Common use of ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE Clause in Contracts

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono a carico del committente, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti: a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso il costo complessivo della gestione del servizio; b) La messa a disposizione dei locali e degli arredi, attrezzature e materiali di cui alla planimetria ed inventario; c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e straordinaria del verde pertinenziale; e) Garantire il funzionamento della struttura attraverso la fornitura, il pagamento e la gestione degli impianti di energia elettrica, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambini, anche attraverso altri contratti d’appalto, sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personale; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido in settembre entro il 15/6, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosferiche, ecc.) non appena a conoscenza e col maggior preavviso possibile; n) La predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/08;

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi, se non espressamente previsti nelle prestazioni richieste con il presente contratto, di qualunque genere in suo possesso. Il Committente s’impegna inoltre a: - richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile); - convocare le necessarie riunioni di coordinamento dei sottoservizi; - richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; - ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare; - ad inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; - a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del committente, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti: a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso il costo complessivo della gestione del servizio; b) La messa a disposizione Committente determineranno la sospensione dei locali e degli arredi, attrezzature e materiali tempi contrattuali di cui alla planimetria ed inventario; c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e straordinaria del verde pertinenziale; e) Garantire il funzionamento della struttura attraverso la fornitura, il pagamento e la gestione degli impianti di energia elettrica, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambini, anche attraverso altri contratti d’appalto, sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Aslal successivo art. 6.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personale; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido in settembre entro il 15/6, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosferiche, ecc.) non appena a conoscenza e col maggior preavviso possibile; n) La predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/08;

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono a carico del committente, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti: a) Il pagamento delle fatture mensili di cui all’art. 23 in cui è suddiviso il costo complessivo della gestione del servizio; b) La messa a disposizione dei locali e degli arredi, attrezzature e materiali di cui alla planimetria ed inventario;inventario richiamati all’art. 5 c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e straordinaria del verde pertinenziale; e) Garantire il funzionamento della struttura attraverso la fornitura, il pagamento e la gestione degli impianti di energia elettrica, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambini, anche attraverso altri contratti d’appalto, sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personale; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido in settembre entro il 15/6, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosferiche, ecc.) non appena a conoscenza e col maggior preavviso possibile; n) La predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/08;

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono a carico del committente, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti: a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso il costo complessivo della gestione del servizio; b) La COMMITTENTE i seguenti oneri: • la messa a disposizione dei locali di documenti, informazioni e quant’altro necessario per l’esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE e per l’eventuale applicazione dell’IVA agevolata • l’adeguata protezione di pavimentazioni e arredi già esistenti al momento della consegna e del montaggio di quanto oggetto della Fornitura: se la predisposizione di tale protezione viene demandata espressamente al FORNITORE, il relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al COMMITTENTE. • In assenza di protezione delle pavimentazioni e degli arrediarredi esistenti, attrezzature e materiali predisposta dal COMMITTENTE, o in difetto di cui alla planimetria ed inventario; c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e straordinaria del verde pertinenziale; e) Garantire il funzionamento della struttura attraverso la fornituraespressa richiesta al FORNITORE affinché predisponga direttamente tale protezione, il pagamento FORNITORE stesso non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati alle pavimentazioni ed arredi durante la fase di consegna e la gestione degli impianti montaggio di energia elettricaquanto oggetto della Fornitura; • l’adeguata protezione del materiale oggetto della Fornitura, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambininel caso sul cantiere siano all’opera personale di altri fornitori (ad esempio: elettricisti, anche attraverso altri contratti d’appalto, sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personale; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido in settembre entro il 15/6, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosfericheimbianchini, ecc.) ). Inoltre si specifica che il controllo di tale personale, non appena dipendente dal FORNITORE, è a conoscenza cura del COMMITTENTE, con esclusione di qualsiasi responsabilità del FORNITORE per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati a quanto oggetto della Fornitura da parte di terzi. • la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e col maggior preavviso possibileintralci per l’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE; n) La predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/08;

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono a carico del committente, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti: a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso il costo complessivo della gestione del servizio; b) La COMMITTENTE i seguenti oneri: la messa a disposizione dei locali di documenti, informazioni e degli arrediquant’altro necessario per l’esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE, attrezzature incluso il Programma lavori generale (Allegato C); la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e materiali intralci per l’esecuzione di cui alla planimetria ed inventario; c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE; l’adeguata protezione di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria pavimentazioni già esistenti al momento della consegna e straordinaria dei locali e straordinaria del verde pertinenziale; e) Garantire il funzionamento montaggio di quanto oggetto della struttura attraverso Fornitura. Se la forniturapredisposizione di tale protezione viene demandata espressamente al FORNITORE, il pagamento e la gestione degli impianti relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al COMMITTENTE. In assenza di energia elettricaprotezione delle pavimentazioni esistenti predisposta dal COMMITTENTE, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambini, anche attraverso altri contratti d’appalto, sulla base o in difetto di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personale; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta al FORNITORE affinché predisponga direttamente tale protezione, il FORNITORE stesso non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati alle pavimentazioni durante la fase di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione consegna e la riscossione delle tariffe montaggio di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido in settembre entro quanto oggetto della Fornitura; l’adeguata protezione degli arredi e di quant’altro oggetto della Fornitura, nel caso il 15/6personale di altri fornitori sia all’opera nel Cantiere (ad esempio: elettricisti, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosfericheimbianchini, ecc.) non appena ). Il controllo di tale personale è a conoscenza cura del COMMITTENTE, con esclusione di qualsiasi responsabilità del FORNITORE per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati a quanto oggetto della Fornitura da parte di terzi e col maggior preavviso possibile; n) La predisposizione del DUVRIfermo restando quanto previsto dall’articolo 6.5; la disponibilità in Cantiere di adeguati mezzi di risalita (quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano); il controllo di quanto oggetto della Fornitura al momento della consegna in Cantiere e della firma delle relative bolle; l’adeguata conservazione e custodia di quanto consegnato, anche se in Cantiere aperto, oppure presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE ai sensi dell’artdell’articolo 6.2. 26 In caso di furto o quant’altro, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 6.5; la disponibilità all’effettuazione di un sopralluogo preliminare dell’area di Cantiere da parte del Dlgs 81/08;FORNITORE. Qualora il COMMITTENTE non consentisse tale sopralluogo, ovvero in caso di assegnazione della commessa oggetto della Fornitura in tempi antecedenti alla realizzazione dell’edificio, il COMMITTENTE è tenuto a garantire espressamente i requisiti di idoneità per lo svolgimento dei lavori oggetto della Fornitura, ed a sostenere eventuali oneri causati da difficoltà operative (di qualunque tipo) riscontrate dal FORNITORE; emettere le bolle di reso in relazione ad arredi o quant’altro oggetto della Fornitura che – di comune accordo con il FORNITORE - vengano sostituiti in presenza di difetti evidenti, fermo restando che la mancata predisposizione di tali bolle non consentirà al FORNITORE di ritirare la merce

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono a carico del committente, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti: 1. L’Azienda Sanitaria si impegna a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso il costo complessivo della gestione del servizio; b) La messa : • mettere a disposizione i locali per l’esecuzione dei locali lavori necessari all’installazione delle apparecchiature fornite con la formula chiavi in mano. • mettere a disposizione, in condizioni ambientali idonee, i locali/gli spazi necessari per l'esecuzione del “service” (magazzini per lo stoccaggio dei materiali, spazi per l'installazione di postazioni informatiche) unitamente alle utenze elettriche necessarie, e degli arredia effettuare la custodia dei materiali e delle attrezzature fornite accessibili (relativamente al magazzino, ne viene garantita la sorveglianza esterna); • fornire le linee per i collegamenti telefonici e di rete ad alta velocità necessari per lo scambio dei dati e le comunicazioni inerenti al “service” tra la Ditta aggiudicataria ed il personale in forza presso il reparto, per la manutenzione remota dei sistemi informatici nonché per interfacciare con i software in uso presso l’Azienda stessa. 1. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla manutenzione delle apparecchiature, attrezzature ed arredi forniti, dell’hardware e materiali del software (correttiva ed evolutiva) e dei lavori realizzati per il completamento dei locali, con la sola esclusione delle parti impiantistiche; sempre e per tutte le tipologie di cui alla planimetria beni, l’obbligo riguarda manutenzioni ordinaria e straordinaria ed inventario;è full risk. c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito 2. Gli interventi di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguiti sotto la diretta responsabilità della Ditta appaltatrice, con l’impiego di personale specializzato e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e delle previsioni di contratto (capitolato speciale ed offerta tecnica accettata). Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le prove e i collaudi periodici previsti dalle normative vigenti (ad esempio, verifiche sulle apparecchiature elettromedicali), compresa l’acquisizione di tutta la conseguente certificazione. La Ditta appaltatrice dovrà tenere un registro delle manutenzioni e di tutti i lavori eseguiti, riportandovi le modifiche eseguite. L’attuale organizzazione aziendale prevede che tutti gli interventi di manutenzione correttiva sulle tecnologie elettromedicali siano richiesti e monitorati dall’appaltatore delle apparecchiature elettromedicali aziendale, ed a detta procedura dovrà uniformarsi l’aggiudicatario del presente appalto. 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria potranno essere eseguiti con una tempistica a discrezione della Ditta appaltatrice nel rispetto delle normative in vigore e del progetto offerta, comunque compatibilmente con l’attività sanitaria e subordinatamente alle esigenze operative di quest’ultima; pertanto gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere concertati con il responsabile del servizio di emodinamica. Per ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere prodotto un rapporto il cui contenuto minimo è il seguente: ora e giorno segnalazione guasto; ora e giorno intervento tecnico; ora e giorno soluzione guasto; tutti gli interventi devono essere comunque eseguiti riducendo al minimo le interferenze con l’attività sanitaria e, nel limite del possibile, senza 8 bloccare detta attività. 1. Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature, delle attrezzature e dei locali lavori verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta dopo che sarà stato positivamente effettuato il collaudo tecnico da parte del Servizio Tecnico (certificato di regolare esecuzione dei lavori), dell’ingegneria clinica (verifiche di corrispondenza all’offerta e straordinaria alle norme tecniche, comprese verifiche di sicurezza elettrica, sulle forniture) della fisica sanitaria e dell’esperto qualificato (verifiche sulle regole di radioprotezione e relative alle intensità di campo). Dalla data di dichiarazione fine lavori e di posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature, le attrezzature e di fornitura di tutti gli arredi e degli ausili mobili e di protezione individuale per il personale in servizio decorrerà il termine per il collaudo, fissato in complessivi 30 giorni. 2. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota scritta, i rilievi assegnando termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 15 giorni per porvi rimedio; in tal caso, i termini per la redazione del verde pertinenziale;verbale di collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati. Xxxxxxx rifiutati la fornitura ed i lavori che risultino difettosi, in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto. 3. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati. La Ditta aggiudicataria è vincolata alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e) Garantire il funzionamento della struttura attraverso /o i vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo. 4. Le obbligazioni contrattuali si intenderanno adempiute dopo la fornituradefinitiva eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati. 5. Qualora uno o più dei collaudi previsti abbia avuto, in tutto o in parte, esito negativo, e sia scaduto, o abbia a scadere prima che l’appaltatore elimini i vizi riscontrati, il pagamento termine contrattuale determinato come da Punto c) comma 6 del presente capitolato, potranno essere applicate le penali previste dal Punto I del presente capitolato. 6. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo per l’eliminazione di eventuali difetti/anomalie verificate in fase di collaudo, salva comunque l’applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni maggior danno subito, l’Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell’aggiudicatario. 7. Il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e la gestione degli impianti di energia elettrica, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambiniconfezionamento del materiale somministrato, anche attraverso altri contratti d’appaltoa distanza di tempo dalla consegna, sulla base cioè quando, all'atto dell'apertura delle confezioni finalizzata al loro utilizzo effettivo, ne sarà possibile il controllo minuto. In caso di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committentecontestazione, potrà essere fornito il pasto anche effettuato, se utile in relazione al personale;vizio rilevato, un controllo paritetico su merce contenuta in un collo o confezione ancora sigillati. g) La predisposizione 8. L’accettazione delle forniture e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe di frequenza alla struttura dei lavori da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dell’Azienda non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i propri obblighi in ordine a difetti, imperfezioni, vizi occulti dei nuovi bambini inseriti prodotti consegnati, non rilevati all’atto della consegna né al nido momento del collaudo, ma emersi in settembre entro il 15/6seguito. L’Aggiudicataria è tenuta, in tali casi, a partecipare alla verifica dei beni, prodotti, opere o impianti in cui siano emersi difetti o imperfezioni e ad intervenire con le opportune correzioni provvedendo alla sostituzione tempestivamente, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosferiche, ecc.comunque: A) non appena a conoscenza oltre 5 giorni naturali e col maggior preavviso possibile; nconsecutivi dalla contestazione se non siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte, l’attività medica; B) La predisposizione del DUVRInon oltre 2 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se siano conseguiti disservizi bloccanti, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/08;in tutto o in parte l’attività medica

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono VI. Il Committente si impegna ad adempiere a carico tutti gli obblighi assunti sia nelle presenti Condizioni Generali, sia in quelle particolari che nell’Offerta, al fine di permettere la realizzazione dell’intervento di bonifica nei tempi contrattualmente previsti ovvero in quelli minimi necessari. VII. Il Committente provvederà a nominare un proprio responsabile (d’ora in poi “Il Responsabile”), che, in possesso dei necessari requisiti tecnici, sottoscriverà i rapporti di lavoro e di collaudo che si rendessero necessari durante il corso od al compimento dell’opera, con espressa autorizzazione e incarico dello stesso a fungere da interlocutore di EDAM e con espresso potere di fornire qualsiasi chiarimento o assumere qualsiasi decisione in riferimento alla risoluzione di proble- matiche che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione delle opere di cui all’Offerta e di cui al presente contratto. Qualora la nomina del committenteResponsabile non venga effettuata contestualmente alla sottoscrizione dell’odierno accordo, il Committente dovrà procedervi con atto scritto entro l’inizio dei lavori e comunque non oltre 24 ore da tale momento; la comunicazione a quanto indicato negli articoli precedentiEDAM del Responsabile potrà essere data anche a mezzo mail certificata (pec). In difetto di designazione si riterrà che il Responsabile sia individuato nella persona del legale rappresentante della Committente. Il Responsabile dovrà essere sempre presente in cantiere ovvero reperibile telefonicamente dagli incaricati di EDAM; egli potrà altresì designare, comunicandolo per iscritto a EDAM, altra persona da lui delegata nel caso in cui lo stesso si trovi impossibilitato a svolgere le mansioni di coordinamento/collegamento tra il Committente e EDAM. VIII. Il Committente, in aggiunta alle obbligazioni già previste nell’Offerta nonché di quelle previste nelle presenti Condizioni Generali, si impegna, inoltre, a: a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso In ambito di sinistri incendio-allagamenti-eventi catastrofali, cedere pro solvendo a EDAM, a semplice richiesta di quest’ultima, a parziale o totale paga- mento del corrispettivo senza novazione della propria obbligazione, il costo complessivo credito che vantasse nei confronti della gestione del serviziocompagnia assicuratrice che abbia assicurato i danni che l’intervento mira a rimuovere; b) La messa fornire a disposizione dei locali EDAM tutte le informazioni specifiche, le prescrizioni di sicurezza ed i dettagli tecnici relativi all’intervento, utilities e degli arrediai beni oggetto dell’intervento, attrezzature restando inteso che, in mancanza, EDAM medesima è fin d’ora autorizzata ad utilizzare tecniche e materiali prodotti ritenuti da essa idonei secondo la propria esperienza professionale, con esonero di cui alla planimetria ed inventarioogni e qualunque responsabilità relativa e/o connessa ad eventuali danni; c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito di norme sopravvenientirichiedere ed ottenere i permessi e/o le concessioni e/o le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie per l’esecuzione dell’intervento; d) La manutenzione ordinaria mettere a disposizione di EDAM, gratuitamente e straordinaria per l’intero periodo necessario allo svolgimento dell’intervento, locali idonei alla conservazione ed alla custodia dei locali prodotti, dei materiali e straordinaria del verde pertinenzialedelle attrezzature; e) Garantire usare la diligenza del buon padre di famiglia e farsi carico della responsabilità della custodia dei beni e delle attrezzature del Fornitore stanziate presso il funzionamento della struttura attraverso la fornitura, il pagamento e la gestione degli impianti di energia elettrica, acqua e gascantiere oggetto dell’intervento offerto; f) La produzione dei pasti per i bambinimettere a disposizione locali idonei ad essere adibiti a spogliatoio/guardaroba con annessi docce e servizi igienici in numero adeguato, anche attraverso altri contratti d’appalto, sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personaleove non diversa- mente indicato in Offerta; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto farsi carico della fornitura di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP acqua ed energia elettrica necessari per la parte di produzione pastil’esecuzione dell’intervento; h) La forniturafarsi carico dello smaltimento e dell’eliminazione reflui di lavorazione e di qualunque tipo di rifiuto proveniente direttamente dal sinistro od originato dai processi di bonifica o decontaminazione, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione stretta osservanza delle prescrizioni di disabilitàlegge in materia, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario fatto salvo accordi diversi esplicitati in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatarioOfferta; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe perfettamente osservare con riguardo all’esecuzione dell’intervento, per quanto di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido sua competenza, le norme vigenti in settembre entro il 15/6, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni materia di sicurezza ed igiene del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosferiche, ecclavoro.) non appena a conoscenza e col maggior preavviso possibile; n) La predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/08;

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Sono Il Committente si impegna a carico del committentetrasmettere all'Affidatario, oltre a all’inizio dell’incarico, tutto quanto indicato negli articoli precedenti: in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché . Il Committente s’impegna inoltre a) Il pagamento delle fatture mensili in cui è suddiviso : - richiedere il costo complessivo della gestione del servizio; b) La messa a disposizione dei locali e degli arredicatasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, attrezzature e materiali TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di cui alla planimetria ed inventario; c) L’eventuale adeguamento dei locali a seguito di norme sopravvenienti; d) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e straordinaria del verde pertinenziale; e) Garantire il funzionamento della struttura attraverso la fornituraStato, il pagamento e la gestione degli impianti di energia elettricametanodotti, acqua e gas; f) La produzione dei pasti per i bambinipubblica illuminazione, anche attraverso altri contratti d’appaltofibre ottiche, sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Asl.; dietro formale richiesta, e rimborso mensile dei costi al committente, potrà essere fornito il pasto anche al personale; g) La predisposizione e gestione, anche attraverso contratto di appalto, del piano di sicurezza alimentare HACCP per la parte di produzione pasti; h) La fornitura, qualora vengano inseriti al nido uno o più bambini con certificazione di disabilità, di idoneo personale educativo di sostegno, per un numero di ore da concordare con l’aggiudicatario in base alla situazione, oppure semplicemente il pagamento dello stesso qualora venga fatta espressa richiesta di tale fornitura all’aggiudicatario; i) La determinazione e la riscossione delle tariffe di frequenza alla struttura da parte dell’utenza; l) La trasmissione annuale dell’elenco dei nuovi bambini inseriti al nido in settembre entro il 15/6, e per quelli inseriti a gennaio entro il 15/12; m) La comunicazione in merito a sospensioni del servizio per motivi imprevedibili (chiusure per avversità atmosfericheteleriscaldamento, ecc.) non appena con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile) - convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” - richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a conoscenza disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; - ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare; - ad inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; - a garantire su richiesta dell'Affidatario e col maggior preavviso possibile; n) sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. La predisposizione mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del DUVRI, ai sensi dell’artCommittente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 26 del Dlgs 81/08;6.