel D.P.R. n.459/1996 e le “norme standard Europee EN 1501-1”. Gli automezzi dovranno essere e mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima: • Tutte le parti di carrozzeria prive di ammaccature; • Tutte le attrezzature revisionate ed in perfetto stato di efficienza; • Tutti i dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento. Sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate dall’Appaltatore per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere riprodotto lo stemma del Comune e riportata la scritta: “Comune di VIBO VALENTIA Servizio di Igiene Ambientale” insieme alla denominazione della Ditta Aggiudicataria, al numero non inferiore verde telefonico messo a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo disposizione dell’utenza, e Prestazionale, ovvero a quello indicato in sede all’indirizzo e-mail della Ditta. Nell’espletamento del servizio dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di offertaevitare qualunque disagio alla cittadinanza. Tutti i mezzi d'opera debbono essere servizi di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiestocui al presente Capitolato dovranno di norma svolgersi entro un turno di lavoro diurno giornaliero, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010. I mezzi suindicati dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titoloesclusi i festivi, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per la durata dell’appalto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli sempre che, per usura specifiche esigenze e/o immediati pericoli per avariala salute pubblica e/o particolari casi, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimo. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento rendano l’esecuzione di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento o parte dei servizi necessari anche in giorni festivi e/o in orari di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionalelavoro notturno.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento L’APPALTATORE deve avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari all’esecuzione del presente appalto che devono essere tecnicamente efficienti e dotati di tutte le obbligazioni contrattualmente previstetutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, l’Appaltatore dovrà fornire secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e disporre, a proprie spese e cura, all'atto dell'inizio effettivo del servizio, di tutte le attrezzature, macchinari e materiali nuovi necessari all'espletamento del servizio stesso e comunque in numero non inferiore a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ovvero a quello indicato in sede di offerta. Tutti i mezzi d'opera debbono essere di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010norme UE. I mezzi suindicati dovranno macchinari impiegati devono essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna dotati del serviziomarchio CE. In tale fase transitoria è consentito l’uso L’APPALTATORE ha l'obbligo di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti mantenere i mezzi e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, durante lo svolgimento dell’appalto. L'APPALTATORE entro 30 (trenta) giorni a decorrere dall’affidamento del servizio deve compilare l'elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati all’interno del Nido e deve indicare, per ciascun elemento: caratteristiche tecniche, codice identificativo (es: modello, ecc.), presenza del marchio CE e indicazione titolo della detenzione (di proprietà, leasing, ecc., ). L'APPALTATORE deve, inoltre, comunicare eventuali variazioni all'elenco suddetto lo stesso giorno dell’avvenuta variazione. Tutte le attrezzature devono essere sempre pulite, decorosi, efficienti, e devono sempre essere ricoverati o riposti in zone o locali predisposti inaccessibili ai bambini. Le attrezzature e i mezzi devono essere disposti in modo da non recare danni agli addetti ed ai bambini. L’APPALTATORE è tenuto a fornire tutti i prodotti necessari per la durata dell’appalto pulizia e la sanificazione del refettorio del nido: detersivo lavastoviglie, sanificatore inox, detergente e sanificatore per pavimenti, per vetri, per tavoli e sedie,guanti monouso, spugne abrasive, stracci per pavimenti, secchi, direzzole, scope, spazzoloni, alza immondizia, contenitore a pedale con coperchio per rifiuti, contenitori SANGENIC. Tutti i prodotti devono corrispondere alle normative vigenti. Tutti i prodotti chimici utilizzati nell’espletamento del servizio, forniti dall’APPALTATORE, devono essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità, modalità d’uso e comunque devono essere conformi a quanto previsto nel D.P.R. 459/96. Tutto il materiale di sanificazione deve essere riposto, durante l’utilizzo, su un carrello adibito appositamente a tale funzione. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere tenuti sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in perfetta efficienzalocale apposito o in armadi chiusi a chiave. L’APPALTATORE, collaudati a norma entro il 1 Settembre, deve inviare alla AC- Direzione Servizi Educativi, le schede dei prodotti utilizzati (scheda tecnica e scheda di legge, assicurati sicurezza) e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimo. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento deve compilare l’elenco di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento prodotti utilizzati. In caso di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionalevariazioni dei prodotti, l’APPALTATORE, oltre a inviare alla AC-Direzione Servizi Educativi le nuove schede dei prodotti, deve segnalare la variazione avvenuta, entro il giorno stesso della suddetta variazione.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento Con l’appalto 2017-2019 alle utenze domestiche e non domestiche sono state fornite attrezzature per la raccolta differenziata di varia capacità volumetrica. L’Appaltatore dovrà provvedere direttamente ad integrare e/o completare a proprio onere la fornitura ed la distribuzione alle utenze non ancora provviste di tutto il materiale idoneo e sufficiente, occorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato speciale, al fine di soddisfare pienamente tutto quanto richiesto. Tutti i principali edifici pubblici (Tribunali – Questura – Prefettura – Sede Provincia di Vibo Valentia – etc…), se sprovvisti o con dotazioni insufficienti, dovranno essere forniti della necessaria attrezzatura. A titolo indicativo e non esaustivo si fornisce un elenco dei principali edifici da attrezzare: - 22 scuole comunali (dalle scuole per l’infanzia a quelle di primo grado); - 20 scuole provinciali (scuole di secondo grado); - 2 Tribunali; - Ospedale e Uffici ASP; - Grandi Uffici (Prefettura, Questura, Provincia di Vibo Valentia, Regione Calabria); - Compagnie locali forze armate, Vigili del fuoco etc... Tutti gli edifici pubblici (comprese le scuole) dovranno avere in dotazione anche contenitori specifici per il conferimento di pile e batterie, cartucce esauste e toner, la cui raccolta verrà effettuata a cura e spese dell’Appaltatore. Una particolare attenzione dovrà essere riservata al mondo della scuola, da coinvolgere direttamente in operazioni di raccolta differenziata, e degli edifici pubblici. A scopo educativo, tutte le scuole di ogni ordine e grado (sia comunali che provinciali), dovranno essere dotati di particolari contenitori specifici (2 ecobox carta e plastica in ogni aula e ufficio). La prima fornitura di tutte le obbligazioni contrattualmente previsteattrezzature è a carico della ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari per l’espletamento dei singoli servizi per come necessario. Ogni automezzo per la raccolta differenziata dovrà essere attrezzato con apposito vuota secchielli. La tipologia di automezzi dovrà essere tale da garantire la perfetta esecuzione nei modi e nei tempi previsti nel presente capitolato. La Ditta appaltatrice dovrà dotarsi ed utilizzare automezzi, l’Appaltatore dovrà fornire e disporrerelativi allestimenti, a proprie spese in perfetto stato d’uso, e curain ogni caso adeguati alle vigenti disposizioni interne e comunitarie. E’ fatta salva la facoltà della Ditta appaltatrice, all'atto dell'inizio effettivo previa approvazione del servizioComune, di tutte utilizzare i mezzi meccanici che durante il periodo di appalto che, assicurino la migliore attuazione dei servizi in appalto. E’ obbligo della Ditta appaltatrice comunicare all’Ente appaltante l’elenco dei mezzi con relative autorizzazioni ad espletare il servizio ed inoltre eventuali variazioni dei mezzi impiegati e l’aggiornamento delle autorizzazioni nel rispetto delle norme vigenti. Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima: • Tutte le attrezzatureparti di carrozzeria prive di ammaccature; • Tutte le attrezzature revisionate ed in perfetto stato di efficienza; • Tutti i dispositivi di sicurezza, macchinari previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento. Agli operatori dovrà essere fornita idonea formazione. Sugli automezzi e materiali nuovi necessari all'espletamento sulle attrezzature impiegate dall’Appaltatore per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere riprodotto lo stemma del Comune e riportata la scritta: “Comune di VIBO VALENTIA Servizio di Igiene Urbana” insieme alla denominazione della Ditta Aggiudicataria, al numero verde telefonico messo a disposizione dell’utenza, e all’indirizzo e-mail della Ditta. Nell’espletamento del servizio dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualunque disagio alla cittadinanza. E’ onere della Ditta appaltatrice provvedere ad individuare miglioramenti continui del percorso ottimale da compiere per la raccolta e lo svuotamento dei cassonetti in relazione alla sicurezza del lavoro e nel rispetto del codice della strada. I mezzi per il trasporto dovranno adottare tutti gli accorgimenti ed essere dotati dei dispositivi di legge per la segnalazione visiva e sonora tenendo conto delle norme sull'inquinamento acustico in vigore durante tutta la durata dell'appalto. Durante la fase di svuotamento e di lavaggio, sarà cura della Ditta appaltatrice prestare la massima attenzione alla perfetta chiusura ermetica del tappo situato sul fondo del cassonetto affinché lo stesso risulti sempre ben chiuso e comunque in numero non inferiore a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo vi sia dispersione di eventuali liquami dal suo interno al suolo sottostante. L’Impresa dovrà, indipendentemente dai mezzi e Prestazionale, ovvero a quello indicato dalle attrezzature indicate in sede di offerta. Tutti i mezzi d'opera debbono essere gara, fornire gli stessi in numero e con caratteristiche sufficienti per rendere il servizio finito a regola d’arte, senza poter avanzare pretese di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo compensi ed indennizzi di mezzo usato con data qualsiasi specie aggiuntivi rispetto al canone d’appalto offerto in sede di immatricolazione successiva al 01.01.2010. I mezzi suindicati dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per la durata dell’appalto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimo. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionalegara.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento E’ previsto un periodo transitorio iniziale di tutte mesi 3 (tre) in cui l’Impresa dovrà dotarsi dei mezzi e delle relative attrezzature di progetto secondo le obbligazioni contrattualmente previsteprescrizioni del presente capitolato e del progetto guida. La Ditta dovrà eseguire i servizi di igiene urbana nel periodo transitorio secondo le modalità stabilite nel progetto offerta, l’Appaltatore dovrà fornire e disporreutilizzando mezzi anche immatricolati precedentemente alla data richiesta (2010) ma idonei, a proprie spese e cura, all'atto dell'inizio effettivo certificati da professionista abilitato. All’avviamento del servizio, tra le parti contraenti sarà redatto il verbale di tutte consistenza del parco mezzi ed attrezzature, che la Ditta Aggiudicataria si impegnerà a mantenere in perfetto stato d’uso per tutta la durata dell’Appalto, rimanendo a suo esclusivo carico le spese delle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie. Nei casi di situazione straordinaria, la Ditta deve garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando all’Amministrazione Comunale le procedure adottate per fronteggiare l’emergenza ed i tempi necessari al ripristino dell’ordinarietà. Gli automezzi e le attrezzature, macchinari compresi i contenitori domiciliari, dovranno recare la scritta con la dicitura: Comune di Sant’Xxxxxxx di Gallura - Servizio di Igiene Urbana e materiali nuovi necessari all'espletamento Ambientale; oltre alla denominazione della Ditta Aggiudicataria, del n° telefonico messo a disposizione dell’utenza e l’indirizzo dedicato di posta elettronica. Gli autisti dei veicoli in servizio stesso dovranno mantenersi costantemente in contatto col Responsabile del Servizio per conto della Ditta Aggiudicataria. Sono da intendersi a carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri e comunque in numero non inferiore a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ovvero a quello indicato in sede di offerta. Tutti i mezzi d'opera debbono essere di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010. I mezzi suindicati dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che spese per i mezzi d'opera e materiali occorrenti per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia l’esecuzione dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per la durata dell’appalto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimo. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionaleservizi.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste, l’Appaltatore dovrà fornire L’Impresa Appaltatrice si impegna ad utilizzare e disporre, a proprie spese e cura, all'atto dell'inizio effettivo del mantenere in servizio, in perfetto stato di tutte efficienza e di decoro, i mezzi e le attrezzature, macchinari in quantità sufficiente e materiali nuovi necessari all'espletamento del servizio stesso e comunque in numero non inferiore di tipo idoneo a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionalegarantire la regolare esecu- zione dei servizi previsti dal presente Capitolato. L’Appaltatore si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, ovvero a quello indicato in sede di offerta. Tutti i mezzi d'opera debbono essere di prima immatricolazione e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010. I mezzi suindicati dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’Appaltatore, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature a suo carico, di fornire contenitori, cassonetti e materiali di nuova fabbricazione, la cui verifica e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario che straordinario. I mezzi utilizzati dovranno essere del tipo con allestimento a vasca per nettezza urbana. Data la natura del rifiuto da raccogliere non potranno essere utilizzati mezzi dotati di attrezzatura di compattazione del rifiuto. I veicoli non dovranno essere caricati oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle specifi- che del veicolo stesso e dovranno essere dotati di telo coprivasca da utilizzarsi durante gli spostamenti. La data di prima immatricolazione dei mezzi adibiti alle attività del presente appalto, non potrà essere antecedente di oltre quattro anni rispetto a quella di inizio dei servizi. L’Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a mantenerli, mediante frequenti ed attente manutenzioni, in stato di efficienza e di presentabi- lità, assoggettandoli anche a periodiche verniciature. L’Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile; tutti i mezzi rispetteranno le norme relative agli scari- chi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del con- tratto. Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti, qualora rientrassero nella tipologia prevista dal D.M. del 17 dicembre 2009, dovranno essere dotati dell’apposito dispositivo per il controllo sulla tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la durata dell’appalto raccolta dei rifiuti dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma portare chiaramente le se- guenti indicazioni: la dicitura “Servizi di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimoIgiene Ambientale”; nominativo della Ditta Appaltatrice. I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comun- que in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere idonei ad effettuare le operazioni sostituiti da apposite riserve che la Ditta Appaltatri- ce avrà cura di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti procurare, in modo che i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo non abbiano a subire fermate o ritardi. I mezzi impiegati nella raccolta saranno possibilmente alimentati a gas metano ovvero a ridotto impatto ambientale, dovranno quindi rispettare i Criteri Ambientali Minimi così come previsto dalla norma. I macchinari e Prestazionalele attrezzature, in particolare, dovranno: • rispettare le normative tecniche e di sicurezza generali vigenti; • possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l’adeguata garanzia di tutela ambientale. Gli automezzi saranno dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi e/o conto proprio.

MEZZI E ATTREZZATURE. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste, l’Appaltatore il corretto espletamento dei servizi la Ditta dovrà fornire e disporrefornire, a proprie spese sua cura e curaspese, all'atto dell'inizio effettivo del serviziomezzi, attrezzature e strumentazioni di tutte tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all’effettuazione di tutti i servizi descritti nel presente C.S.A. La Ditta dovrà, indipendentemente dai mezzi e dalle attrezzature indicate in sede di gara, fornire gli stessi in numero e con caratteristiche sufficienti per rendere il servizio finito a regola d’arte, senza poter avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie aggiuntivi rispetto al canone d’appalto offerto in sede di gara. Tutti i mezzi, le attrezzature, macchinari le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l’esecuzione dei servizi dovranno: − essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza e materiali nuovi necessari all'espletamento alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti; − essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro; − rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del servizio stesso contratto. Dovranno essere privilegiati sistemi di carburazione volti all’abbattimento delle emissioni di gas di scarico. In particolare i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e comunque in per la pulizia del territorio dovranno essere idonei: − per dimensione alle diverse situazioni di larghezza delle strade interessate dal servizio; − per numero non inferiore a quanto previsto e capacità di carico alla quantità massima ipotizzabile di rifiuti stessi prodotti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ovvero a quello indicato in sede territorio di offertaZogno. Tutti i mezzi d'opera debbono essere di prima immatricolazione e gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiestorichieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, fatto salvo per la motrice per la movimentazione degli scarrabili per la quale è consentito l’utilizzo di mezzo usato con data di immatricolazione successiva al 01.01.2010particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. I mezzi suindicati Inoltre dovranno essere operativi entro 60 (sessanta) giorni dalla data tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la Ditta di appartenenza, il numero di telefono dell’ufficio informazioni della consegna stessa ed il numero progressivo attribuito a ciascun veicolo componente il parco mezzi. La Ditta potrà personalizzare i propri mezzi con immagini e messaggi che aiutino a riflettere sulla necessità di tutela dell’ambiente, acquisendo la preventiva autorizzazione del servizio. In tale fase transitoria è consentito l’uso di altri mezzi in possesso dell’Appaltatore a qualunque titolo, purché idonei al servizio. E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune. E' fatto pure obbligo all’AppaltatoreOltre all’ordinario ritiro del rifiuto sfuso o in sacchi, oltre che per i mezzi d'opera e per le attrezzature raccolte dei rifiuti devono essere attrezzati con idonei optional finalizzati a suo carico, garantire vuotature di fornire contenitori, cassonetti e materiali bidoni aventi diverse tipologie di nuova fabbricazioneattacchi e diverse capacità. La Ditta è, la cui verifica altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e rispondenza dovrà risultare dalle bolle d'acquisto al momento di inizio del servizio. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti conveniente decoro i mezzi e le attrezzature utilizzati mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Qualora i mezzi vengano impiegati per la durata dell’appalto servizi di raccolta rifiuti di diversa tipologia dovranno essere tenuti lavati internamente, al fine di evitare la miscelazione di materiale. Tale lavaggio dovrà essere effettuato in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati luoghi idonei e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionantidotati delle necessarie autorizzazioni. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, la Ditta dovrà darne comunicazione via fax/mail all'ufficio ecologia entro 1 (un) ora dal verificarsi dell’inconveniente tecnico. La sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro l’avvio del successivo giorno lavorativo e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Responsabile XX.XX. l’uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l’efficienza dei servizi e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi. Pertanto, nel caso in cui il guasto di uno o più mezzi comportasse la sospensione o la non effettuazione di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendoservizio, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo. Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, lo stesso dovrà essere apposta la seguente scritta: e sugli stessi mezzi dovrà essere riportato il numero verde attraverso il quale l’utenza finale potrà contattare l’Appaltatore per qualsivoglia richiesta/informazione riguardo il Servizio medesimorecuperato nella giornata lavorativa immediatamente successiva, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4.19. I mezzi impegnati che giornalmente iniziano il servizio nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono territorio del Comune di Zogno dovranno essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionalecompletamente vuoti.