Common use of Periodo di copertura Clause in Contracts

Periodo di copertura. L’assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di copertura, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di copertura; in caso di esistenza del contratto di appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di copertura. In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di copertura per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Periodo di copertura. L’assicurazione L’Assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di coperturain Polizza e, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’assicurazione L’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di coperturain Polizza; in caso di esistenza del di contratto di appalto l’assicurazione d’appalto l’Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di coperturain Polizza. In ogni caso l’assicurazione l’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al committente Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora intervenga presa soltanto parti delle opere vengano prese in consegna od uso delle opere o usate secondo destinazione soltanto di parte di esse destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di copertura per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell’eventuale proroga Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda l’Assicurazione cessi prima della data prevista in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavoriPolizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Periodo di copertura. L’assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di coperturain polizza e, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di coperturain polizza; in caso di esistenza del di contratto di appalto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di coperturain polizza. In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al committente Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora intervenga presa soltanto parte delle opere vengano prese in consegna od uso delle opere o usate secondo destinazione soltanto di parte di esse destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di copertura per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell’eventuale proroga di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il Committente prenda premio, in consegna l’opera assicurata ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme: a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavoriqualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).

Periodo di copertura. L’assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di coperturain polizza, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di coperturapolizza; in caso di esistenza del contratto di appalto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di coperturascheda. In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al committente Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di copertura polizza per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.