Common use of Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy Clause in Contracts

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 4 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 8) gdy suma naliczonych Wykonawcy kar za dany miesiąc przekroczy 30% miesięcznej wartości należnej Wykonawcy określonej w § 13 ust. 1 zd. 1 / § 13 ust. 1* zd. 1 – w terminie 30 dni od daty naliczenia kar. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podpisania protokołu odbioru, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Zamawiający nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.upływu wyznaczonego terminu, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy -w terminie 30 dni od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty zawiadomienia. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może W przypadkach określonych w każdym czasie zostać rozwiązana ust. 2 pkt 2)-8) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w wyniku zgodnej woli stron umowytrybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkach:całości lub w części, 1) braku realizacji zobowiązań w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Towaru lub dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy trwającego dłużej niż 5 dni, 2) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym w § 7 ust. 6 Umowy lub określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy; 3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 7 ust.17 Umowy. 4) w przypadku, gdy Wykonawca naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 10 Umowy; 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. 1, 2, 3 niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować lub poprawić przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych przez Xxxxxxxxxxoraz odszkodowań, w szczególności zaś:tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. a) braku wpłaty Wkładu własnego 3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w terminach i wysokościach ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 4. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w innych postanowieniach Umowy oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Jeżeli łączna wartość zamówień na dostawy udzielonych przez Zamawiającego na podstawie § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi Umowy osiągnie łączną kwotę netto wskazaną w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie § 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 57. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w wyniku zgodnej woli stron umowyprzypadku określonym w § 12 ust. 5 Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: a. zaistnienia podstawowej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, b. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, c. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, d. gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, e. gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, f. gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 i 4 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, g. gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, h. gdy suma naliczonych Wykonawcy kar za dany miesiąc przekroczy 30% miesięcznej wartości należnej Wykonawcy określonej w § 2 ust. 1 zd. 1 / § 2 ust. 1* zd. 1 – w terminie 30 dni od daty naliczenia kar. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE a. Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowiepodpisania protokołu odbioru, w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia upływu wyznaczonego terminu, b. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku zapłaty należności – w terminie 2 tygodni 30 dni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE upływu wyznaczonego terminu, c. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy -w terminie 30 dni od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty zawiadomienia. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może W przypadkach określonych w każdym czasie zostać rozwiązana ust. 2 lit. a - h i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w wyniku zgodnej woli stron umowytrybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje Jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2.terminie 2. W przypadku odstąpienia zawarcia Umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy z powodówUmowy, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o których mowa zawarciu Umowy lub od dnia doręczenia mu informacji określonych w art. 39 ust. 1 pkt 1 litustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. a) - d)Termin uważa się za zachowany, Mieszkaniec jest zobowiązany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówodstąpienia od Umowy nie przysługuje Ubezpieczającemu będącemu konsumentem, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcajeżeli umowa zawarta została na okres krótszy niż 30 dni. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyktórym COMPENSA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxCOMPENSA może wypowiedzieć Umowę z przyczyn ważnych, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronyza które uważa się: 1) stwierdzenie rażącego naruszenia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w § 14 ust. 5 pkt. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców 3, 6; 2) stwierdzenie, że Ubezpieczający zataił przed COMPENSĄ informacje, o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyktóre COMPENSA zapytywała przed zawarciem Umowy, jeżeli informacje te miały istotny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem; 3) stwierdzenie, że Ubezpieczony zataił przed COMPENSĄ informacje, o które COMPENSA zapytywała przed zawarciem Umowy, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy, jeżeli informacje te miały istotny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 5. Umowa może W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi. 6. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 4 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 8) gdy suma naliczonych Wykonawcy kar za dany miesiąc przekroczy 30% miesięcznej wartości należnej Wykonawcy określonej w § 13 ust. 1 zd. 1 / § 13 ust. 1* zd. 1 – w terminie 30 dni od daty naliczenia kar. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia podpisania protokołu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podpisania protokołu odbioru, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Zamawiający nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.upływu wyznaczonego terminu, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy -w terminie 30 dni od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty zawiadomienia. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może Stronom przysługuje również prawo rozwiązania umowy w każdym czasie zostać rozwiązana trybie natychmiastowym: Zamawiającemu w wyniku zgodnej woli stron umowyprzypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-8), Wykonawcy w przypadkach określonych w ust. 3. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 4 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 8) gdy suma naliczonych Wykonawcy kar za dany miesiąc przekroczy 30% miesięcznej wartości należnej Wykonawcy określonej w § 13 ust. 1 zd. 1 / § 13 ust. 1* zd. 1 – w terminie 30 dni od daty naliczenia kar. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podpisania protokołu odbioru, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Zamawiający nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.upływu wyznaczonego terminu, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy -w terminie 30 dni od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty zawiadomienia. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może W przypadkach określonych w każdym czasie zostać rozwiązana ust. 2 pkt 2)-8) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w wyniku zgodnej woli stron umowytrybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkachponiższych okolicznościach: 1) braku jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub 2) Przeniesienia własności Nieruchomości jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub Budynkugdy Wykonawca, jeśli nabywca mimo otrzymania pisemnego wezwania, nie wykonuje lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówwystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca daty obowiązywania umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcatych przyczyn. 3. Prawo Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia umowy lub jej wypowiedzenia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyktórąkolwiek ze Stron, na podstawie Kodeksu Cywilnego. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxOświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie tylko w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowypod rygorem nieważności. 5. Umowa Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających z tytułu należytego wykonania zobowiązań, do dnia ustania obowiązywania Umowy. 6. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 60 dni w roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowywypowiedzieć Umowę z zachowaniem, co najmniej 14 dniu kalendarzowych, wypowiedzenia.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkachszczególności, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxwystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej chwili zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie umownym30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi Wykonawca pozostaje w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych zwłoce w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.wykonaniu któregokolwiek z Zadań ponad 14 (słownie: czternaście) dni, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, wykonuje Umowę wadliwie lub rażąco narusza jej postanowienia, w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.tym w zakresie współdziałania o jakim mowa w § 3 i § 4 Umowy, 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaust.1 Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar umownych. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane W przypadkach wskazanych w ciągu ust.1 pkt. 2 miesięcy od dnia powzięcia i pkt. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia zakończenia wykonywania Umowy innemu wybranemu przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyZamawiającego Wykonawcy na koszt Wykonawcy dotychczasowego. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxWykonawca może odstąpić od umowy, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronygdy Zamawiający odmawia, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowybez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru Zadania lub odbioru końcowego. 5. Umowa Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie. 6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyrazie gdy Wykonawca, mimo upomnienia, rażąco narusza postanowienia Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy, określonych w § 3. 2. W obydwu wskazanych w ust. 1 przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach określonych chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej tym wypadku w terminie umownym, c) korzystania 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkutytułu wykonania części umowy, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegobez zapłaty kar umownych. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówprzypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w §5 ust. 8, 7 w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej trakcie trwania umowy. 5. Umowa może Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, gdy osoba zastępująca, o której mowa w §4 ust. 4, udziela konsultacji częściej niż 2 razy w miesiącu. Wyjątkiem jest jeden dwutygodniowy okres w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron roku trwania umowy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku utraty zaufania do Wykonawcy. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku określonym w pkt 8 w załączniku nr 1 „Zasady bezpieczeństwa informacji”, do niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w następujących przypadkach:interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ustawy Pzp. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w szczególności zaśokolicznościach: a) braku wpłaty Wkładu własnego jeżeli w terminach i wysokościach określonych w § 5,stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub gdy Wykonawca, mimo otrzymania pisemnego wezwania, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówwystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)2 prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca daty obowiązywania umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy z tych przyczyn. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxPowyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyna podstawie Kodeksu Cywilnego. 5. Umowa Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie tylko w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem, pod rygorem nieważności. 6. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających z tytułu należytego wykonania zobowiązań, do dnia ustania obowiązywania Umowy. 7. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60)dni w roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowywypowiedzieć Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxterminie do dnia 31.05.2018 roku w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ustart. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiedzenia lub wyznaczania dodatkowych terminów w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni od wezwania go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania umowy nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego.. Przepis § 12 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 4. Niezależnie od przyczyn jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od umowy z powodówlub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiedzenia lub wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie przedmiotu zamówienia i nie podejmie go w ciągu 7 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego żądania dotyczącego kontynuowania wykonywania przedmiotu umowy. 5. W przypadku, gdy suma kar umownych, o których mowa w § 12 umowy, naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)2 umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaZamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 36. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyZa dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, Strony uznają dzień doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie. 47. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę jak również w przypadku zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, spadkobiercy mogą wstąpić z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawo do naliczania i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowy jako stronyumowie oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem umowy, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyktórych Zamawiający nie poniósłby, gdyby umowa nie została rozwiązana. 58. Umowa może Strony umowy mogą w każdym czasie zostać rozwiązana wypowiedzieć niniejszą umowę na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie składane jest na piśmie pod rygorem nieważności i nie musi być uzasadnione. Przepis § 12 ust. 8 nie znajduje zastosowania. 9. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe: 1) w wyniku zgodnej woli stron terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół ze zrealizowanych prac, 2) rozliczenie zrealizowanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1a) Gmina nie otrzyma dofinansowania Projektu w ramach Programu; b) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) : - braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) , - braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) , - korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) , - rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2c) Przeniesienia własności zbycia Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca Xxxxxxxxxx jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana., 3d) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa ŚląskiegoMałopolskiego. 4e) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litpkt. ab) - dc), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów nakładów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) Gmina nie otrzyma dofinansowania Projektu w ramach Programu; 2) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) : - braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) , - braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) , - korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) , - rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 23) Przeniesienia własności zbycia Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana., 34) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegokonkursu. 45) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litust. a) - d)2-5, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów nakładów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 3 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy. 5. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie do 30 września 2023 roku Gmina nie złoży wniosku o dofinansowanie Projektu.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach sytuacjach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2przepisami Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w sytuacjach, o których mowa a) Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni w okresach wynikających z Harmonogramu; b) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i zaleceniami Zamawiającego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym terminie; c) opóźnienie w realizacji poszczególnych ETAPÓW w stosunku do terminów określonych w Umowie wynosi co najmniej 21 dni; d) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, w szczególności w sytuacji, w której pomimo dwukrotnego przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego danego ETAPU, ETAP ten nie nadaje się do odbioru; e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. W przypadku odstąpienia przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prace faktycznie zrealizowane i odebrane, zgodnie z powodówpostanowieniami ust. 7. 4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie w zwłoce z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności, wezwanie pozostało bezskuteczne. 5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 6. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie. Pod rygorem nieważności musi być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie. 7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności: a) - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; b) w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie; c) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia zaplecza; d)) Podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx protokół inwentaryzacji robót, Mieszkaniec jest zobowiązany będzie stanowił podstawę do zwrotu kosztów poniesionych wystawienia przez Gminę związanych Wykonawcę faktury, e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z realizacją przedmiotu umowy postanowieniami niniejszego ustępu, z prawem pomniejszania w wysokości 100% poniesionych kosztówszczególności o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, należności zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia o których mowa obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze w §5 ust. 8terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; f) koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; g) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektów, opracowań i dokumentacji odebranych i przekazanych mu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu; h) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu wykonanych przez MieszkańcaWykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac. 8. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy; 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierciramach procedury przewidzianej w art. Gmina poinformuje spadkobierców 258 Traktatu o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyFunkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem świadczenia usług objętych przedmiotem umowy o co najmniej 6 (sześć) godzin w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach stosunku do terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 i wysokościach określonych w § 52 umowy, b2) braku przyłączenia Instalacji OZE gdy Wykonawca dopuści się co najmniej trzykrotnego opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych przedmiotem umowy nieprzekraczającego 6 (sześciu) godzin w stosunku do sieci energetycznej w terminie umownymterminu określonego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, c3) korzystania gdy Wykonawca opóźni się z Instalacji OZE zakończeniem świadczenia usług objętych przedmiotem umowy o co najmniej 10 (dziesięć) godzin w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów stosunku do terminu określonego zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej i 2 umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego., 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian Wykonawca dopuści się do co najmniej trzykrotnego opóźnienia w niniejszej umowie zakończeniu świadczenia usług objętych przedmiotem umowy nieprzekraczającego 10 (dziesięciu) godzin w trybie stosunku do terminu określonego zgodnie z §8 2 ust. 2 pkt. 1 i 2.), 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a5) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówgdy Wykonawca dopuści się co najmniej trzykrotnego nienależytego wykonania poleceń, o których mowa w §5 2 ust. 82 pkt 1) i 2) umowy, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu szczególności usługi wykona wadliwie lub przy użyciu zbyt małej ilości mieszanki albo mieszanki słabej jakości (w zakres tej regulacji nie wchodzi naruszenie przez MieszkańcaWykonawcę terminu wykonania usługi), 6) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane od umowy, o którym mowa w ciągu ust. 2 miesięcy przysługuje Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowypowodach odstąpienia. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxZgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej że wykonanie umowy jako stronynie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytych okolicznościach. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyOdstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami. 2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 4. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) z powodu wystąpienia siły wyższej albo z powodu braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxmożliwości uzyskania decyzji, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej pozwoleń, zgód albo oświadczeń podmiotów lub osób trzecich lub właściwych organów administracji państwowej. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie umownym, c) korzystania 30 dni od daty poinformowania drugiej strony o zaistnieniu podstawy uprawniającej do odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2tytułu wykonanej części umowy. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony 5. Odstąpienie od niniejszej umowy na zasadach określonych powinno nastąpić w niniejszej umowieformie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanaz podaniem przyczyny odstąpienia. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 26. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania prac wraz z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany określeniem wartości wykonanego zakresu według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaZamawiającego. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy b. W terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty przedłożenia zestawienia, Przedstawiciel Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu prac, który stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego części prac albo protokołu jednostronnego, jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru części prac. 47. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrazie odstąpienia od umowy z przyczyn, spadkobiercy mogą wstąpić za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do niniejszej umowy jako stronyzapłaty wynagrodzenia za prace lub ich części, w terminie 6 miesięcy od które zostały wykonane i odebrane do dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyodstąpienia. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Wykonawca jest uprawniony do odstjpienia od umowy w następujących przypadkachzakresie niewykonanej części umowy gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiajjcy pozostaje w zwłoce w płatnościach, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE jeśli zwłoka nieprzerwanie trwa dłużej niż 30 dni, pomimo dwukrotnego udzielenia Zamawiajjcemu dodatkowego terminu do sieci energetycznej spełnienia niewykonanego w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.świadczenia; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej zawieszenie realizacji umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, wynikajjce z przyczyn leżjcych po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2stronie Zamawiajjcego trwa dłużej niż 40 dni. 2. W przypadku odstąpienia odstjpienia przez Wykonawcę od umowy z powodówumowy, o których mowa na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a3, Zamawiajjcy zapłaci Wykonawcy: 1) - d)rzeczywistj wartość za dostawy zrealizowane do dnia wejścia w życie oświadczenia o odstjpieniu od umowy; 2) za zamówione (zakontraktowane) na dzień przekazania Zamawiajjcemu oświadczenia o odstjpienia od umowy dostawy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami; 3) bezpośrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Gminę związanych Wykonawcę w zwijzku z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcazabezpieczeniem i ochronj prac po odstjpieniu umowy. 3. Prawo odstąpienia Zamawiajjcy jest uprawniony do odstjpienia od umowy w przypadku: 1) istotnego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajjcy nie może być zrealizowane odstjpić od umowy, jeśli w ciągu 2 miesięcy chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe istotne uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Wykonawcę usunięte; 2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujjcej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiajjcy może odstjpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żjdać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.; 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxIstotne uchybienie ze strony Wykonawcy, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej o którym mowa w umowie ma miejsce wtedy, gdy wystjpi chociażby jedna z następujjcych sytuacji: 1) Wykonawca przekazał realizację umowy jako stronylub jakiekolwiek wynikajjce z niego prawa lub udział w niej osobie trzeciej z naruszeniem postanowień umowy; 2) Wykonawca wykonał lub wykonuje w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajjcego nie poprawił, jakiegokolwiek ze swoich głównych zobowijzań umownych; 3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostaw i montażu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia szczególności wystjpi 10-dniowa zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do niniejszej któregokolwiek z terminów określonych w § 2; 4) bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymał realizację umowy na więcej niż 20 dni; 5) Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowijzków wynikajjcych z realizacji umowy. 5. Umowa W przypadku, gdy dochodzi do znaczjcego uchybienia ze strony Wykonawcy, Zamawiajjcy przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie uprzedzajjce o zamiarze odstjpienia od umowy i wskazujjce tego powody. Jeśli w cijgu 7 dni od otrzymania tego oświadczenia Wykonawca, w zależności od rodzaju znaczjcego uchybienia, nie zaprzestanie naruszania postanowień umowy, nie podejmie odpowiednich środków zaradczych lub nie zostanie osijgnięte odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiędzy Stronami, Zamawiajjcy może odstjpić od umowy. 6. Odstjpienie od umowy, rozwijzanie umowy, muszj mieć formę pisemnego oświadczenia i wymagajj pisemnego uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 7. Po otrzymaniu od Zamawiajjcego oświadczenia o odstjpieniu od umowy lub jej rozwijzaniu, Wykonawca bezpośrednio po lub w każdym czasie zostać rozwiązana dniu podanym w oświadczeniu: 1) wstrzyma dalszj realizację dostaw i montaż, poza pracami określonymi przez Zamawiajjcego w oświadczeniu, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanej części przedmiotu umowy; 2) przerwie realizację wszystkich umów z podwykonawcami; 3) zacznie usuwać sprzęt montażowy, wycofa personel swój i podwykonawców oraz uporzjdkuje miejsce realizacji montażu. 8. W przypadkach znaczjcego uchybienia ze strony Wykonawcy określonych w ust. 4, Zamawiajjcy może również, według swobodnego wyboru, zlecić wykonanie zastępcze. 1) Zamawiajjcy powierzajjc wykonanie zastępcze ustali koszt dostaw niezbędnych do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w oparciu o najkorzystniejsze warunki techniczno- handlowe uzyskane przez Zamawiajjcego zgodnie z obowijzujjcymi Zamawiajjcego procedurami zakupowymi. 2) Jeżeli kwoty zapłacone Wykonawcy na podstawie umowy powiększone o koszt wykonania zastępczego przekraczajj wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1, to Wykonawca jest zobowijzany zwrócić Zamawiajjcemu tę różnicę w terminie 21 dni od daty otrzymania od Zamawiajjcego faktury VAT. Za datę zwrotu uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiajjcego. 9. W przypadku odstjpienia od umowy przez Zamawiajjcego na skutek znaczjcego uchybienia ze strony Wykonawcy, określonego w ust. 4 lub wykonania zastępczego, Zamawiajjcy zapłaci Wykonawcy rzeczywistj wartość za zrealizowane i odebrane do dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia dostawy i montaż, przydatne do dokończenia realizacji przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. 10. W ramach sum należnych Wykonawcy na podstawie ust. 9 Wykonawca: 1) dostarczy Zamawiajjcemu wszystkie urzjdzenia, wyposażenie i materiały, za które Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie; 2) udzieli Zamawiajjcemu gwarancji na warunkach określonych w umowie na dostawy i usługi wykonane i odebrane przez Zamawiajjcego. Okres gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie odpowiednio od daty powiadomienia o odstjpieniu od umowy lub od dnia, w którym staje się ono skuteczne. 11. W przypadku odstjpienia od umowy przez Zamawiajjcego z powodu istotnych uchybień ze strony Wykonawcy, Zamawiajjcy może wejść na ,miejsce realizacji przedmiotu umowy i dokończyć realizację przedmiotu umowy zatrudniajjc innego wykonawcę. 1) Zamawiajjcy powierzajjc innemu wykonawcy dokończenie realizacji przedmiotu umowy ustali koszt prac niezbędnych do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w oparciu o najkorzystniejsze warunki techniczno-handlowe uzyskane przez Zamawiajjcego zgodnie z obowijzujjcymi Zamawiajjcego procedurami zakupowymi, 2) Jeżeli kwoty zapłacone Wykonawcy na podstawie umowy powiększone o koszt dokończenia realizacji przedmiotu umowy przekraczajj wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1, to Wykonawca jest zobowijzany zwrócić Zamawiajjcemu tę różnicę w terminie 21 dni od daty otrzymania od Zamawiajjcego faktury VAT. Za datę zwrotu uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiajjcego. 12. W przypadku odstjpienia od umowy przez Zamawiajjcego z tytułu wystjpienia któregokolwiek z istotnych uchybień Wykonawca będzie zobowijzany do naprawienia szkód powstałych w wyniku zgodnej woli stron odstjpienia od umowy oraz zapłacenia kary umownej z tytułu odstjpienia z przyczyn leżjcych po jego stronie. 13. W przypadku odstjpienia od umowy lub rozwijzania umowy, rozliczenie wykonanych dostaw oraz zgromadzonych w miejscu montażu materiałów i urzjdzeń dla potrzeb dostaw jeszcze niezrealizowanych, nastjpi zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Xxxxxx, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajjcego inwentaryzacji dostaw oraz materiałów dokonanej w miejscu ich montażu. 14. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 13, zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni roboczych od dnia odstjpienia od umowy przez jednj ze Stron lub rozwijzania umowy przez Zamawiajjcego. 15. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 13-14, Xxxxxx druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie. 16. W razie wątpliwości zapisy dotyczące odstąpienia od umowy z powodu istotnych uchybień ze strony Wykonawcy stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkach:terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takiej sytuacji może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu poprawnie wykonanej części Umowy. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx2. Zamawiający może odstąpić niezwłocznie od Umowy w sytuacji, w szczególności zaśgdy: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 14 dni i wysokościach określonych w § 5,nie podjął ich kontynuacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w terminie umownym,sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym zakresie; c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób,stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, a braki do uzupełnienia; d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx do sądu złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub o wszczęcie postępowania naprawczego, albo została rozpoczęta procedura wykreślenia Wykonawcy z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcawłaściwego rejestru. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyXxxxxx, która się na nie powołuje. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxStrona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w terminie 6 miesięcy ciągu 3 dni roboczych od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowypowstania tych okoliczności. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyZa siłę wyższą Strony zgodnie uznają sytuację nagłego pogorszenia pogody, uniemożliwiającego prowadzenie prac ziemnych. 6. Za siłę wyższą nie można uznać niewywiązywania się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w §4 ust. 2 pkt. 2) i 3) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 30 dniowej zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy i żądać kar umownych, o których mowa w §12 ust. 1. 4. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązać umowę i nałożyć na wykonawcę kary umowne w terminie 30 dni od dnia, gdy: 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie. 3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w czasie umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy. 4) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie. 5) Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo faktu, że Zamawiający uprzednio zażądał od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym celu określony termin. 6) Wady przedmiotu Umowy są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym czasie. 7) Podzleca całość robót, prac lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego 8) Podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami. 9) W razie konieczności: - 5-cio krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub - konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w następujących całości lub w części albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł skutecznie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i wysokości określonych w §19 niniejszej umowy lub nie przedłużył zabezpieczenia, w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy i żądać kar umownych, o których mowa w §12 umowy. 7. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę również w innych prawem przewidzianych przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach przypadkach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2przepisach Kodeksu Cywilnego. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi 8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanaformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 29. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części lub rozwiązania umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z powodówprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, odbiór prac, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokołem prac Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia „Dobrych praktyk zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca§ 23 Umowy. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zgodnie z art. 456 Ustawy Pzp, Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkachUmowy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxw terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w szczególności zaśinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i wysokościach określonych w § 5art. 455 Ustawy Pzp, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Wykonawca w terminie umownymchwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowieTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomościże Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówprzypadku, o których którym mowa w ust. 1 pkt 1 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 2. Zamawiający może odstąpić niezwłocznie od Umowy w sytuacji, gdy: 1) - d)Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym zakresie, 3) Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy Xxxxxx, która się na nie powołuje, Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w wysokości 100% poniesionych kosztówciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności, 4) Wykonawca przerwał realizację Usługi przez okres co najmniej 3 (trzech) dni roboczych bez akceptacji ZTM, 5) gdy Wykonawcy lub osobom, o których mowa w §5 ust. 8za które ponosi on odpowiedzialność, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaprzypisać można działania na szkodę Zamawiającego, 6) gdy Wykonawca nie posiada aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyniniejszym paragrafie nie wyłącza zastosowania kar umownych bądź dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyRozwiązanie Umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 5. Umowa W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, Wykonawca może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyżądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkachcałości lub w części na etapie projektowania (Etap I i II) w przypadku: 1) braku realizacji nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania, 2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 3) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru, 4) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia, 5) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, 6) opóźnienia terminu wykonania któregokolwiek z Etapów od I do II o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 7) niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych ujętych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy 1-6 i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2wykonanie zobowiązania. 2. W przypadku Uprawnienie do odstąpienia od umowy z powodówUmowy, o których którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 litpowinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 4. a) - d)W razie odstąpienia od Umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z realizacją przedmiotu umowy tego obowiązku. 5. W razie odstąpienia od Umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówcałości z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 6. Jeśli Xxxxxxxxxxx odstąpił od Umowy w części, Wykonawca ma prawo zatrzymać wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego za odebrany przed dniem odstąpienia od Umowy Etap, zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji projektowej i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołami odbioru określonego Etapu. W związku z powyższym, strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniach powyżej, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa w §5 § 7, do odebranej za protokołami odbioru określonego Etapu, przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 7, z dniem podpisania protokołu odbioru określonego Etapu. Uprawnienia z rękojmi dotyczące dokumentacji projektowej, którą Zamawiający otrzymał od Wykonawcy i odebrał bez zastrzeżeń ww. protokołem odbioru, Zamawiający może wykonywać od dnia podpisania tego protokołu w terminie i na warunkach określonych w § 9. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości, Wykonawca ma obowiązek zwrócić uprzednio zapłacone mu przez Zamawiającego wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, a Zamawiający zwróci Wykonawcy uprzednio otrzymaną od niego dokumentację projektową. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy w okresie świadczenia przez Wykonawcę usług Nadzoru Autorskiego (Etap III) w przypadku: 1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług Nadzoru Autorskiego lub przerwania przez Wykonawcę świadczenia usług Nadzoru Autorskiego, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie lub wznowienie jego wykonania, 2) wykonywania Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu sprawowania Nadzoru Autorskiego. 9. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 8 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 10. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 8, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i przekazania otrzymanej i wytworzonej w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaramach pełnienia Nadzoru Autorskiego dokumentacji Zamawiającemu chyba, że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 311. Prawo odstąpienia może być zrealizowane W razie rozwiązania Umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia trybie określonym w ust. 8, wykonane prace oraz wytworzona przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyWykonawcę dokumentacja, stanowią własność Zamawiającego i pozostają do jego dyspozycji. 412. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrazie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 8, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronywynagrodzenie za Nadzór Autorski zostanie rozliczone na podstawie Kart nadzoru autorskiego, po zakończeniu realizacji robót budowlanych tj. podpisaniu protokołu robót budowlanych bez zastrzeżeń, w terminie 6 sposób proporcjonalny do liczby miesięcy od dnia śmiercifaktycznie pełnionego Nadzoru Autorskiego w stosunku do okresu realizacji robót budowlanych, w którym Nadzór Autorski powinien być świadczony i ryczałtowego wynagrodzenia za Nadzór Autorski. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia Okresy niepełnych miesięcy pełnienia Nadzoru Autorskiego rozlicza się proporcjonalnie do niniejszej umowyliczby dni faktycznie pełnionego Nadzoru Autorskiego w niepełnym miesiącu. Wynagrodzenie zostanie wyliczone jako iloczyn stawki dziennej i liczby dni pełnienia Nadzoru Autorskiego w niepełnym miesiącu. Stawka dzienna zostanie obliczona jako iloraz ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego obliczonego zgodnie ze zdaniem pierwszym i liczby dni w miesiącu, za który wystawiana jest faktura. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxterminie do 90 dni, licząc od dnia, w szczególności zaśktórym dowiedział się o zaistnieniu okoliczności, o których mowa poniżej: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5zakończenia działalności przez Wykonawcę, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownymzajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu okoliczności, o których mowa poniżej: a) Przeniesienia własności Nieruchomości Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje realizacji, pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, w wezwaniu do rozpoczęcia bądź kontynuacji realizacji Przedmiotu umowy; b) Gdy stwierdzono dwukrotny całkowity brak reakcji na podjęcie działań związanych z wykonaniem usługi pielęgnacji zagrażających bezpieczeństwu od momentu zgłoszenia; c) Gdy stwierdzono czterokrotne przekroczenie czasu reakcji - zdeklarowanego w ofercie - na podjęcie działań związanych z wykonaniem usługi pielęgnacji drzew zagrażających bezpieczeństwu od momentu zgłoszenia; 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub Budynkudalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytych okolicznościach. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegotytułu wykonania części zamówienia. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia. 25. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczania zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów. 6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z powodównaruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o których Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy 6 powinno zostać złożone w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy Umowy w następujących przypadkachprzypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 635 k.c. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w całości lub części, w istotnych przypadkach określonych w ust. 2 poniżej. 2. Istotne naruszenia postanowień Umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub Budynkuczęści majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia, 3) Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu Zamówienia, jeśli nabywca tj. nie realizuje prac przez okres kolejnych 7 dni, 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, lub następca prawny w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie wstąpi podjął ich w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach ciągu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, 5) Wykonawca opóźnia się dłużej niż 30 dni w wykonaniu Etapu I, Etapu IIa, Etapu IIb lub Etapu III Przedmiotu Zamówienia, lub 6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nieterminowo usunął wadę zgłoszoną przez Zamawiającego w okresie rękojmi, lub 7) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegał określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowieUmowie obowiązków, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń, lub 8) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie wykonuje poleceń Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx, lub 9) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościprzypadku, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomościgdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej Umowy, przez Gminę o możliwości wstąpienia do określonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanaUmowy. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, z powodówktórej powodu nastąpiło odstąpienie od Umowy; 2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Zamawiającemu celem oceny i ewentualnego potwierdzenia; 3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o których którym mowa w ustwyżej Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. 1 pkt 1 lit. a) - d)W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaZamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie. 3. Prawo 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekty w terminie 14 dni od daty odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 6 miesięcy 60 dni od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyokolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie. 5. Umowa Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania Przedmiotu Zamówienia pod kątem ilościowym, a także jakościowym. 6. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym czasie zostać rozwiązana terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, jak również w wyniku zgodnej woli stron umowyprzypadku zaniechania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto Umowy. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość przedmiotowej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez Zamawiającego z powodów obciążających Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie, za wyjątkiem kar umownych zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania obowiązków, w związku z którymi Zamawiający odstąpił od Umowy oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z odstąpieniem od Umowy, których Zamawiający nie poniósłby, gdyby nie nastąpiło odstąpienie.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxprzypadku, w szczególności zaśgdy: a) braku wpłaty Wkładu własnego wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w terminach i wysokościach określonych interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w § 5,chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów prac zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2Umową. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeśli nabywca lub następca prawny jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 2 tygodni 7 dni od dnia przeniesienia własnościzawiadomienia Wykonawcy. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w W takim przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanaWykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających . Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegotytułu wykonanej części Umowy. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian . Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. 25. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca sporządzi niezwłocznie zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania prac wraz z powodówokreśleniem wartości wykonanego zakresu według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego. b) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o których mowa w Przedstawiciel Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu prac, który stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo- odbiorczego części prac albo protokołu jednostronnego, jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru części prac. 6. Niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)do 7, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu zastosowanie znajdują postanowienia § 7 niniejszej umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających części dotyczącej kar umownych za odstąpienie od umowy. 47. Strony zastrzegają również prawo do rozwiązania umowy mocą zgodnych oświadczeń woli stron. W takim przypadku śmierci Xxxxxxxxxxwzajemne rozliczenia oraz ewentualne żądania o charakterze odszkodowawczym strony uzgodnią w odrębnym porozumieniu, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowymocą którego zastanie rozwiązana niniejsza umowa. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Każda ze Stron może rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawach rozwiązania umowy. Przepis § 12 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić w następujących przypadkachterminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny jeżeli Wykonawca nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych niego wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w Regulaminie konkursu ogłoszonego wykonaniu tych obowiązków; 3) w przypadku stwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.Zamawiającego wad w przedmiocie umowy nienadających się do usunięcia; 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie przypadku zwłoki w trybie §8 wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 i 2.umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o okres dłuższy niż 30 dni; 2. W przypadku odstąpienia od 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy z powodównie leży w interesie publicznym, o których mowa czego nie można było przewidzieć w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)chwili zawarcia umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu lub dalsze wykonywanie umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej określonym w ust. 3 pkt 5 Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy. Postanowienia § 12 ust. 2 umowy jako stronynie mają zastosowania. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o składniki cenotwórcze i średnie ceny materiałów zawarte w biuletynach i informatorach Sekocenbud obowiązujących w kwartale, w terminie 6 miesięcy którym występuje odstąpienie od dnia śmierciumowy lub zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyW przypadku niewystępowania cen materiałów i urządzeń w informatorach Sekocenbud Wykonawca zobowiązany jest zastosować w wycenie cenniki wydane przez producenta lub dystrybutora materiałów/urządzeń. 5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół z inwentaryzacji robót na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. 6. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Za siłę wyższą nie uważa się braku środków finansowych po stronie Wykonawcy oraz nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów Wykonawcy. 7. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności. 8. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Xxxxxx, która się na nie powołuje. 9. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyza zgodnym porozumieniem Stron, bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Umowy w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2tych okolicznościach. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówprzypadku, o których którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)1, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówWykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za tę część Umowy, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaktóra została faktycznie wykonana. 3. Prawo Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia może być zrealizowane od Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów w przypadku: a) dłuższego niż 7 dni opóźnienia w wykonywaniu pojedynczych prac konserwacyjnych, w stosunku do terminów określonych w Specyfikacji Technicznej; i/lub b) gdy Wykonawca co najmniej 3-krotnie nie podejmie w przewidzianym terminie poszczególnych prac awaryjnych; i/lub c) gdy Wykonawca nie dostarczy kopii umów o pracę z pracownikami wykonującymi Przedmiot Zamówienia w terminie wskazanym w § 1 ust. 8 lub 10.; i/lub d) w razie stwierdzenia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyZamawiającego trzech przypadków niewykonania poszczególnych prac; i/lub e) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego trzech przypadków nienależytego, w tym nieterminowego wykonania poszczególnych prac; i/lub f) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu na wykonanie poszczególnych prac; i/lub g) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego trzech przypadków zaniedbań obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w tym braku uczestnictwa w spotkaniach w zakresie wsparcia rozwojowego. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrozwiązania Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, spadkobiercy mogą wstąpić jak również w przypadku zaniechania realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do niniejszej umowy jako strony, zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowywysokości 20 % wartości Umowy brutto. 5. Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodów obciążających Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem Umowy, których Zamawiający nie poniósłby, gdyby Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowynie została rozwiązana.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wypowiedzenia, niezależnie od umowy nałożonych kar umownych w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxgdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego § 1 ust. 2 w terminach i wysokościach stosunku do terminów określonych w § 5umowie lub załącznikach nr 2, 3 do umowy o 3 dni, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkugdy Wykonawca dopuści się do co najmniej trzykrotnego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi o którym mowa w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach § 1 ust. 2 w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowieumowie lub załącznikach nr 2, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę 3 do umowy o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.mniej 3 dni , 3) gdy realizacja obowiązków wynikających Wykonawca opóźni się z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron wykonaniem którejkolwiek z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówusług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit2 pkt. a3 i 4 w stosunku do terminów wskazanych w pisemnych poleceniach o 3 dni, 4) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany gdy Wykonawca dopuści się do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych co najmniej trzykrotnego opóźnienia w wykonaniu którejkolwiek z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówusług, o których mowa w §5 § 1 ust. 82 pkt. 3 i 4 w stosunku do terminów wskazanych w pisemnych poleceniach o mniej niż 3 dni, 5) gdy Wykonawca opóźni się w rozpoczęciu wykonania akcji zimowego utrzymania przystanków autobusowych o 6 godzin w stosunku do terminu określonego w telefonicznym poleceniu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4) lit.d) ; 6) gdy Wykonawca dopuści się do co najmniej trzykrotnego opóźnienia w rozpoczęciu wykonania akcji zimowego utrzymania dróg o mniej niż 6 godzin w stosunku do terminu określonego w określonego w telefonicznym poleceniu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4) lit. d), 7) gdy Wykonawca opóźni się z zakończeniem akcji zimowego utrzymania przystanków o 10 godzin w stosunku do terminu określonego w telefonicznym poleceniu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4) lit. d), 8) gdy Wykonawca dopuści się do co najmniej trzykrotnego opóźnienia w zakończeniu wykonania akcji zimowego utrzymania przystanków o mniej niż 10 godzin w stosunku do terminu określonego w telefonicznym poleceniu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4) lit.d) 9) gdy Wykonawca dopuści się co najmniej trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania poleceń stwierdzonych przez Zamawiającego po telefonicznym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wykonania czynności objętych tymi poleceniami. 2. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcainteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie zażądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy Odstąpienie od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyumowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkachcałości lub w części na etapie projektowania w przypadku: 1) braku realizacji nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania, 2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 3) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru, 4) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia, 5) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, 6) opóźnienia terminu wykonania dokumentacji projektowej o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 7) niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych ujętych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy 1-6 i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2wykonanie zobowiązania. 2. W przypadku Uprawnienie do odstąpienia od umowy z powodówUmowy, o których którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku określonym w ust. 1 litpkt 1, 2, 7 – w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 3. aOdstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 5. W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 6. Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy w części, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia będącego iloczynem wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 i procentowego zaawansowania dokumentacji projektowej (która została wykonana bez wad i przedstawia dla Zamawiającego wartość [przysporzenie]) - d)wykonanej przed dniem odstąpienia od Umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z realizacją przedmiotu umowy tej dokumentacji projektowej i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołem odbioru. W związku z powyższym, strony zgodnie postanawiają, że w wysokości 100% poniesionych kosztówprzypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa w §5 § 7, do odebranej dokumentacji projektowej Etapu I, przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 7, z dniem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Uprawnienia z rękojmi dotyczące dokumentacji projektowej, którą Zamawiający otrzymał od Wykonawcy i odebrał bez zastrzeżeń ww. protokołem odbioru, Zamawiający może wykonywać od dnia podpisania tego protokołu w terminie i na warunkach określonych w § 10. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy w okresie świadczenia przez Wykonawcę usług Nadzoru Autorskiego w przypadku: 1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług Nadzoru Autorskiego lub przerwania przez Wykonawcę świadczenia usług Nadzoru Autorskiego, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie lub wznowienie jego wykonania, 2) wykonywania Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu sprawowania Nadzoru Autorskiego. 8. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 87 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 9. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i przekazania otrzymanej i wytworzonej w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego dokumentacji Zamawiającemu chyba, że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 10. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, wykonane prace oraz wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowią własność Zamawiającego i pozostają do jego dyspozycji. 11. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, wynagrodzenie za Nadzór Autorski zostanie rozliczone na podstawie Kart nadzoru autorskiego, po zakończeniu realizacji robót budowlanych tj. podpisaniu protokołu robót budowlanych bez zastrzeżeń, w odniesieniu sposób proporcjonalny do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych liczby miesięcy faktycznie pełnionego Nadzoru Autorskiego w stosunku do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronyokresu realizacji robót budowlanych, w terminie 6 którym Nadzór Autorski powinien być świadczony i ryczałtowego wynagrodzenia za Nadzór Autorski. Okresy niepełnych miesięcy od dnia śmiercipełnienia Nadzoru Autorskiego rozlicza się proporcjonalnie do liczby dni faktycznie pełnionego Nadzoru Autorskiego w niepełnym miesiącu. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyWynagrodzenie zostanie wyliczone jako iloczyn stawki dziennej i liczby dni pełnienia Nadzoru Autorskiego w niepełnym miesiącu. Stawka dzienna zostanie obliczona jako iloraz ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego obliczonego zgodnie ze zdaniem pierwszym i liczby dni w miesiącu, za który wystawiana jest faktura. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Odstąpienie od umowy Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkachcałości lub w części w szczególności w zakresie każdego Etapu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny jeżeli Wykonawca nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa Umowy lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z po- stanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych nie- go wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w Regulaminie konkursu ogłoszonego wykonaniu tych obowiązków; 3) w przypadku stwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.Zamawiającego wad w przedmiocie Umowy nienadają- cych się do usunięcia; 4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie le- ży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie; 6) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktami prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi; 7) w przypadku gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian dokumentację wykonają osoby niewskazane w niniejszej umowie oraz nieposiada- jące doświadczenia będącego podstawą przyznania punktów w trybie §8 ust. 1 i 2kryterium oceny ofert. 23. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa Umowy na zasadach określonych w ust. 2 pkt 4 Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część Umowy. Postanowienia §9 ust. 1 pkt 1 lit. a1) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy nie mają zastosowania. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxprzypadku, spadkobiercy mogą wstąpić rozwiązania Umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac projektowych na dzień od- stąpienia od Umowy bądź wypowiedzenia Umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Xxxxxx. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie proporcjonalnie do niniejszej umowy jako stronywykonanej pracy w eta- pie, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyktórym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 5. Strony niniejszej Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zo- bowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poin- formuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okolicz- ności. 6. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Xxxxxx, która się na nie powołuje. 7. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron, bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych. 8. Wykonanie prawa odstąpienia nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do naliczenia przewidzianych w wyniku zgodnej woli stron umowyniniejszej umowie kar umownych.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1a) Gmina nie otrzyma dofinansowania Projektu w ramach Programu; b) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) : - braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) , - braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) , - korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) , - rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2d) Przeniesienia własności zbycia Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana., 3e) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa ŚląskiegoMałopolskiego. 4f) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litpkt. ab) - dc), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów nakładów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkachcałości lub w części na etapie projektowania w przypadku: 1) braku realizacji nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania, 2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 3) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru, 4) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia, 5) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, 6) opóźnienia terminu wykonania dokumentacji projektowej o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 7) niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych ujętych w § 2 ust. 1-6 i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez XxxxxxxxxxZamawiającego na wykonanie zobowiązania. 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 5. W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.21, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku6. Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy w części, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia będącego iloczynem wynagrodzenia określonego w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §§ 8 ust. 1 pkt 1 i 2procentowego zaawansowania dokumentacji projektowej (która została wykonana bez wad i przedstawia dla Zamawiającego wartość [przysporzenie]) wykonanej przed dniem odstąpienia od Umowy, zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji projektowej i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołami odbioru. W związku z powyższym, strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniach powyżej, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa w § 7, do odebranej dokumentacji projektowej Etapu I, przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 7, z dniem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Uprawnienia z rękojmi dotyczące dokumentacji projektowej, którą Zamawiający otrzymał od Wykonawcy i odebrał bez zastrzeżeń ww. protokołem odbioru, Zamawiający może wykonywać od dnia podpisania tego protokołu w terminie i na warunkach określonych w § 10. 27. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości, Wykonawca ma obowiązek zwrócić uprzednio zapłacone mu przez Zamawiającego wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, a Zamawiający zwróci Wykonawcy uprzednio otrzymaną od niego dokumentację projektową. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy w okresie świadczenia przez Wykonawcę usług Nadzoru Autorskiego (Xxxx XX) w przypadku: 1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług Nadzoru Autorskiego lub przerwania przez Wykonawcę świadczenia usług Nadzoru Autorskiego, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie lub wznowienie jego wykonania, 2) wykonywania Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę wadliwie lub w sposób sprzeczny z powodówUmową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu sprawowania Nadzoru Autorskiego. 9. Rozwiązanie Umowy, o których którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit8 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 10. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy W razie rozwiązania Umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa trybie określonym w §5 ust. 8, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i przekazania otrzymanej i wytworzonej w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaramach pełnienia Nadzoru Autorskiego dokumentacji Zamawiającemu chyba, że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 311. Prawo odstąpienia może być zrealizowane W razie rozwiązania Umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia trybie określonym w ust. 8, wykonane prace oraz wytworzona przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyWykonawcę dokumentacja, stanowią własność Zamawiającego i pozostają do jego dyspozycji. 412. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrazie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 8, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronywynagrodzenie za Nadzór Autorski zostanie rozliczone na podstawie Kart nadzoru autorskiego, po zakończeniu realizacji robót budowlanych tj. podpisaniu protokołu robót budowlanych bez zastrzeżeń, w terminie 6 sposób proporcjonalny do liczby miesięcy od dnia śmiercifaktycznie pełnionego Nadzoru Autorskiego w stosunku do okresu realizacji robót budowlanych, w którym Nadzór Autorski powinien być świadczony i ryczałtowego wynagrodzenia za Nadzór Autorski. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia Okresy niepełnych miesięcy pełnienia Nadzoru Autorskiego rozlicza się proporcjonalnie do niniejszej umowyliczby dni faktycznie pełnionego Nadzoru Autorskiego w niepełnym miesiącu. Wynagrodzenie zostanie wyliczone jako iloczyn stawki dziennej i liczby dni pełnienia Nadzoru Autorskiego w niepełnym miesiącu. Stawka dzienna zostanie obliczona jako iloraz ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego obliczonego zgodnie ze zdaniem pierwszym i liczby dni w miesiącu, za który wystawiana jest faktura. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do chwili odstąpienia. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkachprzypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z treścią Umowy pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu jej wykonywania i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu odpowiedniego terminu. 3. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. 4. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca zleca wykonanie zadań będących Przedmiotem niniejszej Umowy osobie trzeciej niewykazanej w ofercie jako podwykonawca lub ekspertowi nie będącemu członkiem Zespołu Wykonawcy. 5. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 1) braku Wykonawca nie rozpoczął realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxPrzedmiotu Umowy i nie podjął działań w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości Wykonawca przerwał realizację któregokolwiek z zadań lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówelementów składowych zadania, o których mowa w § 2 ust.2 Umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, 3) Wykonawca nie dokonał zmiany w Zespole Wykonawcy, której zażądał Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit16 Umowy, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego do dokonania tej zmiany. a) - d)Termin realizacji żądania Zamawiającego o dokonanie zmiany w Zespole Wykonawcy określony w wezwaniu nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych a drugie wezwanie zostanie przekazane dopiero po bezskutecznym upływie terminu z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowypierwszego wezwania. 4) Ekspert wskazany do realizacji Umowy w danej specjalizacji jest niedostępny w terminie wskazanym przez Zamawiającego, niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy. 6. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowywg stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. 57. Umowa może Zamawiający w każdym czasie zostać rozwiązana razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za prace, które zostały odebrane w wyniku zgodnej woli stron umowyramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały, a w szczególności Produkty lub efekty Prac Zleconych powstałe w ramach realizacji Umowy wraz z majątkowymi prawami autorskimi.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje Stronom będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy niniejszej Umowy na zasadach przewidzianych w następujących przypadkach: 1) braku Kodeksie cywilnym. Odbiorcy prawo odstąpienia od niniejszej Umowy przysługiwać będzie także w przypadku, gdy Dostawca będzie wykonywał przedmiot Umowy nienależycie, a w szczególności: przekroczy o 7 dni termin przewidziany na realizację przedmiotu Umowy; dostarczy 2-krotnie wadliwy Sprzęt; w stosunku do Dostawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli Dostawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, Umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wymienionych w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku2 uważa się̨ za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Odstąpienie od Umowy następowało będzie w oparciu o oświadczenie Strony odstępującej, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi które powinno być́ pod rygorem nieważności złożone w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowieformie pisemnej wraz ze wskazaniem przesłanki uzasadniającej odstąpienie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy 30 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji Stronę̨ odstępującą wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy. 4Umowy przez Odbiorcę nie powoduje utraty prawa do dochodzenia od Dostawcy określonych w Umowie kar umownych lub odszkodowania. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxStrony niniejszej Umowy będą̨ zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań́ zawartych w Umowie, spadkobiercy mogą wstąpić jeżeli okoliczności siły wyższej będą̨ stanowiły przeszkodę̨ w ich wypełnieniu. Za siłę̨ wyższą̨ nie uważa się̨ w szczególności braku środków finansowych po stronie Dostawcy oraz niewywiązanie się̨ ze swoich zobowiązań przez kontrahentów Xxxxxxxx także z w związku z występowaniem stanu epidemii COVID-19, chyba że dojdzie do niniejszej umowy jako stronyzaostrzenia tego stanu w stosunku do istniejącego w dniu podpisania Umowy. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę̨ w terminie 6 miesięcy ciągu 3 dni roboczych od dnia śmiercipowstania tych okoliczności. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać́ udowodnione przez Stronę̨, która się̨ na nie powołuje. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyza zgodnym porozumieniem Stron, bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachsytuacjach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxw razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny gdy Wykonawca nie wstąpi rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; odstąpienie od umowy w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych tym wypadku może nastąpić w niniejszej umowieterminie 30 dni od daty, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, której bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Gminę o możliwości wstąpienia Zamawiającego termin do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości rozpoczęcia robót lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.ich kontynuacji przez Wykonawcę; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w tym etapów prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekracza 15 dni; odstąpienie od umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 15-dniowy termin opóźnienia; 4) w razie konieczności co najmniej 3 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty dokonania trzeciej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 5) gdy Xxxxxxxxxxx Wykonawca nie wyraża zgody przedłożył Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, kopii (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), wraz z dowodem ich (jej) opłacenia albo przedstawił polisę (-y) na dokonanie zmian kwotę niższą niż określona w § 14 ust. 1 lub w § 14 ust. 4; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowie umowy; 6) w trybie §8 przypadku, gdy w toku obowiązywania umowy dojdzie do sytuacji, że okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, a Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) dowodu ich (jej) przedłużenia albo przedstawił polisę (-y) na kwotę niższą niż określona w § 14 ust. 1 lub w § 14 ust. 4; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od upływu terminu 7-dniowego na przedłożenie dokumentu potwierdzającego wznowienie ubezpieczenia lub zawarcie nowego ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż wskazana w § 14 ust. 1 i 24; 7) w przypadku uporczywego nie wywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 8 Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął dodatkowy 14-dniowy termin na zrealizowanie żądania Zamawiającego; 8) w przypadku uporczywego nie wywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 20 Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął dodatkowy 14-dniowy termin na zrealizowanie żądania Zamawiającego; 9) w przypadku uporczywego nie wywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 Umowy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął dodatkowy 14-dniowy termin na zrealizowanie żądania Zamawiającego; 10) w przypadku uporczywego nie wywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 11 ust. 4 Umowy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął dodatkowy 14-dniowy termin na zrealizowanie żądania Zamawiającego. 2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 1 pkt 2-10 i ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy. W każdym przypadku Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3. 4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówprzyczyn zawinionych przez Wykonawcę, o których mowa w szczególności tych wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 2- 10 i ust. 82, Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania oprócz potwierdzonych protokolarnie przez obie Strony kwot należnych mu za wykonane roboty, rekompensaty lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu związku z odstąpieniem od umowy przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane Zamawiającego i w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytym zakresie zrzeka się wszelkich roszczeń. 5. Umowa Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Wykonawca w każdym czasie zostać rozwiązana chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w wyniku zgodnej woli stron ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 7. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku - według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z czyjej winy dokonano odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 3) Zamawiający - w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub rozwiązania umowy - obowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach sytuacjach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2przepisami Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w sytuacjach, o których mowa a) Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni w okresach wynikających z Harmonogramu; b) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i zaleceniami Zamawiającego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym terminie; c) zwłoka w realizacji poszczególnych ETAPÓW w stosunku do terminów określonych w Umowie wynosi co najmniej 21 dni; d) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, w szczególności w sytuacji, w której pomimo dwukrotnego przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego danego ETAPU, ETAP ten nie nadaje się do odbioru; e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. W przypadku odstąpienia przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prace faktycznie zrealizowane i odebrane, zgodnie z powodówpostanowieniami ust. 7. 4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie w zwłoce z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności, wezwanie pozostało bezskuteczne. 5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 6. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie. Pod rygorem nieważności musi być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie. 7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności: a) - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; b) w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie; c) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia zaplecza; d)) Podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx protokół inwentaryzacji robót, Mieszkaniec jest zobowiązany będzie stanowił podstawę do zwrotu kosztów poniesionych wystawienia przez Gminę związanych Wykonawcę faktury, e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z realizacją przedmiotu umowy postanowieniami niniejszego ustępu, z prawem pomniejszania w wysokości 100% poniesionych kosztówszczególności o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, należności zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia o których mowa obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze w §5 ust. 8terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; f) koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; g) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektów, opracowań i dokumentacji odebranych i przekazanych mu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu; h) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu wykonanych przez MieszkańcaWykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac. 8. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy; 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierciramach procedury przewidzianej w art. Gmina poinformuje spadkobierców 258 Traktatu o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyFunkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy części lub całości Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxprzypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 2.1 Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 2.2 Wykonawca opóźnia się w spełnieniu przedmiotu Umowy powyżej 7 dni, 2.3 Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od umowy z powodówpowzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)niniejszym paragrafie , Mieszkaniec jest zobowiązany jednak nie później niż do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy31 stycznia 2020 roku . 5. Umowa może Odstąpienie od Umowy następuje w każdym czasie zostać rozwiązana formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 6. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, w wyniku zgodnej woli stron umowycałości lub w części, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, lecz nie wcześniej niż 30 czerwca 2019 r. 7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. 8. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Xxxxxx zobowiązują się w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia wypowiedzenia Umowy. 9. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych usług do dnia wypowiedzenia Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Umowy w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej faktycznie i prawidłowo bez uwag części Usługi będącej przedmiotem zamówienia. 3. Za istotną zmianę okoliczności, uzasadniającą odstąpienie Zamawiającego od niniejszej Umowy, Strony uznają w szczególności zaistnienie zdarzenia uprzednio nieprzewidzianego w momencie zawierania niniejszej Umowy, w związku z wystąpieniem którego Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodówniniejszej Umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litpowyżej lub w przypadku rozwiązania Umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 5 poniżej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu aktualnego kompletu dokumentów, potwierdzających wykonanie przez siebie czynności i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uwag – w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) - d)nie przystąpienia do wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym w § 6 Umowy lub zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w okresie ustalonym w § 6 Umowy, b) nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy lub nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub osoby, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę którymi się on posługuje w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w taki sposób, że skutkować to może powstaniem szkody po stronie Zamawiającego lub roszczeń osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu poniesionym przez nie szkodami lub szkodami mogącymi powstać, c) nie wywiązywania się z poszczególnych obowiązków umownych przez Wykonawcę, d) gdy w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, e) gdy Wykonawca nie przedłożył dowodu zawarcia lub przedłużenia umowy ubezpieczenia lub dowodów opłacenia składek na warunkach określonych w wysokości 100% poniesionych kosztów§ 11 Umowy. 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Xxxxxxxxxxxxx z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonywania usług w zakresie objętym niniejszą Umową podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, aż do wyłonienia nowego wykonawcy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 7. Rozwiązanie niniejszej Umowy w trybie określonym w ust. 5 powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 powyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej faktycznie i prawidłowo części Umowy, pomniejszone o ewentualne należne kary umowne i odszkodowania, w koszty wykonawstwa zastępczego. 9. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca5 powyżej. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkach:terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zaśgdy: a) braku wpłaty Wkładu własnego jeżeli w terminach i wysokościach określonych w § 5stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) braku przyłączenia Instalacji OZE Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, generalną umowę dystrybucyjną lub zezwolenia niezbędne do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie wykonania przedmiotu zamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkupotwierdzających przywrócenie uprawnień, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegokoncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie . Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie §8 ust. 1 natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i 2uporczywie narusza warunki Umowy. 25. W przypadku odstąpienia Strony mogą odstąpić od umowy z powodóww terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit2-4 uzasadniających odstąpienie. 6. a) - d)Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy strony mogą złożyć do 31.12.2018 r. 7. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przy zachowaniu w pełni przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówZamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o których mowa w §5 ust. 8odstąpieniu, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcatym w szczególności uprawnień, kar umownych i odszkodowania. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkachUmowy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxw terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w szczególności zaśinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i wysokościach określonych w § 5art. 455 ustawy PZP, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Wykonawca w terminie umownymchwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowieTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomościże Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku odstąpienia przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy z powodówUmowy w części, której zmiana dotyczy. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu, w terminie do końca obowiązywania Umowy, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 5. aZamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli: 1) - d)Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, Mieszkaniec jest zobowiązany w tym w szczególności w sposób sprzeczny z obowiązującymi z przepisami ustawy Prawa energetycznego lub rażąco nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków, 2) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z realizacją przedmiotu uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 3) Wykonawca utracił uprawnienia, koncesję na obrót energię elektryczną, Generalną umowę dystrybucyjną, bądź jakiekolwiek inne dokumenty (w tym umowy umożliwiające świadczenie usług bilansowania handlowego) niezbędne do należytego i nieprzerwanego wykonywania Przedmiotu Umowy, 4) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej, pisemnej lub w wysokości 100% poniesionych kosztówFormie elektronicznej, zgody Zamawiającego, 5) wartość kar umownych, o których mowa w §5 § 8 Umowy, w okresie realizacji Umowy przekroczy 10,00% wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 81 Umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo pkt 1-5 prawo odstąpienia może być zrealizowane od Umowy przysługuje Zamawiającemu w ciągu 2 miesięcy terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o okolicznościach uzasadniających zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowyUmowy, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym Xxxxxxxxxxx złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 46. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej albo Formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 8. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxodstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, spadkobiercy Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za dostarczoną energię elektryczną w trakcie obowiązywania Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia, Zamawiający zachowuje uprawnienie do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, jeśli uzyskał takie uprawnienie. 11. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, jakie mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronypowstać w związku z odstąpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego, w terminie 6 miesięcy tym uprawnień do żądania od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia Zamawiającego zwrotu wydatków poniesionych w celu należytego jej wykonania oraz uprawnień do niniejszej umowyżądania naprawienia szkody, gdyby na skutek odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia powstała szkoda, za którą Xxxxxxxxxxx mógłby ponosić odpowiedzialność. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkachcałości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, w szczególności: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej nie zrealizuje dostaw w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE określonym w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub będzie pozostawał w zwłoce z realizacją dostaw i zwłoka ta będzie trwała dłużej niż 7 dni robocze; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jego części w terminie określonym w §7 ust. 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyUmowy lub określonym na podstawie §7 ust. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.7 Umowy; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 210 Umowy. 2. W przypadku Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować lub poprawić Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówwykonaniem zastępczym, o których mowa w §5 ust. 8kar umownych oraz odszkodowań, w odniesieniu tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaumorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. 3. Prawo Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może być zrealizowane wykonać w ciągu 2 miesięcy 60 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o okolicznościach uzasadniających odstąpienie odstąpieniu od umowyUmowy. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxNiezależnie od wyżej wskazanych uprawnień do odstąpienia od Umowy, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, Zamawiający może od Umowy odstąpić (w całości lub w części) także bez podania przyczyn w terminie 6 miesięcy 10 dni od dnia śmiercizawarcia Umowy. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyW takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania. 5. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyobowiązuje do końca r 8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu w następujących przypadkach: 1) braku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zobowiązań umownych Umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Zamawiającego; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa w przypadku 3. krotnego złożenia przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych Zamawiającego wniosku o wymianę Konsultanta, o którym mowa w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.§ 3 ust. 4 Umowy; 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie przypadku o którym mowa w trybie §8 § 3 ust. 1 i 28 Umowy Zamawiający dwukrotnie nie zaakceptuje przedstawionych przez Wykonawcę kandydatur. 2. W przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcatytułu wykonania części Umowy. 3. Prawo Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowylub wypowiedzenia Umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy Odstąpienie od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyUmowy lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji przez Wykonawcę. 5. Umowa może W razie wykonania przez Zamawiającego odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w każdym czasie zostać rozwiązana zakresie Utworów, odnośnie których Zamawiający nie nabył autorskich praw majątkowych, prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w wyniku zgodnej woli stron umowy§ 6 Umowy ramowej, Zamawiający - w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia - nabywa do nich prawa w zakresie ustalonym Umową ramową z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 ust. 2 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 8) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 9) gdy Wykonawca uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 8 – w terminie 30 dni upływu wyznaczonego terminu. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Zamawiający nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.upływu wyznaczonego terminu, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegoterminie 30 dni od daty zawiadomienia. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-9) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie §8 ustnatychmiastowym. 1 i 2Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 26. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający może wraz z powodówoświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa w ust§ 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w oparciu o harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. 1 pkt 1 litBrak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. a) - d)W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu odstąpienie lub wypowiedzenie umowy w wysokości 100% poniesionych kosztównie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w §5 § 14 ust. 3 i ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w następujących przypadkach:interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższychokolicznościach, co wynika z art. 456 ustawy Pzp. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w szczególności zaśokolicznościach: a) braku wpłaty Wkładu własnego jeżeli w terminach i wysokościach określonych w § 5,stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub gdy Wykonawca, mimo otrzymania pisemnego wezwania, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówwystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)2 prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca daty obowiązywania umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy z tych przyczyn. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxPowyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyna podstawie Kodeksu Cywilnego. 5. Umowa Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie tylko w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem, pod rygorem nieważności. 6. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających z tytułu należytego wykonania zobowiązań, do dnia ustania obowiązywania Umowy. 7. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60)dni w roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowywypowiedzieć Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W przywołanych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkach: 1) braku terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w treści Księgi III, tytuł XV Kodeksu cywilnego oraz jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy: Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca wykona jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową i nie usunie takiego naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez XxxxxxxxxxZamawiającego, Wykonawca opóźnia się w realizacji prac, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego zakresie, jaki winien być wykonywany według Harmonogramów, o którym mowa w terminach i wysokościach § 4 ust. 2, a opóźnienie wynosi więcej niż 15 dni, Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego, Łączna wartość kar umownych określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania §11 naliczonych z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówtytułu niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których którym mowa w §5 ust. 81, Wykonawca naruszył zasadę bezstronności, o której mowa w §10 ust. 6 Umowy. Wykonawca nie przedłoży aktualnej polisy zgodnie z § 14 ust. 3. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, gdy: zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 55 1 k.c. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający – mimo pisemnego wezwania – nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi ponad dwa miesiące liczone od upływu – wynikającego z niniejszej Umowy – terminu zapłaty tej faktury, której termin wymagalności jest najdalszy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez niego w pisemnym wezwaniu. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: w ust. 2 li. a) – c) – w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu, w odniesieniu ust. 2 lit. d) – g) – oraz w ust. 3 – ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio, w określonej w § 19 siedzibie Strony. W sytuacjach opisanych w ust. 1,2 i 3 Wykonawca nie jest uprawniony do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do projektu Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez Mieszkańca. 3niego od Umowy. Prawo W wypadku odstąpienia może być zrealizowane od Umowy w ciągu 2 miesięcy terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie wykonanej i odebranej pracy. Zapisy określone w terminie 6 miesięcy od dnia śmierciust. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy6-10 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania Umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych; w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 8) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne – w terminie 30 dni od daty naliczenia kolejnej kary, 9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Zamawiający nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.upływu wyznaczonego terminu, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia terminie 30 dni od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty zawiadomienia. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może W przypadkach określonych w każdym czasie zostać rozwiązana ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3, Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w wyniku zgodnej woli stron umowytrybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkachterminie 30 dni od dnia zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:: 1) braku Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie rozpoczął realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxUmowy lub realizacji któregokolwiek z Zadań, w szczególności zaś:terminie 20 dni roboczych od daty podpisania Umowy, a2) braku wpłaty Wkładu własnego Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał zrealizować Umowę (w terminach tym dotrzymać terminów realizacji poszczególnych Zadań) w wyznaczonych terminach, 3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy lub danego Zadania/Zadań i wysokościach określonych przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 4) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 3 ust. 1 pkt.2Umowy, 5) Wykonawca nie usunął wad i usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym Umowy w wyznaczonym terminie, 6) Zamawiający uzyskał informację o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania Umowy w ustalonym terminie. 27) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Wykonawca nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach wykonał obowiązków określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 14 ust. 1 1, 2 i 2.6 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówprzypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)1, Mieszkaniec Zamawiający uprawniony jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy według swojego wyboru do: odstąpienia od całości Umowy lub odstąpienia od Umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówczęści, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca.której dotyczy działanie lub zaniechanie Wykonawcy, 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy Odstąpienie od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy lub rozwiązanie Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, wypadku odstąpienia od Umowy Strony są zobowiązane do: 1) w terminie 6 miesięcy 14 dni od dnia śmiercidaty odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót stanu wykonania Umowy na dzień odstąpienia lub rozwiązania, 2) Wykonawca zabezpieczy zrealizowany zakres przedmiotu Umowy w obustronnie uzgodnionym zakresie. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyKoszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 5. Umowa może Jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z Umową lub wykonuje swoje zobowiązania Umowne nienależycie, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w każdym czasie zostać rozwiązana trybie natychmiastowym, naliczając karę umowną, o której mowa w wyniku zgodnej woli stron umowy§ 10 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy. 6. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w sytuacji odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawowych.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaXxxxxxxxxx. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Gminie przysługuje Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki gdy Wykonawca: nie wykona przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 w terminie określonym w Umowie; powierzył wykonanie przedmiotu Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; naruszył zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 11; naruszył wymagania bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 15 lub zasady udostępniania i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 13. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy Umowy także w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxprzypadku jeżeli suma kar umownych, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych o których mowa w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 9 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkupkt 1 – 7, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi przekroczy 20% wynagrodzenia brutto Umowy określonego w § 4 ust. 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w Umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu Umowy a realnie poniesionymi kosztami. Zamawiający zachowa prawo do naprawienia pełnej szkody. Termin na wykonanie prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia zaistnienia podstawy do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku odstąpienia od Umowy określonej w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 2 pkt 1 i 2. 2lub ust. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów3, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 2 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy 2-4 – 14 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie podstawie do odstąpienia od umowy. 4Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxwykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, spadkobiercy mogą wstąpić niezależnie od jego podstawy, odstąpienie wywiera skutek wyłącznie co do niniejszej umowy jako strony, części niewykonanej. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej Strony w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyramach Umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w następujących przypadkachinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w innych okolicznościach, jeżeli: 1) braku Wykonawca nie rozpoczął realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE 5 dni roboczych od daty wskazanej w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Harmonogramie; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkuujawnione w trakcie odbioru Xxxxx wady nie nadają się do usunięcia; 3) wartość kar umownych, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi o których mowa w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie§ 14, w terminie 6 miesięcy okresie realizacji Umowy przekroczy 20% wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1; 4) opóźnienie w wykonaniu Xxxxx przekroczy 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; 5) Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy; 6) Wykonawca trzykrotnie zgłosi do odbioru Roboty z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru; 7) Wykonawca nie przedstawi polisy ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami § 8 lub nie zapewni ciągłości ubezpieczenia; 8) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; 9) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w tym przypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanaUmowy. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówwystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)2, Mieszkaniec jest zobowiązany prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu maksymalnie do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy końca okresu gwarancji wskazanego w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 § 10 ust. 81, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowypowyższych okolicznościach. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxPrzedmiotowe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyna podstawie Kodeksu cywilnego. 5. Umowa Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 1) Wykonawca przerwie prowadzone Roboty; 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy; 3) w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży protokół Zamawiającemu – do zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia protokołu powinna zostać uzasadniona przez Zamawiającego. Gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganego protokołu. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony; 4) Wykonawca zgłosi do odbioru w sposób określony w § 9 ust. 2 pkt 2 Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczające i Strony dokonają protokolarnego odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia; 5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 6) najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru Robót, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca usunie urządzenia z zaplecza budowy oraz uporządkuje Teren budowy. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Strony dokonają odpowiedniego rozliczenia wykonanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi przepisami. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dokona odkupienia urządzeń i materiałów, określonych zgodnie z ust. 6 pkt 5, po cenach przedstawionych w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowykosztorysie stanowiącym załącznik do Oferty. 9. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu w następujących przypadkach:: 7 Szczegółowy zakres praw autorskich zostanie określony na etapie przygotowania warunków udzielenia i realizacji poszczególnych zamówień. 1) braku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zobowiązań umownych Umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Zamawiającego; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa w przypadku 3 krotnego złożenia przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych Zamawiającego wniosku o wymianę Konsultanta, o którym mowa w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.§ 3 ust. 7 Umowy; 4) w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy, gdy Xxxxxxxxxxx dwukrotnie nie wyraża zgody na dokonanie zmian zaakceptuje przedstawionych przez Wykonawcę kandydatur; 5) w niniejszej umowie przypadku 3 krotnego złożenia przez Wykonawcę wniosku o wymianę Konsultanta w trybie §8 ust. 1 i 2danej roli; 6) w przypadku złożenia wniosku o jednorazową wymianę 50 % Konsultantów; 7) w przypadku wymiany w trakcie realizacji umowy 50 % Konsultantów zgłoszonych pierwotnie do realizacji świadczenia usług. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub w razie powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od umowy z powodówUmowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych wykonane przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaStrony świadczenia nie podlegają zwrotowi. 3. Prawo Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowylub wypowiedzenia Umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy Odstąpienie od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyUmowy lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji przez Wykonawcę. 5. Umowa może W razie wykonania przez Zamawiającego odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w każdym czasie zostać rozwiązana zakresie Utworów, odnośnie których Zamawiający nie nabył autorskich praw majątkowych, prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w wyniku zgodnej woli stron umowy§ 6 Umowy ramowej, Zamawiający - w ramach należnego Wykonawcywynagrodzenia - nabywa do nich prawa w zakresie ustalonym Umową ramową z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących poniższych sytuacjach: 1) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 2) W przypadku powtarzających się naruszeń wymagań w zakresie zatrudnienia osób, określonych w § 1 ust. 4; 3) W razie braku udziału w realizacji usługi podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 6. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych W przypadku stwierdzenia wykonywania przez XxxxxxxxxxWykonawcę usługi nienależycie i nie zmienienia sposobu jej wykonywania, pomimo upływu wyznaczonego dwukrotnie przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany. 2) Za odebranie odpadów od innego podmiotu niż objętego niniejszą umową np. zakładu produkcyjnego, osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 3) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął usługi zgodnie z obowiązującym harmonogramem, a opóźnienie przekracza 7 dni. 4) Jeżeli Wykonawca zaprzestał wykonywania usługi, a przerwa w szczególności zaśjej wykonywaniu przekroczyła 7 dni. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma (w tym pocztą elektroniczną). 3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1 i 2, nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli: 1) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru usługi. 5. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy ma nastąpić w formie przewidzianej w § 11 ust. 3 pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5odbioru należycie wykonanej usługi, wykonanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonaną usługę. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 57. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyza porozumieniem Stron.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy, określonych w § 3. 2. W obydwu wskazanych w ust. 1 przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własnościpowzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomościże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywania umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, bez kar umownych. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w W takim przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegotytułu wykonania części umowy. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówprzypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w §5 ust. 8, 7 w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej trakcie trwania umowy. 5. Umowa może Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, gdy osoba zastępująca, o której mowa w §4 ust. 4, udziela konsultacji częściej niż 2 razy w miesiącu. Wyjątkiem jest jeden dwutygodniowy okres w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron roku trwania umowy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku utraty zaufania do Wykonawcy. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku określonym w pkt 8 w załączniku nr 1 „Zasady bezpieczeństwa informacji”, do niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Każda ze Stron może rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawach rozwiązania umowy. Przepis § 11 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić w następujących przypadkachterminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny jeżeli Wykonawca nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych niego wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w Regulaminie konkursu ogłoszonego wykonaniu tych obowiązków; 3) w przypadku stwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.Zamawiającego wad w przedmiocie umowy nienadających się do usunięcia; 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie przypadku zwłoki w trybie §8 wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowy, z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższej niż 30 dni. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej że wykonanie umowy jako stronynie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytych okolicznościach. 5. W przypadku określonym w ust. 4 Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy. Postanowienia § 11 ust. 2 umowy nie mają zastosowania. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o składniki cenotwórcze i średnie ceny materiałów zawarte w biuletynach i informatorach Sekocenbud obowiązujących w kwartale, w którym występuje odstąpienie od umowy lub zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku niewystępowania cen materiałów i urządzeń w informatorach Sekocenbud Wykonawca zobowiązany jest zastosować w wycenie cenniki wydane przez producenta lub dystrybutora materiałów/urządzeń. 6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół z inwentaryzacji prac na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony. 7. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Za siłę wyższą nie uważa się braku środków finansowych po stronie Wykonawcy oraz nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów Wykonawcy. 8. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji niniejszej umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o powyższej okoliczności. Przepis § 11 ust. 1 i 2 umowy nie mają zastosowania. 10. W przypadku opisanym w ust. 9 umowy Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 11. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Xxxxxx, która się na nie powołuje. 12. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyza zgodnym porozumieniem Stron, bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji całości lub w części na etapie projektowania w przypadku: nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania, wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru, stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia, nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, opóźnienia terminu wykonania dokumentacji projektowej o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych ujętych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy 1-6 i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia wykonanie zobowiązania. Uprawnienie do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówUmowy, o których którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku określonym w ust. 1 litpkt 1, 2, 7 – w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. aOdstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy w części, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia będącego iloczynem wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 i procentowego zaawansowania dokumentacji projektowej (która została wykonana bez wad i przedstawia dla Zamawiającego wartość [przysporzenie]) - d)wykonanej przed dniem odstąpienia od Umowy, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z realizacją przedmiotu umowy tej dokumentacji projektowej i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołem odbioru. W związku z powyższym, strony zgodnie postanawiają, że w wysokości 100% poniesionych kosztówprzypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa w §5 § 7, do odebranej dokumentacji projektowej Etapu I, przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 7, z dniem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Uprawnienia z rękojmi dotyczące dokumentacji projektowej, którą Zamawiający otrzymał od Wykonawcy i odebrał bez zastrzeżeń ww. protokołem odbioru, Zamawiający może wykonywać od dnia podpisania tego protokołu w terminie i na warunkach określonych w § 10. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy w okresie świadczenia przez Wykonawcę usług Nadzoru Autorskiego w przypadku: nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług Nadzoru Autorskiego lub przerwania przez Wykonawcę świadczenia usług Nadzoru Autorskiego, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie lub wznowienie jego wykonania, wykonywania Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu sprawowania Nadzoru Autorskiego. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 47 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrazie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, spadkobiercy mogą wstąpić Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i przekazania otrzymanej i wytworzonej w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego dokumentacji Zamawiającemu chyba, że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, wykonane prace oraz wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowią własność Zamawiającego i pozostają do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyjego dyspozycji. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkachUmowy, jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxzaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach określonych chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej tym przypadku może nastąpić w terminie umownym,30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; c2) korzystania z Instalacji OZE zaistniały okoliczności, o których mowa w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 art. 456 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie pkt 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.ustawy Pzp; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z powodów określonych wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 4) gdy Xxxxxxxxxxx Wykonawca nie wyraża zgody na dokonanie zmian rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej, lub realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, lub rażąco nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w niniejszej umowie Umowie, przy czym prawo do odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do realizacji Umowy lub zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w trybie §tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie realizuje Umowy, nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków; 5) łączna wysokość naliczonych kar umownych będzie równa lub większa niż 50% wysokości wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2Umowy; 6) Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w § 12 Umowy. 2. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówwystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)3-6, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy terminie 60 dni liczonych od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie zaistnieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 albo od umowydnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej lub formie elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w każdym czasie zostać rozwiązana terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy protokołu inwentaryzacji zakresu przedmiotu Umowy, którego wykonanie jest w wyniku zgodnej woli stron umowytoku na dzień odstąpienia i przedłożenia tego protokołu Zamawiającemu do zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia protokołu wymaga uzasadnienia.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Umowy w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Zamawiający może odstąpić niezwłocznie od Umowy w sytuacji, gdy: a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy; b) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym zakresie; c) stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, a braki do uzupełnienia; d) do sądu złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcie postępowania naprawczego, albo została rozpoczęta procedura wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odstąpienia od umowy z powodównie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy, a w szczególności, w przypadku: 1) nie dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w § 2, w okresie 7 dni po wyznaczonym w Umowie terminie – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a4, 2) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy trzykrotnego nie przekazania harmonogramu kontroli obserwatorów na tydzień następny w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronytrakcie trwania Umowy, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierciokreślonym w § 2 ust. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia 7, 3) trzykrotnego stwierdzenia nieobecności dowolnego obserwatora w miejscach/obszarach kontrolnych, w trakcie realizacji Umowy, objętych w/w harmonogramem, 4) trzykrotne niewykonanie wskazanej przez Zamawiającego dodatkowej liczby rekontroli, zgodnie z zapisami pkt. III. 5 e) OPZ, znajdującymi się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowyUmowy. 5. Umowa Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy. 6. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w każdym czasie Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać rozwiązana udowodnione przez Xxxxxx, która się na nie powołuje. 7. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w wyniku zgodnej woli stron umowyciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tych okoliczności. 8. Za siłę wyższą nie można uznać niewywiązywanie się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zaśgdy: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) braku przyłączenia Instalacji OZE Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, generalną umowę dystrybucyjną, zezwolenia lub inne dokumenty niezbędne do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie wykonania przedmiotu zamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkupotwierdzających przywrócenie uprawnień, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegokoncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie . Każda ze Stron może odstąpić od umowy w trybie §8 ust. 1 natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i 2uporczywie narusza warunki Umowy. 25. W przypadku odstąpienia Strony mogą odstąpić od umowy z powodóww terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit2-3 uzasadniających odstąpienie. 6. a) - d)Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy strony mogą złożyć do 31.12.2018 r. 7. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przy zachowaniu w pełni przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówZamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o których mowa w §5 ust. 8odstąpieniu, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcatym w szczególności uprawnień, kar umownych i odszkodowania. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności zaśsytuacje, gdy: a) braku wpłaty Wkładu własnego Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i wysokościach określonych w § 5,terminie 14 dni od jej podpisania, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego. b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownymWykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, c) korzystania Wykonawca wykona jakąkolwiek część przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Instalacji OZE w niewłaściwy sposóbUmową oraz nie usunie naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z Wykonawca opóźnia się w realizacji Umowyprzedmiotu Umowy a opóźnienia te wynoszą powyżej e) niedostarczenia Łączna wartość kar umownych określonych w wymaganym terminie dokumentów zgodnie § 11 naliczonych z §2 tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.2.1, 2f) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 Wykonawca naruszył zasady bezstronności i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówpoufności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca§ 10 Umowy. 3. Prawo odstąpienia Zamawiający może być zrealizowane ponadto odstąpić od Umowy, gdy: a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyzarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 55 k.c. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxZamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: a) w ust. 2, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, pkt a) – c) – w terminie 6 miesięcy 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu, b) w ust. 2, pkt d) – f) oraz w ust. 3 – ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytych okolicznościach. 5. Umowa Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający - pomimo pisemnego wezwania – nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi ponad dwa miesiące liczone od upływu terminu na zapłatę tej faktury, której termin wymagalności jest najdalszy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w każdym czasie zostać rozwiązana terminie 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez niego w wyniku zgodnej woli stron umowypisemnym wezwaniu. 6. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie i podstawy prawne jego dokonania. 7. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio w siedzibie Strony. 8. W sytuacjach opisanych w ust. 1,2 i 3 Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 9. W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia. Protokół zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego i podpisany przez obie Xxxxxx. Protokół będzie stanowił podstawę do dokonania rozliczeń miedzy Stronami. 10. Zapisy określone w ust. 6-9 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkachprzypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxWykonawca opóźnia się rozpoczęciu świadczenia usługi wsparcia dla poszczególnego Oprogramowania powyżej 7 dni, 2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w terminach przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanawezwania. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych . Prawo odstąpienia lub rozwiązania Zamawiający może wykonać w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegoterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian . Odstąpienie bądź rozwiązanie Umowy następuje w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 formie pisemnej pod rygorem nieważności i 2wymaga uzasadnienia. 25. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z powodówUmowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. 6. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)2, Mieszkaniec jest zobowiązany niniejszego paragrafu, Xxxxxx zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu Umowy do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcadnia wypowiedzenia Umowy. 37. Prawo odstąpienia może być zrealizowane Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych usług do dnia wypowiedzenia Umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji oparciu o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyodpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy, określonych w § 3. 2. W obydwu wskazanych w ust. 1 przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach określonych chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej tym wypadku w terminie umownym, c) korzystania 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkutytułu wykonania części umowy, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegobez zapłaty kar umownych. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówprzypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w §5 ust. 8, 7 w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej trakcie trwania umowy. 5. Umowa może Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, gdy osoba zastępująca, o której mowa w §4 ust. 5, udziela konsultacji częściej niż 2 razy w miesiącu. Wyjątkiem jest jeden dwutygodniowy okres w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron roku trwania umowy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku utraty zaufania do Wykonawcy. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku określonym w pkt 8 w załączniku nr 1 „Zasady bezpieczeństwa informacji”, do niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności zaśsytuacje, gdy: a) braku wpłaty Wkładu własnego Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i wysokościach określonych w § 5,terminie 14 dni od jej podpisania, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego. b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownymWykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, c) korzystania Wykonawca wykona jakąkolwiek część przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Instalacji OZE w niewłaściwy sposóbUmową oraz nie usunie naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z Wykonawca opóźnia się w realizacji Umowyprzedmiotu Umowy a opóźnienia te wynoszą powyżej 14 dni, e) niedostarczenia Łączna wartość kar umownych określonych w wymaganym terminie dokumentów zgodnie § 11 naliczonych z §2 tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.2.1, 2f) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 Wykonawca naruszył zasady bezstronności i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówpoufności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca§ 10 Umowy. 3. Prawo odstąpienia Zamawiający może być zrealizowane ponadto odstąpić od Umowy, gdy: a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyzarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 55 k.c. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxZamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: a) w ust. 2, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, pkt a) – c) – w terminie 6 miesięcy 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu, b) w ust. 2, pkt d) – f) oraz w ust. 3 – ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytych okolicznościach. 5. Umowa Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający - pomimo pisemnego wezwania – nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi ponad dwa miesiące liczone od upływu terminu na zapłatę tej faktury, której termin wymagalności jest najdalszy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w każdym czasie zostać rozwiązana terminie 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez niego w wyniku zgodnej woli stron umowypisemnym wezwaniu. 6. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie i podstawy prawne jego dokonania. 7. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio w siedzibie Strony. 8. W sytuacjach opisanych w ust. 1,2 i 3 Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 9. W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia. Protokół zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego i podpisany przez obie Xxxxxx. Protokół będzie stanowił podstawę do dokonania rozliczeń miedzy Stronami. 10. Zapisy określone w ust. 6-9 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkach: 1) braku terminie 60 dni od dnia zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie rozpoczął realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxUmowy lub realizacji któregokolwiek z Zadań, w szczególności zaś: aterminie 20 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał zrealizować Umowę (w tym dotrzymać terminów realizacji poszczególnych Zadań) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach wyznaczonych terminach. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy lub danego Zadania/Zadań i wysokościach określonych przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. Suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 3 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości Umowy. Wykonawca nie usunął wad ujawnionych przy odbiorze końcowym Umowy w wyznaczonym terminie. Zamawiający uzyskał informację o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania Umowy w ustalonym terminie. Wykonawca nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach wykonał obowiązków określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 214 ust.4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówprzypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit1, Xxxxxxxxxxx uprawniony jest według swojego wyboru do: odstąpienia od całości Umowy lub odstąpienia od Umowy w części, której dotyczy działanie lub zaniechanie Wykonawcy albo, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. a) - d)W przypadku odstąpienia od Umowy po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej, Mieszkaniec Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych dokumentacji projektowej sporządzonej przez Gminę związanych Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest pomimo tego nadal świadczyć nadzór autorski dla dokumentacji projektowej lub pokryje koszty zlecenia tego nadzoru przez Zamawiającego innemu podmiotowi. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony są zobowiązane do: W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót stanu wykonania Umowy na dzień odstąpienia lub rozwiązania, Wykonawca zabezpieczy zrealizowany zakres przedmiotu Umowy w obustronnie uzgodnionym zakresie. Koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z realizacją przedmiotu umowy Umową lub wykonuje swoje zobowiązania Umowne nienależycie, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania Umowy, jest uprawniony do rozwiązania Umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówtrybie natychmiastowym, naliczając karę umowną, o których której mowa w §5 § 10 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca1 niniejszej Umowy. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności zaśterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wykonawca nie odebrał terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie umownym14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, c) korzystania z Instalacji OZE przyczyn leżących po stronie wykonawcy wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w niewłaściwy sposóbwyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego udział zamawiający nie wyraził zgody, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowybez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy dodatkowego wezwania, e) niedostarczenia gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 7 ust. 1 pkt.2umowy. 2f) Przeniesienia własności Nieruchomości Jeżeli zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub Budynkudalszego podwykonawcy, jeśli nabywca na skutek uchylania się wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub następca prawny nie wstąpi łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości umowy brutto określonej w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 7 ust. 1 i 2. 2umowy. W takim przypadku odstąpienia od umowy wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcatytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo odstąpienia zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 5. Umowa może W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządza w każdym czasie zostać rozwiązana terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w wyniku zgodnej woli stron powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt wykonawcy. Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego w celu zwrotu kosztów ich nabycia. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym. 6. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone (bez odrębnego wezwania w tym zakresie) o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy (rozwiązanie umowy) ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy; 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 ust. 2 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu; 7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu; 8) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne – w terminie 30 dni od daty naliczenia kolejnej kary; 9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachszczególności jeżeli: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez XxxxxxxxxxZamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny Zamawiający nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.upływu wyznaczonego terminu; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia terminie 30 dni od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowydaty zawiadomienia. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Odstąpienie od umowy jako strony, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Umowa może W przypadkach określonych w każdym czasie zostać rozwiązana ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w wyniku zgodnej woli stron umowytrybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Oprócz przypadków wymienionych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachsytuacjach określonych w ust. 2 i ust. 3. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxzaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminach i wysokościach określonych chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może nastąpić w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej tym wypadku w terminie umownym, c) korzystania 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w takim przypadku Audytor może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.tytułu wykonanej części umowy; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, wszczęcia postępowania likwidacyjnego Audytora – w terminie 6 miesięcy 7 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę daty powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.tym fakcie; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej zajęcia składników majątkowych Audytora mających wpływ na realizację przedmiotu umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych – w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 4) gdy Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx nie wyraża zgody rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął jej pomimo złożonego na dokonanie zmian piśmie wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji usługi – w niniejszej umowie terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu; 5) gdy Audytor przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w trybie §8 terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu; 6) gdy Audytor wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu; 7) gdy Audytor uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa w § 13 ust. 1 i 214 – w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu. 3. Audytorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu; 2) Zamawiający zawiadomi Audytora, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Audytora – w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. 4. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron. 5. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z powodówzłożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa w ust§ 13 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustalonej w oparciu o przedmiotową umowę. 1 pkt 1 litBrak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie od umowy w wysokości 100% poniesionych kosztównie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w §5 § 13 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca8 i ust. 14. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkachUmowy z winy Wykonawcy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych w przypadku wystąpienia po raz trzeci: − niedotrzymania terminów dostaw przez XxxxxxxxxxWykonawcę, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych o którym mowa w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.3 Umowy; − dostarczenia Produktów z brakami ilościowymi; − dostarczania Produktów niezgodnych z wymogami i zapisami SWZ, Umowy oraz Załączników do Umowy; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.wystąpienia po raz drugi naruszenia norm jakościowych dostarczanych Produktów; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx Wykonawca nie wyraża zgody rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Xxxxxxxxxxxxx złożonego na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2piśmie. 2. W przypadku odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy z powodówUmowy: 1) w przypadku, o których którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a1) - d)powyżej – w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia po raz trzeci niedotrzymania terminu dostaw, Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczenia Produktów z brakami lub dostarczenia Produktów niezgodnych z wymogami i zapisami SWZ, Umowy oraz Załącznikami do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy Umowy; 2) w wysokości 100% poniesionych kosztówprzypadku, o których którym mowa w §5 ust. 81 pkt 2) powyżej – w terminie 7 (siedmiu) dni od daty naruszenia po raz drugi norm jakościowych dostarczanych Produktów; 3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej – w terminie 7 (siedmiu) dni od daty, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu której Wykonawca miał rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy lub od daty otrzymania przez MieszkańcaZamawiającego wezwania na piśmie z uwagi na brak kontynuowania realizacji Przedmiotu Umowy. 3. Prawo odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może być zrealizowane odstąpić od umowy w ciągu 2 miesięcy terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowypowyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronyZamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w przypadku zakończenia działalności przez jednostki obsługiwane w ramach struktury Zamawiającego. Zamawiający w takim przypadku może odstąpić od Umowy w terminie 6 miesięcy 14 dni od dnia śmiercidaty powzięcia wiadomości o zakończeniu działalności przez jednostkę obsługiwaną. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia W niniejszym przypadku Zamawiający nie jest uprawniony do niniejszej umowynałożenia kary umownej na Wykonawcę. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku, gdy: 1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy, 2) wykonawca dostarczył przedmiot umowy lub jej część niezgodnie z warunkami umownymi, 3) gdy wartość kar umownych, które zostaną nałożone na wykonawcę przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP, b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 3. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościWykonawcę, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia pisemnym wezwaniu do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości zaprzestania naruszeń lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów wykonania określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku działań pod rygorem odstąpienia od umowy z powodówUmowy i wyznaczeniu dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyodpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań. 5. Umowa może Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyterminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. 3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaśokoliczności: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i wysokościach określonych w § 51e ustawy PZP, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej Wykonawca w terminie umownymchwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowieTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomościże państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegonaruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodówwystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit3 prawo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca obowiązywania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym od dnia złożenia przez Zamawiającego odpowiedniego oświadczenia. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: a) - d)jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, Mieszkaniec jest zobowiązany jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania z wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminem nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, c) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, generalną umowę dystrybucyjną, zezwolenia lub inne dokumenty niezbędne do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówzamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, koncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §5 ust. 82 i ust. 6 prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca daty obowiązywania umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Gminę informacji wiadomości o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy z tych przyczyn. 48. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxOświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronyprzy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowytym w szczególności uprawnień, kar umownych i odszkodowania. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy części lub całości Umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxprzypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 2.1 Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 2.2 Wykonawca opóźnia się w spełnieniu przedmiotu Umowy powyżej 7 dni, 2.3 Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od umowy z powodówpowzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d)niniejszym paragrafie , Mieszkaniec jest zobowiązany jednak nie później niż do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy31 stycznia 2020 roku . 5. Umowa może Odstąpienie od Umowy następuje w każdym czasie zostać rozwiązana formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 6. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, w wyniku zgodnej woli stron umowy.całości lub w części, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, lecz nie wcześniej niż 30 czerwca 2019 r.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkachprzypadku określonym w §4 ust. 2 pkt. 2) i 3) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 30 dniowej zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy i żądać kar umownych, o których mowa w §12 ust. 1. 4. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązać umowę i nałożyć na wykonawcę kary umowne w przypadku, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanatygodnie. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających Wykonawca opóźnia się z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiegoczasie umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w niniejszej umowie sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w trybie §8 ust. 1 i 2wyznaczonym w tym celu terminie. 25) Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo faktu, że Zamawiający uprzednio zażądał od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym celu określony termin. 6) Wady przedmiotu Umowy są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym czasie. 7) Podzleca całość robót, prac lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego 8) Podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami. 9) W razie konieczności: - 5-cio krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub - konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części lub jej rozwiązania z powodów, o których mowa przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 lit– 5 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego. 7. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł skutecznie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i wysokości 100% poniesionych kosztówokreślonych w §19 niniejszej umowy lub nie uzupełnił go, w trybie określonym w §12 ust. 6 lub nie przedłużył zabezpieczenia, w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy i żądać kar umownych, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańca. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 12 umowy. 48. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 9. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 10. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxodstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części lub rozwiązania umowy, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy jako stronylub jej rozwiązania. W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po stronie Wykonawcy), w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 511. Umowa może W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w każdym czasie zostać rozwiązana ust. 10 niniejszego paragrafu, odbiór prac, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w wyniku zgodnej woli stron oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokołem prac Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia „Dobrych praktyk zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”, o których mowa w § 23 Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w następujących przypadkachcałości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, w szczególności: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej nie zrealizuje dostaw w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE określonym w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub będzie pozostawał w zwłoce z realizacją dostaw i zwłoka ta będzie trwała dłużej niż 7 dni robocze; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jego części w terminie określonym w §7 ust. 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyUmowy lub określonym na podstawie §7 ust. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.7 Umowy; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 210 Umowy. 2. W przypadku Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować lub poprawić Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztówwykonaniem zastępczym, o których mowa w §5 ust. 8kar umownych oraz odszkodowań, w odniesieniu tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcaumorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. 3. Prawo Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może być zrealizowane wykonać w ciągu 2 miesięcy 60 dni od dnia powzięcia przez Gminę informacji wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o okolicznościach uzasadniających odstąpienie odstąpieniu od umowyUmowy. 4. W przypadku śmierci XxxxxxxxxxNiezależnie od wyżej wskazanych uprawnień do odstąpienia od Umowy, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, Zamawiający może od Umowy odstąpić (w całości lub w części) także bez podania przyczyn w terminie 6 miesięcy 10 dni od dnia śmiercizawarcia Umowy. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyW takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania. 5. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron obowiązuje na okres miesięcy od daty zawarcia umowy. 8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:Umowy, przysługuje umowne 1) braku realizacji zobowiązań umownych nieuzasadnionego przerwania przez Xxxxxxxxxx, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i wysokościach określonych w § 5bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub Budynkuw sposób sprzeczny z Umową, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od dnia przeniesienia własnościZamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru, 4) gdy Xxxxxxxxxxx stwierdzenia istotnych wad dokumentacji nie wyraża zgody nadających się do usunięcia, 5) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji nadających się do usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2.usunięcie wady, 6) opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 2. W przypadku odstąpienia Odstąpienie od umowy z powodówUmowy, o których którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcapowinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 3. Prawo W razie odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od umowyZamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxrazie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako stronyza które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierciszczególności określonych w ust. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy Umowy w następujących przypadkachprzypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 635 k.c. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w całości lub części lub rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w istotnych przypadkach określonych w ust. 2 poniżej. 2. Istotne naruszenia postanowień Umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxwszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.lub 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynku, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowiezostanie dokonane, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościwyniku postępowania egzekucyjnego, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomościzajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.lub 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu Zamówienia, tj. nie realizuje prac przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.okres kolejnych 14 dni, lub 4) gdy Xxxxxxxxxxx Wykonawca nie wyraża zgody na dokonanie zmian rozpoczął realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, lub w przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, nie podjął realizacji Przedmiotu Zamówienia w ciągu kolejnych 14 dni od chwili otrzymania dyspozycji o wznowieniu jego realizacji, lub 5) Wykonawca opóźnia się dłużej niż 14 dni w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, lub 6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nieterminowo usunął wadę zgłoszoną przez Zamawiającego w okresie rękojmi, lub 7) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegał określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 Umowie obowiązków, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń, lub 8) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i 2.nie wykonuje poleceń Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx, lub 23. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, z powodówktórej powodu nastąpiło odstąpienie od Umowy; 2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Zamawiającemu celem oceny i ewentualnego potwierdzenia; 3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o których którym mowa w ustpowyżej, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. 1 pkt 1 lit. a) - d)W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaZamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie. 34) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia może być zrealizowane Z chwilą przekazania, Wykonawca przenosi prawa autorskie na warunkach określonych w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy, bez konieczności składani odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. 4. W Zamawiający wzywa Wykonawcę do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku śmierci Xxxxxxxxxxodmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowya także jakościowym. 5. Umowa W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, jak również w przypadku zaniechania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto Umowy. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość przedmiotowej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym czasie zostać rozwiązana terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wyniku zgodnej woli stron całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodów obciążających Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie, za wyjątkiem kar umownych naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem umowy, które było przyczyną odstąpienia od umowy oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z odstąpieniem od Umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Niezależnie od umowy w następujących przypadkach: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxinnych przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności zaśSpółka może odstąpić od danego Zlecenia: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych razie wystąpienia okoliczności powodującej, że prawidłowe wykonanie Zlecenia nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione, czego nie można było przewidzieć w § 5,chwili jego złożenia; b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym,przypadku ustania, bez względu na przyczyny, obowiązywania umowy między Spółką a Inwestorem, w związku z którą złożono dane Zlecenie; c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób,przypadku istotnego niewykonywania lub nienależytego wykonywania Zlecenia przez Wykonawcę; d) rezygnacji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Zlecenia przez Xxxxxxxxxx z realizacji UmowyWykonawcę, innego niż określone w punkcie c) – jeśli Wykonawca nie zaprzestał takiego naruszenia i nie usunął jego skutków w dodatkowym odpowiednim, co najmniej 3 dniowym terminie udzielonym przez Spółkę; e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z §2 ust. 1 pkt.2. 2) Przeniesienia własności Nieruchomości lub Budynkurozpoczęciem montażu Instalacji tak dalece, jeśli nabywca lub następca prawny że nie wstąpi jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, czasie umówionym - w terminie 6 miesięcy 30 dni od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę powzięcia wiadomości o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2takiej okoliczności. 2. W przypadku Przyczyny odstąpienia od umowy z powodówZlecenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit1, stanowią również przyczyny odstąpienia od Umowy przez Spółkę, które może być wykonane przez Spółkę, w terminie o którym mowa w ust. a) 1. 3. Strony postanawiają, że siłę wyższą stanowić będzie zdarzenie charakteryzujące się zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia przez Strony oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom przez Strony, w szczególności katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, pożar, epidemia, pandemia, jak również akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne o wskazanych cechach, tj. strajk, wojna, stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej, stan epidemii, kwarantanna. Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy lub Zlecenia lub związanego z Umową lub Zleceniem, jeśli jest to związane z siłą wyższą. W razie wystąpienia takich okoliczności, Strona której one dotyczą ma obowiązek poinformować niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania lub należytego wykonania Umowy lub Zlecenia w związku z siłą wyższą. Jeśli niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy lub Zlecenia w związku z siłą wyższą utrzymywać się będzie dłużej niż przez 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności, niezależnie której ze Stron dotyczy, Spółka może rozwiązać dane Zlecenie ze skutkiem natychmiastowym, co nie będzie stanowić niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy ani Zlecenia. W przypadku rozwiązania Zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka uiści wynagrodzenie w części należnej za prace prawidłowo wykonane, po dokonaniu odbioru tych prac. Do odbioru prac odpowiednio stosuje się §7 Umowy. 4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Rozwiązanie danego Zlecenia lub odstąpienie od danego Zlecenia nie ma skutku wobec pozostałych Zleceń, ani nie ma wpływu na obowiązywanie Umowy, z zastrzeżeniem ust 2 powyżej. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nie ma skutku wobec Zleceń złożonych przed takim odstąpieniem lub rozwiązaniem, z tym zastrzeżeniem, że Spółka odstępując od Umowy może postanowić o odstąpieniu od takich Zleceń - d)każdego z osobna, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych niektórych z realizacją przedmiotu umowy nich bądź wszystkich. 6. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy lub Zlecenia nie ma wpływu na obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w wysokości 100% poniesionych kosztów§ 11 Umowy, obowiązek przestrzegania zakazu konkurencji, o którym mowa w § 12 Umowy i obwiązek zapłaty kary umownej z tym związanej, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Zlecenia, z powodu okoliczności wynikających z przyczyn zaistniałych przed takim rozwiązaniem lub odstąpieniem, w tym obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w §5 ust. 8Umowie, odszkodowania czy uprawnienia Spółki do wykonania zastępczego oraz na odpowiedzialność z tytułu rękojmi stosownie do okresu rękojmi, w odniesieniu tym obowiązek zapłaty kary umownej, z tym związanej, czy uprawnienia do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcawykonania zastępczego. 3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 47. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxxodstąpienia od Umowy, spadkobiercy mogą wstąpić bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Wykonawca: a) wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Spółkę, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, b) usunie sprzęt budowlano montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również zabezpieczy teren budowy do niniejszej daty przekazania go Spółce. 8. W przypadku odstąpienia od umowy jako stronySpółka zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót i materiałów będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Stron. Do odbioru wykonanych robót odpowiednie zastosowanie będzie mieć procedura określona w § 7 Umowy, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyszczególności w zakresie usuwania wad i prawa odmowy przez Spółkę odbioru wykonanych prac. 5. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy Umowy w następujących przypadkachprzypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 635 k.c. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w całości lub części lub rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w istotnych przypadkach określonych w ust. 2 poniżej. 2. Istotne naruszenia postanowień Umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxwszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.lub 2) Przeniesienia własności Nieruchomości zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub Budynkuczęści majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia, jeśli nabywca lub 3) Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu Zamówienia, tj. nie realizuje prac przez okres kolejnych 14 dni, lub 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, lub następca prawny w przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, nie wstąpi podjął realizacji Przedmiotu Zamówienia w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach ciągu kolejnych 14 dni od chwili otrzymania dyspozycji o wznowieniu jego realizacji, lub 5) Wykonawca opóźnia się dłużej niż 14 dni w wykonaniu Etapu I lub Etapu II, lub 6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nieterminowo usunął wadę zgłoszoną przez Zamawiającego w okresie rękojmi, lub 7) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegał określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowieUmowie obowiązków, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń, lub 8) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie wykonuje poleceń Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx, lub 9) Na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własnościprzypadku, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowanaUmowy brutto. 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 4) gdy Xxxxxxxxxxx nie wyraża zgody na dokonanie zmian w niniejszej umowie w trybie §8 ust. 1 i 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, z powodówktórej powodu nastąpiło odstąpienie od Umowy; 2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Zamawiającemu celem oceny i ewentualnego potwierdzenia; 3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o których którym mowa w ustpowyżej, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. 1 pkt 1 lit. a) - d)W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez MieszkańcaZamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie. 3. Prawo 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekt w terminie 14 dni od daty odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyUmowy. 4. W Zamawiający wzywa Wykonawcę do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku śmierci Xxxxxxxxxxodmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowya także jakościowym. 5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, jak również w przypadku zaniechania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości Umowy brutto, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy. 6. Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu z innych tytułów określonych w Umowie oraz nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie. 9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodów obciążających Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem Umowy, których Zamawiający nie poniósłby, gdyby Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowynie została rozwiązana.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. Gminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy Umowy w następujących przypadkachterminie najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w całości bądź w części, w przypadkach określonych Kodeksem cywilnym oraz niezależnie od tych przypadków, gdy: 1) braku realizacji zobowiązań umownych przez Xxxxxxxxxxpomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszania postanowień Umowy, w szczególności zaś: a) braku wpłaty Wkładu własnego w terminach Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub przerwał jego wykonywanie na zasadach i wysokościach określonych w § 5, b) braku przyłączenia Instalacji OZE do sieci energetycznej w terminie umownym, c) korzystania z Instalacji OZE ustalonym w niewłaściwy sposób, d) rezygnacji przez Xxxxxxxxxx z realizacji Umowy e) niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów zgodnie z §2 ust. 1 pkt.2.Umowie, a zwłoka przekracza 7 dni; 2) Przeniesienia własności Nieruchomości Wykonawca zawiesił lub Budynkuzakończył działalność gospodarczą, jeśli nabywca został postawiony w stan likwidacji lub następca prawny nie wstąpi w prawa Mieszkańca jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności, po uprzednim poinformowaniu nabywcy nieruchomości, przez Gminę o możliwości wstąpienia do niniejszej umowy. Mieszkaniec jest zobowiązany do poinformowania Gminy o przeniesieniu własności Nieruchomości lub Budynku w terminie 2 tygodni od dnia przeniesienia własności. Postanowienia te znajdują zastosowanie również w przypadku gdy Instalacja OZE będzie zamontowana.zaprzestał płacenia swoich długów i zostanie wszczęte wobec niego postępowanie egzekucyjne; 3) gdy realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.jeżeli Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia lub możliwości techniczne niezbędne do wykonywania Umowy; 4) gdy Xxxxxxxxxxx jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres podwykonawstwa Umowy bez zgody Zamawiającego i nie wyraża zgody na dokonanie zmian zmienił sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Xxxxxxxxxxxxx - w niniejszej umowie terminie określonym w trybie §8 ust. 1 tym wezwaniu. 5) jeżeli Wykonawca naruszył postanowienia Umowy dotyczące ochrony danych osobowych i 2informacji poufnych. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - d), Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 100% poniesionych kosztów, o których mowa w §5 ust. 8, w odniesieniu do instalacji/budynku/nieruchomości zgłoszonych do projektu przez Mieszkańcatytułu wykonania części Umowy. 3. Prawo odstąpienia Wykonawca nie może być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy zwolnić się od dnia powzięcia odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Gminę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowyWykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kontrahentów. 4. W przypadku śmierci Xxxxxxxxxx, spadkobiercy mogą wstąpić do niniejszej umowy jako strony, w terminie 6 miesięcy odstąpieniu od dnia śmierci. Gmina poinformuje spadkobierców o możliwości wstąpienia do niniejszej umowyUmowy wskazany zostanie termin sporządzenia protokołu odbioru z wykonanych czynności przez Wykonawcę. 5. Umowa Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może w każdym czasie zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowyżądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 9. W odstąpieniu od Umowy wskazany zostanie termin sporządzenia protokołu odbioru z wykonanych czynności przez Wykonawcę.